Orzecznictwo

Baza orzeczeń sądowych

Przeglądaj tezy, sygnatury, sądy i podstawy prawne w czytelnej formie.

1 481 pasujących orzeczeń
Sąd
Aktywne filtry
Podstawa: art. 494 kc Wyczyść wszystko
Wyniki wyszukiwania

Znalezione orzeczenia

1 481 wyników
Sortowanie
Najnowsze Najstarsze
VI ACa 706/12 7 listopada 2012 Sąd Apelacyjny w Warszawie Sa-Marzena Miąskiewicz

Wyrok z 7 listopada 2012, sygn. VI ACa 706 12

Typ sprawa cywilna Wynik oddalono apelację
Podstawa prawna
art. 494 kc Skutki odstąpienia
...budowlane zawartej w dniu 17 października 2002 roku. 12. błędną wykładnię (prowadzącą do rażącego naruszenia powołanych przepisów) art. 635 k.c. art. 644 k.c. w zw. z art. 656 § 1 k.c. i art. 658 k.c. oraz art. 494 k.c: a) poprzez przyjęcie, że art. 635 k.c i art. 644 k.c dotyczy wypowiedzenia umowy, a nie odstąpienia od niej, b) poprzez przyjęcie, że skuteczność złożenia oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy o roboty budowlane zależy od dopełnienia przez inwestora dalszych niezbędnych czynności, tj. od „dokonania odbior...
I ACa 341/12 31 października 2012 Sąd Apelacyjny w Szczecinie Edyta Buczkowska-Żuk

Wyrok z 31 października 2012, sygn. I ACa 341 12

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację Kwota 533 110 zł · zasądzenie
odszkodowanie
Podstawa prawna
art. 494 kc Skutki odstąpienia
...wstało uprawnienie do złożenia oświadczenia prawo kształtującego, jakim jest odstąpienie od umowy. Zdaniem powodów - fakt skorzystania z tego uprawnienia sprawił, że w związku z tym aktualna stała się norma art. 494 KC, która stanowi, że strona odstępująca od umowy wzajemnej może żądać nie tylko zwrotu tego, co świadczyła, lecz również naprawienia szkody wynikłej z niewykonania zobowiązania [k. 3 - 9 akt]. Pozwani M. T. i T. T. w odpowiedziach na pozew z dnia 10 listopada 2011 roku oraz piśmie z dnia 16 marca 2012 roku wnieśl...
I ACa 651/12 26 października 2012 Sąd Apelacyjny w Katowicach Ewa Tkocz

Wyrok z 26 października 2012, sygn. I ACa 651 12

Typ sprawa nieprocesowa Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację Kwota 75.200 zł · kwota żądania
Podstawa prawna
art. 494 kc Skutki odstąpienia
...a do odstąpienia od umowy. Może również bądź bez wyznaczenia terminu dodatkowego, bądź też po jego bezskutecznym upływie żądać wykonania zobowiązania i naprawienia szkody wynikłej ze zwłoki. W myśl zaś art.494 k.c. strona, która odstępuje od umowy wzajemnej, obowiązana jest zwrócić drugiej stronie wszystko, co otrzymała od niej na mocy umowy; może żądać nie tylko zwrotu tego, co świadczyła, lecz również naprawienia szkody wynikłej z niewykonania zobowiązania. W niniejszej sprawie powód twierdził, że skutecznie odstąp...
I ACa 753/12 19 października 2012 Sąd Apelacyjny w Łodzi Michał Kłos

Wyrok z 19 października 2012, sygn. I ACa 753 12

Typ sprawa nieprocesowa Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację Kwota 200.000 zł · kwota żądania kary umownej
Podstawa prawna
art. 494 kc Skutki odstąpienia
...niu 30 lipca 2009 r. mógł zapoznać się z oświadczeniem powoda o odstąpieniu od umowy. Sąd I instancji stwierdził, że powód, jako odstępujący od umowy, uprawniony jest do żądania od pozwanego odszkodowania (art. 494 k.c.). Strony w umowie ustaliły, że w przypa dku odstąpienia od umowy z w iny drugiej strony, stronie odstępującej przysługuje kara umowna w wysokości 25% wartości umowy netto. Przez zapłatę kary umownej następuje naprawienie szkody wyrządzonej na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieni...
VI ACa 484/12 11 października 2012 Sąd Apelacyjny w Warszawie Sa-Regina Owczarek-Jędrasik

