Orzecznictwo

Baza orzeczeń sądowych

Przeglądaj tezy, sygnatury, sądy i podstawy prawne w czytelnej formie.

12 543 pasujących orzeczeń
Sąd
Aktywne filtry
Podstawa: art. 471 kc Wyczyść wszystko
Wyniki wyszukiwania

Znalezione orzeczenia

12 543 wyników
Sortowanie
Najnowsze Najstarsze
I ACa 78/13 9 maja 2013 Sąd Apelacyjny w Szczecinie Maria Iwankiewicz

Wyrok z 9 maja 2013, sygn. I ACa 78 13

Typ sprawa cywilna Wynik oddalono apelację Kwota 428.330,31 zł · kwota żądania
Podstawa prawna
art. 471 kc Odpowiedzialność odszkodowawcza dłużnika
...jeżeli jest to potrzebne do zbadania zamiaru stron i celu umowy - w takim wypadku bowiem wspomniane dowody nie są skierowane przeciwko osnowie dokumentu, a jedynie posłużyć mają jej ustaleniu w drodze wykładni - art. 471 k.c. poprzez jego pominięcie, podczas gdy wszystkie przesłanki odpowiedzialności odszkodowawczej zostały przez powodową spółkę wykazane, tj. nie wykonanie umowy przez pozwanego rozumiane jako bezpodstawne zerwanie stosunku zobowiązaniowego (wyrzucenie pracowników powoda) i nie rozliczenie się z powodem za wykonane prac...
I ACa 183/13 9 maja 2013 Sąd Apelacyjny w Białymstoku Krzysztof Chojnowski

Wyrok z 9 maja 2013, sygn. I ACa 183 13

Typ sprawa rodzinna Przedmiot o zapłatę Wynik zasądzono świadczenie - 3.600 zł
Podstawa prawna
art. 471 kc Odpowiedzialność odszkodowawcza dłużnika
...iązek wydania wszystkiego co przyjmujący zlecenie uzyskał przy wykonaniu zlecenia spoczywa na nim z mocy ustawy. Niewykonanie tego obowiązku może stanowić podstawę kontraktowej odpowiedzialności odszkodowawczej (art. 471 i n. k.c.). Skoro zatem, jak wskazuje pozwany, traktował on przekazywane powodowi kwoty jako pożyczki, powinien zgłosić mu swoje wierzytelności zaraz po wypowiedzeniu pełnomocnictwa składając sprawozdanie z zarządu majątkiem powoda i jego żony. Ż. przepis nie uprawniał pozwanego do dokonania potrącenia i zatrzymania...
I ACa 213/13 9 maja 2013 Sąd Apelacyjny w Szczecinie Iwona Wiszniewska

Wyrok z 9 maja 2013, sygn. I ACa 213 13

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację Kwota 58.881,64 zł · kwota żądania
odszkodowanie z OC
Podstawa prawna
art. 471 kc Odpowiedzialność odszkodowawcza dłużnika
...a wynikającego z tej umowy, rodzi niewątpliwie jego odpowiedzialność na zasadach określonych w art. 471 i nast. kodeksu cywilnego, lecz jest to odpowiedzialność za niedochowanie należytej staranności. Zgodnie z art. 471 k.c. dłużnik jest obowiązany do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania k.c. chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania jest następstwem okoliczności, za które dłużnik nie ponosi odpowiedzialności. Art. 472 k.c. stanowi dłużnik jest odpowiedzialny za n...
V ACa 178/13 9 maja 2013 Sąd Apelacyjny w Gdańsku Maria Sokołowska

