Orzecznictwo

Baza orzeczeń sądowych

Przeglądaj tezy, sygnatury, sądy i podstawy prawne w czytelnej formie.

2 033 pasujących orzeczeń
Aktywne filtry
Podstawa: art. 484 kc Wyczyść wszystko
Wyniki wyszukiwania

Znalezione orzeczenia

2 033 wyników
Sortowanie
Najnowsze Najstarsze
I ACa 881/14 3 października 2014 Sąd Apelacyjny w Krakowie Jerzy Bess

Wyrok z 3 października 2014, sygn. I ACa 881 14

Typ sprawa nieprocesowa Wynik zasądzono świadczenie
apelacja sprawa gospodarcza wynagrodzenie za usługi
Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...i bez znaczenia dla oceny prawidłowości postępowania arbitrażowego i kończącego je orzeczenia. Nie do końca zrozumiały jest zarzut apelanta dotyczący naruszenia przez Sąd I instancji art. 1206 § 2 Kpc w zw. z art. 484 Kc. W uzasadnienia Sądu Polubownego nie wynika aby w toku postępowania arbitrażowego skarżący, czy strony odwoływały się do art. 484 Kc. Składając skargę, skarżący nie zarzucał aby Sąd Polubowny naruszył także ten przepis. Zdaniem Sądu Apelacyjnego, skarżący odnosi się w ten sposób do poglądów Sądu Okręg...
#Sąd Apelacyjny w Krakowie #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
IV CSK 748/13 2 października 2014 Sąd Najwyższy Krzysztof Strzelczyk

Wyrok SN z 2 października 2014, sygn. IV CSK 748 13

Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...ystawionych przez Gospodarstwo termin płatności, wcześniejszy niż wynikający z umowy, mieści się w terminie umownym i w wyniku tego zasądzenie odsetek za okres sprzed ustalonego w umowie terminu płatności oraz art. 484 § 1 k.c. przez oddalenie roszczenia o karę umowną, mimo przyjęcia, że Gospodarstwo naruszyło umowę stron, zaprzestając, bez wypowiedzenia, sprzedaży mleka Spółdzielni i sprzedając je innemu podmiotowi. Sąd Najwyższy zważył, co następuje: W pierwszej kolejności rozważenia wymagają zarzuty dotyczące kwestii cz...
#Sąd Najwyższy #Izba Cywilna #wyrok SN
Czytaj orzeczenie
I ACa 829/14 30 września 2014 Sąd Apelacyjny w Łodzi Anna Cesarz

Wyrok z 30 września 2014, sygn. I ACa 829 14

Typ sprawa nieprocesowa Przedmiot o zapłatę Wynik zmieniono orzeczenie
apelacja pomoc prawna z urzędu wynagrodzenie za roboty budowlane
rękojmia
Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...zasadnione w świetle powyższego Sąd pierwszej instancji uznał naliczenie przez pozwanego kary umownej w wysokości 250.614 złotych. Strona powodowa nie podniosła także zarzutu tzw. „miarkowania” kary umownej (art. 484 § 2 k.c.), wobec czego Sąd pierwszej instancji nie był władny badać czy wysokość kary umownej jest uzasadniona albo czy nie jest ona rażąco wygórowana. Kara w takiej wysokości przewyższa wysokość roszczenia dochodzonego pozwem w niniejszej sprawie, a skoro zarzut jej potrącenia został podniesiony skutecznie, to S...
#Sąd Apelacyjny w Łodzi #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
I ACa 352/14 30 września 2014 Sąd Apelacyjny w Gdańsku Andrzej Lewandowski

