Baza orzeczeń sądowych

...szkody poniesionej przez wierzyciela na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania. W art. 483 § 1 k.c. wyraźnie mowa jest o naprawieniu szkody, które następuje przez zapłatę kary umownej, a w art. 484 § 1 k.c. ustawodawca wskazuje, że kara umowna należy się bez względu na wysokość poniesionej szkody. Ustawowe określenie - bez względu na wysokość poniesionej szkody, nie może być utożsamiane z określeniem - niezależnie od poniesienia szkody”. Tym samym nie budzi wątpliwości, że kara umowna musi być odniesio...

...m związku przyczynowym z ich zachowaniem , 4 art. 481 §1 kc wobec przyjęcia , iż B. O. należą się odsetki od świadczenia przyznanego w zaskarżonym wyroku od dat początkowych wskazanych w sentencji wyroku , 5 art. 484 §1 kc w zw z art. 498 kc i 471 kc jako następstwa uznania , że w okolicznościach faktycznych ustalonych w sprawie, pozwani nie mogą skutecznie powołać się na fakt przysługiwania im świadczenia z tytułu kary umownej zastrzeżonej w umowie przedwstępnej na wypadek nie zawarcia umowy przyrzeczonej, 6 art. 6 i 65 w zw z...

...że strony przewidziały odpowiedzialność wykonawcy z tytułu kary umownej za każdy dzień opóźnienia, m.in. za niewykonanie w terminie przedmiotu umowy. Odwołując się do dyspozycji przepisów art. 483 § 1 k.c., art. 484 k.c., art. 471 i art. 473 § 1 k.c., sąd uznał, że strony niniejszego postępowania przewidziały odpowiedzialność wykonawcy z tytułu kary umownej za niewykonanie w terminie przedmiotu umowy, w określonej wysokości naliczanej od wartości wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia. Podstawą naliczenia kary umown...

...iezasadne uznał stanowisko Sądu Rejonowego, że konieczność zapłaty kary umownej „jest automatyczna w razie wystąpienia okoliczności uzasadniających jej naliczenie". W jego ocenie, treść art. 483 § 1 k.c. i art. 484 § 1 k.c. jednoznacznie wskazuje, że „brak jakiejkolwiek szkody po stronie wierzyciela wyklucza możliwość domagania się kary umownej", bowiem zgodnie z art. 483 § 1 k.c. strony mogą zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania nastąpi przez zapłatę okre...

...mln zł) oraz na brak swojego zawinienia. W okolicznościach faktycznych sprawy nie można mówić o wykonaniu zobowiązania w znacznej części. Rozważać można było tylko czy kara jest rażąco wygórowana. Przepis art. 484 § 2 k.c., który przewiduje możliwość zmniejszenia wysokości kary umownej należy to tzw. prawa sędziowskiego. Twierdzenie, że kara 36.721,85 zł za braki dokumentacji i 14.785, 02 zł za „przerwy w świadczeniu usług medycznych” (powinno być 15.787,80 zł) są rażąco wygórowane nie zostało w żaden sposób uzasa...

...ali wpisani wykonawcy, za zatrudnienie których powód żąda kary umownej oraz, by inwestor miał tolerować obecność tych podwykonawców na budowie; 2 rażące naruszenie prawa materialnego, tj. art. 5 k.c. w zw. z art. 484 § 1 k.c. przez błędną wykładnię polegającą na przyjęciu, że dochodzenie kary umownej po upływie sześciu miesięcy od daty ziszczenia się przesłanki uprawniającej do jej nałożenia jest sprzeczne z przeznaczeniem tej kary i jako takie stanowi nadużycie prawa podmiotowego. Powód domagał się zmiany zaskarżonego...

...umowne pozwanej nie ograniczały się do obowiązku dokonania zapłaty, w związku z czym zastrzeżenie kary umownej było w pełni skuteczne. Nie zostały przy tym spełnione przesłanki usprawiedliwiające – w myśl art. 484 § 2 k.c. - obniżenie tej kary. 3 Sąd Apelacyjny, na skutek apelacji pozwanej, wyrokiem zaskarżonym skargą kasacyjną zmienił wyrok Sądu Okręgowego w ten sposób, że oddalił powództwo i obciążył powódkę kosztami procesu. Sąd Apelacyjny stwierdził, że powódka nie wykazała wysokości kosztów poniesionych przez...

