Baza orzeczeń sądowych

...by po kwalifikacji umów jako umów o roboty budowlane uznać umowę zawartą z powodem za nieważną na mocy art. 647 1 § 4 k.c. W ocenie Sądu Okręgowego kwalifikacja umowy jako umowy o dzieło była trafna. W myśl art. 647 k.c. przez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej, a inwestor zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególności do przekazani...

...umowy o dzieło – art. 627 k.c. (wykonanie projektów), umowy usługi, do której stosuje się przepisy o umowie zlecenia – art. 750 k.c. (uzyskanie pozwolenia na budowę, rozruch), czy umowy o roboty budowlane – art. 647 k.c. (wybudowanie biogazowni). Umowa z dnia 19 stycznia 2010 r. miała charakter mieszany, w tym sensie, że składała się z trzech umów, ale istotny był jej ostateczny efekt, tj. wykonanie działającej biogazowni. Gdyby autor umowy faktycznie chciał odnieść karę umowną nie do tak rozumianego, i jasno określonego przed...

...000 zł z ustawowymi odsetkami o dnia 30 października 2012 r. z tytułu zapłaty za wykonane instalacje w związku z solidarną odpowiedzialnością inwestora , którym w przedmiotowym procesie był pozwany na podst. .art. 647 1 §5 kc. Nakazem zapłaty z 23 .07.2014 r. Sąd Rejonowy Sad Gospodarczy w Rzeszowie zasądził należność powoda w całości. W sprzeciwie od nakazu pozwany wniósł o oddalenie powództwa w całości . Pozwany zarzucił , iż nie ponosi solidarnej odpowiedzialności z art. 647 ze zn.1 par 2 i 5 kc , z uwagi na brak legitymac...

...ody na podzlecenie części robót wynikających z umowy głównej otrzymała, gdy umowa (oraz aneks nr (...)) była już zawarta. To jej zdaniem zwalniało ją z odpowiedzialności względem podwykonawcy wynikającej z art. 647 1 § 5 k.c. Sąd I instancji wskazał, że zgoda inwestora na zawarcie przez wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawca może być wyrażona w dwojaki sposób - bierny albo czynny. O wyrażeni zgody w sposób bierny stanowi art. 647 1 § 2 zdanie 2 k.c. Z kolei czynny sposób wyrażenia zgody może przybrać różną form...

...otyczącego uzyskanej ulgi podatkowej oraz jako spóźniony wniosek o dowód z opinii biegłego. Uwzględniając te ustalenia faktyczne Sąd Rejonowy zważył, że strony łączyła umowa o roboty budowlane w rozumieniu art. 647 k.c., dla zawarcia której nie jest wymagane zachowanie formy pisemnej. Ocenił nadto, że nie było w sprawie sporne to, że powód nie wykonał wszystkich powierzonych mu prac. Sąd Rejonowy wskazał, że powód fakt wstrzymania się z realizacją umowy uzasadniał wątpliwym stanem majątkowym drugiej strony, a więc regulacj...

...zenia na podstawie przepisów dotyczących odszkodowanie za nienależyte wykonanie umowy, chociaż na taką podstawę prawną wskazywała powódka wzajemna, w szczególności w petitum sprzeciwu od wyroku zaocznego; ⚫ art. 647 k.c. poprzez uznanie, iż powodowi należało się wynagrodzenie za wykonane roboty w wysokości 10.000 zł., podczas gdy brak było podstaw do uznania, iż ta należności przysługiwała powodowi, w szczególności mając na uwadze niewykonanie całości prac i wady w pracach dokonanych oraz wycenę tych prac przez biegłą H....

...to czy były podstawy do naliczania tych kar i dokonania potrącenia. W konsekwencji zaś czy powód może się domagać zapłaty pozostałego wynagrodzenia. Na wstępie, należało stwierdzić, iż stosownie do treści art. 647 k.c., przez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej, a inwestor zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególności – do przek...

