Orzecznictwo

Baza orzeczeń sądowych

Przeglądaj tezy, sygnatury, sądy i podstawy prawne w czytelnej formie.

12 543 pasujących orzeczeń
Sąd
Aktywne filtry
Podstawa: art. 471 kc Wyczyść wszystko
Wyniki wyszukiwania

Znalezione orzeczenia

12 543 wyników
Sortowanie
Najnowsze Najstarsze
I ACa 133/13 23 kwietnia 2013 Sąd Apelacyjny w Szczecinie Artur Kowalewski

Wyrok z 23 kwietnia 2013, sygn. I ACa 133 13

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację
obowiązki inwestora
Podstawa prawna
art. 471 kc Odpowiedzialność odszkodowawcza dłużnika
...3 § 1 k.c. kara umowna stanowi umowne zastrzeżenie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego następuje przez zapłatę określonej sumy. Stosownie do art. 471 k.c. przesłanką uzasadniającą zwolnienie dłużnika od obowiązku naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania jest wykazanie przez niego, że niewykonanie lub nienależyte, wykonanie jest następstwem okoliczności za które nie ponosi on odpowiedzialności. W konsekwencji w razie ka...
V ACa 53/13 23 kwietnia 2013 Sąd Apelacyjny w Katowicach Iwona Wilk

Wyrok z 23 kwietnia 2013, sygn. V ACa 53 13

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację Kwota 73.090,29 zł · zasądzenie
Podstawa prawna
art. 471 kc Odpowiedzialność odszkodowawcza dłużnika
...ż różnicę między kwotą uzyskaną ze sprzedaży koksu, a ceną zakupionych urządzeń zatrzymała tytułem kar umownych należnych jej od powódki. Podstawą zasądzenia od pozwanej kwoty 73 090,29 zł był przepis art. 471 k.c., zaś o odsetkach rozstrzygnięto w oparciu o art. 481 k.c., biorąc pod uwagę termin zapłaty określony w fakturach. Podstawą rozstrzygnięcia o kosztach procesu był art. 100 k.p.c., powódka wygrała spór w 53%. Nie dopatrzył się Sąd podstaw do przyznania pełnomocnikowi powódki zwiększonych kosztów zastępstwa...
I ACa 721/12 23 kwietnia 2013 Sąd Apelacyjny w Gdańsku Arina Perkowska

Wyrok z 23 kwietnia 2013, sygn. I ACa 721 12

Typ sprawa nieprocesowa Wynik oddalono apelację
zadośćuczynienie odszkodowanie z OC
Podstawa prawna
art. 471 kc Odpowiedzialność odszkodowawcza dłużnika
...ści, lekarz nie odpowiada natomiast za wynik leczenia. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania swoich obowiązków lekarz, któremu można przypisać winę, ponosi odpowiedzialność kontraktową na podstawie art. 471 kc, zgodnie z którym dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi. Sąd Okręgowy skonstatował następnie, że jedno zdarze...
I ACa 1361/12 23 kwietnia 2013 Sąd Apelacyjny w Łodzi Bożena Wiklak

Wyrok z 23 kwietnia 2013, sygn. I ACa 1361 12

Typ sprawa cywilna Wynik oddalono apelację Kwota 831.964,86 zł · kwota żądania
Podstawa prawna
art. 471 kc Odpowiedzialność odszkodowawcza dłużnika
..., Spółka (...) nigdy nie formułowała podstawy faktycznej i prawnej powództwa w sposób, który mógłby wskazywać, iż wiąże dochodzone roszczenie z odpowiedzialnością kontraktową strony pozwanej wywodzoną z art. 471 k.c. Przesłanki odpowiedzialności kontraktowej można bowiem rozważać jedynie wtedy, gdy istnieje ważny stosunek obligacyjny, którego treść jest znana i akceptowana przez jego obie strony, a przedmiotem sporu pozostaje jedynie to, czy zachowanie jednej ze stron odpowiada obowiązkowi świadczenia nałożonemu na nią prze...
I C 297/11 22 kwietnia 2013 Sąd Rejonowy w Kłodzku Eliza Skotnicka