Wyrok z 30 września 2014, sygn. I ACa 352 14

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik zmieniono orzeczenie Kwota 61726 zł · kwota żądania
apelacja kary umowne odsetki za opóźnienie
Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...ia roszczeń powódki wynikających ze stosunku podstawowego łączącego strony ( umowy leasingu) a tym samym do utrzymania w mocy nakazu zapłaty oraz naruszenie prawa materialnego przez błędną wykładnię przepisu art. 484 § 2 k.c. w zakresie pojęcia „rażąco wygórowanej kary umownej” co doprowadziło do nieuwzględnienia żądania pozwanej miarkowania kary umownej. Wskazując na przytoczone podstawy apelacji pozwana wnosiła o zmianę zaskarżonego wyroku przez oddalenie powództwa w całości i zasądzenie od powódki na rzecz pozwanej ko...
#Sąd Apelacyjny w Gdańsku #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
I C 1467/14 25 września 2014 Sąd Rejonowy w Zgorzelcu Maciej Dubrowski

Wyrok z 25 września 2014, sygn. I C 1467 14

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik zasądzono świadczenie - 227 zł
kary umowne wypadek przy pracy na budowie zapłata
Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...dowód: korespondencja stron k. 50-64 Sąd, zważył, co następuje: Powództwo jako uzasadnione, co do zasady i wysokości należało uwzględnić, w całości. Materialnoprawną podstawę roszczenia powódki stanowił art. 484 § 1 kc, zgodnie z którym w razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania kara umowna należy się wierzycielowi w zastrzeżonej na ten wypadek wysokości, bez względu na wysokość poniesionej szkody. Wskutek wypowiedzenia przez pozwaną umowy na podstawie pkt 9 rozdziału III regulaminu umowy z dnia 15-04-2013...
#Sąd Rejonowy w Zgorzelcu #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
I ACa 363/14 25 września 2014 Sąd Apelacyjny w Lublinie Alicja Surdy

Wyrok z 25 września 2014, sygn. I ACa 363 14

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę
apelacja obniżenie świadczenia wynagrodzenie za roboty budowlane
odszkodowanie ×2
Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...wykonał umowę w grudniu 2010 roku. Pozwany naliczył karę umowną za opóźnienie w wykonaniu zamówienia w wysokości 0,3 % ceny umownej za każdy dzień opóźnienia. Sąd Okręgowy odwołał się do art. 483 oraz art. 484 k.c. regulujących instytucję kary umownej, w oparciu o które Sąd zaznaczył, że istota zastrzeżenia kary umownej polega na tym, że w sytuacji niewywiązania się z wykonania umowy, dłużnik (strona zobowiązana do zapłaty kary) zapłaci wierzycielowi (stronie na rzecz, której dana kara jest zastrzeżona) z góry określ...
#Sąd Apelacyjny w Lublinie #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
I ACa 431/14 25 września 2014 Sąd Apelacyjny w Łodzi Hanna Rojewska

Wyrok z 25 września 2014, sygn. I ACa 431 14

Typ sprawa cywilna Wynik oddalono apelację Kwota 297.565,09 zł · kwota żądania
apelacja pomoc prawna z urzędu wynagrodzenie za roboty budowlane
odszkodowanie ×3 rękojmia
Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...ęcia, że kara umowna może zostać skutecznie zastrzeżona w umowie wyłącznie, jako sposób odszkodowania; - nieuwzględnienie treści łączącego strony stosunku prawnego wynikającego z zawartej przez nie umowy: - art. 484 kc przez przyjęcie, że dla skutecznego dochodzenia kar umownych konieczne jest wykazanie poniesionej szkody, 3. naruszenie przepisów postępowania, które miało wpływ na treść wyroku przez zaniechanie przeprowadzenia prawidłowego postępowania dowodowego, a w szczególności przez naruszenie: a) art. 233 kpc przez zaniec...
#Sąd Apelacyjny w Łodzi #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
I ACa 362/14 24 września 2014 Sąd Apelacyjny w Lublinie Ewa Popek

