Orzecznictwo

Baza orzeczeń sądowych

Przeglądaj tezy, sygnatury, sądy i podstawy prawne w czytelnej formie.

1 188 pasujących orzeczeń
Sąd
Aktywne filtry
Podstawa: art. 656 kc Wyczyść wszystko
Wyniki wyszukiwania

Znalezione orzeczenia

1 188 wyników
Sortowanie
Najnowsze Najstarsze
I C 111/13 8 kwietnia 2013 Sąd Okręgowy we Wrocławiu Krzysztof Rudnicki

Wyrok z 8 kwietnia 2013, sygn. I C 111 13

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę 599 347, 16 zł Wynik oddalono powództwo
Podstawa prawna
art. 656 kc Odpowiednie stosowanie przepisów o umowie o dzieło
...a jego inwestora zastępczego. Pisma te nie zawierały wezwania do wykonania konkretnych czynności przewidzianych w umowie o roboty budowlane we wskazanym przez inwestora terminie (zgodnie z art. 636 lub 637 kc w zw. z art. 656 kc i art. 491 § 1 kc), nie zawierały też wskazania do zapłaty odszkodowania w związku z nienależytym wykonaniem pierwotnego zobowiązania. Inwestor zastępczy wskazywał na wadliwe wykonanie pokrycia dachowego i konieczność wykonania poprawek, a następnie wzywał wykonawcę do powrotu na plac budowy, kwestionując skutec...
XXV C 95/11 21 marca 2013 Sąd Okręgowy w Warszawie Krystyna Stawecka

Wyrok z 21 marca 2013, sygn. XXV C 95 11

Podstawa prawna
art. 656 kc Odpowiednie stosowanie przepisów o umowie o dzieło
...onania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi. Wskazane przez powoda podstawy prawne tj. art. 630 k.c. w zw. z art. 656 k.c. oraz przepis art. 411 p.1 k.c. nie znajdują zastosowania w tym przypadku i nie były one wiążące dla Sądu. W myśl art. 630 k.c. jeżeli w toku wykonywania dzieła zajdzie konieczność przeprowadzenia prac, które nie były przewidziane w zestawieniu prac planowanych będących podstawą obliczenia wynagrodzenia koszto...
I ACa 1291/12 21 marca 2013 Sąd Apelacyjny w Łodzi Bożena Wiklak

Wyrok z 21 marca 2013, sygn. I ACa 1291 12

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację
Podstawa prawna
art. 656 kc Odpowiednie stosowanie przepisów o umowie o dzieło
...ie branży budowlanej. Tym samym pierwotne wnioski pozwanej o oddalenie powództwa, a ewentualnie o zmniejszenie wynagrodzenia należnego powódce z powołaniem się na treść art. 488 § 1 k.c. i art. 637 § 2 w zw. z art. 656 § 1 k.c. nie zasługiwały na uwzględnienie. Na marginesie należy podkreślić, że pozwana nie wskazała konkretnej kwoty, o którą miałoby zostać obniżone wynagrodzenie powódki, ani też nie przedstawiła do potrącenia żadnej wierzytelności przysługującej jej przeciwko powódce. Z uwagi na powyższe Sąd Okręgowy...
I ACa 848/12 13 marca 2013 Sąd Apelacyjny w Szczecinie Marta Sawicka

Wyrok z 13 marca 2013, sygn. I ACa 848 12

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik uchylono orzeczenie
samorząd terytorialny
Podstawa prawna
art. 656 kc Odpowiednie stosowanie przepisów o umowie o dzieło
...ących na zaprojektowaniu i budowie tężni wraz z zagospodarowaniem tężni przy ul. (...) nie rokuje, że wykonawca zakończy je w wyznaczonym terminie, tj. w dniu 30 czerwca 2011 r. Powołała się na art. 635 w zw. z art. 656 kodeksu cywilnego. Jednocześnie Gmina wezwała J. G. do zapłaty, w oparciu o §9 ust. 1 umowy, kar umownych. W piśmie z 16 marca 2011 r. J. G. wezwał Gminę P. do zapłaty kwot objętych fakturą i dwiema notami w terminie do 31 marca 2011 r. Żadna ze stron nie uiściła kar umownych, Gmina odmówiła też zapłaty wynagrod...
I ACa 160/13 8 marca 2013 Sąd Apelacyjny we Wrocławiu Dariusz Kłodnicki

Wyrok SA we Wrocławiu z 8 marca 2013 r. w sprawie o zapłatę.