Wyrok z 22 kwietnia 2013, sygn. I C 297 11

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono powództwo Kwota 370,45 zł · kwota żądania
odszkodowanie z OC opinia biegłego
Podstawa prawna
art. 471 kc Odpowiedzialność odszkodowawcza dłużnika
...ewłaściwego przechowywania oraz przedłużającego się czasu wykonania kontraktu winien przede wszystkim odnieść się i wykazać przesłanki odpowiedzialności pozwanego za nienależyte wykonanie umowy przewidziane art. 471 kc. Wedle tego przepisu dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi. Zakres tej odpowiedzialności reguluje przepis art. 361...
IX C 718/12 22 kwietnia 2013 Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu Tomasz Zawiślak

Wyrok z 22 kwietnia 2013, sygn. IX C 718 12

Podstawa prawna
art. 471 kc Odpowiedzialność odszkodowawcza dłużnika
...ka podniosła, że umowę z dnia 31 maja 2007 r. zakwalifikować należy jako umowę deweloperską, strona pozwana odpowiada więc za szkodę wynikłą z wykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania na podstawie art. 471 k.c. Nakazem zapłaty w postępowaniu upominawczym z dnia 15 maja 2012 r. tut. Sąd uwzględniła żądania powódki w całości. Od nakazu zapłaty strona pozwana wniosła sprzeciw, w którym wniosła o oddalenie powództwa w całości oraz zasądzenie od powódki kosztów zastępstwa procesowego. W uzasadnieniu sprzeciwu strona...
V P 20/11 19 kwietnia 2013 Sąd Okręgowy w Legnicy Andrzej Marek

Wyrok z 19 kwietnia 2013, sygn. V P 20 11

Podstawa prawna
art. 471 kc Odpowiedzialność odszkodowawcza dłużnika
...dbania o odpowiednie środowisko pracy - o zdrowie pracownika, zapewnienie mu odpowiednich warunków bezpiecznej i higienicznej pracy - art. 15, 94 pkt 4, 207, 229 k.p. w związku ze - stosowanym poprzez art. 300 k.p. - art. 471 k.c.). Podstawowymi przesłankami odpowiedzialności odszkodowawczej jest zdarzenie, z którym system prawny łączy czyjś obowiązek naprawienia szkody, powstanie szkody i związek przyczynowy między zdarzeniem a szkodą. Rozstrzygnięcie niniejszej sprawy sprowadzało się do ustalenia, czy zaistniało zdarzenie, z którym zw...
X P 356/12 19 kwietnia 2013 Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu Agata Masłowska

Wyrok z 19 kwietnia 2013, sygn. X P 356 12

Typ sprawa z zakresu prawa pracy Przedmiot o odprawę i o odszkodowanie za opóźnienie w wydaniu świadectwa pracy Wynik zasądzono świadczenie
świadczenia pracownicze
odszkodowanie
Podstawa prawna
art. 471 kc Odpowiedzialność odszkodowawcza dłużnika
...lub wydaniem niewłaściwego świadectwa pracy (np. w wyniku odmowy przyznania mu świadczeń z zabezpieczenia społecznego) może dochodzić na podstawie ogólnych zasad odpowiedzialności za szkodę, tj. na podstawie art. 471 k.c. w związku z art. 300 k.p., oczywiście pod warunkiem wykazania podstaw odpowiedzialności wynikających z przepisów prawa cywilnego. Sąd rozpoznający niniejszą sprawę podziela ten pogląd, jako bardziej racjonalny (zawężenie odpowidzialności pracodawcy do sytuacji z art. 99 § 2 k.p. w praktyce pozbawiałoby pracown...
VI ACa 1394/12 19 kwietnia 2013 Sąd Apelacyjny w Warszawie Sa-Urszula Wiercińska

