Baza orzeczeń sądowych

...sanych protokołem z dnia 4 października 2012 roku, a przedmiotem procesu nie jest rozliczenie całej budowy. W rozważaniach Sąd Okręgowy stwierdził, że strony łączyła umowy o roboty budowlane, o której mowa w art. 647 k.c, i dla której przewidziano wynagrodzenie ryczałtowe . Poniósł, że zakres prac w umowie odniosły do koncepcji opracowanej przez powódkę na podstawie projektu przedstawionego przez pozwaną. Ta koncepcja stanowiła podstawę opracowania projektu budowlanego zamiennego i uzyskania zamiennej decyzji o pozwoleniu na budow...

...czy za powstanie opóźnienia odpowiedzialność ponosił powód jako wykonawca kontraktu, czy też przyczyny opóźnienia leżały po stronie pozwanej jako zamawiającego. Podstawę prawną żądania stanowił przepis art. 647 k.c. zgodnie z którym „ Przez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej, a inwestor zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczeg...

...cie obowiązujących norm. Biegli sądowi skupili się na bezpośrednich przyczynach awarii, co jak już wskazał Sąd, sprowadzało się do hipotez i prawdopodobieństwa. Umowa o roboty budowalne uregulowana została w art. 647 k.c. Przez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej, a inwestor zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególności do przekazani...

...ał, że podstawą prawną żądania pozwu był art. 627 k.c., uznając, że wbrew twierdzeniom strony powodowej łącząca strony umowa nie mogła być zakwalifikowana jako umowa o roboty dodatkowe. Przytoczył treść art. 647 k.c. i wskazał, że powołany przepis wyszczególnia cały katalog pojęć znanych ustawie z dnia 07 lipca 1994 roku prawo budowlane. Sąd Rejonowy uznał, że na tle art. 3 tej ustawy rysuje się obraz przedsięwzięcia o większych rozmiarach, zindywidualizowanych właściwościach, zarówno fizycznych, jak i użytkowych, i co...

...igacyjnego wywiązania się z zawartej umowy w myśl art. 354 k.c. Marginalnie tylko wskazać należy, że strony w rzeczywistości łączyła umowa o dzieło, a nie umowa o roboty budowlane. Odwołując się do treści art. 647 k.c. oraz poglądów judykatury i piśmiennictwa podkreślenia wymaga, że na treść umowy o roboty budowlane składają się prawa i obowiązki o charakterze cywilnoprawnym, które wynikają bezpośrednio z przepisów kodeksu cywilnego, ale sytuację prawną stron określają także przepisy szeroko pojętego prawa budowlanego....

...i, gdy - jak wynika z ustaleń faktycznych, prace te powódka wykonała, przy akceptacji a nawet przy konkretnych ustaleniach czynionych z przedstawicielami inwestora na budowie. Sąd Okręgowy podkreślił, że przepis art. 647 § 2 k.c. nie uzależnia odpowiedzialności inwestora od przedłożenia mu dokumentacji, jeśli wyraża on w sposób czynny zgodę na udział podwykonawcy w realizacji inwestycji. Oceniając okoliczności faktyczne Sąd Okręgowy dodatkowo miał na względzie i tę okoliczność, że Inwestor znał oficjalnie wskazanych mu podwyk...

...enie w całości. Z dokonanych przez sąd i niekwestionowanych przez strony ustaleń faktycznych wynika, iż pomiędzy stronami zawarta została umowa o podwykonawstwo robót budowlanych. Zgodnie zaś treścią przepisu art. 647 k.c. przez umowę o roboty budowlane wykonawca – w tym wypadku podwykonawca - zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem, z zasadami wiedzy technicznej, a inwestor – wykonawca, jakim jest pozwana - zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności...

...mach które spółka (...) występowała jako inwestor, zaś spółka (...) - jako wykonawca. Umowa o roboty budowalne jako rodzaj umowy cywilnoprawnej została określona w art. 647 i nast. Kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 647 k.c., przez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej, a inwestor zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowa­niem robót, w szczególności do przekaz...