Wyrok z 9 maja 2013, sygn. V ACa 178 13

Typ sprawa nieprocesowa Wynik oddalono apelację Kwota 662.492 zł · kwota żądania
odszkodowanie
Podstawa prawna
art. 471 kc Odpowiedzialność odszkodowawcza dłużnika
...pozwany jest właścicielem wskazanych ruchomości, to dysponuje majątkiem odpowiadającym ich wartości. Nie występuje zatem przesłanka powstania szkody determinująca odpowiedzialność odszkodowawczą na podstawie art. 471 kc. Należy też przychylić się do stanowiska Sądu Okręgowego, że nie występuje także druga z przesłanek tej odpowiedzialności, tj. niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie. Wprawdzie umowa ta regulowała sposób w jaki Bank zaspokoi się z przewłaszczonych ruchomości w przypad...
VI ACa 1453/12 9 maja 2013 Sąd Apelacyjny w Warszawie Marzena Miąskiewicz

Wyrok z 9 maja 2013, sygn. VI ACa 1453 12

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację Kwota 124.617,23 zł · kwota żądania
odszkodowanie z OC kradzież / art. 278 § 1 k.k.
Podstawa prawna
art. 471 kc Odpowiedzialność odszkodowawcza dłużnika
...pieczenia, które wyłączają odpowiedzialność ubezpieczyciela w przypadku parkowania w miejscu niestrzeżonym w warunkach, które nie zostały spełnione przez ubezpieczonego w przedmiotowym zdarzeniu. 4. naruszenie art. 471 k.c. w związku z art. 822 § 1 k.c. Argumentując swoje stanowisko pozwany powoływał się na treść zeznań świadka B. W. (1), które zostały złożone podczas przesłuchania przez Policję. Treść zeznań została przedstawiona poprzez wskazanie kart akt szkody, załączonych do akt sprawy. Z zeznań tych miało wynikać,...
II CSK 602/12 9 maja 2013 Sąd Najwyższy Barbara Myszka

Wyrok SN z 9 maja 2013, sygn. II CSK 602 12

Typ sprawa cywilna Wynik uchylono orzeczenie Kwota 902.798,92 zł · kwota żądania
odszkodowanie
Podstawa prawna
art. 471 kc Odpowiedzialność odszkodowawcza dłużnika
...rzedawnienia za nadużycie prawa (art. 5 k.c.). Skarżąc w całości wyrok Sądu Apelacyjnego powódka jako podstawy kasacyjne przytoczyła naruszenie art. 378 § 1, art. 381, 382 i art. 386 § 4 k.p.c. oraz naruszenie art. 471, 118, 120, 123 § 1 pkt 2 i art. 5 k.c. Sąd Najwyższy zważył, co następuje: Inwestor niezależnie od realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady obiektu budowlanego może na zasadach ogólnych (art. 471 i nast. k.c.) dochodzić od wykonawcy odszkodowania z powodu nienależytego wykonania zobowiązania (zob. art. 568 w z...
XII Ga 751/12 8 maja 2013 Sąd Okręgowy w Gdańsku Bożena Kachnowicz-Kokot

Wyrok z 8 maja 2013, sygn. XII Ga 751 12

Typ ubezpieczenia społeczne / organ rentowy Przedmiot o zapłatę Wynik zasądzono świadczenie - 624 zł Kwota 12.478,35 zł · kwota żądania
ubezpieczenia społeczne
ZUS
Podstawa prawna
art. 471 kc Odpowiedzialność odszkodowawcza dłużnika
...stronie powoda, - art. 65 § 2 k.c. poprzez uznanie, że strony zawarły umowę, której celem i treścią było obok doradztwa finansowego również doradztwo prawne ze wszystkimi z tego tytułu skutkami dla powoda, - art. 471 k.c. poprzez uznanie, że to powód odpowiada za szkodę powstałą przy wykonania przedmiotowej umowy. Mając na względzie powyższe zarzuty skarżący wniósł o zmianę zaskarżonego wyroku poprzez uwzględnienie w całości poprzez zasądzenie kwoty zgodnie z żądaniem pozwu, względnie uchylenie i przekazanie Sądowi I ins...
I ACa 182/13 8 maja 2013 Sąd Apelacyjny w Szczecinie Maria Iwankiewicz