Wyrok z 11 października 2012, sygn. VI ACa 484 12

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik zmieniono orzeczenie Kwota 791.088,42 zł · kwota żądania
Podstawa prawna
art. 494 kc Skutki odstąpienia
...ęści ceny była wątpliwa, - naruszenie art. 65 § 1 i § 2 k.c. przez przyjęcie, że dokończenie inwestycji uzależnione było od dokonywania kolejnych wpłat przez powoda, - naruszenie art. 491§1 k.c. w związku z art. 494 k.c. poprzez ich niezastosowanie. Apelujący wnosi o zmianę zaskarżonego wyroku poprzez zasądzenie od pozwanej kwoty 791.088,42 zł wraz z odsetkami ustawowymi od dnia wytoczenia powództwa do dnia zapłaty oraz zasądzenie od pozwanej na rzecz powoda zwrotu kosztów postępowania za obie instancje według norm przepisanych ...
I ACa 940/12 10 października 2012 Sąd Apelacyjny we Wrocławiu Janusz Kaspryszyn

Wyrok SA we Wrocławiu z 10 października 2012 r. w sprawie o ustalenie nieważności umów.

Typ sprawa cywilna Wynik oddalono apelację

Teza Strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego.

Podstawa prawna
art. 494 kc Skutki odstąpienia
...yli pozwanym J. S.i (...) Sp. z o.o. w L. dodatkowy termin zapłaty trzeciej raty do 31.12.2010 r., termin ten nie został dochowany, wobec powyższego przysługiwało im prawo odstąpienia od powyższych umów. W myśl art. 494 k.c., pozwani odstępując od umów zwrócili otrzymane świadczenie: R. K. przelał na konto (...) Sp. z o.o. w L. kwotę 500.000 zł w dniu 1 marca 2011 r., a w dniu 17.05.2011 r. kwotę 259.000 zł, również otrzymał z Urzędu Skarbowego zwrot podatku odprowadzonego od sprzedanych udziałów; J. K. (1) przelała na konto (.....
I PK 86/12 5 października 2012 Sąd Najwyższy Małgorzata Gersdorf

Wyrok SN z 5 października 2012, sygn. I PK 86 12

Typ sprawa cywilna - zapłata należności przewozowej Wynik uchylono zaskarżone rozstrzygnięcie i przekazano sprawę do ponownego rozpoznania Kwota 16.687,36 zł · kwota żądania
Podstawa prawna
art. 494 kc Skutki odstąpienia
...olonym. W odniesieniu do roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania z umowy wzajemnej niedopuszczalność zbiegu z roszczeniem z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia wynika jednoznacznie z art. 494 i 495 k.c. W świetle wymienionych przepisów w razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania z umowy wzajemnej wierzycielowi przysługuje albo roszczenie oparte na przepisach o bezpodstawnym wzbogaceniu albo roszczenie oparte na przepisach o odpowiedzialności kontraktowej. Podobnie rzecz przedstawia się w wypad...
I ACa 169/12 13 września 2012 Sąd Apelacyjny w Warszawie Barbara Trębska

