Orzecznictwo

Baza orzeczeń sądowych

Przeglądaj tezy, sygnatury, sądy i podstawy prawne w czytelnej formie.

1 451 pasujących orzeczeń
Sąd
Aktywne filtry
Podstawa: art. 491 kc Wyczyść wszystko
Wyniki wyszukiwania

Znalezione orzeczenia

1 451 wyników
Sortowanie
Najnowsze Najstarsze
X Ga 747/13 7 lutego 2014 Sąd Okręgowy w Poznaniu Tomasz Chojnacki

Wyrok z 7 lutego 2014, sygn. X Ga 747 13

Typ sprawa gospodarcza Wynik oddalono apelację Kwota 14.120 zł · kwota żądania kary umownej
przywłaszczenie / art. 284 § 2 k.k.
Podstawa prawna
art. 491 kc Skutki zwłoki
...ania, powód - będący przedsiębiorcą, a więc profesjonalistą - z pewnością wezwałby go na piśmie do jego wykonania, o ile nie zdecydowałby się skorzystać z możliwości odstąpienia do umowy przewidzianej w art. 491 k.c. Jako całkowicie niewiarygodne należało zatem ocenić twierdzenia powoda, iż pozwany nie wykonał swojego zobowiązania, bowiem przeczą temu okoliczności otrzymania przez powoda wynagrodzenia od inwestora za dokumentację, na którą składała się m.in. dokumentacja opracowana przez pozwanego, a także braku wezwania...
I ACa 1001/13 6 lutego 2014 Sąd Apelacyjny w Łodzi Małgorzata Stanek

Wyrok z 6 lutego 2014, sygn. I ACa 1001 13

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację Kwota 102.480 zł · składnik roszczenia z pożyczki
odszkodowanie
Podstawa prawna
art. 491 kc Skutki zwłoki
...wania strona pozwana nie uiściła na rzecz powodów jakichkolwiek kwot. Wobec tego, w piśmie z dnia 13 stycznia 2011r., powodowie sformułowali oświadczenie o odstąpieniu od umowy z dnia 13 marca 2008r. na podstawie art. 491 § 1 kc. W przedmiotowym piśmie pozwaną wezwano również do stawienia się w Kancelarii Notarialnej I. S. w dniu 27 stycznia 2011r. o g. 10.00, celem dokonania zwrotnego przeniesienia własności nieruchomości na powodów, w związku z odstąpieniem od umowy ze wskazaniem, że niezastosowanie się do wezwania będzie uprawnia...
I ACa 757/13 6 lutego 2014 Sąd Apelacyjny w Szczecinie Dariusz Rystał

Wyrok z 6 lutego 2014, sygn. I ACa 757 13

Typ sprawa nieprocesowa Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację Kwota 66.500 zł · kwota żądania
Podstawa prawna
art. 491 kc Skutki zwłoki
Powiązane z wybraną podstawą prawną.
I ACa 1480/13 6 lutego 2014 Sąd Apelacyjny we Wrocławiu Beata Wolfke-Kobzar

Wyrok SA we Wrocławiu z 6 lutego 2014 r. w sprawie o zapłatę.

Typ sprawa cywilna Wynik oddalono apelację Kwota 2215 zł · kwota żądania kary umownej

Teza Jeżeli dostawca opóźnia się z rozpoczęciem wytwarzania przedmiotu dostawy lub poszczególnych jego części tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je dostarczyć w czasie umówionym, odbiorca może nie wyznaczając terminu dodatkowego od umowy odstąpić jeszcze przed upływem terminu do dostarczenia przedmiotu.

Podstawa prawna
art. 491 kc Skutki zwłoki
...oda o odstąpieniu od umowy nie było skuteczne; − nieuprawnione uznanie, że przed odstąpieniem powód nie wzywał pozwanej do wykonania umowy; − naruszenie art. 610 k.c. przez jego niezastosowanie; − naruszenie art. 491 § 1 k.c. przez jego błędne zastosowanie; − naruszenie art. 233 § 1 k.p.c. przez dowolną ocenę dowodów, zwłaszcza zeznań świadków; − naruszenie art. 503 § k.p.c. przez uwzględnienie podniesionego przez pozwaną zarzutu niewypełnienie przez powoda posłanek z art. 491 § 1 k.c., choć pozwana zgłosiła ten zarzut...
I ACa 1539/13 6 lutego 2014 Sąd Apelacyjny we Wrocławiu Sławomir Jurkowicz

Wyrok SA we Wrocławiu z 6 lutego 2014 r. w sprawie o zapłatę.