...łaty pozostaje kwota dochodzona pozwem. Pozostałej kwoty spółka (...), która znajduje się w upadłości likwidacyjnej nie zapłaciła. Wobec tego powódka dochodzi roszczenia od pozwanej jako inwestora w oparciu o art. 647 1 § 5 k.c. Zdaniem powódki pozwana miała świadomość, iż prace wykonywane były przez powódkę jako podwykonawcę, zwłaszcza że prace wokół fontanny były łatwo dostrzegalne. Obecność personelu powodowej spółki nie była negowana przez inwestora i jego przedstawicieli. Wobec tego pozwana wyraziła zgodę w sposób...

...lnego wykonawcę. Powód podał także, ze w dniu 14 stycznia 2014 r. Sąd Rejonowy w T.ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku wspólników (...) S.C. Jako podstawę prawną roszczenia powód wskazywał art. 647 1 k.c. przyjmując dorozumiane wyrażenie zgody przez inwestora (pozwanego) na wykonywanie przez wykonawcę robót budowlanych. W dniu 23 czerwca 2015 r. tut. Sąd wydał nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym (sygn. akt VI GNc 216 15) uwzględniając żądanie pozwu w całości. Od ww. nakazu zapłaty pozwany wniósł sprze...

...enia dla rozstrzygnięcia niniejszej sprawy. Sąd zważył, co następuje: W świetle okoliczności faktycznych niniejszej sprawy należy uznać, iż strony niniejszego postępowania łączyła umowa o roboty budowlane (art. 647 k.c.). O uznaniu stosunku prawnego za umowę o roboty budowlane decydować powinna ocena jego przedmiotu jako przedsięwzięcia o znacznych rozmiarach, właściwościach fizycznych i użytkowych dających się zindywidualizować, z reguły powiązanego z wymogiem projektowania, a przede wszystkim spełniającego wymogi zawarte w...

...ądowego było ważne w rozumieniu art. 470 k.c. (wyrok SN z dnia 14 maja 2004 r., IV CK 237 03, LEX nr 488949). Z tych wszystkich względów w ocenie Sądu Okręgowego żądanie powoda podlegało oddaleniu na podstawie art. 647 k.c. a contrario w zw. z art. 470 k.c. O kosztach procesu Sąd I instancji orzekł na podstawie art. 98 § 1 i 3 w zw. z art. 99 i art. 109 § 2 zd. 2 k.p.c. zgodnie z zasadą odpowiedzialności finansowej strony przegrywającej za wynik procesu. Apelację od tego wyroku złożył powód, zaskarżając wyrok w całości. Zaskarż...

...a oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia. Umowa o roboty budowlane jest samodzielną umową nazwaną, ukształtowaną jednak według wzorca stworzonego wcześniej dla umowy o dzieło. Stosownie do art. 647 k.c. przez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej, zaś inwestor zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególności do przekazan...

...min wydania opinii od wcześniejszej wizji lokalnej. W konsekwencji tak ustalonego stanu faktycznego, Sąd I instancji uznał, że strony łączyła umowa o roboty budowlane, podstawą prawną roszczeń powoda stanowił art. 647 k.c., a roszczenia te były zasadne. Bezspornym bowiem było, że w dniu 31 sierpnia 2010 roku strony zawarły umowę, której przedmiotem były roboty instalacyjne. Powód był w tej umowie wykonawcą, a pozwani zamawiającym. Szczegółowy zakres robót oraz urządzeń, które miały być montowane w kotłowni, jak i na halach...

...łaściwie wykonała zobowiązanie umowne, jednocześnie zaś przepisy dotyczące reżimów odpowiedzialności w postaci rękojmi oraz gwarancji nie wyłączają odpowiedzialności strony umowy na zasadach ogólnych, 2. art. 647 k.c. poprzez jego niezastosowanie do stanu faktycznego w niniejszej sprawie w sytuacji, gdy z dziennika budowy wynikało, że wykonanie tarasu w sposób gwarantujący jego izolację od wilgoci objęte było umową o roboty budowlane, 3. art. 627 k.c. w zw. z art. 637 § 1 k.c. w brzmieniu obowiązującym w dacie powstania zobowi...