Wyrok z 8 maja 2013, sygn. I ACa 182 13

Typ sprawa cywilna gospodarcza, procesowa Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację
Podstawa prawna
art. 471 kc Odpowiedzialność odszkodowawcza dłużnika
...ódki za nieuzasadnione. Wtedy też zażądała opuszczenia strychu przez powódkę. Z czasem konflikt zaostrzył się, pojawiły się wzajemne wyzwiska i obelgi. W ocenie Sądu Okręgowego powództwo oparte na przepisie art. 471 k.c. zasługiwało na uwzględnienie. Jak wywodził Sąd i instancji podstawowymi przesłankami odpowiedzialności kontraktowej przewidzianej w tym przepisie są zatem: zawinione niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania, powstanie szkody, związek przyczynowy pomiędzy niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobo...
I ACa 72/13 8 maja 2013 Sąd Apelacyjny w Szczecinie Halina Zarzeczna

Wyrok z 8 maja 2013, sygn. I ACa 72 13

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik zasądzono świadczenie - 350 630,01 zł Kwota 350 630,01 zł · zasądzenie
obowiązki inwestora
Podstawa prawna
art. 471 kc Odpowiedzialność odszkodowawcza dłużnika
...leźć powinien przepis art. 362 k.c. czy też art. 484 § 2 k.c. Należy w tym miejscu stwierdzić, że zakres odpowiedzialności z tytułu kar umownych pokrywa się z zakresem odpowiedzialności dłużnika wskazanym w art. 471 k.c., co oznacza, że dłużnik obciążony karami umownymi może bronić się w taki sam sposób, jaki zagwarantowano dłużnikowi w tym przepisie. Może zatem podnieść zarzut, że okoliczności uzasadniające powstanie obowiązku zapłaty kary umownej powstały z przyczyn, za które nie ponosi odpowiedzialności, w tym także...
I ACa 1/13 8 maja 2013 Sąd Apelacyjny w Szczecinie Maria Iwankiewicz

Wyrok z 8 maja 2013, sygn. I ACa 1 13

Typ sprawa cywilna Wynik oddalono apelację
Podstawa prawna
art. 471 kc Odpowiedzialność odszkodowawcza dłużnika
...04r. Sąd zasądził na jego rzecz od pozwanego kwotę 84.000 zł, stanowiącą równowartość wszystkich uiszczonych zaliczek. W oparciu o tak ustalony stan faktyczny sprawy Sąd uznał powództwo oparte na przepisach art. 471 k.c. i 494 k.c. za bezzasadne. W myśl przepisu art. 471 k.c. dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi. Natomiast zgodni...
I ACa 113/13 8 maja 2013 Sąd Apelacyjny w Szczecinie Halina Zarzeczna

Wyrok z 8 maja 2013, sygn. I ACa 113 13

Typ sprawa cywilna Przedmiot o uznanie umowy za bezskuteczną Wynik oddalono apelację Kwota 341.600 zł · kwota żądania
powaga rzeczy osądzonej
Podstawa prawna
art. 471 kc Odpowiedzialność odszkodowawcza dłużnika
...ści czynności prawnej lub w ustawie, w dniu wynikającym z samej natury zobowiązania, niezwłocznie po ich powstaniu (np. roszczenie o odszkodowanie z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania - art. 471 k.c.), w dniu, w którym spełnił się warunek zawieszający (tak J. Ignatowicz (w:) System Prawa Cywilnego, t. I, 1985, s. 814). A zatem można powiedzieć, że wymagalność roszczenia następuje wtedy, gdy po stronie dłużnika aktualizuje się powinność określonego zachowania będącego przedmiotem roszczenia. Z nadejści...
I C 846/12 7 maja 2013 Sąd Okręgowy w Nowym Sączu Zbigniew Krupa

Uzasadnienie z 7 maja 2013, sygn. I C 846 12

Typ sprawa cywilna gospodarcza, procesowa Przedmiot zapłata / zwrot nakładów po zakończeniu umowy najmu nieruchomości Wynik oddalono powództwo
rozliczenie nakładów po zakończeniu najmu art. 676 k.c. art. 677 k.c.