...wie i zasądzenie od pozwanej na rzecz powoda kary umownej, w sytuacji gdy zgłoszenie przez powoda roszczenia o jej zapłatę było sprzeczne z zasadami współżycia społecznego; 5) naruszenie prawa materialnego, tj. art. 484 § 2 k.c. poprzez jego niezastosowanie w sprawie i niedokonanie miarkowania naliczonej wobec pozwanej kary umownej, w sytuacji gdy w ocenie Sądu I instancji roszczenie powoda o jej zapłatę nie zasługiwało na oddalenie w całości; W konkluzji skarżący wniósł o zmianę wyroku poprzez oddalenie powództwa oraz zasądzenie...

...ktowych (dotyczących inwestycji na B.) czyli na 305 dni. Kara umowna wyniosła zatem 146.049,25 zł. Łącznie Sąd Okręgowy ustalił należną karę umowną na kwotę 968.598,92 zł. Za częściowo zasadny w świetle art. 484 § 2 k.c. Sąd Okręgowy uznał wniosek strony powodowej o miarkowanie kary umownej. W jego ocenie karata nie może przekraczać 20% wynagrodzenia umownego z obu umów czyli wysokości kary umownej zastrzeżonej na wypadek odstąpienia przez pozwanąod umowy z przyczyn leżących po stronie powodowej. Miarkowanie kary umownej, w...

...aniechaniem a ewentualną szkodą etc. Należało dokonać stosownych ustaleń faktycznych, a następnie analizy prawnej w płaszczyźnie art. 471 k.c. art 17 ustawy o księgach wieczystych i hipotece i art. 483 k.c. i art. 484 k.c., mając na względzie § 7 umowy. Dopiero w przypadku pozytywnych konstatacji co do powyższych przesłanek należało rozważyć wymagalność roszczenia oraz prawidłowość wyliczenia szkody. Należało również odnieść się do wskazywanej przez powódkę argumentacji w płaszczyźnie ewentualnej odpowiedzialności del...

..., 484 oraz 476 kc jako konsekwencji przyjęcia , że nie zostały po stronie spółki (...) spełnione przesłanki do naliczenia powodowi kary umownej za zwlokę w terminowym wykonaniu zobowiązania , - art. 6 kc w zw z art. 484 §1 , 476 i 471 kc wobec wyrażenia przez Sąd I instancji nietrafnego stanowiska prawnego zgodnie z którym to podmiot powołujący się na wierzytelność z tytułu kary umownej z racji niewłaściwego wykonania zobowiązania przez kontrahenta obciążony jest obowiązkiem dowiedzenia tego , że ta nieprawidłowość nastąpił...

...nego kara umowna na wypadek odstąpienia od umów wiąże powodów będących konsumentami, kształtując ich obowiązki z naruszeniem dobrych obyczajów i rażącym naruszeniem ich interesów. Z kolei zarzut naruszenia art. 484 § 2 k.c. w zw. z art. 3851 § 1-3 k.c. w zw. z art. 3853 pkt 17 k.c. w zw. z art. 498 § 1 i 2 k.c. i art. 499 k.c. uzasadniono niedokonaniem zmniejszenia kary umownej rażąco 4 wygórowanej, w sytuacji, w której pozwana nie poniosła jakiejkolwiek szkody, pomimo, że zastrzegana we wzorcu kara musi być współmierna do ponos...

...tek okoliczności, za które odpowiada wykonawca, jest ograniczona do zapłaty kary umownej w wysokości 30% wynagrodzenia umownego za prace, od wykonania których zamawiający odstąpi ( par. 8 ust. 2 k. 31). Zgodnie z art. 484 par. 1 k.c. w razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, kara umowna należy się wierzycielowi w zastrzeżonej na ten wypadek wysokości bez względu na wysokość poniesionej szkody a żądanie odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary nie jest dopuszczalne, chyba że strony inaczej postanow...

...ctu za rozwiązanie umowy, skutkujące zasadnością zgłoszonych przez powódkę roszczeń, w sytuacji gdy zakończenie stosunku prawnego łączącego strony nastąpiło z przyczyn zaistniałych po stronie powodowej, - art. 484 § 1 k.c. w związku z art. 746 k.c. poprzez przyjęcie, iż obowiązek zapłaty kary umownej w świetle dokonanego przez pozwanego wypowiedzenia umowy uzasadniony był na podstawie przepisów umowy, podczas gdy brak jest możliwości żądania kar umownych przy wypowiedzeniu następującym z ważnych przyczyn, - art. 484 § 2 k....

