Baza orzeczeń sądowych

...pienia od umowy wzajemnej zostało zastrzeżone na wypadek nie wykonania zobowiązania w terminie ściśle określonym ( lex commissoria ). W takim wypadku źródłem prawa do odstąpienia od umowy jest przepis ustawy ( art. 491 kc), a umowa stron ( lex commissoria) odnosi się tylko do jednej z przesłanek wykonania tego prawa ( wyznaczenia dłużnikowi dodatkowego terminu na wykonanie zobowiązania ) i zwalnia wierzyciela z tej czynności, jeżeli strony mocą swej decyzji nadały świadczeniu dłużnika, charakter terminowy. Wprowadzenie zatem do umow...

...m o zapłatę ceny, którego faktyczna realizacja doprowadzi do powstania skutku rzeczowego, a roszczeniem windykacyjnym, którego z kolei faktyczna realizacja (odebranie rzeczy) będzie zarazem oznaczała odstąpienie (art. 491 §1 k.c.) od zawartej umowy, czyli będzie prowadziła do zwolnienia kupującego z obowiązku zapłaty ceny. Z uwagi na to, że wymienione roszczenia wzajemnie się wykluczają uważa się, że jeżeli sprzedawca wystąpił na drogę sądową o zasądzenie zapłaty ceny, nie może następnie domagać się wydania mu sprzedanej rz...

...sprawy Sądowi I instancji do ponownegorozpoznania. Nadto wniosła o zasądzenie od powoda na swoją rzecz kosztówpostępowania za obie instancje. Zaskarżonemu wyrokowi zarzuciła: 1. naruszenie prawa materialnego: a. art. 491 k.c. i art. 492 k.c. poprzez ich niezastosowanie podczas gdy stronapozwana odstąpiła od zawartej z powodem umowy; b. art. 6 k.c. poprzez jego błędne zastosowanie polegające na: 1 ustaleniu przez Sądna rozprawie wartości przedmiotu sporu a nie przez powoda, 2 niewykazaniuprzez powoda stopnia zaawansowania prac konstrukcyj...

...wódka domagała się zasądzenia od pozwanego łącznie kwoty 28.012,50 zł z tytułu odszkodowania i zadośćuczynienia za skutki upadku z drabiny wyprodukowanej przez pozwanego. Swoje roszczenia powódka wywodziła z art. 491 1 kc. Pozwany wnosił o oddalenie powództwa a na rozprawie w dniu 02.07.2012 roku podniósł zarzut przedawnienia roszczenia na podstawie art. 449 8 kc Sąd Rejonowy ustalił, iż pozwany jest producentem m.in. drabin i podestów. Mąż powódki w 2003 roku nabył w supermarkecie drabinę (...) wyprodukowaną przez pozwanego. Dr...

...ących obowiązek zapłaty przez powodów drugiej transzy ceny w kwocie 40.000 zł. W związku zaś z faktem, iż powodowie nie wykonali powyższego obowiązku i uiścili jedynie kwotę 20.000 zł, pozwany, na podstawie art. 491 k.c., odstąpił od umowy łączącej strony, co spowodowało, iż żądanie zapłaty kary umownej jest bezpodstawne. W ocenie pozwanego, to zawinione i celowe działanie powodów, które narażało pozwanego na starty, doprowadziło do odstąpienia od umowy. Sąd ustalił, następujący stan faktyczny: W dniu 8 września 2012 ro...

...ści złożonego oświadczenia. Składając oświadczenie o odstąpieniu pozwany mógł się powołać jedynie na niedochowanie terminu do wykonania zobowiązania określonego w wezwaniu. Ta konstatacja wynika z treści art. 491 k.c. Nawet gdyby pominąć tę rozbieżność, to należy zauważyć, iż wezwanie zawarte z powołanym piśmie nie odpowiada dyspozycji art. 491 k.c. Nie można stwierdzić zwłoki powoda w wykonaniu zobowiązania z umowy wzajemnej. Zobowiązanie do renegocjacji umowy nie jest bowiem zobowiązaniem, które zostało zaciągnięte...

...kutkiem natychmiastowym bez uprzedniego wyznaczenia dodatkowego terminu do wykonania ciążącego na konsumencie obowiązku zapłaty ceny czy też innych należności. Postanowienie to stoi w sprzeczności z dyspozycją art. 491 § 1 k.c., której treść winna być uwzględniona przy konstruowaniu wzorca umowy (będącej umową wzajemną). Sąd w tym zakresie w pełni podziela stanowisko wyrażone w wyroku Sądu Apelacyjnego z dnia 22 listopada 2005 r. (sygn. akt VI ACa 177 2005), zgodnie z którym nie uwzględnienie przez przedsiębiorcę w ramach zawi...

