Baza orzeczeń sądowych

...w nieprawidłowym pouzupełnianiu otworów, nieprawidłowym wykonaniu zbrojenia schodów, wykonaniu prac niezgodnie z parametrami. Oczywiście, należy pamiętać, że – na zasadach wynikających z kodeksu cywilnego (art. 471 k.c.) – także wykonujący usługę odpowiada za należyte wykonanie zobowiązania. Sam fakt więc, że dana osoba (zamawiający, zlecający) przeprowadza kontrolę jakości wykonania usługi (w przypadku umowy o świadczenie usług - bada zachowanie przez usługodawcę należytej staranności) nie stanowi o tym, że czynność...

...wę Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 8 kwietnia 2010 r., sygn. akt I CSK 598 10, wskazał, że stronie pozwanej można przypisać spowodowanie stanu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy dzierżawy w rozumieniu art. 471 k.c., skoro dzierżawca nie mógł kontynuować rozpoczętego przedsięwzięcia inwestycyjnego, ponieważ odmówiono mu zgody na rozbiórkę budynku znajdującego się na dzierżawionym gruncie. Pismem z dnia 11 grudnia 2007 r. pozwany poinformował powoda, że z uwagi na wzrost wartości nieruchomości podwyższa, począwszy od...

...nym terminie lub po rozwiązaniu umowy najmu w wyniku wypowiedzenia narusza przepis art. 675 § 1 k.c. i stanowi nienależyte wykonanie umowy. Stan taki stwarza obowiązek naprawienia wynikłej stąd szkody na podstawie art. 471 k.c, natomiast zakres odszkodowania określa przepis art. 361 § 2 k.c. (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 lutego 2006 r. w sprawie IV CK 400 05). Powodowie, wobec wygaśnięcia umowy najmu w dniu 5 września 2003 r., powinni zwrócić pozwanej zajmowany lokal, a skoro obowiązku tego nie dopełnili obowiązani są naprawić szko...

...a z art. 484 § 1 zd. 2 kc i nie oznacza, że intencją stron było nadanie karom umownym charakteru odszkodowania. Dlatego Sąd Okręgowy nie podzielił poglądu pozwanej o konieczności stosowania w niniejszej sprawie art. 471 kc. Czym innym są bowiem kary umowne, a czym innym odpowiedzialność odszkodowawcza z tego przepisu. W judykaturze nie ma już sporu co do tego, czy istnieje związek między wykazaniem szkody a uprawnieniem do naliczenia kar umownych. Utrwaliło się stanowisko, że roszczenie o zapłatę kary umownej nie jest uzależnione od...

...00 zł tytułem zwrotu kosztów naprawy podbudowy na wjeździe, 2.900 zł tytułem zwrotu kosztów naprawy wadliwie wykonanego przyłącza kanalizacyjnego, 1.310 zł tytułem różnicy w zapłacie podatku VAT. Zgodnie z art. 471 kc dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi. Odpowiedzialność kontraktowa dłużnika może mieć miejsce tylko wówczas...

...S. powierzonych im czynności mogła podlegać kontroli jakości nie oznacza, że czynności te były wykonywane w ramach umów o dzieło. Warto bowiem wspomnieć, iż – na zasadach wynikających z kodeksu cywilnego (art. 471 k.c.) – wykonujący usługę również odpowiada za należyte wykonanie zobowiązania. Sąd Okręgowy wskazał, że strony nie ustaliły z góry i nie określiły, przy użyciu obiektywnych jednostek metrycznych, jakie „dzieła” ma wykonywać zainteresowany. Zainteresowany wskazał wprawdzie, że w ramach przedmiotowych um...

..., t. 8, s. 192-193). Brak więc podstaw do przypisania stronie pozwanej zachowania spełniającego przesłanki nienależytego wykonania umowy, a co za tym idzie przypisania jej odpowiedzialności za szkodę na podstawie art. 471 k.c. i w tym zakresie zasadny był zarzut apelacji naruszenia przez Sąd I Instancji przepisów prawa materialnego. Zarzuty apelacji dotyczące naruszenia prawa materialnego w postaci art. 362 k.c. i art. 355 k.c. są pochodną tego głównego zarzutu, a ich rozważanie nie jest konieczne wobec przyjęcia przez Sąd Apelacyjny,...