...8 § 2 k.p.c. poprzez niewskazanie w uzasadnieniu wyroku przyczyn, dla których Sąd I instancji odmówił wiarygodności zeznaniom wyżej wymienionego świadka, 2. naruszenie przepisów prawa materialnego, a mianowicie art. 647 k.c. polegający na jego błędnej wykładni poprzez przyjęcie, że obowiązkiem pozwanego było tylko wykonanie robót budowlanych zgodnie z projektem, gdy tymczasem jako wykonawca był zobowiązany przede wszystkim osiągnąć efekt techniczny w postaci sprawnie działającej pompy. Skarżący wskazał, że całkowite pominię...

...wód dokonał dwukrotnej zapłaty wynagrodzenia za roboty budowalne: 1) na rzecz pozwanej z tytułu łączącej go z pozwaną umowy głównej o roboty budowlane, 2) wynagrodzenia należnego jej podwykonawcy na podstawie art. 647 1 § 5 kc. Zapłaty tego ostatniego dokonał na podstawie i po uprawomocnieniu się wyroku SO, jak również zapłacił wszystkie odsetki ustawowe za opóźnienie wraz z kosztami procesu. Zgodnie z art. 518 §1 pkt 1 kc osoba trzecia, w tym wypadku powód, który spłacił wierzyciela, w tym wypadku podwykonawcę K. K. względem...

...ąd zakwalifikował jako umowy o dzieło, za które należy się powodowi wynagrodzenie na podstawie art. 627 kc. Stwierdził nadto Sąd, że łączące strony stosunki można nawet ocenić jako umowy o roboty budowlane (art. 647 kc). Nie budzi wątpliwości, że powód wykonywał roboty jako podwykonawca pozwanego. Ostatecznie Sąd przyjął, że strony zawarły szereg umów o roboty budowlane przez czynności konkludentne – art. 60 kc., ustalając zakres robót i uzgadniając wynagrodzenie. Powód wykazał, że łączyły go z pozwanym ważne umowy,...

...). Samo zatem prawo konsorcjum wykonawczego do wynagrodzenia nie mogło być zatem uwarunkowane wystawieniem faktury VAT. Taka umowa byłaby faktycznie sprzeczna z naturą stosunku prawnego – umowy o roboty budowlane (art. 647 kc w zw. z art. 642 § 1 kc). Istotnym jednak jest, że należy rozróżnić kwestię powstania wierzytelności od wymagalności tego świadczenia (por. wyrok SA w Warszawie z dnia 24.05.2016r., I ACa 1094 15). Pozwany kwestionował fakt wymagalności roszczenia (...) S.A. wobec (...) o wypłatę pozostałej części wynagrodzeni...

...do wysokości kwot faktycznie wypłaconych Spółce (...) (wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 24 lutego 2015 r., IACa 1240 14, L.). Zgodnie z art. 647 1 § 1 k.c., w umowie o roboty budowlane, o której mowa w art. 647 k.c., zawartej pomiędzy inwestorem, a wykonawcą (generalnym wykonawcą), strony ustalają zakres robót, które wykonawca będzie wykonywał osobiście lub za pomocą podwykonawców. Z kolei jak wynika z art. 647 1 § 2 k.c., do zawarcia przez wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą jest wymagana zgoda inwestora (zd...

...przed 1 czerwca 2017 r.) stosuje się art. 647 1 k.c. w brzmieniu dotychczasowym, zaś umowa zawarta przez strony – powoda jako podwykonawcę i pozwaną jako wykonawcę – została 7 listopada 2011 r. Zgodnie zatem z art. 647 k.c. przez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej, a inwestor zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególności do przekazani...

...owego w B.oraz sygn. akt Km 588 16 Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w B. (...) R. J.. Fakty istotne dla rozstrzygnięcia sprawy nie były sporne. Sąd zważył co następuje : Wprowadzenie do Kodeksu Cywilnego art. 647 1 w jego pierwotnym brzmieniu było podyktowane dążeniem do stworzenia instrumentu ochrony przed negatywnym zjawiskiem zachodzącym w praktyce inwestycji budowlanych polegającym na niepłaceniu wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawców. Tak ujęta funkcja art. 647 1 KC pozostaje aktualna również po jego...