Wyrok z 24 września 2014, sygn. I ACa 362 14

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację
apelacja wynagrodzenie za roboty budowlane wynagrodzenie za usługi
rękojmia
Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...ika natomiast, iż kara umowna należy się w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Nawet interpretując korzystnie dla strony powodowej treść zapisu umowy o karach umownych i jej źródła prawnego w art. 484 § 1 k.c. należy zasadniczo przyjąć, że nie ma to żadnego wpływu na trafność zaskarżonego wyroku, bowiem roszczenie jest przedawnione. Z tych względów Sąd Apelacyjny oddalił apelację na mocy art. 385 k.c., jako bezzasadną.
#Sąd Apelacyjny w Lublinie #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
I ACa 465/14 24 września 2014 Sąd Apelacyjny w Katowicach Zofia Kawińska-Szwed

Wyrok z 24 września 2014, sygn. I ACa 465 14

Typ sprawa nieprocesowa Przedmiot o zapłatę Wynik zmieniono orzeczenie Kwota 215.565,80 zł · kwota żądania
apelacja obniżenie świadczenia wynagrodzenie za usługi
Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...ą zmianą kolorystyki mebli), oraz f. zaniechanie wyjaśnienia w pisemnych motywach wyroku przyczyn całkowitego pominięcia tych dowodów w ramach czynionych ustaleń; 3.subsydiarnie do powyższych zarzutów naruszenie art. 484 § 2 k.c. poprzez zaniechanie ustosunkowania się do wniosku strony powodowej o miarkowanie kary umownej i brak zastosowania miarkowania w jakimkolwiek zakresie w sytuacji, kiedy naliczone przez pozwaną kary umowne były rażąco wysokie w porównaniu z wartością zamówienia (ostatecznie odpowiadały 45% wartości zamówienia...
#Sąd Apelacyjny w Katowicach #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
I ACa 347/14 23 września 2014 Sąd Apelacyjny w Szczecinie Maria Iwankiewicz

Wyrok z 23 września 2014, sygn. I ACa 347 14

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację
apelacja obniżenie świadczenia wynagrodzenie za roboty budowlane
odszkodowanie ×5
Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...ałorocznym. W tych okolicznościach Sąd ten uznał, że pozwany podjął to ryzyko i ostatecznie prac nie ukończono w terminie. Przytoczywszy treść przepisu art. 484 § 1 i § 2 k.c. Sąd Okręgowy wywodził, że z art. 484 § 2 k.c., wynikają dwie przesłanki zmniejszenia kary umownej, a mianowicie: wykonanie zobowiązania w znacznej części i rażące wygórowanie kary. Wskazał, że obie te przesłanki są równorzędne, a zatem wystąpienie którejkolwiek z nich uzasadnia miarkowanie kary umownej. Podał, ze miarkowanie kary umownej zastrzeżo...
#Sąd Apelacyjny w Szczecinie #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
I ACa 338/14 23 września 2014 Sąd Apelacyjny w Lublinie Bogdan Radomski

Wyrok z 23 września 2014, sygn. I ACa 338 14

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik zmieniono orzeczenie Kwota 100.000 zł · kwota roszczenia z pożyczki
apelacja umowa o świadczenie usług kary umowne
Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...ieść odpowiedzialność majątkową z tytułu zastrzeżonych kar umownych. Sąd Okręgowy uznał jednak, iż żądana przez powoda kwota 100.000zł jest rażąco wygórowana, co uzasadnia jej zmniejszenie stosownie do art. 484 § 2 kc. Pozwany świadczył usługi na rzecz konkurencyjnego podmiotu przez pół roku. Z własnej inicjatywy współpracę tę zakończył. Zakres współpracy z (...), a tym samym naruszenie zakazu konkurencji nie uzasadnia obciążenia go zastrzeżoną karą umowną w pełnej wysokości. Wbrew zarzutom powoda, nie zostało po...
#Sąd Apelacyjny w Lublinie #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
I ACa 317/14 19 września 2014 Sąd Apelacyjny w Gdańsku Arina Perkowska