Wyrok z 13 września 2012, sygn. I ACa 169 12

Typ sprawa cywilna Przedmiot o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności Wynik oddalono apelację Kwota 4.500.000 zł · kwota żądania
odszkodowanie
Podstawa prawna
art. 494 kc Skutki odstąpienia
...ięcia, zasądzone zostało odszkodowanie „w granicach tzw. ujemnego interesu umownego” a zatem nie kwota która stanowiłaby zwrot tego, co pozwana wcześniej świadczyła na rzecz powoda (przykładowo na podstawie art. 494 k.c.). Trzeba w tym miejscu wyraźnie zaznaczyć, iż niniejsza sprawa nie dotyczy pozbawienia wykonalności postanowienia Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie z dnia 26 lipca 2006 r., przyznającego wierzycielowi kwotę potrzebną do wykonania czynności. O tym, że chybione jest wywodzenie z wniesienia pozwu...
I ACa 881/12 7 września 2012 Sąd Apelacyjny we Wrocławiu Jan Surma

Wyrok SA we Wrocławiu z 7 września 2012 r. w sprawie o zapłatę.

Typ sprawa cywilna Wynik oddalono apelację Kwota 51.240 zł · kwota żądania

Teza Jeżeli przyjmujący zamówienie opóźnia się z rozpoczęciem lub wykończeniem dzieła tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w czasie umówionym, zamawiający może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić jeszcze przed upływem terminu do wykonania dzieła.

Podstawa prawna
art. 494 kc Skutki odstąpienia
...t wtedy, gdy wykonawca nie popada w zwłokę. W razie zwłoki na wykonawcy spoczywa natomiast obowiązek naprawienia szkody, ale nie wynikłej ze zwłoki (art. 477 w zw. 476 k.c.), lecz z niewykonania umowy na podstawie art. 494 in fine w zw. z art. 471 k.c. Z kolei uprawnienie do natychmiastowego odstąpienia od umowy w razie samego tylko opóźnienia przysługuje zamawiającemu na podstawie art. 635 k.c. a fortiori, gdy przedmiot umowy nie został ukończony w terminie – tak było w przedmiotowej sprawie – bez potrzeby badania wystąpienia zwłoki...
III CZP 39/12 18 lipca 2012 Sąd Najwyższy Jacek Gudowski

Uchwała SN z 18 lipca 2012, sygn. III CZP 39 12

Podstawa prawna
art. 494 kc Skutki odstąpienia
...ochodzi zazwyczaj do doznania szkody przez stronę, która skorzystała z uprawnienia do odstąpienia od umowy, co powoduje powstanie obowiązku dłużnika naprawienia szkody wynikłej z niewykonania zobowiązania (por. art. 494 k.c.). Obowiązek ten wiąże się więc z odpowiedzialnością dłużnika za niewykonanie zobowiązania wynikającego z umowy wzajemnej, od której druga strona odstąpiła w następstwie, poprzedzającego skorzystanie z tego uprawnienia prawnokształtującego, niewłaściwego postępowania dłużnika (zwłoki w wykonaniu zobowi...
V CSK 260/11 24 maja 2012 Sąd Najwyższy Dariusz Dończyk

Wyrok SN z 24 maja 2012, sygn. V CSK 260 11

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono skargę Kwota 71.980 zł · kwota żądania kary umownej
Podstawa prawna
art. 494 kc Skutki odstąpienia
...etapie postępowania kasacyjnego - w upadłości układowej, wniósł o zasądzenie od pozwanego Skarbu Państwa – Izby Skarbowej we W. kwoty 1.008.180 zł z odsetkami ustawowymi od dnia 5 czerwca 2008 r. na podstawie art. 494 k.c., w związku z odstąpieniem przez pozwanego od łączącej strony umowy o opracowanie dokumentacji projektowej budynku biurowego. Dochodzona kwota obejmowała zwrot kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy (71.980 zł) oraz odszkodowanie w wysokości odpowiadającej wartości wykonanych prac projektowych (wynagrodzen...
VI ACa 1473/11 25 kwietnia 2012 Sąd Apelacyjny w Warszawie Sa-Ewa Stefańska