Typ sprawa cywilna Wynik oddalono apelację Kwota 542.579,30 zł · kwota żądania kary umownej

Teza Zgodnie z powszechnie przyjętymi poglądami podział długu i wierzytelności dotyczy jedynie takiego przypadku, gdy świadczenie podzielne wynika z jednego stosunku zobowiązaniowego.

Podstawa prawna
art. 656 kc Odpowiednie stosowanie przepisów o umowie o dzieło
...ostępowanie egzekucyjne o zapłatę należności zasądzonej wyrokiem Sądu Okręgowego w Legnicy z dnia 23.09.2011 r. W piśmie z dnia 9.12.2011 r. strona powodowa oświadczyła, iż na podstawie art. 635 k.c. w zw. z art. 656 § 1 k.c., odstępuje od umowy nr (...) z dnia 3.12.2009 r. w całości. Jednocześnie wskazała, iż na podstawie § 6 ust. 1 c) ww. umowy nalicza karę umowną w kwocie 15% wynagrodzenia ryczałtowego określonego w § 5 ust. 1 ww. umowy, którą na podstawie § 8 ust. 8 ww. umowy potrąca z całej kwoty uiszczonej tytułem kau...
I C 646/12 7 marca 2013 Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu Paweł Kwiatkowski

Wyrok z 7 marca 2013, sygn. I C 646 12

Typ sprawa cywilna Wynik uwzględniono powództwo - zasądzono 8200 zł Kwota 8.200 zł · kwota żądania
Podstawa prawna
art. 656 kc Odpowiednie stosowanie przepisów o umowie o dzieło
...ednak zauważyć, że roszczenie powódki związane było z rękojmią z tytułu wady dzieła. Roszczenie z tego tytułu wygasa po upływie lat trzech od daty wydania dzieła (por. art. 568 § 1 kc w zw. z art. 638 kc i art. 656 kc). Sam pozwany wskazywał, że odbiór dzieła nastąpił 30 kwietnia 2009 r., zatem roszczenia zgłoszonego w pozwie z 17 kwietnia 2012 r. nie można uznać za wygasłe. Podstawę prawną roszczenia powódki stanowił przepis art. 637 § 2 kc, zgodnie z którym zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli z okoliczności wy...
II CSK 476/12 7 marca 2013 Sąd Najwyższy Henryk Pietrzkowski

Wyrok SN z 7 marca 2013, sygn. II CSK 476 12

Typ sprawa cywilna Przedmiot zapłata kary umownej za zwłokę w usunięciu wad/usterek dzieła Wynik uchylono orzeczenie Kwota 73.841,30 zł · kwota żądania kary umownej
Podstawa prawna
art. 656 kc Odpowiednie stosowanie przepisów o umowie o dzieło
...o pozostaje sprzeczne z treścią zobowiązania. Natomiast utożsamienie sytuacji gdy roboty budowlane nie zostały wykonane z sytuacją gdy są one dotknięte wadami czyniłoby zbędną regulację art. 637 k.c. w zw. z art. 656 k.c. Ponadto naruszałoby równowagę między inwestorem a wykonawcą, uzależniając odbiór, a tym samym płatność należnego wykonawcy wynagrodzenia 11 od wykluczenia istnienia jakiejkolwiek wady w chwili oddania przedmiotu zamówienia, jak i umożliwiając naliczanie kary umownej za niedotrzymanie terminu realizacji umowy w...
I ACa 74/13 6 marca 2013 Sąd Apelacyjny w Krakowie Grzegorz Krężołek