...83 kc można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikającej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi poprzez zapłatę określonej sumy (kara umowna). Natomiast w myśl art. 484 kc w razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania kara umowna należy się wierzycielowi w zastrzeżonej na ten wypadek wysokości bez względu na wysokość poniesionej szkody. Odwołując się do wskazanej przez siebie judykatury, Sąd Okręgowy stwierdził, że zasadność powództwa uzależniona jest od wykaz...

...go procesu, zachodzą podstawy do żądania kary umownej, a zatem czy zaistniała przewidziana umową przesłanka nieprawidłowości w wykonaniu umowy przez pozwaną. M.-prawną podstawę żądania pozwu stanowi przepis art. 484 k.c., zgodnie z którym w razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania kara umowna należy się wierzycielowi w zastrzeżonej na ten wypadek wysokości bez względu na wysokość poniesionej szkody (…). Definicję kary umownej zawiera z kolei przepis art. 483 § 1 k.c., zgodnie z którym strony mogą zawrzeć w...

...ę zastrzegły karę umowną w określonej z góry wysokości Obciążając pozwanego karą umowną z tytułu odstąpienia od umowy Sąd I instancji na zarzut zobowiązanego dokonał jej miarkowania, według kryteriów z art. 484 § 2 k.c. Za bezsporny uznał fakt, że w 95% umowa została wykonana. W takiej sytuacji zastrzeżona kara umowna uzależniona od wysokości należnego wierzycielowi wynagrodzenia (15%) byłoby nadmiernie wygórowana i sprzeczna z zasadami współżycia społecznego. Biorąc pod rozwagę fakt, iż powód poniósł szkodę w zwi...

...ak półtora roku po spełnieniu własnego świadczenia głównego. W okolicznościach rozpoznawanej sprawy za nieuzasadnione uznać należało także zmniejszenie kary umownej z powodu jej rażącego wygórowania (por. art. 484 § 2 kc). O rażącym wygórowaniu można mówić wtedy, gdy karę porówna się do wartości umówionego świadczenia. Tymczasem sam mechanizm obliczania kary umownej wprowadzał już zabezpieczenie interesu pozwanego. Kara ta nie mogła bowiem przekroczyć 2 % ceny sprzedaży, a jej wysokość była zależna wyłącznie od zach...

...ędną wykładnię i uznanie, że szkoda ewentualna w postaci zmniejszonych wpływów podatkowych i utraconych miejsc pracy wierzyciela spełnia warunek dopuszczalności naliczenia kary umownej, tj. istnienia szkody; e. art. 484 § 2 k.c. poprzez jego błędną wykładnię, tj. uznanie, iż wartość zobowiązania, którego niewykonanie obwarowane jest karą umowną oraz zamiar wierzyciela w postaci chęci wywarcia presji na dłużniku, może stanowić podstawę do oceny, czy owa kara umowna jest rażąco wygórowana. W związku z powyższym strona powod...

...sowanej przez pozwaną kary umownej. Z drugiej strony ustalone okoliczności pokazują, że do umownego terminu wykonania umowy powód wykonał znaczną część umowy, co uzasadniało obniżenie kary umownej. Zgodnie z art. 484 § 2 k.c. jeżeli zobowiązanie zostało w znacznej części wykonane dłużnik może żądać zmniejszenia kary umownej. W niniejszej sprawie powód dochodził zwrotu pełnej kwoty kary pobranej przez pozwanego z należnego mu wynagrodzenia. Tak sformułowane żądanie uzasadniało stwierdzenie, że mieści się w nim również...

...(k. 35) oraz porozumienia z dnia 22 maja 2009 r. (k. 42). Zaś zapłata należnych kwot mogła nastąpić poprzez potrącenie ich z wynagrodzenia pozwanego lub też z kwot zatrzymanych przez powoda. Zgodnie z przepisem art. 484 § 1 k.c. w razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania kara umowna należy się wierzycielowi w zastrzeżonej na ten wypadek wysokości bez względu na wysokość poniesionej szkody. Żądanie odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary nie jest dopuszczalne, chyba że strony inaczej postanowiły...

...obowiązek zamawiającego dokonania odbioru dzieła, a z tą chwilą zamawiający nabywa uprawnienia z tytułu rękojmi przewidziane w art. 637 k.c. i art. 638 k.c. Wobec stwierdzenia braku przesłanek z art. 483 k.c. i art. 484 k.c. Sąd Okręgowy powództwo oddalił. O kosztach orzeczono na podstawie art. 98 k.p.c. Apelację od powyższego wyroku złożyła powódka, która wniosła o jego uchylenie i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania, ewentualnie o zmianę zaskarżonego wyroku i uwzględnienie powództwa w całości. Powódka zarzuciła: 1)...