Wyrok z 19 kwietnia 2013, sygn. VI ACa 1394 12

Typ sprawa cywilna Wynik oddalono apelację Kwota 91.478,73 zł · kwota żądania kary umownej
odszkodowanie
Podstawa prawna
art. 471 kc Odpowiedzialność odszkodowawcza dłużnika
...rozważań prawnych i niewskazanie przyczyn pominięcia niektórych dowodów; - art. 491§ 1 kc poprzez jego niezastosowanie i nieprzyjęcie, że to powód nie wykonał umowy a pozwana od niej skutecznie odstąpiła; - art. 471 kc oraz art. 361 § 1 kc poprzez ich niezastosowanie i brak przyjęcia obowiązku powoda naprawienia szkody wyrządzonej przez niewykonanie umowy i istnienia związku przyczynowego między tym zdarzeniem a szkodą ; - art. 498 § 1 i 2 kc poprzez jego niezastosowanie i brak przyjęcia, że wzajemne wierzytelności stron umorzyły...
I ACa 269/13 19 kwietnia 2013 Sąd Apelacyjny w Krakowie Wojciech Kościołek

Wyrok z 19 kwietnia 2013, sygn. I ACa 269 13

Typ sprawa cywilna Przedmiot o rozwiązanie umowy dożywocia Wynik oddalono apelację
Podstawa prawna
art. 471 kc Odpowiedzialność odszkodowawcza dłużnika
...rzecz dożywotnika stwarza warunki do wytoczenia powództwa o zasądzenie umówionych świadczeń, względnie żądania odszkodowania z tytułu nienależytego wykonywania zobowiązania wynikającego z umowy dożywocia (art. 471 k.c.), czy wreszcie zmiany uprawnień objętych dożywociem na rentę (art. 913 § 1 k.c.). W konsekwencji Sąd I instancji przyjął, że istniejący pomiędzy stronami konflikt jest wprawdzie głęboki, jednakże nie uniemożliwia realizowania ustaleń wynikających z umowy dożywocia i tym samym nie stanowi wystarczającej prz...
VI ACa 1390/12 19 kwietnia 2013 Sąd Apelacyjny w Warszawie Urszula Wiercińska

Wyrok z 19 kwietnia 2013, sygn. VI ACa 1390 12

Typ sprawa cywilna Wynik oddalono apelację Kwota 5.400 zł · kwota żądania
odszkodowanie z OC samorząd terytorialny
Podstawa prawna
art. 471 kc Odpowiedzialność odszkodowawcza dłużnika
...wcy nienależyte wykonanie zobowiązania. Sąd Okręgowy wskazał również, że odszkodowania z tytułu niewykonania umowy w 5% i zapłaty podwykonawcom powódka winna dochodzić bezpośrednio od wykonawcy na podstawie art. 471 k.c., skoro takie odszkodowanie nie zostało objęte ubezpieczeniem gwarancyjnym. 1. nierozpoznanie istoty sprawy przez skoncentrowanie postępowania dowodowego na kwestii nienależytego wykonywania umowy przez (...) sp. z o.o., która nie była stroną procesu, przy jednoczesnym pominięciu abstrakcyjnego i nieakcesoryjnego char...
III PK 45/12 19 kwietnia 2013 Sąd Najwyższy Maciej Pacuda

Wyrok SN z 19 kwietnia 2013, sygn. III PK 45 12

Podstawa prawna
art. 471 kc Odpowiedzialność odszkodowawcza dłużnika
...Sądu Najwyższego z dnia 14 grudnia 2010 r., sygn. I PK 95 10, wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 czerwca 2011 r., sygn. I PK 277 10) stanowi obciążenie pracodawcy ciężarem dowodu braku winy kontraktowej. W ujęciu art. 471 k.c. to na dłużniku spoczywa bowiem ciężar dowodzenia, że niewykonanie zobowiązania stanowi skutek okoliczności, za które nie ponosi on odpowiedzialności. W niniejszej sprawie można postawić pracodawcy zarzut niewłaściwego postępowania. Brak wiedzy o zachorowaniu pensjonariuszki dotyczy bowiem układu relacji międz...
I ACa 90/13 19 kwietnia 2013 Sąd Apelacyjny w Białymstoku Elżbieta Kuczyńska

Wyrok SA w Białymstoku z 19 kwietnia 2013 r. w sprawie o zapłatę.