Wyrok z 19 września 2014, sygn. I ACa 317 14

Typ sprawa cywilna
apelacja sprawa gospodarcza kary umowne
Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...wiadomo, która ze stron pozostanie w spółce, termin ten był nawet późniejszy i został ustalony na połowę – koniec marca 2012 r. Jako podstawa prawna rozstrzygnięcia wskazane zostały przepisy art. 483 k.c., art. 484 k.c. w zw. z art. 471 k.c. i 472 k.c. a contrario , a orzeczenia o kosztach procesu – art. 98 k.p.c. zgodnie z zasadą odpowiedzialności za wynik postępowania. Powyższy wyrok został zaskarżony apelacją przez powoda w całości w oparciu o zarzuty: 1) sprzeczności ustaleń Sądu pierwszej instancji z treścią zgromadzone...
#Sąd Apelacyjny w Gdańsku #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
V CSK 633/13 18 września 2014 Sąd Najwyższy Teresa Bielska-Sobkowicz

Wyrok SN z 18 września 2014, sygn. V CSK 633 13

Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...mont lokali zamiennych, aby móc prawidłowo wypełnić obowiązki wynikające z umowy. W tym stanie sprawy powódce przysługuje kara umowna w wysokości 345.985,08 zł. Uwzględniając jednak przesłanki wynikające z art. 484 § 2 k.c. oraz wniosek pozwanej o miarkowanie kary umownej, Sąd Okręgowy dokonał miarkowania kary o połowę kwoty częściowo dochodzonego roszczenia, to jest kwoty 101.000 zł, biorąc pod uwagę, że zobowiązanie zostało wykonane w znacznej części, powódka nie poniosła w związku z opóźnionym wykonaniem szkody, bowi...
#Sąd Najwyższy #Izba Cywilna #wyrok SN
Czytaj orzeczenie
I ACa 295/14 18 września 2014 Sąd Apelacyjny w Białymstoku Krzysztof Chojnowski

Wyrok SA w Białymstoku z 18 września 2014 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Zgodnie z art. 577 k.c. gwarancja stanowi zapewnienie, że dana rzecz jest dobrej jakości, a w wypadku wystąpienia wady w toku zgodnej z przeznaczeniem eksploatacji, zostanie ona usunięta przez naprawę lub będzie dostarczona rzecz wolną od wad. Przy gwarancji pojęcie wady akcentuje zdolność rzeczy do normalnego użytku, jaką mieć...

Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...wanego nieodpłatnie naprawione, co oznacza, iż także pozwany uznał, iż obraz nie spełniał wymogów; 2. naruszenie prawa materialnego przez błędną wykładnię i niewłaściwe zastosowanie, w szczególności: a) art. 484 § 1 k.c. w zw. art. 65 § 2 k.c. w zw. z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) poprzez uznanie, iż z zapisów umowy i zachowania pozwanego nie wynika, iż zamiarem stron było objęcie karami umownymi także nieterminowego usuwania wad bram i szlab...
#Apelacja #Kary umowne #Zapłata
Czytaj orzeczenie
I ACa 298/14 16 września 2014 Sąd Apelacyjny w Łodzi Krystyna Golinowska

Wyrok z 16 września 2014, sygn. I ACa 298 14

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację
apelacja wynagrodzenie za roboty budowlane sprawa gospodarcza
Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...ącego wygórowania kary umownej. Strona powodowa podnosząc powyższy zarzut na końcowym etapie postępowania nie wskazała ani też nie udowodniła przesłanek miarkowania kary umownej wynikających z treści przepisu art. 484 § 2 k.c. Zobowiązanie cedenta zostało wykonane jedynie w nieznacznej części i to z opóźnieniem a kara w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego nie wydaje się być karą rażąco wygórowaną. Z powyższych względów powództwo podlegało oddaleniu, a o kosztach postępowania orzeczono na podstawie art. 98 k.p.c. Apelacj...
#Sąd Apelacyjny w Łodzi #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
I ACa 309/14 11 września 2014 Sąd Apelacyjny w Łodzi Tomasz Szabelski