Wyrok z 25 kwietnia 2012, sygn. VI ACa 1473 11

Typ sprawa nieprocesowa Przedmiot o naruszenie zbiorowych interesów konsumentów i nałożenie kary pieniężnej Wynik oddalono apelację
Podstawa prawna
art. 494 kc Skutki odstąpienia
...ożliwość potrącenia ze zwracanych wpłat „udokumentowanych kosztów jakie poniósł w związku z zawarciem przedmiotowej umowy jednak nie więcej niż 10 % ceny lokalu", co sugerowałoby zwykłe odwołanie się do art. 494 k.c. przewidującego prawo żądania przez stronę odstępującą od umowy naprawienia szkody, to - zdaniem Prezesa - dodatkowe okoliczności w tej sprawie świadczą o tym, że omawiane postanowienie przyznaje Spółce możliwość obciążenia konsumenta zryczałtowaną kwotą pieniężną, której wysokość może ona arbitral...
I ACz 482/12 19 kwietnia 2012 Sąd Apelacyjny we Wrocławiu Janusz Kaspryszyn

Postanowienie z 19 kwietnia 2012, sygn. I ACz 482 12

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono zażalenie
Podstawa prawna
art. 494 kc Skutki odstąpienia
...ć zawartej umowy z mocą wsteczną ( ex tunc). W konsekwencji czego strony nie tylko zwolnione są z obowiązku dalszych świadczeń wynikających z umowy, ale powinny zwrócić sobie świadczenia już spełnione (por. art. 494 k.c.). Z kolei mając na uwadze liczne postępowania egzekucyjne prowadzone przeciwko pozwanemu, o których informacja znajduje się w odpisach ksiąg wieczystych prowadzonych dla nieruchomości, których pozwany jest właścicielem lub współwłaścicielem (k. 43-46, k. 56-59, k. 65, k. 75-78), jak również wielkość hipotek...
I ACa 115/12 18 kwietnia 2012 Sąd Apelacyjny w Katowicach Zofia Kawińska-Szwed

Wyrok z 18 kwietnia 2012, sygn. I ACa 115 12

Typ sprawa cywilna Wynik nie uwzględniono wniosku Kwota 2.000.000,00 zł · kwota żądania
Podstawa prawna
art. 494 kc Skutki odstąpienia
...wy (umów) przyrzeczonej. Tym samym nie doszło do ,,odrodzenia’’ się wygasłego już zobowiązania z umowy przedwstępnej. Skutkiem odstąpienia od umowy wzajemnej jest wzajemny zwrot tego, co strony świadczyły (art. 494 k.c.). Powódka przeniosła więc aktem notarialnym (,,zwrotnie’’) nieruchomość na pozwanego a pozwany winien był oddać jej część ceny, którą za nią otrzymał - to jest 2.000.000,00 zł. Sąd Apelacyjny przesądził zatem , że żądanie pozwu zasługiwało na uwzględnienie , tak co do kwoty 2.000.000,00 zł, jak i...
I ACa 182/12 20 marca 2012 Sąd Apelacyjny we Wrocławiu Franciszek Marcinowski

Wyrok SA we Wrocławiu z 20 marca 2012 r. w sprawie o zobowiązanie.

Typ sprawa cywilna Wynik oddalono apelację
odszkodowanie

Teza Kto odstępuje od umowy wzajemnej, obowiązana jest zwrócić drugiej stronie wszystko, co otrzymała od niej na mocy umowy.

Podstawa prawna
art. 494 kc Skutki odstąpienia
...a „uważana za nie zawartą" zgodnie z art. 395 § 2 k.c. - a zatem nieistniejąca, może stanowić źródło roszczeń z tytułu kary umownej, dla której podstawę stanowi właśnie ta umowa, - art. 471 k.c. w zw. z art. 494 k.c. - poprzez uwzględnienie powództwa o odszkodowanie, w którym powód nie wykazał wysokości poniesionej szkody oraz związku pomiędzy szkodą a „brakiem realizacji umowy" przez pozwaną, 2. naruszenie przepisów prawa procesowego mające wpływ na treść zaskarżonego orzeczenia, a w szczególności: - art. 6 k.c. w zw...
I ACa 967/11 29 lutego 2012 Sąd Apelacyjny w Katowicach Mieczysław Brzdąk