...591,18 złotych wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 14 września 2013 roku do dnia zapłaty oraz kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych. Powyższe żądanie powód wywodził z art. 647 ( 1) k.c. uzasadniając je ostatecznie przeprowadzeniem w charakterze podwykonawcy na zlecenie generalnego wykonawcy (...) sp. z o.o. z siedzibą w P. z dniu 10 stycznia 2013 roku remontu pękniętego głównego kolektora ścieków doprowadzającego ścieki do (...) Oczyszczalni (...) określonych w dwóch fakturach VAT: nr: (......

...wy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2010 nr 243 poz. 1623; dalej: „Pr. (...).U.”). Skoro zatem powódka nie wykazała, że sporny stosunek prawny nosił cechy typowe dla czynności prawnej oznaczonej w art. 647 k.c., to należało przyjąć, że strony łączyła umowa o dzieło. Roszczenie o zapłatę kary umownej, które wynika z tego ostatniego stosunku obligacyjnego przedawnia się na zasadach oznaczonych w art. 646 k.c., a zatem dwa lata od faktycznego, lub umownego oddania prac. W niniejszej sprawie nie doszło do odbioru dzieła,...

...poszerzony na podstawie ustnych uzgodnień stron uzgodnionych wiosną 2012 roku Pomimo zatytułowania umowy jako umowy o roboty budowlane Sąd po dokonaniu analizy zapisów umowy pod kątem dyspozycji art. 627 k.c. oraz art. 647 k.c. oraz mając na względzie sposób wykonywania umowy zakwalifikował ją nie jako umowę o roboty budowlane, lecz jako umowę o dzieło. Sąd Rejonowy zaznaczył, że przedmiotem umowy było wykonanie przez pozwanych prac wykończeniowych wewnątrz budynku mieszkalnego jednorodzinnego, lecz w treści umowy nie wskazano w opar...

...ji w oparciu o art. 637 k.c. było obniżenie wynagrodzenia. Zdaniem Sądu Okręgowego umowa łącząca strony, a będąca podstawą dochodzonego niniejszym pozwem roszczenia, jest umową o roboty budowlane w rozumieniu art. 647 k.c. Sąd Okręgowy uznał, że co do zasady roszczenie powodów o zapłatę wynagrodzenia jest uzasadnione. Powodowie wykazali, że wykonali przedmiot umowy w pełnym wymiarze zleconych im prac, jednakże prace te były dotknięte wadami. Z uwagi na stwierdzone wady, które nie były wadami istotnymi, zasadnym było zgłoszone p...

...zez podwykonawcę na ich podstawie stosuje się art. 647 1 k.c. w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 maja 2017 roku. Podkreślenia wymaga, iż regulacja art. 647 1 k.c. winna być interpretowania łącznie z przepisem art. 647 k.c., który określa istotne elementy umowy o roboty budowlane, stanowiąc, że jest to umowa, przez którą wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej, a inwestor zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynnoś...

...o następuje: Powództwo jako zasadne zasługuje na uwzględnienie. Podstawę roszczeń powódki stanowi przepis art. 647 1 k.c. W niniejszej sprawie strony łączyła umowa o roboty budowlane z podwykonawcą. Zgodnie z art. 647 k.c. przez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej, a inwestor zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególności do przekazania...

...wierdzenia faktów , z których wywodzą skutki prawne. Ponadto zakres robót wskazuje ,że należałoby potraktować takie roboty zgodnie z przepisami umowy o dzieło. (art. 627 kc), a nie na umowę o roboty budowlane (art. 647 kc). Powołując się na przepisy art. 627 kc i 647 kc oraz na ugruntowane stanowisko judykatury (m.in. Sąd Najwyższy w wyrokach z: 25 marca 1998 r., II CKN 653 97, LEX nr 33754; 7 grudnia 2005 r., V CK 423 05, LEX nr 269751; 18 maja 2007 r., I CSK 51 07, LEX nr 334975) należy uznać , że kryteria odróżniające obie umowy t...

...ści jako przedsięwzięcia o zindywidualizowanych właściwościach fizycznych i użytkowych przy czynnościach projektowych oraz nadzorze, co mogłoby prowadzić do kwalifikacji tej umowy jako umowy o roboty budowlane (art. 647 k.c.). Podkreślenia wymaga, iż wbrew twierdzeniom powódki, brak jest podstaw do przyjęcia, że pozwana R. – B. zleciła jej wykonanie prac ściśle związanych z zagęszczaniem nasypów, które to prace przeprowadzał jej wykwalifikowany pracownik. Przedmiotem umowy pomiędzy powódką a pozwaną nie była realizacja okre...