Wyrok z 6 marca 2013, sygn. I ACa 74 13

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik umorzono postępowanie Kwota 922,50 zł · kwota żądania
Podstawa prawna
art. 656 kc Odpowiednie stosowanie przepisów o umowie o dzieło
...i przyjmującego zamówienie o wynagrodzenie za dzieło. W takim wypadku zamawiający może się domagać usunięcia wady w oznaczonym terminie albo obniżenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku (art. 637 k.c. w zw. z art. 656 k.c.). Jak wynika z ustalonego stanu faktycznego, w szczególności na podstawie opinii biegłego, wykonywane przez powoda roboty nie wykazywały wad istotnych, to jest takich, które uniemożliwiają korzystanie z obiektu. Stanowisko biegłego potwierdza fakt, że protokołem zdawczo-odbiorczym z dnia 20 czerwca 2011 r. pozwany...
I ACz 185/13 4 marca 2013 Sąd Apelacyjny we Wrocławiu Dariusz Kłodnicki

Postanowienie SA we Wrocławiu z 4 marca 2013 r. w sprawie o udzielenie zabezpieczenia przed wytoczeniem powództwa .

Typ sprawa nieprocesowa Wynik zmieniono orzeczenie

Teza Postępowanie zabezpieczające służy udzieleniu uprawnionemu tymczasowej ochrony prawnej, a zatem ma ono charakter incydentalny, pomocniczy w stosunku do postępowania rozpoznawczego.

Podstawa prawna
art. 656 kc Odpowiednie stosowanie przepisów o umowie o dzieło
...0 1 § 1 i § 2 k.p.c. poprzez błędne przyjęcie, że Uprawnieni uprawdopodobnili interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia, podczas gdy takiego interesu w ogóle nie posiadają, II. naruszenia prawa materialnego tj. art. 656 §1 k.c. w zw. z art. 640 k.c. poprzez przyjęcie, że odstąpienie od Kontraktu mogło nastąpić na podstawie odpowiednio stosowanego przepisu art. 640 k.c., podczas gdy stosowanie tego przepisu do umowy o roboty budowlane jest w świetle art. 656 §1 k.c. niedopuszczalne. Obowiązany wniósł ponadto o zasądzenie na jego rzec...
I ACa 705/12 28 lutego 2013 Sąd Apelacyjny w Szczecinie Maria Iwankiewicz

Wyrok z 28 lutego 2013, sygn. I ACa 705 12

Typ sprawa cywilna Wynik oddalono apelację
planowanie przestrzenne samorząd terytorialny
Podstawa prawna
art. 656 kc Odpowiednie stosowanie przepisów o umowie o dzieło
...ytku naruszałoby równowagę między inwestorem a wykonawcą, pozostawiając tego ostatniego w niepewności odnośnie do wynagrodzenia oraz zwrotu poniesionych wydatków. Wykryte wady podlegają usunięciu stosownie do art. 656 k.c. 637 i art. 638 k.c., ale to uprawnienie inwestora nie wpływa na obowiązek odbioru i zapłaty wynagrodzenia za przedmiot umowy wykonany zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej. Sąd powołał się na utrwalone poglądy w nauce i orzecznictwie i zaznaczył, że wydanie (oddanie) dzieła, czy przedmiotu robót budow...
I ACa 532/12 28 lutego 2013 Sąd Apelacyjny w Rzeszowie Jan Sokulski

Wyrok z 28 lutego 2013, sygn. I ACa 532 12

Podstawa prawna
art. 656 kc Odpowiednie stosowanie przepisów o umowie o dzieło
...ane roboty budowlane, a ciężar dowodu co do wykonania robót spoczywa zgodnie z art. 6 kc. na wykonawcy. Z kolei pozwany miał prawo powierzenia wykonania robót innemu wykonawcy – stosownie do art. 636 § 1 w zw. z art. 656 § 1 kc – skoro powód wykonywał roboty w sposób wadliwy i mimo wezwania pozwanego, nie zmienił sposobu wykonywania robót. Według Sądu wady robót udowodnione zostały przez pozwanego opinią biegłego sądowego, D. L., z której dowód – na wniosek pozwanego – dopuścił Sąd Okręgowy, oraz zeznaniami świadków, uc...
I ACa 1044/12 26 lutego 2013 Sąd Apelacyjny w Katowicach Joanna Kurpierz