Typ sprawa cywilna Wynik oddalono apelację

Teza Z literalnego brzmienia tego przepisu wynika jasno, że zgoda inwestora może przyjąć formę potwierdzenia już zawartej umowy z podwykonawcą a inwestorowi w takiej sytuacji nadal pozostaje możliwość zapoznania się z dokumentacją przed powstaniem obowiązku zapłaty bez znaczenia pozostaje okoliczność czy możliwość zapoznania z dokume...

Podstawa prawna
art. 491 kc Skutki zwłoki
...esłanki określonej w jej § 11 - z powodu opóźnienia się przez pozwaną z zapłatą wynagrodzenia objętego dwoma kolejnymi fakturami VAT. Jednocześnie Sąd ten uznał, iż podstawę odstąpienia stanowił przepis art. 491 k.c. oraz, że strony w umowie nie określiły umownego prawa odstąpienia w rozumieniu art. 395 § 1 k.c., a zapis § 11 umowy stron precyzował jedynie przesłanki do ustawowego odstąpienia od niej określone w art. 491 k.c. Odnosząc się do zarzutów dotyczących kosztów pozwanej z tytułu powierzenia zastępczego wykonania...
II Ca 528/13 4 lutego 2014 Sąd Okręgowy w Szczecinie Wiesława Buczek-Markowska

Wyrok z 4 lutego 2014, sygn. II Ca 528 13

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik zmieniono orzeczenie
Podstawa prawna
art. 491 kc Skutki zwłoki
...; art. 477 § 2 k.c.); 3) nie ma obowiązku wyznaczania dodatkowego, odpowiedniego terminu do wykonania zobowiązania (w umowach wzajemnych ten fakt byłby przesłanką odstąpienia od umowy z powodu zwłoki dłużnika; art. 491 k.c.); 4) może zatrzymać wręczony mu przedmiot zadatku (bez konieczności sądowego dochodzenia odszkodowania i jego egzekwowania) albo może żądać sumy dwukrotnie wyższej od wręczonej dłużnikowi tytułem zadatku (bez konieczności dowodzenia w postępowaniu sądowym poniesionej szkody i jej wysokości). Podkreślić na...
VIII Ga 434/13 3 lutego 2014 Sąd Okręgowy w Szczecinie Krzysztof Górski

Wyrok z 3 lutego 2014, sygn. VIII Ga 434 13

Typ sprawa cywilna Wynik oddalono apelację Kwota 6.531,68 zł · kwota żądania
odszkodowanie z OC
Podstawa prawna
art. 491 kc Skutki zwłoki
...jest art. 483 k.c. W judykaturze przyjęto więc, że odstąpienie od umowy stanowi realizację uprawnień związanych z określonymi wypadkami niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań z umów wzajemnych (art. 491-493 k.c.) i skuteczne odstąpienie od umowy stanowi w pewnym sensie potwierdzenie, że istotnie miał miejsce przypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez drugą stronę. Zastrzeżenie kary umownej na wypadek odstąpienia od umowy traktuje się jako formę uproszczenia redakcji warunków umowy, która pozwala n...
XII C 2482/13 28 stycznia 2014 Sąd Okręgowy w Poznaniu Anna Łosik