Wyrok z 11 września 2014, sygn. I ACa 309 14

Typ sprawa cywilna Wynik nie uwzględniono wniosku
prawo karne apelacja powaga rzeczy osądzonej
odszkodowanie ×3
Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...jest wykazywanie faktu poniesienia oraz rozmiarów szkody. Niemniej jednak kwestia istnienia i rozmiarów szkody dla miarkowania może mieć znaczenie z punktu widzenia możliwości miarkowania kary umownej na podstawie art. 484 § 2 k.c. (wyroki Sądu Najwyższego z dnia 19 kwietnia 2006 r., V CSK 34 06, LEX nr 195426 i z dnia 30 listopada 2006 r., I CSK 259 06, LEX nr 398369; por. W. Robaczyński, Kara umowna a szkoda w: Odpowiedzialność cywilna. Księga Pamiątkowa ku czci Profesora Adama Szpunara, Zakamycze 2004, s. 223-224). W § 7 ust. 2 pkt. b...
#Sąd Apelacyjny w Łodzi #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
I ACa 72/14 4 września 2014 Sąd Apelacyjny w Białymstoku Beata Wojtasiak

Wyrok z 4 września 2014, sygn. I ACa 72 14

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono powództwo
apelacja obniżenie świadczenia sprawa gospodarcza
Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...asnych wywodów. Tak nieznaczne obniżenie kary umownej (do kwoty 469.786, 60 zł) pozostało jednak bez wpływu na ocenę żądania pozwu. Sąd Apelacyjny rozważał również kwestię miarkowania kary umownej w trybie art. 484 § 2 k.c. Wobec wykonania przez powoda zobowiązania w niewielkim zakresie, w grę mogło wchodzić jedynie zbadanie, czy kara nie była rażąco wygórowana. Przypomnienia wymaga, że zastrzeżenie kary umownej ułatwia wierzycielowi realizację jego uprawnień z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, p...
#Sąd Apelacyjny w Białymstoku #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
II CSK 709/13 4 września 2014 Sąd Najwyższy Barbara Myszka

Wyrok SN z 4 września 2014, sygn. II CSK 709 13

Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...re odpowiedzialność ponosi dłużnik. Dlatego przyczynienie się dłużnika do powstania lub zwiększenia szkody może być brane pod uwagę tylko w ramach podstaw decydujących o miarkowaniu kary umownej na podstawie art. 484 § 2 k.c. (zob. wyroki Sądu Najwyższego z dnia 13 czerwca 2003 r., III CKN 50 01, Mon. Pr. 2014 12 640; z dnia 8 lipca 2008 r., IV CK 522 03, OSNC 2005 7-8 131; z dnia 4 marca 2008 r., IV CSK 457 07, niepubl.; z dnia 11 grudnia 2008 r., II CSK 364 08, niepubl.; z dnia 16 kwietnia 2010 r., IV CSK 494 09, OSNC-ZD 2010 4 115). Zwa...
#Sąd Najwyższy #Izba Cywilna #wyrok SN
Czytaj orzeczenie
I ACa 287/14 29 sierpnia 2014 Sąd Apelacyjny w Białymstoku Janusz Leszek Dubij

Wyrok SA w Białymstoku z 29 sierpnia 2014 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością dokonuje jej zarząd - art. 31 § 1 k.p. w związku z art. 201 § 1 k.s.h. Ponadto na podstawie art. 31 § 1 k.p. możliwe jest wyznaczenie przez zarząd spółki osoby do dokonywania czynności z zakresu prawa pracy w sposób odmienny, niż przewidują to p...

Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...nową realizację dostaw przekładników przez powoda i ich potrącenie z faktur powoda, co skutkowało oddaleniem powództwa w tej części . Sąd nie znalazł również podstaw do miarkowania kary umownej na podstawie art. 484 § 2 k.c. Wskazał, że w niniejszej sprawie powód nie wykazał, że wysokość kary była rażąco wygórowana. W niniejszej sprawie strony w ramach swobody umów ustaliły, że kara umowna należy się za każdy dzień opóźnienia w dostawie, co poza funkcją kompensacyjną kary miało niewątpliwie na celu zmobilizowanie wyk...
#Kary umowne
Czytaj orzeczenie
I ACa 735/14 29 sierpnia 2014 Sąd Apelacyjny we Wrocławiu Jacek Gołaczyński

Wyrok SA we Wrocławiu z 29 sierpnia 2014 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Rozważając zasadność żądania miarkowania kary umownej pamiętać trzeba, iż instytucja ta jest wyjątkiem od zasady pacta sunt servanda, zasady swobody umów oraz wynikającej zasady, że w razie wyrządzenia wierzycielowi szkody przysługuje mu kara umowna w zastrzeżonej wysokości, bez względu na wysokość szkody.

Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...ących po stronie pozwanej, gdy uwzględnienie okoliczności sprawy prowadziło do wniosków odmiennych, co winno skutkować przyjęciem, że pozwana pozostawaław zwłoce z wydaniem lokalu dopiero od stycznia 2009r.; 2. art. 484 § 2 k.c. przez jego błędną wykładnię, wyrażającą się w odmowie zmiarkowania kary umownej, w sytuacji gdy przedmiot umowy został w całości wykonany, suma zaś zasądzonych kar umownych za zwłokę w zawarciu umowy przyrzeczonej wyniosła 11.56 %, co czyni ją rażąco wygórowana wobec braku wykazania powstania szkod...
#Kary umowne
Czytaj orzeczenie
I ACa 361/14 28 sierpnia 2014 Sąd Apelacyjny w Łodzi Krystyna Golinowska

Wyrok z 28 sierpnia 2014, sygn. I ACa 361 14

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację Kwota 7.514 zł · kwota żądania
apelacja pomoc prawna z urzędu obniżenie świadczenia
spadek ×3
Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...że ewentualne niewykonanie zobowiązania było następstwem okoliczności za które nie ponosi odpowiedzialności, a także d. nieprawidłową subsumcję ustalonego stanu faktycznego, która doprowadziła do naruszenia art. 484 § 2 k.c. poprzez jego niezastosowanie i niedokonanie wnioskowanego miarkowania kary umownej obciążającej pozwanego mimo istnienia przesłanek jej miarkowania, jak również braku wystąpienia po stronie powodowej szkody. Sąd Apelacyjny w Łodzi zważył, co następuje: Częściowo zasadna okazała się apelacja powoda. Jak t...
#Sąd Apelacyjny w Łodzi #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
V ACa 181/14 27 sierpnia 2014 Sąd Apelacyjny w Gdańsku Zbigniew Koźma

Wyrok z 27 sierpnia 2014, sygn. V ACa 181 14

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik zmieniono orzeczenie Kwota 198.455,53 zł · zasądzenie
apelacja wynagrodzenie za roboty budowlane wynagrodzenie za usługi
Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...m, że wynika to zarówno z celu kary umownej, jak i umiejscowieniu przepisów normujących karę umowną. Od określonego w tym przepisie odszkodowania, kara umowna różni się tylko tym, że przysługuje jak wynika z art. 484 § 1 k.c. bez względu na wysokość szkody (por. wyroki Sądu Najwyższego z dnia 20 marca 1968 r. II CR 419 67 nie publ. i z dnia 14 lipca 1976 r. I CR 221 76 OSNCP 1977 4 poz. 76). Potwierdza to uchwała Siedmiu Sędziów SN zgodnie z którą „Zastrzeżenie kary umownej na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania zo...
#Sąd Apelacyjny w Gdańsku #V Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
I ACa 351/14 14 sierpnia 2014 Sąd Apelacyjny w Katowicach Roman Sugier