Wyrok z 29 lutego 2012, sygn. I ACa 967 11

Typ sprawa cywilna Wynik oddalono apelację Kwota 737.989,99 zł · kwota żądania
pranie pieniędzy / art. 299 k.k. powaga rzeczy osądzonej
odszkodowanie
Podstawa prawna
art. 494 kc Skutki odstąpienia
...daży z zastrzeżeniem prawa własności rzeczy sprzedanej zawartej ze spółką PPUH (...) Sp. z o.o. reprezentowaną wówczas już przez pozwanego, czego konsekwencją winno być zastosowanie w kolejności przepisów: art. 494 k.c., art. 411 § 1 k.c., a następnie art. 405 k.c. in fine, czego ani sąd karny, ani sąd cywilny w zaskarżonym wyroku nie uczyniły, - a wszystko to przy równoczesnym zaniechaniu prowadzenia postępowania dowodowego na uzasadnienie twierdzeń pozwanego: o braku szkody, bądź innym jej rozmiarze oraz o przyczynieniu się po...
I ACa 24/12 15 lutego 2012 Sąd Apelacyjny we Wrocławiu Sławomir Jurkowicz

Wyrok z 15 lutego 2012, sygn. I ACa 24 12

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik zmieniono orzeczenie Kwota 373.617,46 zł · zasądzenie
Podstawa prawna
art. 494 kc Skutki odstąpienia
...ykonawcą odpowiada jedynie za wynagrodzenie należne wykonawcy za roboty budowlane wykonane na podstawie umowy, nie zaś za inne roszczenia przysługujące podwykonawcy, odstępującemu od umowy wzajemnej, na podstawie art. 494 k.c. Z tych też względów Sąd Okręgowy uznał, że powództwo skierowane przeciwko inwestorowi (...) sp. z o.o. we W. nie mogło zostać uwzględnione. Orzeczenie o kosztach procesu wydano w oparciu o treść art. 98 k.p.c. Apelację od powyższego wyroku wywiodła strona powodowa, skarżąc je w całości i zarzucając narus...
V CSK 73/11 8 lutego 2012 Sąd Najwyższy Hubert Wrzeszcz

Wyrok SN z 8 lutego 2012, sygn. V CSK 73 11

Typ sprawa cywilna Wynik oddalono skargę Kwota 350 000 zł · kwota żądania
Podstawa prawna
art. 494 kc Skutki odstąpienia
...art. 3983 § 1 k.p.c. W ramach pierwszej z nich zarzucała niewłaściwe zastosowanie art. 498 w związku z art. 635 i 471 k.c., art. 471 w związku z art. 361 § 1 k.c. oraz błędną wykładnię art. 635 w związku z art. 494 k.c. W ramach drugiej podstawy – naruszenie art. 278 i 328 § 2 w związku z art. 380 i 391 k.p.c. W konkluzji domagała się uchylenia wyroku i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania, ewentualnie o jego zmianę i oddalenie powództwa. Sąd Najwyższy zważył, co następuje: Zarzuty naruszenia prawa procesowego nie mogą...
I ACa 1394/11 2 lutego 2012 Sąd Apelacyjny we Wrocławiu Adam Jewgraf

Wyrok SA we Wrocławiu z 2 lutego 2012 r. w sprawie o odszkodowanie.

Typ sprawa cywilna gospodarcza, procesowa Przedmiot zapłata / zwrot nakładów po zakończeniu umowy najmu nieruchomości Wynik oddalono apelację Kwota 165.000 zł · kwota żądania
odszkodowanie

Teza Kupującemu przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy sprzedaży, jeżeli sprzedawca nie usunął wady niezwłocznie.