...adnione w części, a o zapłatę kwoty 8208 zł – w całości. Powód dochodził wynagrodzenia, przysługującego mu na mocy zawartej przez strony umowy. Umowa ta była umową o roboty budowalne. Stosownie do treści art. 647 k.c., przez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej, inwestor zaś zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególności do przekaza...

...o roboty budowlane, czy też umowa o dzieło. Nie budziło bowiem wątpliwości Sądu, że zawarte w umowie stron (§ 1 punkt 2) postanowienie, że zawarta przez strony umowa jest umową o roboty budowlane w rozumieniu art. 647 k.c. nie miało decydującego znaczenia. Jak wynikało z łączącej strony umowy, jej przedmiotem były roboty ziemne pod budynki (...), które to prace obejmowały: wykonanie wykopów szerokoprzestrzennych fundamentowych w gruncie, wykop nadmiaru gruntu wokół budynków, usunięcie drzew i krzewów poza obrys zakresu prac, wbu...

...tę 118.544,32 zł, a generalny wykonawca wpłacił kwotę 88.252,91 zł. W przedmiotowej sprawie Sąd Okręgowy doszedł do wniosku, że pozwany ponosi odpowiedzialność za wynagrodzenie należne powodowi na podstawie art. 647 1 § 5 k.c. Odwołując się do treści art. 647 1 § 2 k.c. oraz orzecznictwa Sądu Najwyższego w tym zakresie, szczegółowo wymienionego w treści uzasadnienia, wskazał, że zgoda inwestora na zawarcie umowy z podwykonawcą może być wyrażona w dwojaki sposób: bierny (pasywny) i czynny (aktywny). Po uprzednim scharakteryz...

...ło również potwierdzone przez powoda złożonymi do akt sprawy dokumentami w postaci zaświadczeń do miesięcznej zapłaty. Wobec powyższego omawiane żądanie powoda Sąd Okręgowy uznał za uzasadnione w świetle art. 647 k.c. Analogicznie Sąd Okręgowy ocenił żądanie pozwu wynikające z faktury VAT nr (...), wystawionej za dzierżawę sprzętu. Także w odniesieniu do tej należności, strona pozwana nie podniosła zarzutu podważającego jej zasadność. Dodatkowo, fakt wykonania tej umowy przez powoda został potwierdzony złożonymi do akt...

...adnia domniemanie faktyczne, że oddany obiekt wykonany został zgodnie z umową, ale jest to domniemanie, które można obalić przez wykazanie, że umowa nie została wykonana lub wykonana nienależycie. Wynikający z art. 647 kc obowiązek inwestora odbioru robót nie można sprowadzać do sytuacji, w której odebranie ma dotyczyć wyłącznie obiektu całkowicie wolnego od wad. Każde odstępstwo od takiego idealnego stanu dawałaby inwestorowi prawo odmowy odebrania obiektu pozostawałoby w sprzeczności z naturą zobowiązania objętego umową o ro...

...zczeniach. Sąd meriti zauważył również, że strony nie przedstawiły żadnych miarodajnych dowodów na okoliczność dokonania formalnego odbioru końcowego robót wykonanych przez pozwanego, co narusza dyspozycję art. 647 k.c., jak i zapis łączącej je umowy. Pozwany realizując przedmiotową inwestycję, nie zastosował się także do dyspozycji przepisu art. 634 w zw. z art. 656 § 1 k.c., zgodnie z którym, jeżeli dostarczona przez inwestora dokumentacja, teren budowy, maszyny lub urządzenia nie nadają się do prawidłowego wykonania robó...

...owodowego Sąd Okręgowy dokonał w oparciu o reguły wskazane w art. 230 k.p.c., art. 233 § 1 i 2 k.p.c., i art. 245 k.p.c. Sąd Okręgowy zważył, co następuje: Powód wykonywał prace budowlane zgodnie z treścią art. 647 k.c. Przez robotę budowlaną należy rozumieć nie tylko budowę, ale również prace polegające na montażu, modernizacji, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego – art. 3 pkt 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane T.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm. . Roboty budowlane są zatem etapem procesu inwesty...