...przedanej rzeczy jest samodzielną kategorią odpowiedzialności sprzedawcy, ukształtowaną surowiej, niż to wynika z ogólnych przepisów o skutkach nienależytego wykonania zobowiązania przez dłużnika zawartych w art. 471 i n. k.c. Odpowiedzialność ta powstaje niezależnie od winy sprzedawcy, a także niezależnie od wykazania szkody wynikającego ze świadczenia rzeczy wadliwej. Wobec kategorycznego brzmienia art. 556 k.c. jest to także odpowiedzialność niezależna od wiedzy sprzedawcy o istnieniu wady, ponieważ podstępne działanie sprzed...

...dziernika 2011 roku „Oświadczeniu o kompensacie”. Należność ta może być oceniana wyłącznie jako szkoda wyrządzona pozwanemu przez K. Z.. Pozwany nie wykazał jednak wobec tego obciążenia ani przesłanek z art. 471 k.c., ani z art. 415 k.c. Analiza treści umowy współpracy nie wskazuje na to, aby zamiana kodów kreskowych mogła stanowić nienależycie wykonanie umowy przez K. Z., pozwany nie przedstawił przy tym żadnych twierdzeń odnoszących się do podstaw nienależytego wykonania umowy przez K. Z. w związku z oznaczaniem towarów...

...ów archeologicznych. Zdaniem Sądu Okręgowego przeprowadzana przez zleceniodawcę kontrola jakości wykonanych pracy nie jest równoznaczna z zakwalifikowaniem zawartych umów jako umów o dzieło. Wykonujący usługi (art. 471 k.c.) również odpowiadają za należyte wykonanie zobowiązania. Nawet wykazanie przez (...), że taka kontrola została przeprowadzona (poprzez przedłożenie protokołów odbioru prac, nie zaś za pomocą twierdzeń pracownika o dokonywaniu oględzin) nie mogłoby zostać uznane za równoznaczne ze sprawdzianem na istnienie...

...nia powódka dochodzi w niniejszym postępowaniu, stanowi naprawienie szkody jaką powódka poniosła w związku z nienależytym wykonaniem przez pozwaną czynności procesowych, zleconych jej przez powódkę. Zgodnie z art. 471 k.c. dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi. Jeżeli ze szczególnego przepisu ustawy albo z czynności prawnej nie wyn...

...skrótów prospektów informacyjnych oraz zapoznanie się z prospektami informacyjnymi Funduszy znajdujących się w ofercie Banku. Wymieniono wówczas również „(...) Fundusz Inwestycyjny Otwarty k. 26 . Zgodnie z art. 471 kc- dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi. Niewykonanie przez Bank warunków umowy w sposób prawidłowy, tj. nieprzed...

...episu, poprzez przyjęcie, w sposób wadliwy zgodnego zamiaru stron w zakresie treści umów, a precyzyjnie rzecz ujmując, zastosowanie tego przepisu jedynie z punktu widzenia powoda, - art. 483 § 1 k.c., w związku z art. 471 k.c., w związku z art. 476 k.c., polegające na błędnej wykładni przepisów poprzez przyjęcie, iż pozwany nie wykonał zobowiązania w terminie, w sytuacji gdy prawidłowa wykładnia wskazanych przepisów prowadzić musi do wniosku, iż niewykonanie przez pozwanego zobowiązania w terminie, jest następstwem okoliczności z...

...jak i przyszłego. Zakres odpowiedzialności z tytułu kary umownej pokrywa się w pełni z zakresem ogólnej odpowiedzialności dłużnika za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania wynikającym z treści art. 471 k.c. Powoduje to, że przesłanki statuujące obowiązek zapłaty kary umownej określane są przez pryzmat ogólnych przesłanek kontraktowej odpowiedzialności odszkodowawczej (vide wyrok Sądu Najwyższego z dnia 11 stycznia 2008 r. V CSK 362 07 LEX nr 515710 oraz z dnia 20 marca 1967 r. II CR 419 67). Zastrzeżenie kary umow...

...miotu opinii, dlatego też jego ustalenia i wnioski sąd przyjął za własne. Zdaniem Sądu Rejonowego, podstawa prawna odpowiedzialności pozwanej za działania pracowników firmy (...) niewątpliwie wynika z przepisu art. 471 k.c., a nie jak twierdziła pozwana z przepisu art. 415 k.c. Przepis art. 471 k.c. wskazuje na odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną na skutek nienależytego wykonania zobowiązania. Chodzi bowiem o szczególną odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń za szkodę wyrządzoną w związku z nienależytym wykonaniem umowy przez...