Typ sprawa cywilna Wynik zmieniono orzeczenie Kwota 446.332,72 zł · kwota żądania
koszty sądowe

Teza Zgodnie z art. 65 § 2 k.c. w umowach należy raczej badać, jaki był zgodny zamiar stron i cel umowy, aniżeli opierać się na jej dosłownym brzmieniu. Prawidłowa wykładnia postanowień umowy nie może oczywiście pomijać treści zwerbalizowanej na piśmie, jednakże, gdy pojawiają się wątpliwości co do rzeczywistej woli stron umowy, nie...

Podstawa prawna
art. 471 kc Odpowiedzialność odszkodowawcza dłużnika
...zybrało postać kary umownej. Sąd Okręgowy przyjął, iż takiego właśnie rozszerzenia, w stosunku do ogólnych reguł odpowiedzialności za niewykonanie bądź niewłaściwe wykonanie zobowiązania, określonych w art. 471 k.c., dokonały strony przedmiotowej umowy w jej § 11. Kary umowne przewidziane zostały za opóźnienie, co oznacza, że przysługują zamawiającemu niezależnie od winy i przyczyn nieterminowego przekazania przedmiotu umowy. Należy bowiem odróżnić pojęcie „opóźnienia”, które ma miejsce, gdy dłużnik nie spełnia...
I ACa 359/13 19 kwietnia 2013 Sąd Apelacyjny we Wrocławiu Wa er Komorek

Wyrok SA we Wrocławiu z 19 kwietnia 2013 r. w sprawie o zapłatę.

Typ sprawa cywilna nieprocesowa - podział majątku wspólnego Przedmiot zapłata / zwrot nakładów po zakończeniu umowy najmu nieruchomości Wynik oddalono powództwo Kwota 2.700 zł · kwota żądania
spadek

Teza Rozliczeniu podlega także należność uiszczona przez jednego z małżonków w okresie pomiędzy ustaniem wspólności majątkowej a podziałem majątku wspólnego na pokrycie długu zaciągniętego przez tego małżonka jeszcze w czasie trwania wspólności i zużytego na majątek wspólny.

Podstawa prawna
art. 471 kc Odpowiedzialność odszkodowawcza dłużnika
...iem pozwanego G. M., polegającego na nieprawidłowym wniesieniu opłaty sądowej od apelacji, co skutkowało jej prawomocnym odrzuceniem i zamykało powodowi drogę do wzruszenia postanowienia Sądu Rejonowego w Ś.; - art. 471 k.c., przez zaniechanie jego zastosowania w okolicznościach, w których należyte wykonanie zobowiązania (wniesienie apelacji) miało na celu wzruszenie niekorzystnego dla powoda postanowienia Sądu Rejonowego w Ś., przez co uchylenie tego postanowienia i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania byłoby korzyścią powoda,...
I C 91/12 18 kwietnia 2013 Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu Agnieszka Mękal

Wyrok z 18 kwietnia 2013, sygn. I C 91 12

Typ sprawa cywilna Wynik zasądzono świadczenie - 298 zł Kwota 1.452,89 zł · kwota roszczenia z pożyczki
opinia biegłego
frank / kredyt walutowy