...manie poprzez wykazanie, że opóźnienie w wykonaniu określonych umową robót budowlanych w odniesieniu do robót I etapu spowodowane było okolicznościami przez niego niezawinionymi. Zgodnie zaś treścią przepisu art. 647 k.c. przez umowę o roboty budowlane wykonawca –- zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem, zasadami wiedzy technicznej, a inwestor – jakim był powód- zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, a w sz...

...edmiotowej sprawie, Sąd oparł się również na opinii biegłego K. P.. Na wstępie wskazać należy, iż pozwani podnieśli zarzut przedawnienia, niemniej nie zasługuje on w ocenie Sądu na uwzględnienie. Zgodnie z art. 647 k.c. przez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej, a inwestor zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególności do przekazani...

...niu wyroku. Ustalenia te Sąd Apelacyjny podziela i przyjmuje za własne. Sąd wskazał, że umowa zawarta przez strony w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych, pozostaje umową o roboty budowlane, o której mowa w art. 647 i nast. kc. W treści umowy strony uzgodniły, korzystając z możliwości przewidzianej w art. 483 § 1 kc, że wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki w przypadku niedotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawc...

...asądzonej kwoty 6.504,75 zł oraz rozstrzygniecie o kosztach w punktach III i IV wyroku. Apelująca powódka E. S. skarżonemu wyrokowi zarzuciła I. naruszenie przepisów prawa materialnego: 1. przez brak zastosowania art. 647 k.c. w zw. z art. 3 pkt 7 ustawy z 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, póz. 414 z poźń.zm.) i pominięcie niezrealizowania przez pozwanego obowiązku wykonania prac polegających na remoncie dachu na nieruchomości przy ul. (...) w K. zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, a następnie oddanie ich powódce, a także pominiec...

...obót do ich faktycznego zakończenia tj.4 września 2014r włącznie wraz z dodatkowymi kosztami jakie strona powodowa poniosła na skutek wszczęcia w stosunku do niej postępowania egzekucyjnego . Zgodnie z treścią art. 647 kc przez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu wykonanego zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej a inwestor do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robot w szczególności do przekazania terenu budowy i dostarcz...

...e ujawniły się po dacie zawarcia porozumienia, stąd w tym zakresie sąd uznał za niezbędne zaciągnięcie opinii biegłego sądowego co do ich oceny i okresu ujawnienia się. Sąd zważył, co następuje: Zgodnie z art. 647 kc wykonawca jest zobowiązany wykonać roboty budowlane nie tylko zgodnie z projektem , ale też z zasadami wiedzy technicznej , potocznie nazywanej „sztuką budowlaną” ( essentiala negotii ). Tego obowiązku ustawowego nie wyłączyły strony w swej umowie o roboty budowlane (...) Hotelu (...), w której pozwany jako wykon...

...ę nietrzeźwy. Z tym też dniem został zawieszony w obowiązkach i pozwane nie dopełniły formalności związanych z powołaniem nowego Kierownika Budowy. Tryb zgłoszenia Inwestorowi podwykonawcy precyzyjnie normuje art. 647 1§2 k.c., który stanowi, że do zawarcia przez Wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą jest wymagana zgoda inwestora i w celu jej uzyskania Wykonawca winien przedłożyć Inwestorowi umowę zawartą z podwykonawcą lub projekt takiej umowy, wskazującą część robót, które chce powierzyć podwykonawcy. Z uwagi n...

...okości 85.15,90 zł (sygn. akt V GC 292 11). Orzeczenie stało się prawomocne. Dnia 9 lipca 2013 r. (...) sp. z o.o. wezwała (...) sp. z o.o. w W. do zapłaty kwoty 85.515,90 zł, powołując się na treść przepisu art. 647 1 k.c. i wskazując, że jest to wynagrodzenie należne za wykonanie okablowania systemu (...) na obiekcie Hotelu (...) w K. na podstawie umowy z 31 maja 2010 r. zawartej przez (...) sp. z o.o. z (...) sp. z o.o. Zdaniem Sądu Okręgowego, powództwo zasługiwało na uwzględnienie w całości. W przedmiotowej sprawie, powódka,...