...czym, do roszczenia powoda zwrot kaucji gwarancyjnej ma zastosowanie dwuletni termin przedawnienia określony w art. 554 k.c. w zw. z art.612 k.c. i w konsekwencji uznanie, że roszczenie powoda uległo przedawnieniu, - art. 647 k.c. i art. 118 k.c. poprzez błędną wykładnie i w rezu acie ich niezastosowanie, polegające na uznaniu, że umowa łącząca powoda i pozwanego nie była umową o roboty budowlane, wobec czego do roszczenia powoda nie ma zastosowania trzyletni termin przedawnienia określony w art. 118 k.c., II. naruszenie przepisów prawa...

...II nitki pompowni. Sąd Okręgowy zważył, co następuje: Powództwo okazało się bezzasadne. Strony postepowania łączyła umowa o roboty budowalne. Konstrukcja prawna umowy o roboty budowalne została uregulowana w art. 647 k.c. i stosownie do jego treści, przez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej, a inwestor zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, w...

...ej w nim wysokości wynagrodzenia. Dopuszczenie powoda przez przedstawicieli technicznych lub pracowników zamawiającego do wykonywania robót, nie może być automatycznie potraktowane jako skutkujące przewidzianą w art. 647 § 5 k.c. solidarną odpowiedzialnością (...) za wypłatę wynagrodzenia za wszelkie roboty wykonane przez Podwykonawcę. Jego obecność na budowie była bowiem uzasadniona zatwierdzeniem przez Zamawiającego Powoda jako Podwykonawcy robót w zakresie określonym pismem Pozwanego z dnia 6.04.2014 r. a dotyczącym samej Umowy p...

...odsetkami od dnia (...) 2012 r. do dnia (...)2015 r. oraz ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia do dnia zapłaty. Powództwo dalej idące na podstawie art. 471 k.c. a contrario a także art. 647 k.c. a contrario Sąd oddalił, o czym Sąd orzekł w pkt II sentencji orzeczenia. W kwestii odsetek Sąd oparł się na treści art. 481 k.c. w zw. z art. 476 in principio k.c. Zgodnie z art. 476 k.c., dłużnik dopuszcza się zwłoki, gdy nie spełnia świadczenia w terminie. Sąd uwzględnił również brzmienie art. 481 k.c....

...obowiązany do oddania określonego w umowie obiektu, a jedynie do montażu konstrukcji stalowej, płyt warstwowych dachowych, świetlików dachowych wraz z montażem obróbek blacharskich i orynnowania, zaś w świetle art. 647 k.c. przez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu. Przedmiotem umowy było wykonanie określonych robót budowlanych - a nie przewidzianego w umowie obiektu jako całości jak i również brak zaangażowania uczestników prawa budowlanego wskazanych w art. 17 Prawa budowla...

...ymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególności do przekazania terenu budowy i dostarczeniem projektu oraz do odebrania obiektu i zapłaty umówionego wynagrodzenia (art. 647 k.c.). Zakres odpowiedzialności pozwanej spółki, jako wykonawcy wynika z art. 471 k.c., zaś kierownika budowy na podstawie umowy o powierzenie wykonywania funkcji kierownika budowy w związku z przepisami art. 23, 24, 42 i 45 ustawy Prawo budowalne. Wśród niektórych z nich można wymienić: 1) prowadzenie dokumentacji budo...

...rony przeciwpożarowej, wydane w dniu 24 stycznia 2013 roku wnosiło sprzeciw w sprawie uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu. W tych okolicznościach faktycznych Sąd Okręgowy uznał powództwo oparte o treść art. 647 k.c. za uzasadnione w części. Wskazał, że z zebranego materiału dowodowego wynika, iż w dniu 26 marca 2013 roku został sporządzony protokół bezusterkowego odbioru robót. Analiza treści protokołu prowadzi do wniosku, że powódka wykonała wszystkie prace objęte obowiązkiem umownym. Zgodnie z postanowieniami umowy u...