...bót miały wpływ wykazane w sprawie zdarzenia i że opóźnienie nastąpiło z przyczyn, za które strona powodowa nie ponosi odpowiedzialności. W związku z powyższym nie było potrzeby sięgania do przewidzianej w art. 484 § 1 k.c. instytucji miarkowania i w rezu acie, w rozpoznawanej sprawie nie mógł znaleźć zastosowania art. 498 k.c. dotyczący skuteczności złożonego oświadczenia w przedmiocie potrącenia. Nie mógł również odnieść skutku zarzut naruszenia art. 61 k.c. w zw. z art. 22 pkt 2 i 5 oraz art. 42 ust. 2 pkt 1 prawa budow...

...jące roszczenie z tytułu kary umownej. Zdaniem Sądu Apelacyjnego nie znajduje żadnego uzasadnienia także żądanie miarkowania kary umownej. Ocenę, czy kara w danym przypadku jest rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 kc należy dokonać w kontekście całokształtu okoliczności sprawy, a zatem uwzględniając przedmiot umowy, okoliczności, na jakie kara umowna została zastrzeżona, cel tej kary, sposób jej ukształtowania, okoliczności, w jakich doszło do sytuacji uzasadniającej naliczenia kary, wagę i zakres nienależytego wykon...

...rt. 389 § 1 i § 2 k.c., art. 390 § 1 i § 2 i § 3 k.c., art. 354 § 1 i § 2 k.c., art. 355 § 1 i § 2 k.c., art. 476 k.c., art. 477 § 1 i § 2 k.c., art. 486 § 2 k.c., art. 394 § 1 i § 3 k.c., art. 247 k.p.c., art. 484 § 2 k.c., art. 157 § 1 i § 2 k.c., art. 4 237 k.c., art. 27 ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz art. 29 ustawy o księgach wieczystych i hipotece, art. 39820 k.p.c., art. 386 § 6 k.p.c., art. 217 § 2 i 3 k.p.c., art. 227 k.p.c., art. 282 k.p.c., art. 391 § 1 k.p.c.; art. 233 § 1 k.p.c.; art. 391 § 1 i 2 k.c., art....

...ące elementy hipotetyczne i nie wchodzące w skład rzeczywistego uposażenia pracownika powoduje, że kara ta jest rażąco zawyżona, a zatem sprzeczna z zasadami współżycia społecznego. Korzystając z dyspozycji art. 484 §2 kc żądana kara w takiej wysokości nie powinna korzystać z ochrony prawnej. Stanowi bowiem oczywiste nadużycie prawa. Pozwana zaprzeczyła , aby nakłaniała klientów powoda by zaciągnęli pożyczki gotówkowe w formie (...) Sp. z o.o. z siedzibą w W.. W aktualnym miejscu pracy piastuje stanowisko kierownika operacyjne...

...art. 483 § 1 k.c., można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna). Przepis art. 484 k.c. stanowi zaś, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania kara umowna należy się wierzycielowi w zastrzeżonej na ten wypadek wysokości bez względu na wysokość poniesionej szkody. Żądanie odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary nie jest dopuszczalne, chyba że strony inaczej...

...Nie wszyscy powodowie złożyli do akt dowód wezwania pozwanej do zapłaty przed wszczęciem procesu, takich dowodów nie złożyli M. M. (2), M. i R. Ś., E. C. i M. C. (2). Podstawą prawną roszczenia powodów jest art. 484 § 1 k.c. zgodnie z którym, w razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania kara umowna należy się wierzycielowi w zastrzeżonej na ten wypadek wysokości bez względu na wysokość poniesionej szkody. Żądanie odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary nie jest dopuszczalne, chyba że strony i...

...zynna już od dnia 18 grudnia 2012 roku. Uzasadniając z kolei wniesione z ostrożności procesowej żądanie miarkowania kar umownych powód wskazał, że w niniejszej sprawie wystąpiły przesłanki, o których mowa w art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego. Powód stanął na stanowisku, że w niniejszej sprawie zobowiązanie zostało wykonane, a kara umowna jest rażąco wygórowana i nieadekwatna do szkody jaką pozwany poniósł w związku z ewentualnym przekroczenie przez powoda terminu realizacji umowy. Uzasadniając z kolei żądanie oddalenia powództw...