Wyrok z 26 lutego 2013, sygn. I ACa 1044 12

Typ ubezpieczenia społeczne / organ rentowy Wynik uwzględniono powództwo
ubezpieczenia społeczne
ZUS
Podstawa prawna
art. 656 kc Odpowiednie stosowanie przepisów o umowie o dzieło
...przez powódkę bez wiedzy pozwanej, prowadząc do powstania obowiązku uiszczenia opłat z tytułu wycinki drzew w wysokości, na której wyliczenie bezzasadnie pozbawiono pozwaną wpływu - art. 636 § 1 k.c. w zw. z art. 656 k.c. poprzez bezpodstawne uznanie, że uzyskanie pozwolenia na wycinkę drzew i poniesienie opłat z tego tytułu obciążało pozwaną, podczas gdy w sytuacji stwierdzenia przez powódkę, że pozwana obowiązku takiego nie realizuje, winno prowadzić do stwierdzenia prowadzenia przez pozwaną robót sprzecznie z umową, a tym s...
X Ga 443/12 21 lutego 2013 Sąd Okręgowy we Wrocławiu Artur Tomanek

Wyrok z 21 lutego 2013, sygn. X Ga 443 12

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację Kwota 11385,63 zł · kwota żądania
Podstawa prawna
art. 656 kc Odpowiednie stosowanie przepisów o umowie o dzieło
...ał się natomiast - po słowach „na marginesie” - do podniesionego przez powoda zarzutu obniżenia wynagrodzenia, wynikającego z uprawnień przysługujących powodowi z tytułu rękojmi (art. 637 § 2 k.c. w zw. z art. 656 § 1 k.c.). Sąd Rejonowy uznał, że zarzut ten był w całości uzasadniony w zakresie obejmującym wynagrodzenie powoda objęte żądaniem pozwu. Stanowiska tego nie można jednak w pełni podzielić, w świetle zgromadzonego przez Sąd Rejonowy materiału dowodowego. Powód nie kwestionował tego, że okresie obowiązywania r...
X Ga 389/12 21 lutego 2013 Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Wyrok z 21 lutego 2013, sygn. X Ga 389 12

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację Kwota 31 700 zł · kwota żądania
Podstawa prawna
art. 656 kc Odpowiednie stosowanie przepisów o umowie o dzieło
...ał się natomiast - po słowach „na marginesie” - do podniesionego przez powoda zarzutu obniżenia wynagrodzenia, wynikającego z uprawnień przysługujących powodowi z tytułu rękojmi (art. 637 § 2 k.c. w zw. z art. 656 § 1 k.c.). Sąd Rejonowy uznał, że zarzut ten był w całości uzasadniony w zakresie obejmującym wynagrodzenie powoda objęte żądaniem pozwu. Stanowiska tego nie można jednak w pełni podzielić, w świetle zgromadzonego przez Sąd Rejonowy materiału dowodowego. Powód nie kwestionował tego, że okresie obowiązywania r...
I ACa 836/12 14 lutego 2013 Sąd Apelacyjny w Białymstoku Jadwiga Chojnowska

Wyrok z 14 lutego 2013, sygn. I ACa 836 12

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację Kwota 78.000,00 zł · kwota żądania
samorząd terytorialny
Podstawa prawna
art. 656 kc Odpowiednie stosowanie przepisów o umowie o dzieło
...wiódł powód S. G., zarzucając Sadowi I instancji: 1. naruszenie przepisów prawa materialnego przez ich błędną wykładnię i niewłaściwe zastosowanie, a mianowicie: a) art. 635 k.c. i art. 636 § 1 k.c. w zw. z art. 656 § 1 k.c. oraz art. 491 § 1 i 2 k.c. poprzez przyjęcie, iż w oparciu o te przepisy uprawnionym jest odstąpienie przez zamawiającego od umowy o roboty budowlane po ich odbiorze z powodu opóźnienia się wykonawcy, podczas gdy prawidłowe zastosowanie tych przepisów prowadzi do wniosków odmiennych, b) art. 395 § 1 i 2 k.c....
V ACa 735/12 14 lutego 2013 Sąd Apelacyjny w Katowicach Zofia Kołaczyk