Wyrok z 14 sierpnia 2014, sygn. I ACa 351 14

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację
apelacja obniżenie świadczenia wynagrodzenie za usługi
Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...rodzenie powódki z tytułu wykonania umowy z dnia 5 grudnia 2011 r. W oparciu o te ustalenia Sąd Okręgowy, dokonując analizy i wykładni przepisów art. 483 § 1 k.c., art. 355 § 1 i 2 k.c. oraz, w szczególności, art. 484 § 2 k.c. uznał, że w okolicznościach tej sprawy spełnione zostały obie przesłanki miarkowania kary umownej, przewidziane w tym ostatnim przepisie i miarkowanie to powinno polegać na zredukowaniu tej kary do 10 % jej wartości. To, zdaniem Sądu pierwszej instancji, dawało podstawę do zasądzenia wymienionej w wyroku kwo...
#Sąd Apelacyjny w Katowicach #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
XV GC 706/14 6 sierpnia 2014 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie Małgorzata Różańska-Prus

Uzasadnienie z 6 sierpnia 2014, sygn. XV GC 706 14

Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...swojego pełnomocnika, który miał dokonać demontażu zestawu, co jednak spotkało się z odmową wydania. Tym samym bezspornie pozwany nie wykonał ciążącego na nim obowiązku zwrotu systemu. Zgodnie z brzmieniem art. 484 § 1 k.c. w razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania kara umowna należy się wierzycielowi w zastrzeżonej na ten wypadek wysokości bez względu na wysokość poniesionej szkody. Kara umowna należy się wówczas wierzycielowi niezależnie od tego, w jakiej wysokości doznał szkody na skutek niewykonania l...
#Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie #XV Wydział Gospodarczy #uzasadnienie
Czytaj orzeczenie
I ACa 687/14 30 lipca 2014 Sąd Apelacyjny w Krakowie Józef Wąsik

Wyrok z 30 lipca 2014, sygn. I ACa 687 14

Typ sprawa nieprocesowa Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację
apelacja pomoc prawna z urzędu wynagrodzenie za roboty budowlane
odszkodowanie ×3 reklamacja ×2 rękojmia

Teza nietezowane

Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...gasło wskutek dokonanego ewentualnego oświadczenia o potrąceniu wierzytelności, a z ostrożności procesowej ponowionego w postaci zarzutu potrącenia zgłoszonego w sprzeciwie od nakazu zapłaty, c. art. 483 k.c. i art. 484 k.c. - poprzez nieuwzględnienie potrąconego roszczenia z tytułu kary umownej za zwłokę w dokonaniu przez stronę powodową prac mających doprowadzić przedmiot urnowy do stanu zgodnego z urnową - niezależnie od tego, czy obowiązek świadczenia powódki którego dotyczyła zwłoka istniała w ramach wykonania urnowy czy u...
#Sąd Apelacyjny w Krakowie #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
I ACa 265/14 30 lipca 2014 Sąd Apelacyjny w Szczecinie Maria Iwankiewicz

Wyrok z 30 lipca 2014, sygn. I ACa 265 14

Typ sprawa cywilna Wynik oddalono apelację Kwota 9.043,90 zł · składnik roszczenia z pożyczki
prawo karne apelacja wynagrodzenie za roboty budowlane
Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...dzenie zastosowanego rozwiązania przez projektanta a jego dyspozycja ustana nie była wystarczająca, w sytuacji gdy strona powodowa nie prezentowała takiego stanowiska; 2. naruszenie przepisów prawa materialnego: a) art. 484 § 1 k.c. przez jego niezastosowanie i w konsekwencji oddalenie powództwa w sytuacji gdy zachodziły podstawy do jego uwzględnienia; b) art. 65 § 1 i 2 k.c. przez błędną wykładnię umowy łączącej strony w części dotyczącej zakresu objętych nią robót i w konsekwencji przyjęcie, że prace dotyczące odwodnienia bud...
#Sąd Apelacyjny w Szczecinie #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
I ACa 51/14 25 lipca 2014 Sąd Apelacyjny w Białymstoku Bogusław Dobrowolski