Wyrok z 28 stycznia 2014, sygn. XII C 2482 13

Typ sprawa cywilna Przedmiot o ochronę praw autorskich Wynik zasądzono świadczenie - 26.602 zł Kwota 26.602 zł · zasądzenie
odszkodowanie piractwo / prawa autorskie
Podstawa prawna
art. 491 kc Skutki zwłoki
...łalności gospodarczej). Niezależnie od tego z art. 65 § 2 k.c. wynika nakaz kierowania się przy wykładni umowy jej celem. Nie jest konieczne, aby był to cel uzgodniony przez strony, wystarczy - przez analogię do art. 491 § 2 k.c., art. 492 k.c. i art. 493 k.c. - cel zamierzony przez jedną stronę, który jest wiadomy drugiej. Należy podzielić pogląd, że także na gruncie prawa polskiego, i to nie tylko w zakresie stosunków z udziałem konsumentów (art. 385 § 2 k.c.), wątpliwości należy tłumaczyć na niekorzyść strony, która zredag...
I ACa 1447/13 28 stycznia 2014 Sąd Apelacyjny we Wrocławiu Jan Gibiec

Wyrok SA we Wrocławiu z 28 stycznia 2014 r. w sprawie o prawomocność.

Typ sprawa cywilna Wynik uchylono orzeczenie Kwota 3.600 zł · kwota żądania
odszkodowanie

Teza Orzeczenie prawomocne wiąże nie tylko strony i Sąd, który je wydał, lecz również inne Sądy oraz inne organy państwowe i organy administracji publicznej, a w wypadkach w ustawie przewidzianych także inne osoby.

Podstawa prawna
art. 491 kc Skutki zwłoki
...tego porozumienia, tj. z dnia 20 grudnia 2008 r., jako zmiany umowy w zakresie obowiązku przedłożenia przez pozwanego dokumentacji zamiennej i terminu jego wykonania, a w konsekwencji błędne zastosowanie w sprawie art. 491 § 1 k.c. w zw. z § 15 ust. 2 i § 4 ust. 3 umowy i przyjęcie, że powód w sposób prawidłowy wezwał pozwanego do wykonania świadczenia wzajemnego i po bezskutecznym upływie wyznaczonego odpowiedniego terminu skutecznie od umowy odstąpił z jego winy, a w konsekwencji błędne zastosowanie art. 483 w zw. z art. 471 k.c. p...
X Ga 313/13 24 stycznia 2014 Sąd Okręgowy w Gliwicach Leszek Guza

Wyrok z 24 stycznia 2014, sygn. X Ga 313 13

Typ sprawa cywilna Wynik oddalono powództwo
Podstawa prawna
art. 491 kc Skutki zwłoki
...agrodzenia za wykonanie dzieła w kwocie 33.680 zł. Skoro pozwane zamówienia powódki nie wykonały, to powódka miała prawo od umowy odstąpić, co uczyniła oświadczeniem z 25 września 2012 r. zgodnie z przepisem art. 491 k.c. Pozwane były zobowiązane do zwrotu uiszczonej przez powódkę zaliczki, który to obowiązek wynikał z treści przepisu art. 494 k.c. Pozwane zaliczki powódce nie zwróciły. Powódka potwierdziła czynności pełnomocnika chociażby poprzez wniesienie pozwu zgodnie z treścią przepisu art. 103 k.c. Sąd Rejonowy uznał...
I ACa 933/13 24 stycznia 2014 Sąd Apelacyjny w Łodzi Tomasz Szabelski

Wyrok z 24 stycznia 2014, sygn. I ACa 933 13

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację
Podstawa prawna
art. 491 kc Skutki zwłoki
...anej sprawie strony nie uregulowały skutków wręczonego zadatku inaczej. Sąd I instancji nie podzielił stanowiska pozwanego, iż umowa została rozwiązana przez powodów bez wyznaczenia dodatkowego terminu w trybie art. 491 k.c., a zatem wykonawca nie ponosi winy za odstąpienie od umowy przez zamawiających. Ignoruje ono bowiem stan faktyczny, w świetle którego po upływie umówionego terminu wykonania umowy powodowie wielokrotnie kontaktowali się z handlowcem reprezentującym powoda, a później z powodem osobiście i kilkukrotnie na przestrzen...
II Ca 483/13 22 stycznia 2014 Sąd Okręgowy w Szczecinie Sławomir Krajewski