Wyrok z 14 lutego 2013, sygn. V ACa 735 12

Typ sprawa cywilna Wynik oddalono apelację
Podstawa prawna
art. 656 kc Odpowiednie stosowanie przepisów o umowie o dzieło
...ę zapłaty od pozwanego. W tej sytuacji zasadnie strona powodowa zarzucała, że uprawnienia z tytułu rękojmi, w oparciu o którą powódka dochodziła roszczeń w niniejszej sprawie, wygasły – stosownie bowiem do art.656 k.c. w zw. z art.658 k.c. w zw. z art.638 k.c. i w zw. z art.568§1 k.c. uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wygasają po upływie roku, a gdy chodzi o wady budynku-po upływie lat trzech, licząc od dnia, kiedy rzecz została kupującemu wydana - a w tej sytuacji umowa cesji w tym zakresie jest bezskuteczna, ponieważ...
I ACa 1391/12 13 lutego 2013 Sąd Apelacyjny we Wrocławiu Iwona Biedroń

Wyrok z 13 lutego 2013, sygn. I ACa 1391 12

Typ sprawa cywilna Wynik nie uwzględniono wniosku Kwota 898.000 zł · kwota żądania kary umownej
samorząd terytorialny obowiązki inwestora
Podstawa prawna
art. 656 kc Odpowiednie stosowanie przepisów o umowie o dzieło
...wiem zasadność żądania zapłaty kary umownej. Pierwsze oświadczenie o odstąpieniu od umowy zostało złożone przez Gminę D. w dniu 20.04.2011 r., wskazywało jako podstawę § 9 ust. 2 umowy oraz art. 635 k.c. i art. 656 k.c. Biorąc pod uwagę okoliczności sprawy, zwłaszcza treść pisma Gminy D. do (...) spółki z o.o. z dnia 20.04.2011 r., Sąd Okręgowy przyjął, że odstąpienia dokonano w oparciu o podstawę ustawową, a to z uwagi na stwierdzenie opóźnienia powodującego brak prawdopodobieństwa ukończenia robót w terminie, tym sam...
II CSK 534/12 13 lutego 2013 Sąd Najwyższy Henryk Pietrzkowski

Postanowienie SN z 13 lutego 2013, sygn. II CSK 534 12

Typ sprawa cywilna Wynik odrzucono środek zaskarżenia
Podstawa prawna
art. 656 kc Odpowiednie stosowanie przepisów o umowie o dzieło
...CKN 301 00 (OSNC 2001, nr 4, poz. 58), w którego uzasadnieniu wyjaśnił, że jeżeli roboty budowlane zostały wykonane wadliwie, 4 inwestor może realizować uprawnienia wynikające z rękojmi (art. 637 w związku z art. 656 k.c.) lub roszczenia odszkodowawcze na zasadach ogólnych (art. 471 k.c.) według swego wyboru. Jednocześnie bezpodstawnie skarżący twierdzi w skardze, że powód realizował swoje uprawnienia w ramach rękojmi, już bowiem w pozwie (k. 5) wskazał on art. 471 k.c. jako podstawę dochodzonych przez siebie roszczeń. Z przytocz...
I C 819/12 31 stycznia 2013 Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze Paweł Siwek

Wyrok z 31 stycznia 2013, sygn. I C 819 12

Podstawa prawna
art. 656 kc Odpowiednie stosowanie przepisów o umowie o dzieło
...e kosztów prac zabezpieczenia w postaci folii. Wykonawca zgodnie z wezwaniem wykonał prace wykończeniowe oraz usunął usterki. Umowa o roboty budowalne została zawarta w dniu 03 czerwca 2008 r., tym samym zgodnie z art. 656 k.c. w zw. z art. 646 k.c. roszczenie o zapłatę kar umownych uległo przedawnieniu. Na rozprawie w dniu 12 lipca 2012 r. Sąd Rejonowy na wniosek pozwanego A. K. wezwał do udziału w sprawie w charakterze strony pozwanej (...) sp. z o.o. w B.. Mimo kolejnych pism kierowanych do spółki (...) sp. z o.o. żadne pismo nie zosta...
I ACa 1282/12 31 stycznia 2013 Sąd Apelacyjny w Krakowie Wojciech Kościołek