Podstawa prawna
art. 494 kc Skutki odstąpienia
...w art. 560 k.c. Skoro zaś pozwany wad tych, mimo stosownego wezwania, nie usunął, złożone przez powodów pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy było skuteczne. Tym samym zgodnie z art. 560 § 2 k.c. w zw. z art. 494 k.c., mogli oni żądać od pozwanego zwrotu kwoty 165.000 zł, odpowiadającej cenie nabycia spornej nieruchomości wraz z odsetkami ustawowymi od dnia 01.06.2009 r. Odnosząc się następnie do żądanego przez powodów odszkodowania w kwocie 27.000 zł, Sąd ten zważył, iż zgodnie z treścią art. 566 § 1 i 2 k.c. w realia...
I CSK 296/11 13 stycznia 2012 Sąd Najwyższy Hubert Wrzeszcz

Postanowienie SN z 13 stycznia 2012, sygn. I CSK 296 11

Podstawa prawna
art. 494 kc Skutki odstąpienia
...o zobowiązanie do przeniesienia nieruchomości powstałego na skutek zdarzenia innego niż zawarcie umowy zobowiązującej do przeniesienia własności nieruchomości. Sąd Najwyższy zważył, co następuje: Zgodnie z art. 494 k.c., strona, która odstępuje od umowy wzajemnej obowiązana jest zwrócić drugiej stronie wszystko co otrzymała od niej na mocy umowy. W przepisie tym, inaczej niż w art. 395 § 2 k.c., który wskazuje, że w razie wykonania umownego prawa odstąpienia od umowy uważa się ją za niezawartą, nie określa się skutków usta...
IV CSK 182/11 12 stycznia 2012 Sąd Najwyższy Dariusz Dończyk

Wyrok SN z 12 stycznia 2012, sygn. IV CSK 182 11

Typ sprawa cywilna Wynik oddalono skargę
Podstawa prawna
art. 494 kc Skutki odstąpienia
...że niespełnienie świadczenia przez pozwaną wywołane było brakiem potrzebnego do wykonania dzieła współdziałania powoda oraz, że możliwe jest odstąpienie od umowy pomimo upływu terminu do wykonania dzieła; art. 494 k.c. poprzez przyjęcie, że dla żądania zwrotu zaliczki przez powoda nie ma znaczenia, która strona skutecznie odstąpiła od umowy. Naruszenie przepisów postępowania dotyczy art. 385 a contrario w związku z art. 47912 k.p.c. poprzez uznanie, iż Sąd pierwszej instancji zasadnie nie pominął sprekludowanych twierdzeń i...
III PK 26/11 2 grudnia 2011 Sąd Najwyższy Kazimierz Jaśkowski

Wyrok SN z 2 grudnia 2011, sygn. III PK 26 11

Typ ubezpieczenia społeczne / organ rentowy Wynik oddalono skargę Kwota 4.500 zł · odszkodowanie
odszkodowanie ubezpieczenia społeczne
Podstawa prawna
art. 494 kc Skutki odstąpienia
...ku zwrotu świadczenia tylko przez jedną stronę naruszałoby istotę umów wzajemnych (art. 487 § 2 k.c.), do których zalicza się umowę o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy. Nie ma przy tym zastosowania art. 494 k.c. regulujący skutki odstąpienia od umowy wzajemnej, albowiem pierwszeństwo ma art. 395 § 2 k.c. będący przepisem szczególnym. Teza o braku obowiązku zwrotu wzajemnych świadczeń w przypadku, gdy jedno z nich jest niemożliwe do zwrotu, znajduje potwierdzenie w art. 395 § 2 zdanie ostatnie k.c. Przepis ten stanowi, ż...
IV CSK 47/11 20 października 2011 Sąd Najwyższy Antoni Górski