Teza 1.dla wykazania zasadności roszczenia konieczne jest wykazanie nie tylko faktu poniesienia nakładów, ale wykazania że stanowią one ulepszenia, które zwiększają wartość lokalu w chwili zwrotu rzeczy 2.roszczenie o zwrot nakładów może być kierowane także w stosunku do osoby która wstąpiła w prawa i obowiązki najemcy na podstawie a...

Podstawa prawna
art. 471 kc Odpowiedzialność odszkodowawcza dłużnika
...znych jak wyżej względów, nie zasługiwały na uwzględnienie dalsze żądania powodów, wyprowadzane zresztą - jak wynika z przytoczonej podstawy faktycznej roszczenia - w oparciu o odpowiedzialność kontraktową (art. 471 k.c.). Powodowie przesłanek tej odpowiedzialności pozwanego w żadnym zakresie jednak nie wykazali. Nie wykazali zwłaszcza by strony łączył jakikolwiek stosunek zobowiązaniowy w tym zakresie, z którego mogliby wyprowadzać nienależyte jego wykonanie lub nie wykonanie z którym w związku pozostawałaby niewyrównany uszc...
I C 113/11 7 maja 2013 Sąd Okręgowy w Elblągu Dorota Zientara

Wyrok z 7 maja 2013, sygn. I C 113 11

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik zasądzono świadczenie - 4.500 zł
odszkodowanie
Podstawa prawna
art. 471 kc Odpowiedzialność odszkodowawcza dłużnika
...owiązany do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania - że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które odpowiedzialności nie ponosi (art. 471 k.c.). Pozwana powołuje się na szereg okoliczności, które jej zdaniem, były przyczyną opóźnienia w wykonaniu robót, wskazując, że żadna z nich nie była przez nią zawiniona. Główną przyczyną opóźnienia zdaniem pozwanej było nieprzebudowanie sieci elektroenergetycznej. W kontekście tego zarzutu zauważyć nale...
I ACa 56/13 7 maja 2013 Sąd Apelacyjny w Lublinie Alicja Surdy

Wyrok z 7 maja 2013, sygn. I ACa 56 13

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację
kradzież / art. 278 § 1 k.k. naprawienie szkody
odszkodowanie
Podstawa prawna
art. 471 kc Odpowiedzialność odszkodowawcza dłużnika
...awie nie chodzi o ustalenie, czy powód należycie wykonał usługi logistyczne (zobowiązanie umowne), a o to, czy pozwany udowodnił, iż powód wykonał je należycie, gdyż to na nim spoczywał taki ciężar dowodu (art. 471 kc w zw. z art. 6 kc). Jak już wskazano wyżej, pozwany takiego dowodu nie przeprowadził, gdyż wbrew twierdzeniom apelacji z zebranego w sprawie materiału dowodowego w żadnym razie taki wniosek nie wynika. Nie wynika on bowiem zarówno z zeznań wszystkich przesłuchanych w sprawie świadków (P. K., K. J. i G. B.) jak i te...
VI ACa 1424/12 7 maja 2013 Sąd Apelacyjny w Warszawie Sa-Aldona Wapińska

Wyrok z 7 maja 2013, sygn. VI ACa 1424 12

Typ sprawa nieprocesowa Przedmiot o ochronę konkurencji i nałożenie kary pieniężnej Wynik oddalono apelację
odszkodowanie

Teza Zaniechanie praktyki opisanej w art. 9 ust. 2 pkt 6 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów następuje z chwilą faktycznego zaprzestania zawierania umów narzucających uciążliwe warunki kontrahentom. Zaniechanie stosowania praktyki w tym wypadku nie może być równoznaczne z nakazem usunięcia skutków naruszenia. W przeciwnym raz...