...ezskutecznym upływie tego terminu odstąpiła częściowo od umowy. Uznając za dopuszczalne złożenie przez pozwaną spółkę (...) oświadczenia o odstąpieniu od umowy, wskazał Sąd Okręgowy, powołując się na art. 491 § 2 k.c., że odniosło ono skutek jedynie do reszty nie spełnionego świadczenia wynikającego z umowy o roboty budowlane z dnia 30 czerwca 2008r., zmienionej aneksem z dnia 12 stycznia 2009r. Świadczenia obu stron, umowy je łączącej, były bowiem podzielne, a powódka dopuściła się zwłoki tylko w odniesieniu do częś...

...up sprzętu AGD do kuchni, co należy uznać za zawarcie umowy o świadczenie usług, zgodnie z art. 750 Kc, a do skutków jej niewykonania należy zastosować przepisy o niewykonaniu zobowiązań z umów wzajemnych tj. art. 491 Kc, a w sprawie zaistniały przesłanki uzasadniające odstąpienie powódki od umowy z pozwanym. Powódka podkreślała też m.in. że dokładnie ustalała z pozwanym jak meble mają wyglądać (np. że blat oraz płyta mają zostać wykonane z jednego kawałka materiału) i pozwany podjął się ich wykonania. Tymczasem meble z...

...dłużnik zachowuje się w sposób niezgodny z treścią stosunku zobowiązaniowego, wyznaczaną zgodnie z art. 56 k.c. W polskim prawie przyjęta została zasada realnego wykonania zobowiązania (m.in. art. 477 § 2 i art. 491 § 2 in fin k.c.) zakładająca, że wierzyciel powinien uzyskać od dłużnika dokładnie to świadczenie, do którego dłużnik był zobowiązany. Wynika z niej, że w wypadku naruszenia zobowiązania wierzyciel może wybrać jedno z dwóch a ernatywnych roszczeń: o wykonanie zobowiązania zgodnie z treścią stosunku prawneg...

...dczenie stało się niemożliwe, a zatem jego działanie stanowiło okoliczności, o których mowa w tym przepisie, a w konsekwencji błędne przyjęcie, że powód nie miał podstawy prawnej do odstąpienia od umowy; - art. 491 k.c. poprzez błędne jego zastosowanie i przyjęcie, że pozwany w sposób skuteczny odstąpił od umowy, podczas gdy jego oświadczenie nie było poprzedzone czynnościami szczegółowo określonymi w tym przepisie, a zatem oświadczenie to było nieważne; - art. 494 k.c. poprzez jego błędne zastosowanie i przyjęcie, ze poz...

...jego wydania mogli pobierać od powódki czynsz. W kontekście powyższego ustalenia Sąd Rejonowy stwierdził, że powódka nie była uprawniona do odstąpienia od umowy zawartej z pozwanymi. Zgodnie bowiem z treścią art. 491 § 1 kc w- razie, gdy jedna ze stron dopuszcza się zwłoki w wykonaniu zobowiązania z umowy wzajemnej, druga strona może wyznaczyć jej odpowiedni dodatkowy termin do wykonania z zagrożeniem, że w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu będzie uprawniona do odstąpienia od umowy. Termin „zwłoka" dłużnika zost...

...erwszej instancji zważył, iż umowa wzajemna przestaje wiązać, jeżeli strona skorzysta z uprawnienia do odstąpienia od umowy przyznanego jej w umowie stron lub z mocy ustawy na wypadek niewykonania zobowiązania ( art. 491-493 k.c.). Oświadczenia o odstąpieniu od umów złożyły obie strony. W ocenie Sądu Okręgowego wszystkie cztery umowy nie wiążą stron jednak nie dlatego, że strony umów takie oświadczenia złożyły, ale z uwagi na nieważność umów, wynikającą z faktu zawarcia tych umów bez wymaganej zgody współmałżonka. Sąd...

...ąc pozew powód podał, że wykonał na rzecz pozwanego płytę betonową, natomiast pozwany pomimo wystawionej za te roboty faktury nie zapłacił dotychczas kwoty 11.364,57 zł. Powód odstąpił od umowy na podstawie art. 491 § 1 kc, natomiast pozwany zakwestionował skuteczność tego odstąpienia oraz podniósł zarzut przedawnienia roszczenia z tytułu wynagrodzenia. Sąd Rejonowy nakazem zapłaty w postępowaniu upominawczym z dnia 21 grudnia 2012 r. nakazał pozwanemu zapłatę kwot zgodnie z żądaniem pozwu. Od przedmiotowego nakazu pozwany w...