Teza roszczenie o zwrot nadpłaconych odsetek od kredytu

Podstawa prawna
art. 471 kc Odpowiedzialność odszkodowawcza dłużnika
...owania określonego w §1 pkt 8 umowy, stwierdzając, iż należność ta stanowi bądź świadczenie nienależne w myśl art. 410kc, bądź odszkodowanie z tytułu nienależytego wykonania umowy przez stronę pozwaną (art. 471kc). Powódka wskazała nadto, iż odsetki, których dochodzi, obejmują okres od dnia 10 maja 2007r. do dnia 10 listopada 2011 r. Nakazem zapłaty wydanym w postępowaniu upominawczym dnia 13 stycznia 2011 r. Sąd w całości uwzględnił powództwo. Od powyższego nakazu zapłaty sprzeciw wniosła strona pozwana (...) w W., zask...
I ACa 1226/12 18 kwietnia 2013 Sąd Apelacyjny w Warszawie Edyta Jefimko

Wyrok z 18 kwietnia 2013, sygn. I ACa 1226 12

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację Kwota 150 000 zł · kwota roszczenia z pożyczki
Podstawa prawna
art. 471 kc Odpowiedzialność odszkodowawcza dłużnika
...ły pozwanego nie miała istotnego znaczenia. Nie musiała to być umowa o pracę; jak w sprawie niniejszej, mogła być to umowa cywilnoprawna. O odsetkach ustawowych Sąd orzekł na podstawie art. 481 § 1 k.c. w zw. z art. 471 k.c., a o kosztach procesu na podstawie art. 98 k.p.c. Wyrok Sądu Okręgowego zaskarżył apelacją pozwany (powód wzajemny) zarzucając Sądowi pierwszej instancji naruszenie art. 65 § 2 k.c., art. 354 § 1 k.c. oraz art. 484 § 1k.c. w zw. z art. 354 § k.c. i art. art. 233 § 1 k.p.c. Wniósł o zmianę zaskarżonego wyrok...
I ACa 1308/12 18 kwietnia 2013 Sąd Apelacyjny w Warszawie Jacek Sadomski

Wyrok z 18 kwietnia 2013, sygn. I ACa 1308 12

Typ ubezpieczenia społeczne / organ rentowy Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację
kradzież / art. 278 § 1 k.k. ubezpieczenia społeczne
Podstawa prawna
art. 471 kc Odpowiedzialność odszkodowawcza dłużnika
...d tej kwestii, skoro pozwani zakwestionowali podstawowe przesłanki swej odpowiedzialności, rzeczą powoda było wykazanie zarówno stanu konta na datę wypowiedzenia pełnomocnictwa, jak i podstaw odpowiedzialności z art. 471 k.c. (niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania) tym bardziej, że jak wynika ze sporu z (...), ta ostatnia spółka nie została uznana odpowiedzialną za ewentualny niedobór środków na koncie. Z tych wszystkich względów, na podstawie art. 385 k.p.c. Sąd Apelacyjny orzekł jak w sentencji. O kosztach procesu S...
I ACa 1273/12 18 kwietnia 2013 Sąd Apelacyjny w Warszawie Edyta Jefimko

Wyrok z 18 kwietnia 2013, sygn. I ACa 1273 12

Typ sprawa nieprocesowa Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację
odszkodowanie
Podstawa prawna
art. 471 kc Odpowiedzialność odszkodowawcza dłużnika
...a z tytułu niezasadnego wydatkowania przyznanej pozwanym dotacji. Jak twierdził powód żądał on zapłaty wskazanej kwoty jako odszkodowania za niewykonanie wiążącej strony umowy, wskazując w apelacji na treść art. 471 k.c. Po pierwsze, zdaniem Sądu Apelacyjnego, stanowisko to nie jest precyzyjne. Jak wynika bowiem z pism procesowych składanych w toku postępowania przez stronę powodową, pełnomocnik powoda wielokrotnie powoływał się na okoliczność wydatkowania przez pozwanych środków wbrew ustawie, wprost wskazując na przepisy usta...
I ACa 260/13 18 kwietnia 2013 Sąd Apelacyjny w Krakowie Andrzej Struzik