Postanowienie SN z 20 października 2011, sygn. IV CSK 47 11

Podstawa prawna
art. 494 kc Skutki odstąpienia
...której nie stosuje się skutków odstąpienia od umowy wzajemnej przez stronę, dokonanego na podstawie art. 491 k.c. Za takim stanowiskiem przemawia dodatkowo treść art. 99 p.u.n., zgodnie z którym, inaczej niż w art. 494 k.c., w razie odstąpienia przez syndyka od umowy, druga strona nie ma prawa do zwrotu spełnionego świadczenia, chociażby świadczenie to znajdowało się w masie upadłości. Strona ta może dochodzić należności z tytułu wykonania zobowiązania i poniesionych strat jedynie w postępowaniu upadłościowym, zgłaszając te...
II PK 69/11 15 września 2011 Sąd Najwyższy Zbigniew Korzeniowski

Wyrok SN z 15 września 2011, sygn. II PK 69 11

Typ ubezpieczenia społeczne / organ rentowy Wynik uchylono zaskarżone postanowienie i przekazano sprawę do ponownego rozpoznania Kwota 11.916,51 zł · kwota żądania
odszkodowanie ubezpieczenia społeczne
Podstawa prawna
art. 494 kc Skutki odstąpienia
...dczenia. Taki wniosek wynika przede wszystkim z nieodpowiadającej zasadom prawa pracy konstrukcji i następ- stwom niemożliwości świadczenia związanym z prawem odstąpienia od umowy w takiej sytuacji, określonym w art. 494 k.c., a uznanie, że odpowiednie stosowanie art. 493 § 2 k.c. może polegać na wykonaniu prawa odstąpienia przez niezwłoczne roz- wiązanie stosunku pracy wychodziłoby poza ramy zakreślone art. 300 k.p. Poza tym wątpliwa byłaby też skuteczność tego środka dla ochrony prawa pracownika, skoro zgodnie z dominującą w do...
I CSK 696/10 9 września 2011 Sąd Najwyższy Krzysztof Strzelczyk

Wyrok SN z 9 września 2011, sygn. I CSK 696 10

Typ sprawa nieprocesowa Wynik uchylono orzeczenie Kwota 25.808.442 zł · kwota żądania
powaga rzeczy osądzonej
Podstawa prawna
art. 494 kc Skutki odstąpienia
...ny skutecznie odstąpił, bo P. P. S.A. nie nabył prawa do tego wynagrodzenia. Powód nie nabył też prawa do wierzytelności, jakie należałyby się wykonawcy robót z tytułu rozliczeń, dla których podstawą jest art. 494 k.c. Tę ocenę prawną zaakceptował także Sąd Apelacyjny. Sąd ten wskazał nadto, że rozstrzygnięcia zapadłe w postępowaniu upadłościowym P. P. S.A. w przedmiocie umieszczenia na liście wierzytelności zgłoszonej przez pozwanego a dotyczącej kary umownej za doprowadzenie do odstąpienia od umowy z 31 marca 199 r. ni...
V CSK 359/10 13 maja 2011 Sąd Najwyższy Irena Gromska-Szuster

Wyrok SN z 13 maja 2011, sygn. V CSK 359 10

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono skargę
odszkodowanie
Podstawa prawna
art. 494 kc Skutki odstąpienia
...zajemnej do łączącego strony stosunku prawnego - na mocy art. 497 k.c. - należy odpowiednio stosować art. 496 k.c., a strony nieważnej umowy są zobowiązane do zwrotu świadczeń wzajemnych (art. 496 k.c. w zw. z art. 494 k.c.). Świadczenia te powinny być ekwiwalentne, a instrumentem prawnym mogącym doprowadzić do stanu ekwiwalentności zwracanych wzajemnych świadczeń jest sądowa waloryzacja. Nie można wykluczyć wystąpienia takich stanów faktycznych, w których w stosunkach prawnych z udziałem podmiotu prowadzącego przedsiębiorstwo s...
V ACa 617/10 9 maja 2011 Sąd Apelacyjny w Katowicach Lucjan Modrzyk