Wyrok z 31 stycznia 2013, sygn. I ACa 1282 12

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację Kwota 1.251.568 zł · kwota żądania
Podstawa prawna
art. 656 kc Odpowiednie stosowanie przepisów o umowie o dzieło
...oddanie dzieła w chwili, w której jego odbiór przez zamawiającego był możliwy. Okoliczność, że powód usuwał zgłaszane mu wady nie świadczy o niemożności odbioru, skoro według art. 642 § 1 k.c. (w zw. z art. 656 § 1 k.c.) oddanie dzieła nie powoduje wymagalności wierzytelności przyjmującego zamówienie o wynagrodzenie tylko wtedy, gdy oddane dzieło jest dotknięte wadą istotną, tj. czyniącą je niezdatnym do zwykłego użytku lub sprzeciwiającą się wyraźnie umowie. Jeżeli natomiast dzieło ma tylko wadę nieistotną, należ...
VI ACa 883/12 31 stycznia 2013 Sąd Apelacyjny w Warszawie Sa-Teresa Mróz

Wyrok z 31 stycznia 2013, sygn. VI ACa 883 12

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację Kwota 8.872,92 zł · kwota żądania
kradzież / art. 278 § 1 k.k.
Podstawa prawna
art. 656 kc Odpowiednie stosowanie przepisów o umowie o dzieło
...ztwa wzajemnego wytoczonego przez W. i T. K.. Za chybiony Sąd Okręgowy uznał również zarzut powódki dotyczący przedawnienia roszczeń pozwanych, który został przez nią oparty na podstawie art. 646 k.c. w zw. z art. 656 § 1 k.c. Zgodnie z art. 208 § 1 ustawy z dnia 16 września 1982 roku – Prawo spółdzielcze w brzmieniu obowiązującym w dniu zawarcia między stronami umowy realizacyjnej członkowie spółdzielni obowiązani są uczestniczyć w kosztach budowy, eksploatacji i utrzymania nieruchomości spółdzielczych, działalności społ...
I ACa 1302/12 18 stycznia 2013 Sąd Apelacyjny w Krakowie Anna Kowacz-Braun

Wyrok z 18 stycznia 2013, sygn. I ACa 1302 12

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację
odszkodowanie
Podstawa prawna
art. 656 kc Odpowiednie stosowanie przepisów o umowie o dzieło
...na adekwatność tego obniżenia w relacji do całej wartości kontraktu, jaki pozwany zawarł z J. G.. Powodowie kwestionują również materialnoprawną podstawę dla tego rodzaju porozumienia, wywodząc, iż przepisy art. 656 § 1 kc i art. 637 § 1 kc nie przewidują sankcji obniżenia wynagrodzenia za zwłokę w wykonaniu zobowiązania. Argumentacji powyższej nie sposób podzielić. Dowodem na okoliczność podpisania aneksu do umowy z dnia 6 sierpnia 2010 r jest dokument znajdujący się w aktach sprawy na karcie 111. Powodowie w zasadzie okoliczn...
I ACa 714/12 16 stycznia 2013 Sąd Apelacyjny w Warszawie Przemysław Kurzawa

Wyrok z 16 stycznia 2013, sygn. I ACa 714 12

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik uchylono orzeczenie Kwota 23007,65 zł · kwota żądania
Podstawa prawna
art. 656 kc Odpowiednie stosowanie przepisów o umowie o dzieło
...e stanowiła umowa o dzieło, lecz umowa o roboty budowlane, do której stosuje się art. 647 i nast. k.c., przy odpowiednim tylko zastosowaniu przepisów dotyczących umowy o dzieło, wyłącznie w zakresie wskazanym w art. 656 k.c., który nie obejmuje art. 646 k.c. Zarzut apelacji dotyczący wadliwego zakwalifikowania przez Sąd Okręgowy rodzaju łączącej strony umowy zasługiwał więc na uwzględnienie. Zgodzić się ponadto należało ze stroną skarżącą, że uwzględnienie zarzutu przedawnienia nie było uzasadnione, trafnie Wspólnota wskaz...
II Ca 979/12 11 stycznia 2013 Sąd Okręgowy w Białymstoku Beata Wojtasiak

Wyrok z 11 stycznia 2013, sygn. II Ca 979 12

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik zasądzono świadczenie - 483 zł

Teza Zarówno rękojmia jak i gwarancja ma chronić zamawiającego przed skutkami nienależytej jakości świadczenia. Taka samą rolę spełnia roszczenie odszkodowawcze, co cznacza, że to od woli zamawiającego zależy jaki środek ochrony uzna za najbardziej odpowiedni. Gwarancja nie jest modyfikacją ani rękojmi, ani innego rodzaju odpowiedzia...