Wyrok z 22 stycznia 2014, sygn. II Ca 483 13

Typ sprawa cywilna Wynik zmieniono orzeczenie Kwota 1996 zł · kwota żądania
Podstawa prawna
art. 491 kc Skutki zwłoki
...awy do zwrotu wynagrodzenia, czy to przewidziane w przepisach o umowie o dzieło (art. 635 k.c., art. 636 k.c.), czy w przepisach ogólnych dotyczących wykonania i skutków niewykonania zobowiązań z umów wzajemnych (art. 491 k.c., art. 492 k.c., art. 493 k.c.). Wobec powyższych ustaleń i rozważań prawnych stwierdzić należy, że w okolicznościach faktycznych niniejszej sprawy nie została wykazana przez powoda żadna podstawa możliwości domagania się zwrotu uiszczonego wynagrodzenia na podstawie art. 494 k.c., czy to wynikająca z art. 8 ust...
I ACa 648/13 22 stycznia 2014 Sąd Apelacyjny w Gdańsku Ewelina Jokiel

Wyrok z 22 stycznia 2014, sygn. I ACa 648 13

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację Kwota 106.574,73 zł · kwota żądania
odszkodowanie
Podstawa prawna
art. 491 kc Skutki zwłoki
...szcza że jego konsekwentne zastosowanie wiązałoby się z przyjęciem, że powód zobowiązany jest zwrócić pozwanym pobrany od nich czynsz. Uzasadnienia żądania pozwu nie stanowią również przepisy art. 687 czy art. 491 § 1 k.c. Powód nie dochodzi w niniejszej sprawie naprawienia szkody wynikłej ze zwłoki w spełnieniu świadczenia polegającego na zapłacie czynszu, lecz w zasadzie domaga się dalszego czynszu za okres po wypowiedzeniu umowy, określając go jako odszkodowanie. Uwzględnienie takiego roszczenia nie jest zaś możliwe, skoro...
V ACa 751/13 22 stycznia 2014 Sąd Apelacyjny w Gdańsku Artur Lesiak

Wyrok z 22 stycznia 2014, sygn. V ACa 751 13

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik zmieniono orzeczenie Kwota 3.600 zł · kwota roszczenia z pożyczki

Teza Naczelną zasadą obowiązującą w przetargach publicznych jest zasada równego traktowania wykonawców i zasada uczciwej konkurencji. Z tej racji od momentu złożenia oferty, oferta ta nie może być modyfikowana (zmieniana) i w swoim pierwotnym kształcie podlega ocenie zamawiającego dokonującego porównania ofert i wyboru najkorzystniej...

Podstawa prawna
art. 491 kc Skutki zwłoki
...ód do ich odbioru. Wymiana korespondencji między stronami nie przyniosła rezu atu. Pismem z dnia 24 stycznia 2013r. pozwana w związku z niedotrzymaniem terminu wykonania umowy (...), wezwała powódkę na podstawie art. 491 § 1 kc do zrealizowania umowy w terminie do dnia 20 lutego 2013r. pod rygorem odstąpienia od umowy i dochodzenia roszczeń wynikających z opóźnienia. Powódka pozostała przy stanowisku, że dostarczone przedmioty są zgodne z umową. Analogicznie, pismem z dla 7 lutego 2013r. pozwana, w związku z niedotrzymaniem terminu wy...
II Ca 996/13 17 stycznia 2014 Sąd Okręgowy we Wrocławiu Urszula Kubowska-Pieniążek

Wyrok z 17 stycznia 2014, sygn. II Ca 996 13

Typ sprawa cywilna Wynik uwzględniono apelację Kwota 26000 zł · kwota żądania
Podstawa prawna
art. 491 kc Skutki zwłoki
...e, że stron nie łączyła umowa sprzedaży, - naruszenie art. 103 k.c. poprzez dokonanie w przedmiotowym postępowaniu błędnej subsumcji przepisu, podczas, gdy stan faktyczny sprawy na to nie pozwalał; - naruszenie art. 491 § 1 k.c. poprzez jego niezastosowanie w sprawie i uznanie, że brak jest podstaw do dochodzenia przez powoda roszczeń z tytułu odstąpienia przez niego od umowy sprzedaży samochodu, - naruszenie art. 410 § 2 k.c. poprzez jego zastosowanie i przyjęcie, że świadczenie powoda na rzecz pozwanego jest świadczeniem nienależny...
V GC 415/12 17 stycznia 2014 Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie J. Dams