...procesie takich roszczeń strona pozwana nie zgłaszała i nie przedstawiła ich do potrącenia. Zważywszy na przedmiot umowy świadczenie strony powodowej, jako wykonawcy nie miało charakteru podzielnego w rozumieniu art. 491 § 2 k.c., gdyż dla strony pozwanej jako zamawiającej spełnienie częściowe nie miało znaczenia, skoro chodziło o oddanie do użytku wyremontowanego obiektu budowlanego. W związku z tym brak podstaw do przyjęcia, jakoby zawarta przez strony umowa z dnia 10 marca 2009 r. wywierała skutki prawne w zakresie w jakim została...

...ie. Przede wszystkim wskazać należy, że strona powodowa złożyła wobec pozwanej skuteczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy z uwagi na zwłokę w wykonaniu przez pozwaną zobowiązania, w warunkach określonych art. 491 § 1 kc. Zgodnie ze zd.1 tego przepisu, jeżeli jedna ze stron dopuszcza się zwłoki w wykonaniu zobowiązania z umowy wzajemnej, druga strona może wyznaczyć jej odpowiedni dodatkowy termin do wykonania z zagrożeniem, iż w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu będzie uprawniona do odstąpienia od umowy. W okolic...

...rawo odstąpienia od umowy bez wypłaty jakiegokolwiek odszkodowania, w przypadku niewykonania prac, tym niemniej, w ocenie Sądu, źródłem odstąpienia od umowy jest w istocie przepis ustawy – art. 492 k.c. w zw. z art. 491 k.c. Zdaniem Sądu pierwszej instancji wprowadzenie do umowy postanowienia o treści wskazanej w § 5 ust. 1 b) umowy, miało taki skutek, że pozwana w razie niewykonania zobowiązania przez powódkę w podanym terminie, uprawniona była do odstąpienia od umowy bez wyznaczania terminu dodatkowego do wykonania umowy. Nie oznacza...

...ego , od którego zależało wykonanie przez pozwanych świadczenia niepieniężnego tj. dostarczenia koparki. Z tego też powodu , nie miał podstaw do skorzystania z ustawowego prawa odstąpienia od umowy w rozumieniu art. 491 kc ze wszystkimi tego konsekwencjami. Argumentował Sąd Okręgowy, iż powód zrezygnował jednak z transakcji i nie ma podstaw do przyjęcia aby pozwani nie mieli obowiązku zwrócić mu uiszczonej na poczet ceny zaliczki w kwocie pozwem objętej. W momencie rezygnacji powoda z umowy tj. 3.09.2012r zaliczka stała się świadcz...

...ąpienie od umów, dotyczących remontów przy ul. (...). Sąd Rejonowy uznał przedstawione okoliczności, uzasadniające odstąpienie i naliczenie kar za udowodnione, a uprawnienie do odstąpienia wynikało zarówno z art. 491 § 1 k.c. (powódka wyznaczała bowiem pozwanemu ostateczne terminy pod rygorem odstąpienia), jak i art. 635 k.c., jako że w obu przypadkach oświadczenia złożono już po upływie terminy wykonania prac, a prace były niezakończone. Z materiału dowodowego – pism, zdjęć, protokołów i zeznań świadków - wynika jednozn...

...ka 2007 r. Pismem z 17 stycznia 2008 r. powód wezwał pozwanego do usunięcia w terminie 14 dni od daty doręczenia pisma, wad przedmiotu zamówienia. W przypadku bezskutecznego upływu powyższego terminu, w oparciu o art. 491 § 1 k.c., zastrzegł sobie prawo odstąpienia do umowy z winy wykonawcy (pismo – k. 48). Pozwany w dniu 30 stycznia 2008 r. poinformował powoda, że jest w trakcie usuwania wad i usterek oprogramowania wyszczególnionych w ostatnim protokole, a 7 lutego 2008 r. wystąpił do powoda z prośbą o przedłużenie terminu określo...

...nież, że nie istniały podstawy do odstąpienia od umowy przez powoda ponieważ umowa stron nie przewidywała uprawnienia do odstąpienia od umowy ani też nie zaistniały przesłanki do odstąpienia od umowy w trybie art. 491 k.c. Według pozwanego jednostronne odstąpienie od umowy przez powoda w sposób sprzeczny z postanowieniami umowy, prowadzące do niewykonania zobowiązania umownego uprawniało go do naliczenia i dochodzenia kary umownej zastrzeżonej w § 21 ust. 1 tiret 2 umowy zastrzeżonej na wypadek odstąpienia od umowy przez wykonawcę....

...strzygnięcia sprawy. Od wyroku Sądu drugiej instancji skargę kasacyjną wniosła powódka, która zaskarżyła go w całości. W ramach pierwszej podstawy kasacyjnej zarzuciła naruszenie przepisów: art. 405 w zw. z art. 491 k.c. oraz art. 61 pr. autorskiego w zw. z art. 491 k.c. W ramach drugiej podstawy kasacyjnej zarzuciła naruszenie art. 321 k.p.c. Powódka wniosła o uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy Sądowi Apelacyjnemu do ponownego rozpoznania. Sąd Najwyższy zważył, co następuje: Zgodnie z art. 321 § 1 k.p.c., sąd nie...