Wyrok z 18 kwietnia 2013, sygn. I ACa 260 13

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik zmieniono orzeczenie
Podstawa prawna
art. 471 kc Odpowiedzialność odszkodowawcza dłużnika
...szkodowanie nie nastąpiło. W niniejszej sprawie powód dochodził od pozwanego odszkodowania z tytułu nienależytego wykonania przedmiotu umowy w oparciu o zasady ogólnej odpowiedzialności kontraktowej określone w art. 471 k.c. Istota niniejszego sporu sprowadzała się do ustalenia, czy powód wykazał przesłanki przewidziane dla odpowiedzialności kontraktowej pozwanego, czy w niniejszym przypadku doszło do powstania szkody, jaki jest jej rozmiar i wysokość, czy istnieje adekwatny związek przyczynowy pomiędzy szkodą dochodzoną przez powod...
V ACa 94/13 18 kwietnia 2013 Sąd Apelacyjny w Katowicach Zofia Kołaczyk

Wyrok z 18 kwietnia 2013, sygn. V ACa 94 13

Typ sprawa cywilna Wynik oddalono powództwo Kwota 1.050.104,30 zł · kwota żądania
Podstawa prawna
art. 471 kc Odpowiedzialność odszkodowawcza dłużnika
...ędzy powodem i pozwanym i przez to błędne zakwalifikowanie umowy jako umowy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, co zdaniem sądu czyni ją nieważną. - art. 750 k.c., w zw. z art. 65 § 1 i 2 k.c. i art. 353, art. 471 k.c. poprzez ich niezastosowanie do oceny charakteru prawnego w wskazanej umowy zawartej między powodem i pozwanym i w konsekwencji brak przyjęcia, iż mamy do czynienia z umową nienazwaną o świadczenie usług, do których stosuje się przepisy art. 750 i nast. k.c. Wobec podniesionych zarzutów powód wniósł o: - zmianę...
I ACa 68/13 18 kwietnia 2013 Sąd Apelacyjny w Rzeszowie Jan Sokulski

Wyrok z 18 kwietnia 2013, sygn. I ACa 68 13

Podstawa prawna
art. 471 kc Odpowiedzialność odszkodowawcza dłużnika
...ełnieniem warunków umowy. Zatem poprzez opóźnienie w dostawie części samochodów cel umowy z dnia 22 września 2010 r. nie został zrealizowany w terminie. Powyższe rodzi odpowiedzialność pozwanego na podstawie art. 471 k.c. Mając na względzie, że wykonawca ponosi odpowiedzialność tak za własne działania lub zaniechania, jak i za zaniechania i działania osób, z których pomocą obowiązanie wykonuje lub którym wykonanie obowiązania powierza (art. 474 k.c.), a więc występującego w niniejszej sprawie interwenienta ubocznego, winien o...
III CSK 243/12 18 kwietnia 2013 Sąd Najwyższy Marian Kocon

Wyrok SN z 18 kwietnia 2013, sygn. III CSK 243 12

Typ sprawa cywilna Wynik uchylono orzeczenie
opinia biegłego odszkodowanie
Podstawa prawna
art. 471 kc Odpowiedzialność odszkodowawcza dłużnika
...eli prawo wyboru roszczeń opartych na rękojmi za wady, w tym przewidzianego w art. 561 k.c. żądania usunięcia wady, gdyż sprzedawca był też wytwórcą rzeczy, lub też roszczeń odszkodowawczych przewidzianych w art. 471 k.c. Odpowiedzialność odszkodowawcza oparta na art. 471 k.c., którą wybrali, ogranicza się, zgodnie z art. 361 k.c., tylko do normalnych następstw działania lub zaniechania dłużnika, a zatem nie może obejmować szkody poniesionej przez wynajem mieszkania w okresie po dniu 30 listopada 2008 r., kiedy strona pozwana wykon...
III CSK 229/12 18 kwietnia 2013 Sąd Najwyższy Marian Kocon