Wyrok z 17 stycznia 2014, sygn. V GC 415 12

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę 27.157,50 zł Wynik umorzono postępowanie Kwota 27.157,50 zł · kwota żądania
odszkodowanie

Teza 1. W regulacji przepisów dotyczących umowy o dzieło ustawodawca uwzględnił szczególną właściwość dzieła, które zwykle ma zaspokajać nietypowe, zindywidualizowane, szczególe potrzeby zamawiającego. W związku z tym w przepisach K. C. o odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady dzieła ograniczono w sposób istotny prawo odstąpienia...

Podstawa prawna
art. 491 kc Skutki zwłoki
...ejscu zauważyć należy, że strony w oświadczeniu z dnia 30 czerwca 2011r. nie zakreśliły terminu, w jakim pozwany byłby zobowiązany do uzyskania spornego odstępstwa. Zatem – zgodnie z art.637 k.c. (i podobnie art.491 § 1 k.c.), powód zobowiązany był do zakreślenia pozwanemu dodatkowego odpowiedniego terminu pod rygorem, że nie przyjmie „naprawy” odstąpi od umowy (odstąpienie możliwe tylko w stosunku do wad istotnych). Jak ustalono w sprawie, takim odpowiednim terminem byłby termin około miesięczny na uzupełnienie dokumentacj...
V ACa 808/13 17 stycznia 2014 Sąd Apelacyjny w Gdańsku Maria Sokołowska

Wyrok z 17 stycznia 2014, sygn. V ACa 808 13

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację Kwota 900 zł · kwota żądania
Podstawa prawna
art. 491 kc Skutki zwłoki
...ch w tych fakturach zobowiązań dowodzą,że do zawarcia takich umów doszło. Jeżeli pozwana M. J. twierdziła, że to powód nie zrealizował obowiązków wynikających z umowy sprzedaży, to mogła w myśl przepisu art. 491 § 1 k.c. domagać się wydania towaru i naprawienia szkody wynikłej ze zwłoki, a także odstąpić od umowy. Skoro tego nie uczyniła to umowa wiąże strony. Z tych przyczyn Sąd Apelacyjny na mocy art. 385 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c. oddalił apelację pozwanego jako bezzasadną. O kosztach postępowania apelacyjnego...
VI ACa 822/13 16 stycznia 2014 Sąd Apelacyjny w Warszawie Sa-Ryszard Sarnowicz

Wyrok z 16 stycznia 2014, sygn. VI ACa 822 13

Typ sprawa cywilna Wynik oddalono apelację Kwota 111.548,75 zł · kwota żądania
Podstawa prawna
art. 491 kc Skutki zwłoki
...umownego prawa odstąpienia. Dlatego żadna ze stron nie mogła zrealizować umownego prawa odstąpienia. W ocenie Sądu pierwszej instancji, strony mogły skorzystać jedynie z ustawowego prawa odstąpienia. Zgodnie z art. 491 § 1 k.c., jeżeli jedna ze stron dopuszcza się zwłoki w wykonaniu zobowiązania z umowy wzajemnej, druga strona może wyznaczyć jej odpowiedni dodatkowy termin do wykonania z zagrożeniem, iż w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu będzie uprawniona do odstąpienia od umowy. Sąd Okręgowy wskazał, że strona m...
IV CNP 50/13 16 stycznia 2014 Sąd Najwyższy Katarzyna Tyczka-Rote