Podstawa prawna
art. 471 kc Odpowiedzialność odszkodowawcza dłużnika
...nych do realizacji dostaw wody i odprowadzania ścieków w sposób ciągły. Sąd Okręgowy stwierdził, że za uciążliwe należy uznać postanowienia wyłączające odpowiedzialność przedsiębiorcy jako sprzeczne z art. 471 k.c. i stwarzające powodowi możliwość uniknięcia odpowiedzialności odszkodowawczej w każdym przypadku zaistnienia przerwy w świadczonych usługach, bez względu na przyczyny wystąpienia zakłóceń i ewentualnego zawinienia przez powoda. Sąd Okręgowy wskazał, że ocena uciążliwości narzucanych warunków musi nastę...
II PK 260/12 7 maja 2013 Sąd Najwyższy Józef Iwulski

Wyrok SN z 7 maja 2013, sygn. II PK 260 12

Typ sprawa z zakresu prawa pracy Przedmiot odprawa pieniężna z tytułu rozwiązania stosunku pracy Wynik oddalono skargę
odszkodowanie świadczenia pracownicze samorząd terytorialny
Podstawa prawna
art. 471 kc Odpowiedzialność odszkodowawcza dłużnika
...ej w odniesieniu do pracownika-radnego, to nie stosuje się do niego ograniczeń przewidzianych w ustawie kominowej. W porozumieniu było więc dopuszczalne przyznanie pozwanemu odszkodowania na zasadach wynikających z art. 471 k.c. w związku z art. 300 k.p. Skoro pozwanemu pracownikowi przyznano odszkodowanie a w art. 12 i 13 ustawy kominowej nie wymieniono odszkodowania z tytułu rozwiązania stosunku pracy, to powoływane przez stronę powodową przepisy tej ustawy nie mają zastosowania. Jeśli chodzi o zwrot należności wypłaconych tytułem rycz...
I C 1621/11 6 maja 2013 Sąd Okręgowy we Wrocławiu Ewa Rudkowska-Ząbczyk

Wyrok z 6 maja 2013, sygn. I C 1621 11

Typ sprawa cywilna Wynik zasądzono świadczenie Kwota 80 099,00 zł · kwota żądania
odszkodowanie z OC opinia biegłego
Podstawa prawna
art. 471 kc Odpowiedzialność odszkodowawcza dłużnika
...na szkoda majątkowa polegająca na zalaniu wodami opadowymi części budynku. Wykonawca ponosi zatem wobec powodów odpowiedzialność cywilną za nienależyte wykonanie zobowiązania, tj. naruszenie § 8 pkt 10 Umowy (art. 471 k.c.). Strona pozwana, na mocy zawartej z Wykonawcą robót umową ubezpieczenia, przejęła zaś na siebie odpowiedzialność z tytułu odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej, tj. polegającej na wykonywaniu konstrukcji i pokryć dachowych. Jednocześnie nie zachod...
II Ca 369/13 6 maja 2013 Sąd Okręgowy w Świdnicy

Uzasadnienie z 6 maja 2013, sygn. II Ca 369 13

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę 3250 zł Wynik oddalono apelację
Podstawa prawna
art. 471 kc Odpowiedzialność odszkodowawcza dłużnika
...ego przytaczania szeregu powołanych już wcześniej prawidłowych argumentów. Tylko dodatkowo odnośnie zarzutów apelacji należy wskazać na następujące kwestie: -podstawą roszczenia strony powodowej był przepis art. 471 kc, skoro na skutek złożenia przez pozwanego nieprawdziwego oświadczenia o przebiegu dotychczasowego ubezpieczenia, co było nienależytym wykonaniem zawartej umowy, strona powodowa poniosła szkodę w postaci naliczenia składki ubezpieczeniowej w kwocie niższej od składki należnej ; -wbrew twierdzeniom skarżącego, przep...
XVII AmA 30/11 6 maja 2013 Sąd Okręgowy w Warszawie Andrzej Turliński

Uzasadnienie z 6 maja 2013, sygn. XVII AmA 30 11

Podstawa prawna
art. 471 kc Odpowiedzialność odszkodowawcza dłużnika
...ębiorcę szkody, jaką poniósł z tego tytułu. Tymczasem, z uwagi na treść art. 6 k.c., to odwołującą się Spółkę obciąża dowód co do wykazania przesłanek odpowiedzialności klienta z art. 415 k.c. bądź art. 471 k.c. i dlatego powinna mieć obowiązek wykazania, że poniosła szkodę z tytułu zawinionych działań klienta, podania wielkości tej szkody i wykazania związku przyczynowego między szkodą a zachowaniem klienta. Analizowane postanowienie umowne zwalnia jednak Spółkę z tego obowiązku, co stawia ją w sytuacji uprzywilejo...
V ACa 85/13 6 maja 2013 Sąd Apelacyjny w Katowicach Iwona Wilk