Wyrok SN z 18 kwietnia 2013, sygn. III CSK 229 12

Typ sprawa cywilna Wynik uchylono orzeczenie
odszkodowanie
Podstawa prawna
art. 471 kc Odpowiedzialność odszkodowawcza dłużnika
...o wnioskowania o niewykazaniu przez powoda szkody. 6 W świetle powyższego zarzuty procesowe skargi kasacyjnej poczytać należy za uzasadnione. Powyższe czyni też uzasadnionym zarzut naruszenia przez Sąd Apelacyjny art. 471 k.c. (w związku z art. 675 § 1 k.c.), przez jego niezastosowanie. Jakkolwiek skarżący ma rację, że rzeczą sądu jest zbadanie możliwych podstaw prawnych przedstawionego mu pod osąd roszczenia procesowego, to jednak przypisywanie Sądowi naruszenia art. 414 i art. 405 k.c., przez zaniechanie rozstrzygnięcia o roszczeniu...
III CSK 303/12 18 kwietnia 2013 Sąd Najwyższy Marian Kocon

Wyrok SN z 18 kwietnia 2013, sygn. III CSK 303 12

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik uchylono orzeczenie
Podstawa prawna
art. 471 kc Odpowiedzialność odszkodowawcza dłużnika
.... Sąd Apelacyjny wskazał na wadliwość przyjętej przez Sąd pierwszej instancji podstawy prawnej dochodzonego roszczenia o zapłatę. Rozważając możliwe podstawy prawnomaterialne tego roszczenia, Sąd wskazał na art. 471 k.c., zwrócił jednak uwagę, że powód nie powoływał się na uszczerbek 3 w postaci straty lub nieosiągniętych korzyści z powodu nieoddania mu przez pozwanego, po ustaniu umowy, przedmiotu najmu, zatem taka szkoda nie została przez niego w toku postępowania wykazana. Nie znalazł też Sąd podstaw do uwzględniania pow...
I ACa 310/13 18 kwietnia 2013 Sąd Apelacyjny we Wrocławiu Dariusz Kłodnicki

Wyrok SA we Wrocławiu z 18 kwietnia 2013 r. w sprawie o nienależyte wykonanie zobowiązania.

Typ sprawa cywilna Wynik oddalono apelację Kwota 21.350,57 zł · grzywna
planowanie przestrzenne

Teza Szkody wynikłej z niewykonania zobowiązania, może żądać także strona, która odstępuje od umowy wzajemnej.

Podstawa prawna
art. 471 kc Odpowiedzialność odszkodowawcza dłużnika
...ł on jednakże uzupełnienia w w zakresie. Przed przystąpieniem do szczegółowego omówienia zarzutów apelacyjnych, na wstępie należy wskazać, że podstawę kontraktowej odpowiedzialności odszkodowawczej stanowi art. 471 k.c., zgodnie z którym dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności. Naprawienia szkody wynikłej z niewykonania zobowiązania, zgodni...
I C 1206/12 17 kwietnia 2013 Sąd Okręgowy w Toruniu Wojciech Modrzyński

Wyrok z 17 kwietnia 2013, sygn. I C 1206 12

Typ sprawa cywilna Wynik oddalono powództwo Kwota 196.066,05 zł · kwota żądania
odszkodowanie z OC
Podstawa prawna
art. 471 kc Odpowiedzialność odszkodowawcza dłużnika
...cji w niniejszej sprawie doprowadziłoby do uchylenia niekorzystnego dla niej wyroku i wydania rozstrzygnięcia uwzględniającego jej żądania (art. 5 k.c.). W ocenie Sądu w przypadku odpowiedzialności kontraktowej (art. 471 k.c.), obok niewykonania lub wykonania nienależytego oraz wyrządzonej szkody, przesłanką omawianej odpowiedzialności dłużnika jest również istnienie normalnego związku przyczynowego między naruszeniem przez dłużnika więzi zobowiązaniowej, a szkodą wierzyciela. Zgodnie z art. 361§1 k.c. zobowiązany do odszkodowan...
XII Ga 47/13 17 kwietnia 2013 Sąd Okręgowy w Gdańsku Grażyna Tarkowska