Wyrok z 9 maja 2011, sygn. V ACa 617 10

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę kwoty 14.593.496,48 zł ewentualnie kwoty 12.807.044,48 zł Wynik zmieniono zaskarżony wyrok Kwota 1.622.086,16 zł · zasądzenie
Podstawa prawna
art. 494 kc Skutki odstąpienia
...ownym rozpoznaniu sprawy polecił sąd ustalenie, czy odstąpienie od umowy przez pozwanego było uzasadnione na podstawie postanowień umowy oraz art. 635 i 636 k.c. a jeżeli tak to ocenić roszczenie powoda zgodnie z art. 494 k.c. a także ustalić i ocenić roszczenie pozwanego – powoda wzajemnego z tytułu kar umownych za zwłokę w wykonywaniu umowy i za odstąpienie od umowy. Kasację powoda co do oddalenia powództwa o zapłatę kwoty 5.312.398,50 zł tytułem kary umownej za odstąpienie od umowy oddalił Sąd Najwyższy wyrokiem z 26 listopad...
II CSK 434/10 8 kwietnia 2011 Sąd Najwyższy Henryk Pietrzkowski

Wyrok SN z 8 kwietnia 2011, sygn. II CSK 434 10

Typ sprawa cywilna gospodarcza, procesowa Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono skargę Kwota 420.720 zł · kwota roszczenia z pożyczki
art. 677 k.c.
Podstawa prawna
art. 494 kc Skutki odstąpienia
...ale i jej wypowiedzenie z mocą wsteczną jest nieważne, jako sprzeczne z naturą zobowiązania. Skutkiem odstąpienia od umowy jest zniweczenie jej ex tunc i zwrot wszystkiego, co w jej wykonaniu zostało świadczone (art. 494 k.c.), a taki skutek jest sprzeczny z naturą zobowiązania o charakterze ciągłym. Oświadczenie złożone przez pozwanego i prowadzące do rozwiązania stosunku umownego łączącego strony miało charakter wypowiedzenia. Wywołało ono skutki na przyszłość i nie prowadziło do zniweczenia z mocą wsteczną stosunku prawneg...
III CSK 220/10 1 kwietnia 2011 Sąd Najwyższy Dariusz Dończyk

Wyrok SN z 1 kwietnia 2011, sygn. III CSK 220 10

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik uchylono orzeczenie
odszkodowanie
Podstawa prawna
art. 494 kc Skutki odstąpienia
...tórych mowa w art. 556 § 1 k.c., tkwiące w rzeczy, o charakterze istotnym, nie pozwalające na jej użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem. Żądanie zwrotu zapłaconej ceny znajdowało podstawę w art. 560 § 2 k.c. i art. 494 k.c. Wyrokiem z dnia 26 lutego 2010 r. Sąd Apelacyjny oddalił apelację pozwanej od wyroku Sądu Okręgowego. W ocenie Sądu odwoławczego, Sąd pierwszej instancji bezzasadnie przyjął, że umowa zawierała postanowienie przedłużające odpowiedzialność z tytułu rękojmi na okres 24 miesięcy. Także po zawarciu umowy mi...
I CSK 315/10 28 stycznia 2011 Sąd Najwyższy Mirosław Bączyk

Wyrok SN z 28 stycznia 2011, sygn. I CSK 315 10

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono skargę Kwota 1.276.136,09 zł · kwota żądania kary umownej
odszkodowanie
Podstawa prawna
art. 494 kc Skutki odstąpienia
...acyjna jaką wniósł pozwany Skarb Państwa – Minister Finansów została oparta jedynie na zarzutach naruszenia prawa materialnego. Według skarżącego doszło do naruszenia: - art. 483 § 1 i 484 § 1 k.c. w zw. z art. 494 k.c. przez ich błędną wykładnię polegająca na przyjęciu, że po odstąpieniu od umowy wyłączona jest możliwość dochodzenia kary umownej zastrzeżonej w niej na wypadek nienależytego wykonania umowy; - art. 483 § 1 i 484 § 1 k.c. przez przyjęcie, że nie jest możliwe kumulatywne dochodzenie kary umownej za nieterm...