Wyrok z 6 maja 2013, sygn. V ACa 85 13

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację
Podstawa prawna
art. 471 kc Odpowiedzialność odszkodowawcza dłużnika
...ewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązania, może żądać zapłaty kary umownej. Zakres odpowiedzialności z tytułu kary umownej pokrywa się z zakresem ogólnej odpowiedzialności dłużnika określonej w art. 471 kc, jednak od określonego w tym przepisie odszkodowania kara umowna różni się tym, że przysługuje bez względu na wysokość szkody. Żadna z powołanych przez pozwaną w odpowiedzi na pozew okoliczności nie stanowi przesłanki zwalniającej pozwaną z odpowiedzialności za opóźnienie w wykonaniu umowy. Zgodnie ze Specyf...
XXV C 355/10 30 kwietnia 2013 Sąd Okręgowy w Warszawie Krystyna Stawecka

Wyrok z 30 kwietnia 2013, sygn. XXV C 355 10

Typ sprawa cywilna Wynik zasądzono świadczenie Kwota 8.325.797,32 zł · kwota żądania
Podstawa prawna
art. 471 kc Odpowiedzialność odszkodowawcza dłużnika
.... Te odstępstwa mogą dotyczyć zarówno poszerzenia, jak i ograniczenia odpowiedzialności odszkodowawczej. Ta ostatnia możliwość dotyczy zwłaszcza zapisów umownych pomiędzy profesjonalnymi podmiotami. 3.Przepis art. 471 k.c. wprowadza domniemanie winy dłużnika za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania, jednak domniemanie to ogranicza się do winy nieumyślnej polegającej na dochowaniu należytej staranności. Powód w rozważanym stanie faktycznym powinien był jednak udowodnić, że zachowanie pozwanego nosiło znamiona winy u...
I C 639/12 30 kwietnia 2013 Sąd Okręgowy w Ostrołęce Grzegorz Zabielski

Wyrok z 30 kwietnia 2013, sygn. I C 639 12

Typ sprawa rodzinna Wynik stwierdzono zasiedzenie
odszkodowanie z OC spadek
Podstawa prawna
art. 471 kc Odpowiedzialność odszkodowawcza dłużnika
...nych wniosków dowodowych złożony przez adw. E. A. został przez Sąd oddalony. Niewątpliwym jest, że roszczenie strony powodowej należy ocenić na gruncie przesłanek odpowiedzialności kontraktowej określonych w art. 471 k.c. W ocenie Sądu Okręgowego strona powodowa nie wykazała, aby wystąpiła szkoda w jej mieniu, która mogłaby skutkować zaistnieniem obowiązku odszkodowawczego po stronie pozwanej. Nie budzi wątpliwości, że adw. E. A. z przyczyn zawinionych przez siebie nie złożył apelacji w terminie przewidzianym w ustawie. Wynika...
I C 591/09 30 kwietnia 2013 Sąd Okręgowy we Wrocławiu Aneta Fiałkowska-Sobczyk

Wyrok z 30 kwietnia 2013, sygn. I C 591 09

Typ sprawa cywilna Przedmiot zapłata kary umownej za zwłokę w usunięciu wad/usterek dzieła Wynik zasądzono świadczenie Kwota 284 064,20 zł · zasądzenie
budownictwo mieszkaniowe
frank / kredyt walutowy
Podstawa prawna
art. 471 kc Odpowiedzialność odszkodowawcza dłużnika
...e oraz treść art. 494 k.c. powodowie żądają zwrotu zapłaconego stronie pozwanej wynagrodzenia w wysokości 238 356 zł wraz z odsetkami jak wyżej. Dodatkowo powodowie zażądali na podstawie art. 494 k.c. w zw. z art. 471 k.c. naprawienia szkody wynikłej z niewykonania zobowiązania poprzez zapłatę odszkodowania w wysokości 351 830 zł. Szkoda spowodowana jest koniecznością zastępczego zaspokojenia się przez powodów w drodze spełnienia przez osobę trzecią świadczenia, do którego zobowiązany był pozwany oraz różnica w wynagrodzeni...
XV C 174/12 30 kwietnia 2013 Sąd Okręgowy w Gdańsku Piotr Kowalski