Wyrok z 17 kwietnia 2013, sygn. XII Ga 47 13

Typ sprawa nieprocesowa Przedmiot o zapłatę Wynik uchylono orzeczenie Kwota 56.120,00 zł · kwota żądania
Podstawa prawna
art. 471 kc Odpowiedzialność odszkodowawcza dłużnika
...ł charakter niepieniężny. Sąd wskazując, że zakres odpowiedzialności z tytułu kary umownej pokrywa się z zakresem ogólnej odpowiedzialności dłużnika za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania (art. 471 k.c.), uznał, że podporządkowanie kary umownej podstawom odpowiedzialności kontraktowej sprawia, że zobowiązany do zapłaty tej kary może się bronić zarzutem, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które nie ponosi on odpowiedzialności. Jednakże jakkolwiek sformułowanie art. 4...
XV C 188/12 17 kwietnia 2013 Sąd Okręgowy w Gdańsku Weronika Klawonn

Wyrok z 17 kwietnia 2013, sygn. XV C 188 12

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik zasądzono świadczenie Kwota 20576 zł · zasądzenie
zadośćuczynienie
odszkodowanie

Teza Skutki odstąpienia od umowy o dzieło, która jest umową dwustronnie zobowiązującą i wzajemną określa art. 494 k.c. Skuteczne odstąpienie od umowy prowadzi do powstania nie tylko roszczenia o zwrot świadczenia, ale także roszczenia odszkodowawczego.

Podstawa prawna
art. 471 kc Odpowiedzialność odszkodowawcza dłużnika
...tylko zwrotu tego, co świadczyła lecz również naprawienia szkody wynikłej z niewykonania zobowiązania. Ogólna zasadę odpowiedzialności odszkodowawczej związanej z nienależytym wykonaniem zobowiązania zawiera art. 471 k.c. , który stanowi, że dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi. Zakres odpowiedzialności dłużnika jest wyznaczony...
I CSK 473/12 17 kwietnia 2013 Sąd Najwyższy Tadeusz Wiśniewski

Wyrok SN z 17 kwietnia 2013, sygn. I CSK 473 12

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zadośćuczynienie Wynik oddalono skargę
zadośćuczynienie dobra osobiste
Podstawa prawna
art. 471 kc Odpowiedzialność odszkodowawcza dłużnika
...tawie art. 445 k.c. w zw. z art. 444 k.c. bądź art. 24 § 1 k.c. w zw. z art. 448 k.c. 3 Skargę kasacyjną od wyroku Sądu Apelacyjnego wniósł powód, opierając ją na naruszeniu art. 5, 232, 379 pkt 5 k.p.c. oraz art. 471 k.c. W konkluzji tej skargi domagał się uchylenia zaskarżonego wyroku i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania. Sąd Najwyższy zważył, co następuje: Skarga kasacyjna nie zasługiwała na uwzględnienie. Wniesiona skarga kasacyjna została w przeważającej mierze oparta na zarzutach naruszenia przepisów postępowania...
VIII Ga 78/13 16 kwietnia 2013 Sąd Okręgowy w Szczecinie Piotr Sałamaj

Wyrok z 16 kwietnia 2013, sygn. VIII Ga 78 13

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik zasądzono świadczenie - 9.390,92 zł
Podstawa prawna
art. 471 kc Odpowiedzialność odszkodowawcza dłużnika
...ierdzenia w zgromadzonych i przeprowadzonych dowodach. W rezu acie zaktualizowały się co do zasady przesłanki odpowiedzialności odszkodowawczej pozwanego, których podstaw prawnych należałoby upatrywać w treści art. 471 k.c. Bezzasadne cofnięcie przez pozwanego oferty wybranej za najkorzystniejszą przez (...) skutkowało zatrzymaniem przez zamawiającego – na podstawie art. 46 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych – uiszczonego przez konsorcjum wadium, z czego połowę uiściła s.c. (...). Natomiast odmowa przystąpienia przez...