Podstawa prawna
art. 656 kc Odpowiednie stosowanie przepisów o umowie o dzieło
...skazano pozwanej „bezpodstawne opuszczenie terenu budowy” i „zaniechanie kontynuowania prac pomimo kierowanych monitów” (k.22). Zdaniem strony powodowej to odstąpienie nastąpiło w trybie art. 635k.c. w zw. z art. 656 k.c. ze skutkiem ex nunc, a więc obejmującym II etap inwestycji (k.290 i 296) i umożliwiało realizację roszczeń odszkodowawczych w odniesieni do obu etapów. Co do zasady stanowisko takie jest prawnie dopuszczalne. Nie można jednak nie zauważyć, że powódka nie wykazała w sprawie niniejszej, by odstąpienie przez nią...
I ACa 793/11 8 stycznia 2013 Sąd Apelacyjny w Warszawie Beata Kozłowska

Wyrok z 8 stycznia 2013, sygn. I ACa 793 11

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono powództwo Kwota 607 499 zł · kwota żądania
Podstawa prawna
art. 656 kc Odpowiednie stosowanie przepisów o umowie o dzieło
...ąpienia, tym niemniej, fakt ten sam przez się nie wyklucza oceny skuteczności dokonanego przez powoda odstąpienia od umowy na gruncie tego właśnie przepisu, mającego zastosowanie do umowy o roboty budowlane z mocy art. 656 k.c. Przepis art. 635 k.c. stanowi, że jeżeli przyjmujący zamówienie opóźnia się z rozpoczęciem lub wykończeniem dzieła tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w czasie umówionym, zamawiający może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić jeszcze przed upływem terminu do w...
I ACa 715/12 28 grudnia 2012 Sąd Apelacyjny w Szczecinie Iwona Wiszniewska

Wyrok z 28 grudnia 2012, sygn. I ACa 715 12

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik uchylono orzeczenie
Podstawa prawna
art. 656 kc Odpowiednie stosowanie przepisów o umowie o dzieło
...wynikało, że nie było projektu, pozwolenia na budowę, co wyłącza uznanie, że była to umowa o roboty budowlane a sąd oddalił dowody z dokumentów świadczących o istnieniu projektów), - art. 642 k.c. w zw. z art. 656 k.c. - poprzez jego niezastosowanie w sprawie i przyjęcie wbrew literalnemu zapisowi tego przepisu, że wynagrodzenie powodowi należne było przed oddanie dzieła - budynku - bowiem rzeczywiste oddanie dzieła, a więc protokolarny odbiór robót, nastąpił dopiero w grudniu 2010 r., co przesądza o tym, że wcześniej, a tak...
I ACa 1319/12 20 grudnia 2012 Sąd Apelacyjny we Wrocławiu Anna Guzińska

Wyrok SA we Wrocławiu z 20 grudnia 2012 r. w sprawie o zapłatę.

Typ sprawa cywilna Wynik zasądzono świadczenie - 2.700 zł Kwota 103.645,34 zł · kwota żądania

Teza Warunkiem skuteczności oświadczenia o potrąceniu składanego drugiej stronie, jeśli chodzi o wzajemną wierzytelność potrącającego, jest skonkretyzowanie tej wierzytelności pod względem rodzajowym, terminowym i wartościowym.