...towej. Podniosła, iż zakres prac zawarty w dokumentacji przetargowej został określony niekompletnie, a uzupełniony projekt zawiera inne założenia, niż informacje z etapu przetargowego. Jednocześnie na podstawie art. 491 § 1 k.c. wzywała pozwanego do uzupełnienia braków dokumentacji projektowej, uzgodnienia zakresu i kosztów dodatkowych prac, przewidzianych w dokumentacji przetargowej, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 października 2012 roku, z zagrożeniem, iż w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu odstąpi od umowy z p...

.... W tak ustalonym stanie faktycznym Sąd Rejonowy uznał roszczenie, z którym J. W. wystąpił w niniejszej sprawie wobec pozwanego M. K. za uzasadnione. Jako podstawę prawną uwzględnionego roszczenia sąd przyjął art. 491 § 1 kc, w zw. z art. 494 kc. Sąd uznał, iż powoda z pozwanym łączyła umowa o dzieło, ta zaś jest umową wzajemną, do jej wykonania i skutków niewykonania znajdują zastosowanie przepisy art. 487 kc. i następne. Kolejno sąd wskazał, że istotne dla rozstrzygnięcia niniejszej sprawy było prawidłowe ustalenie stanu...

...stała w motywach zaskarżonego wyroku rozważona co wiąże się z zasadnością zarzutu naruszenia art. 328 § 2 k.p.c. w zw. z art. 391 § 1 k.p.c. Przyjął też, że zarzut błędnej wykładni art. 455 k.c. w zw. z art. 491 § 1 k.c. nie wymaga odniesienia jako wadliwie skonstruowany. Sąd Apelacyjny nie dokonywał bowiem wykładni art. 455 k.c. w zw. z art. 491 § 1 k.c. i art. 91 k.c., ani nie rozważał stosowania tych przepisów w okolicznościach sprawy. Zarzut błędnej wykładni polega na mylnym ustaleniu treści lub znaczenia przepisu, a nie...

...ym, że powód nie udowodnił, iż wyznaczył pozwanemu dodatkowy termin na wykonanie umowy z zastrzeżeniem uprawnienia do odstąpienia od umowy – tym samym, że nie zostały spełnione przesłanki wskazane w treści art. 491 § 1 kc uprawniające powoda do odstąpienia od zawartej z pozwanym umowy. Sąd Okręgowy wskazał, że skoro powód nie odstąpił skuteczne od umowy nie ma podstaw do żądania zwrotu uiszczonej zaliczki, a strony w dalszym ciągu wiąże zawarta uprzednio umowa. Pozwany skierował do powoda pismo z dnia 15.02.2013 r. żądają...

...towało na przeprowadzenie niepełnej oceny prawnej żądania pozwu. W ocenie Sądu Okręgowego zachowanie powoda należy zakwalifikować jako częściowe odstąpienie od umowy w zakresie prac jeszcze nie realizowanych (art. 491 § 2 k.c.), w pozostałej zaś części (a zatem w odniesieniu do prac wykonanych) zastosowanie znajdują postanowienia umowy, w tym stawki wynikające z kosztorysu ofertowego. Podnieść trzeba, że pozwany w sporządzonym przez siebie ,,rzeczywistym kosztorysie powykonawczym” (k. 346) sam wskazał jaki zakres prac został rea...

...działania brak, przyjmujący zamówienie może wyznaczyć zamawiającemu odpowiedni termin z zagrożeniem, iż po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu będzie uprawniony do odstąpienia od umowy. Ponadto w myśl art. 491 § 1 k.c. jeżeli jedna ze stron dopuszcza się zwłoki w wykonaniu zobowiązania z umowy wzajemnej, druga strona może wyznaczyć jej odpowiedni dodatkowy termin do wykonania z zagrożeniem, iż w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu będzie uprawniona do odstąpienia od umowy. Może również bądź bez wyznaczenia...

...ędnił powództwo Wspólnoty Mieszkaniowej częściowo – do kwoty 16.344,63 zł a powództwo W. M. oddalił. W uzasadnieniu wskazał, że łącząca strony umowa należy do grupy umów wzajemnych. Zgodnie z brzmieniem art. 491 § 1 KC, jeżeli jedna ze stron umowy wzajemnej dopuszcza się zwłoki w wykonaniu zobowiązania, druga strona może wyznaczyć jej odpowiedni dodatkowy termin do wykonania. W niniejszej sprawie strona powodowa kilkukrotnie wyznaczała pozwanemu terminy do całkowitego zakończenia remontu budynku i usunięcia usterek powstałyc...