Postanowienie SN z 16 stycznia 2014, sygn. IV CNP 50 13

Typ sprawa cywilna Przedmiot o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego wyroku Wynik zasądzono świadczenie
Podstawa prawna
art. 491 kc Skutki zwłoki
...ga pozwanego o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego wyroku Sądu drugiej instancji została oparta na podstawach: 1) naruszenia prawa materialnego przez błędną wykładnię i lub niewłaściwe zastosowanie art. 491 § 1 k.c. oraz art. 494 k.c. w zw. z art. 395 § 2 k.c.; art. 7091 k.c., art. 876 § 1 k.c. oraz art. 3531 w zw. z art. 65 § 2 k.c.; art. 876 § 1 k.c. w zw. z art. 491 § 1 k.c. oraz art. 494 k.c.; art. 879 § 1 k.c., art. 498 k.c., art. 65 § 2 k.c., art. 58 k.c. w zw. z art. 473 § 2 i art. 876 § 1 k.c. a ponadto art. 498 §...
II Ca 883/13 14 stycznia 2014 Sąd Okręgowy w Świdnicy Anatol Gul

Wyrok z 14 stycznia 2014, sygn. II Ca 883 13

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zobowiązanie do złożenia oświadczenia woli Wynik zmieniono orzeczenie
Podstawa prawna
art. 491 kc Skutki zwłoki
...k.c. i art. 1047 k.p.c.). Gdy zatem w sprawie bezspornym było, że pozwani nie wykonali umowy w zakresie zapłaty ceny udziału w lokalu użytkowym - garażu wielostanowiskowym, to strona powodowa, zgodnie z przepisem art. 491 § 1 k.c., była uprawniona do odstąpienia od umowy i ze względów wcześniej wskazanych, a wbrew stanowisku Sądu pierwszej instancji, dokonała tego skutecznie i w wyniku tego jej żądanie zobowiązania pozwanych do złożenia oświadczenia woli, wobec odmowy zawarcia przez nich umowy powrotnego przeniesienia prawa własnoś...
XI C 673/13 14 stycznia 2014 Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu Wojciech Wojnar

Wyrok z 14 stycznia 2014, sygn. XI C 673 13

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono powództwo Kwota 382,01 zł · kwota żądania
Podstawa prawna
art. 491 kc Skutki zwłoki
...zonej za zgodność z oryginałem. Tym samym, nie stanowią one dokumentu i nie mają mocy dowodowej. Sąd zważył, co następuje: Powództwo nie zasługiwało na uwzględnienie. Podstawą prawną żądania powoda jest art. 491 § 1 zd. 2 k.c. i art. 509 k.c. W myśl pierwszego z tych przepisów jeżeli jedna ze stron dopuszcza się zwłoki w wykonaniu zobowiązania z umowy wzajemnej, druga strona może bądź bez wyznaczenia terminu dodatkowego, bądź też po jego bezskutecznym upływie żądać wykonania zobowiązania i naprawienia szkody wynikłej z...
I ACa 1348/13 14 stycznia 2014 Sąd Apelacyjny w Krakowie Wojciech Kościołek

Wyrok z 14 stycznia 2014, sygn. I ACa 1348 13

Typ sprawa nieprocesowa Wynik oddalono apelację
opinia biegłego odszkodowanie
Podstawa prawna
art. 491 kc Skutki zwłoki
...ci kompleksowej oceny leczenia powódki, a to wobec przerwania leczenia przez pozwaną, w sytuacji możliwości przeprowadzenia korekt w dotychczas wykonanym (k.139 i 479 akt). A skoro tak, to kierując się dyspozycją art. 491 § 1 i 2 k.c. należy wskazać, ze powódka nie wykazała w sprawie, by skutecznie odstąpiła od umowy i w konsekwencji należny jej był zwrot świadczenia w postaci zapłaconego pozwanej wynagrodzenia. Należy bowiem wskazać, że trafnie zarzucała pozwana, iż nie istniały po jej stronie podstawy do uznania pozostawania w z...
XVII AmC 5088/12 8 stycznia 2014 Sąd Okręgowy w Warszawie Anna Iwaszko