Wyrok z 30 kwietnia 2013, sygn. XV C 174 12

Typ sprawa cywilna gospodarcza, procesowa Przedmiot o zapłatę Wynik zasądzono świadczenie Kwota 40.624 zł · zasądzenie
odszkodowanie obowiązki inwestora

Teza zasądzenie kwoty 40.624zł. 07 gr. wraz z odsetkami od 5.06.2009r.

Podstawa prawna
art. 471 kc Odpowiedzialność odszkodowawcza dłużnika
...ających z umowy lub z możliwości jakie dają uregulowania zawarte w przepisach kodeksu cywilnego. Naprawienie szkody z tytułu nienależytego wykonania umowy o roboty budowlane podlega ogólnym zasadom wynikającym z art. 471 k.c., zgodnie z którym jeśli strony nie umówią się inaczej naprawienie szkody, zgodnie z treścią art. 361 § 1 k.c., zobowiązany do odszkodowania odpowiada tylko za normalne następstwa działania lub zaniechania, z którego szkoda wynikła. Badając zasadność wniesionego powództwa pod tym kątem Sąd dokonał analizy...
XXV C 735/12 30 kwietnia 2013 Sąd Okręgowy w Warszawie Sylwia J. Łuczak

Wyrok z 30 kwietnia 2013, sygn. XXV C 735 12

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę kwoty 2 777 046,79 zł z odsetkami Wynik oddalono powództwo
obowiązki inwestora
Podstawa prawna
art. 471 kc Odpowiedzialność odszkodowawcza dłużnika
...prawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi (art. 471 k.c.). W przypadku umowy o roboty budowlane, jednym z obowiązków inwestora jest obowiązek zapłaty umówionego wynagrodzenia (art. 647 k.c.). Przypisywanie pozwanemu przez powódkę niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków z umowy nr (...), polegającego na braku zapłaty wynagrodzenia za wykonanie stosownych pra...
VI C 76/13 30 kwietnia 2013 Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej Anna Garbera

Wyrok z 30 kwietnia 2013, sygn. VI C 76 13

Typ sprawa cywilna Wynik zasądzono świadczenie - 83,48 zł Kwota 2.500 zł · kwota żądania
odszkodowanie naprawienie szkody
Podstawa prawna
art. 471 kc Odpowiedzialność odszkodowawcza dłużnika
...a stanem hipotetycznym, jaki istniałby, gdyby do umowy tej nie doszło. Dodać trzeba, że obowiązek naprawienia szkody, jak i jej wysokość dochodzonej na zasadzie art. 390 § 1 k.c. pozostaje w związku z treścią art. 471 k.c. i w oparciu o przesłanki art. 361 k.c. z tytułu niewykonania zobowiązania umownego. Zgodnie z ogólną regułą rozkładu ciężaru dowodu ( art. 6 k.c.), to na powodach spoczywał obowiązek wykazania okoliczności zawinionej przez pozwaną, szkody oraz związku przyczynowego ze szkodą, co w części skutecznie uczynili...
I ACa 95/13 30 kwietnia 2013 Sąd Apelacyjny w Katowicach Lucyna Świderska-Pilis