Wyrok z 25 lipca 2014, sygn. I ACa 51 14

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik zasądzono świadczenie - 3.908,41 zł
apelacja wynagrodzenie za roboty budowlane wynagrodzenie za usługi
Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...pozostałe do wypłaty wynagrodzenie. Zwrócił również uwagę, że jej wysokość - 0,02 % wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki nie jest wygórowana, a zatem nie było podstaw do jej miarkowania na podstawie art. 484 § 2 k.c. O kosztach procesu Sąd I instancji orzekł na podstawie art. 98 k.p.c. Powód wniósł apelację od powyższego wyroku, zaskarżając go w całości i zarzucając mu naruszenie przepisów prawa materialnego tj. art. 476 k.c., art. 471 k.c., art. 65 § 2 k.c., art. 354 k.c., art. 471 k.c., art. 647 k.c. w zw. z art. 22...
#Sąd Apelacyjny w Białymstoku #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
VI ACa 1552/13 25 lipca 2014 Sąd Apelacyjny w Warszawie Ewa Stefańska

Wyrok z 25 lipca 2014, sygn. VI ACa 1552 13

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono powództwo
apelacja sprawa gospodarcza kary umowne
Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...edwstępnej i tym samym niespełnienie umownej przesłanki dochodzenia roszczenia z tytułu kary umownej, które zostało powiązane z odstąpieniem od umowy. Ponadto domagała się miarkowania kary umownej na podstawie art. 484 § 2 k.c., zarzucając, że wierzyciel nie poniósł żadnej szkody i w związku z tym jest ona rażąco wygórowana. Sąd Apelacyjny zważył, co następuje: Apelacja zasługuje na uwzględnienie, chociaż nie wszystkie zgłoszone w niej zarzuty są trafne. W pierwszej kolejności wymaga rozważenia zarzut naruszenia przepisów...
#Sąd Apelacyjny w Warszawie #VI Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
V ACa 140/14 24 lipca 2014 Sąd Apelacyjny w Katowicach Barbara Kurzeja

Wyrok z 24 lipca 2014, sygn. V ACa 140 14

Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...ułem kar umownych za wykonanie przez nich po terminie, na podstawie umowy z dnia 2 sierpnia 2012 r., zadania inwestycyjnego. Pozwani wnieśli o oddalenie powództwa, ewentualnie o zmniejszenie kary umownej na podstawie art. 484 § 2 k.c., jako rażąco wygórowanej. Podnieśli zarzut nieważności umowy wobec jej podpisania przez osobą nieupoważnioną do reprezentowania Gminy a nadto że przekroczenie terminu zakończenia robót było spowodowane okolicznościami, za które nie ponoszą odpowiedzialności. Spisanie protokołu odbioru nastąpiło z trz...
#Sąd Apelacyjny w Katowicach #V Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
V CSK 503/13 23 lipca 2014 Sąd Najwyższy Teresa Bielska-Sobkowicz

Wyrok SN z 23 lipca 2014, sygn. V CSK 503 13

Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...z dochodzoną przez powódkę wierzytelnością było uprawnieniem pozwanej Spółki, z którego skorzystała. Sąd odwoławczy uznał za niemożliwe zastosowanie miarkowania należnej pozwanej kary umownej na podstawie art. 484 § 2 k.c. wobec braku w tym przedmiocie niezbędnego wniosku powódki oraz braku wskazania faktów pozwalających na ocenę wysokości kary umownej jako rażąco wygórowanej. W ocenie tego Sądu, żądanie oddalenia powództwa o zapłatę kary umownej uzasadnione było brakiem podstaw do naliczenia kary umownej, a nie jej wygór...
#Sąd Najwyższy #Izba Cywilna #wyrok SN
Czytaj orzeczenie