Wyrok z 8 stycznia 2014, sygn. XVII AmC 5088 12

Typ sprawa nieprocesowa Przedmiot o uznanie postanowienia wzorca umowy za niedozwolone Wynik zasądzono świadczenie
Podstawa prawna
art. 491 kc Skutki zwłoki
...ienia szkody pozwany dysponuje środkami prawnymi, aby uzyskać jej wyrównanie. Ponadto, postanowienie tej treści reguluje sytuację konsumenta w sposób mniej korzystny niż przewidziany w powszechnie obowiązującym art. 491 kc, zgodnie z którym w przypadku zwłoki dłużnika w spełnieniu świadczenia wierzyciel winien go wezwać do jego spełnienia. Ponadto zastrzeżenie kary umownej tylko na wypadek nienależytego wykonania umowy przez konsumenta, przy braku podobnego zastrzeżenia na wypadek nienależytego wykonania umowy w zakresie dostarczenia...
XVII AmA 142/11 30 grudnia 2013 Sąd Okręgowy w Warszawie Monika Gajdzińska-Sudomir

Wyrok z 30 grudnia 2013, sygn. XVII AmA 142 11

Typ sprawa nieprocesowa Wynik zasądzono świadczenie
Podstawa prawna
art. 491 kc Skutki zwłoki
...owy bez uprzedniego wyznaczenia stronie kupującej dodatkowego terminu do wykonania ciążącego na .niej obowiązku zapłaty ceny czy też innych należności. Postanowienie to stoi bowiem w sprzeczności z dyspozycją art. 491 § l k.c., której treść powinna być uwzględniona przy konstruowaniu wzorca umowy przedwstępnej sprzedaży (będącej umową wzajemną). Sąd zwrócił uwagę na dyspozytywny charakter art. 491 § l k.c., jednak zdaniem Sądu zastosowanie przez przedsiębiorcę w ramach zawieranych umów warunków mniej korzystnych należy u...
VIII GC 365/13 30 grudnia 2013 Sąd Okręgowy w Szczecinie Agnieszka Górska

Wyrok z 30 grudnia 2013, sygn. VIII GC 365 13

Typ sprawa cywilna gospodarcza, procesowa Przedmiot zapłata / zwrot nakładów po zakończeniu umowy najmu nieruchomości Wynik oddalono powództwo
rozliczenie nakładów po zakończeniu najmu samorząd terytorialny obowiązki inwestora
Podstawa prawna
art. 491 kc Skutki zwłoki
...tawą zwrotu uiszczonej przez powódkę w wykonaniu umowy kwoty nie mogły być bowiem stanowić przepisy, które regulują uprawnienie stron do odstąpienia od umowy w razie zwłoki w wykonaniu jakiegoś zobowiązania (art. 491 § 1 k.c.). Zgodnie bowiem ze zdaniem pierwszym cytowanego przepisu jeżeli jedna ze stron dopuszcza się zwłoki w wykonaniu zobowiązania z umowy wzajemnej, druga strona może wyznaczyć jej odpowiedni dodatkowy termin do wykonania z zagrożeniem, iż w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu będzie uprawniona do ods...
I ACa 540/13 30 grudnia 2013 Sąd Apelacyjny w Gdańsku Barbara Lewandowska

Wyrok z 30 grudnia 2013, sygn. I ACa 540 13

Typ sprawa cywilna Wynik oddalono apelację Kwota 287.835,34 zł · kwota żądania
Podstawa prawna
art. 491 kc Skutki zwłoki
...ym terminie. Przepis art. 492 kc stanowi unormowanie szczególne zarówno w stosunku do przepisu art. 395 kc, odnoszącego się w sposób ogólny do zobowiązań umownych jako takich, jak również w stosunku do treści art. 491 kc, określającego ustawowe warunki odstąpienia od umowy w postaci popadnięcia przez jedną ze stron umowy w zwłokę i wyznaczania jej dodatkowego terminu do wykonania zobowiązania. Zatem art. 492 kc jako przepis szczególny, wyłącza w zakresie trybu postępowania art. 491 kc, konieczność wyznaczenia dodatkowego terminu...
I Ca 461/13 23 grudnia 2013 Sąd Okręgowy w Sieradzu Barbara Bojakowska