Wyrok z 30 kwietnia 2013, sygn. I ACa 95 13

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację
Podstawa prawna
art. 471 kc Odpowiedzialność odszkodowawcza dłużnika
...umowy w terminie. Uznać należy, iż ta okoliczność nie może stanowić podstawy do przyjęcia, iż nie wykonanie umowy w terminie jest następstwem okoliczności za które powódka nie ponosi odpowiedzialności – art. 471 kc. Powódka prowadzi profesjonalną firmę usługi budowlane, stawiła się do przetargu, ten przetarg wygrała, przyjmując warunki tam przewidziane, a więc m.in. termin wykonania umowy w październiku i listopadzie. Jako profesjonalny wykonawca winna sobie zdawać sprawę, iż termin ten jest nierealny i w zasadzie tak było,...
III AUa 952/12 30 kwietnia 2013 Sąd Apelacyjny w Szczecinie Romana Mrotek

Wyrok z 30 kwietnia 2013, sygn. III AUa 952 12

Typ ubezpieczenia społeczne / organ rentowy Przedmiot o objęcie ubezpieczeniem społecznym Wynik oddalono apelację
ubezpieczenia społeczne
ZUS
Podstawa prawna
art. 471 kc Odpowiedzialność odszkodowawcza dłużnika
...prawdzianowi na istnienie wad fizycznych (podobnie SN w wyroku z 3 listopada 2000 r., sygn. akt IV CKN 152 00, OSNC 2001, nr 4, poz. 63). Należy jednak pamiętać, że – na zasadach wynikających z kodeksu cywilnego (art. 471 k.c.) – wykonujący usługę również odpowiada za należyte wykonanie zobowiązania. Sam fakt więc, że zleceniodawca przeprowadza kontrolę jakości wykonania usługi (innymi słowy, bada zachowanie przez usługodawcę należytej staranności) nie stanowi o tym, że czynność taka stanowi sprawdzian umówionego rezu atu n...
III AUa 956/12 30 kwietnia 2013 Sąd Apelacyjny w Szczecinie Romana Mrotek

Wyrok z 30 kwietnia 2013, sygn. III AUa 956 12

Typ ubezpieczenia społeczne / organ rentowy Przedmiot ustalenie podlegania ubezpieczeniom społecznym jako pracownik / pozorność umowy o pracę Wynik oddalono apelację
ubezpieczenia społeczne
ZUS
Podstawa prawna
art. 471 kc Odpowiedzialność odszkodowawcza dłużnika
...prawdzianowi na istnienie wad fizycznych (podobnie SN w wyroku z 3 listopada 2000 r., sygn. akt IV CKN 152 00, OSNC 2001, nr 4, poz. 63). Należy jednak pamiętać, że – na zasadach wynikających z kodeksu cywilnego (art. 471 k.c.) – wykonujący usługę również odpowiada za należyte wykonanie zobowiązania. Sam fakt więc, że zleceniodawca przeprowadza kontrolę jakości wykonania usługi (innymi słowy, bada zachowanie przez usługodawcę należytej staranności) nie stanowi o tym, że czynność taka stanowi sprawdzian umówionego rezu atu n...
III AUa 829/12 30 kwietnia 2013 Sąd Apelacyjny w Szczecinie Romana Mrotek

Wyrok z 30 kwietnia 2013, sygn. III AUa 829 12

Typ ubezpieczenia społeczne / organ rentowy Przedmiot ustalenie podlegania ubezpieczeniom społecznym jako pracownik / pozorność umowy o pracę Wynik oddalono apelację
ubezpieczenia społeczne
ZUS
Podstawa prawna
art. 471 kc Odpowiedzialność odszkodowawcza dłużnika
...ieła) sprawdzianowi na istnienie wad fizycznych (podobnie SN w wyroku z 3 listopada 2000 roku, IV CKN 152 00, OSNC 2001, nr 4, poz. 63). Należy jednak pamiętać, że – na zasadach wynikających z kodeksu cywilnego (art. 471 k.c.) – wykonujący usługę również odpowiada za należyte wykonanie zobowiązania. Sam fakt więc, że zleceniodawca przeprowadza kontrolę jakości wykonania usługi (innymi słowy, bada zachowanie przez usługodawcę należytej staranności) nie stanowi o tym, że czynność taka stanowi sprawdzian umówionego rezu atu n...