Podstawa prawna
art. 656 kc Odpowiednie stosowanie przepisów o umowie o dzieło
...ieniu, a nadto pełnomocnik ten formułując powyższy zarzut obniżenia ceny w ogóle nie zawarł żadnych twierdzeń jak i dowodów, które mogłyby go uzasadnić w kontekście treści art. 563 § 2 w zw. z § 2 k.c.; art. 656 § 1 k.c.; art.638 k.c.; art. 568 § 1 k.c.; art. 637 § 1 i 2 k.c. w zw. z art. 656 § 1 k.c. Abstrahując jednak od powyższego Sąd I instancji uznał, iż złożenie oświadczenia o obniżeniu ceny przez nieumocowanego pełnomocnika w dniu 11.03.2012 r. nie mogło odnieść skutku z powodu wygaśnięcia jakichkolwiek uprawnie...
I ACa 1207/12 19 grudnia 2012 Sąd Apelacyjny w Krakowie Paweł Rygiel

Wyrok z 19 grudnia 2012, sygn. I ACa 1207 12

Typ sprawa cywilna Wynik uwzględniono apelację Kwota 18 396 360 zł · kwota żądania
Podstawa prawna
art. 656 kc Odpowiednie stosowanie przepisów o umowie o dzieło
...a się jego uchylenia z przekazaniem sprawy do ponownego rozpoznania, ewentualnie jego zmiany poprzez uwzględnienie w tym zakresie powództwa. Zarzuciła : 1) naruszenie prawa materialnego , a to: art. 471 k.c. w zw. z art. 656 § 1 k.c., art. 638 k.c. , art. 556 § 1 k.c., art. 563 k.c. , art. 566 § 1 k.c. i art. 558 § 1 i 2 k.c., wskutek dokonania błędnej oceny wzajemnych ich relacji i w konsekwencji nie zastosowanie art. 471 k.c.; art. 353 § 1 k.c. poprzez błędne przyjęcie, że z chwilą nienależytego spełnienia świadczenia, wygasa roszcze...
I ACa 678/12 19 grudnia 2012 Sąd Apelacyjny w Białymstoku Irena Ejsmont-Wiszowata

Wyrok SA w Białymstoku z 19 grudnia 2012 r. w sprawie o zapłatę.

Typ sprawa cywilna Wynik oddalono apelację Kwota 133.053 zł · kwota żądania kary umownej

Teza Z mocy art. 635 k.c. w zw. z art. 656 § 1 k.c., w sytuacji, gdy opóźnienie w wykonaniu obiektu budowlanego było na tyle poważne, że w terminie wykonane być nie mogło, pozwana mogła bez wyznaczenia terminu dodatkowego, odstąpić od łączącej strony umowy.

Podstawa prawna
art. 656 kc Odpowiednie stosowanie przepisów o umowie o dzieło
...ględnienie. Wskazał, że strony łączyła umowa o roboty budowlane, do której zastosowanie mają przepisy art. 647 i nast. k.c. oraz odpowiednio przepisy o umowie o dzieło. Dlatego też z mocy art. 635 k.c. w zw. z art. 656 § 1 k.c., w sytuacji, gdy opóźnienie w wykonaniu obiektu budowlanego było na tyle poważne, że w terminie wykonane być nie mogło, pozwana mogła bez wyznaczenia terminu dodatkowego, odstąpić od łączącej strony umowy. Zaznaczył przy tym, że na dzień 30 listopada 2010 r. powód wybudował jedynie ściany pierwszego p...
I ACa 970/12 17 grudnia 2012 Sąd Apelacyjny w Krakowie Józef Wąsik

Wyrok z 17 grudnia 2012, sygn. I ACa 970 12

Typ sprawa nieprocesowa Wynik oddalono apelację Kwota 256 076,40 zł · kwota żądania
Podstawa prawna
art. 656 kc Odpowiednie stosowanie przepisów o umowie o dzieło
...łaściwą interpretację i uznanie, że dokonanie częściowego odbioru prac wyłącza późniejszą weryfikację robót pod względem prawidłowości ich wykonania podczas odbioru końcowego, - art. 637 § 2 kc w zw. z art. 656 § 1 kc poprzez uznanie, że dokonanie częściowego odbioru robót budowlanych wyłącza możliwość żądania obniżenia wynagrodzenia z tytułu wad w budynkach oraz ogranicza możliwość obniżenia ceny jedynie do robót objętych fakturami VAT stanowiących podstawę roszczenia powoda w niniejszej sprawie, podczas gdy obni...