Wyrok z 23 grudnia 2013, sygn. I Ca 461 13

Typ sprawa cywilna Wynik oddalono apelację
Podstawa prawna
art. 491 kc Skutki zwłoki
...inów wypowiedzenia, powołując się na brak usunięcia wad przedmiotu najmu, które uniemożliwiły wynajmującemu użytkowanie pomieszczeń i wskazując jako podstawę prawną wypowiedzenia art. 664 § 2 k.c. w zw. z art. 491 k.c. i 493 k.c. Wezwał wynajmujących do stawienia się w dniu 30 kwietnia 2006 r. celem podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego pod rygorem jednostronnego sporządzenia protokołu wydania na koszt i ryzyko wynajmujących. Do wydania i przekazania kluczy najemcom nie doszło – mimo kilkakrotnych prób podejmowanych przez wyn...
IX GC 625/10 23 grudnia 2013 Sąd Okręgowy w Gdańsku Dorota Majerska-Janowska

Wyrok z 23 grudnia 2013, sygn. IX GC 625 10

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono powództwo Kwota 94.844,30 zł · zasądzenie
Podstawa prawna
art. 491 kc Skutki zwłoki
...właśnie jako z winy podwykonawcy w całości lub części, jeśli podwykonawca przerwał realizację robót i nie realizował ich bez uzasadnionego powodu i bez zgody (...) przez okres dłuższy niż 7 dni. Zgodnie z art.491 k.c. powód wyznaczył też M. termin do kontynowania prac pod rygorem rozwiązania umowy. Wobec tego, w razie bezskutecznego upływu zakreślonego terminu, powód uprawniony był do odstąpienia od umowy, z przyczyn kwalifikowanych jako wina pozwanego, co uzasadniało naliczanie kary umownej zgodnie z §11 ust.4d w zw. z §16ust....
I Ca 460/13 23 grudnia 2013 Sąd Okręgowy w Sieradzu Barbara Bojakowska

Wyrok z 23 grudnia 2013, sygn. I Ca 460 13

Typ sprawa cywilna Wynik oddalono apelację
Podstawa prawna
art. 491 kc Skutki zwłoki
...rminów wypowiedzenia, powołując się na brak usunięcia wad przedmiotu najmu, które uniemożliwiły wynajmującemu użytkowanie pomieszczeń i wskazując jako podstawę prawną wypowiedzenia art. 664 § 2 kc w zw. z art. 491 kc i 493 kc. Wezwał wynajmujących do stawienia się w dniu 30 kwietnia 2006 roku celem podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego pod rygorem jednostronnego sporządzenia protokołu wydania na koszt i ryzyko wynajmujących. Do wydania i przekazania kluczy najemcom nie doszło – mimo kilkakrotnych prób podejmowanych przez wyna...
VI ACa 683/13 20 grudnia 2013 Sąd Apelacyjny w Warszawie Sa-Ewa Klimowicz-Przygódzka

Wyrok z 20 grudnia 2013, sygn. VI ACa 683 13

Typ sprawa nieprocesowa Przedmiot zapłata kary umownej za zwłokę w usunięciu wad/usterek dzieła Wynik zasądzono świadczenie Kwota 103.090 zł · kwota żądania

Teza "Możliwość miarkowania kar umownych w odniesieniu do umów zawieranych w oparciu o przepisy ustawy o zamówieniach publicznych nie budzi wątpliwości. Pogląd ten wprost wyraził Sąd najwyższy w wyroku z dnia 21 listopada 2007 r., sygn. akt I CSK 270 07, LEX nr 530614, stwierdzając, że:"Artykuł 144 Prawa zamówień publicznych nie wyłą...

Podstawa prawna
art. 491 kc Skutki zwłoki
...odmiennie od postanowień kodeksowych. Swobodę tę mogą ograniczyć jedynie przepisy o charakterze iuris cogentis, a więc bezwzględnie obowiązujące. Przepisem określającym przesłanki odstąpienia od umowy jest art. 491 § 1 k.c., stosownie do którego jeżeli jedna ze stron dopuszcza się zwłoki w wykonaniu zobowiązania z umowy wzajemnej, druga strona może wyznaczyć jej odpowiedni dodatkowy termin do wykonania z zagrożeniem, iż w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu będzie uprawniona do odstąpienia od umowy. Można bowiem b...