...co do innych z kolei – na pozwanym. Nie ulega przy tym wątpliwości, że w niniejszej sprawie to na stronie powodowej co do zasady spoczywał ciężar udowodnienia istnienia dochodzonego pozwem roszczenia. Zgodnie z art. 471 k.c. dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi. Do przesłanek odpowiedzialności kontraktowej dłużnika należy zatem w...

...onym terminie lub po rozwiązaniu umowy najmu w wyniku wypowiedzenia narusza przepis art. 675 §1 k.c. i stanowi nienależyte wykonanie umowy. Stan taki stwarza obowiązek naprawienia wynikłej stąd szkody na podstawie art. 471 k.c. Zakres należnego odszkodowania określa przepis art. 361 §2 k.c. Stosowanie przepisu art. 471 k.c. jako podstawy roszczenia odszkodowawczego przeciwko byłemu najemcy może jednak okazać się nieskuteczne w sytuacji, gdy osoba zajmująca lokal bez podstawy prawnej wykaże, że nie może go opuścić na skutek okolicznośc...

...W przypadku wskazanego „rezu atu” za wadę fizyczną można było zatem uznać np. pozostawienie samosiewów na części terenu. Sąd Okręgowy uwzględnił fakt, że na zasadach wynikających z kodeksu cywilnego (art. 471 k.c.), także wykonujący usługę odpowiada za należyte wykonanie zobowiązania. Jednak cecha ta występowała łącznie z szeregiem innych, typowych dla umowy o dzieło, nie zaś umowy o świadczenie usług, co przesądziło o ostatecznej kwalifikacji prawnej umowy. Na koniec sąd pierwszej instancji ponownie przywołał przep...

...k przyczynowy pomiędzy powstaniem szkody a działaniem pozwanej. Rozpoznający apelację powódki Sąd drugiej instancji podzielił zawarte w niej zarzuty naruszenia art. 435 k.c. i art. 286 k.p.c., a także naruszenia art. 471 k.c. w zw. z art. 675 k.c. Sąd stwierdził, że szkoda powódki spowodowana została pożarem w hali wykorzystywanej przez pozwaną na cele produkcyjne z użyciem sil przyrody i mogła pozostawać w związku przyczynowym ze zdarzeniem funkcjonalnie związanym z działalnością przedsiębiorstwa. Wskazał, że Sąd Okręgowy obo...

...zakwestionowała podniesiony przez pozwanego zarzut przedawnienia roszczenia, wskazując, iż jej żądanie ma charakter odszkodowawczy oparty na konstrukcji culpa in contrahendo, tj. wadliwego wykonania zobowiązania z art. 471 kc i tym samym obowiązuje 10-letni termin przedawnienia. Ustosunkowując się powyższego twierdzenia, pozwany w piśmie procesowym z dnia 22 lutego 2013 roku podtrzymał zgłoszony w odpowiedzi na pozew zarzut przedawnienia roszczenia, wskazując, iż żądanie zapłaty, z którym wystąpiła powódka ma swoją podstawę w umow...

...z art. 495 § 1 k.c. zwłoka w wykonaniu umowy wzajemnej daje drugiej stronie uprawnienie do żądania wykonania zobowiązania i naprawienia szkody wynikłej ze zwłoki. Nadto zgodnie z ogólną zasadą przewidzianą w art. 471 k.c. dłużnik zobowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania umowy. Ponieważ powódka zobowiązana była dostarczyć pszenicę swojemu zagranicznemu kontrahentowi we wrześniu i październiku 2010 r., zwłoka pozwanej w spełnieniu świadczenia narażała ją na szkodę i uzasadniała podejmowanie działań mo...

...h w ramach reżimu wynikającego z rękojmi. Sąd w pełni się przychylił się do powszechnie akceptowanego przez doktrynę i judykaturę poglądu, że realizacja roszczeń odszkodowawczych na zasadach ogólnych – z art. 471 kc nie jest uzależniona od realizacji uprawnień z tytułu rękojmi, w tym zachowania przesłanek realizacji tych uprawnień w sytuacji kiedy następstwem wady jest szkoda poniesiona przez kupującego. Sąd powołując się na treść art. 612 kc w przedmiotach nieuregulowanych tj. do praw i obowiązków dostawcy i odbiorcy stos...

...ocjalnego, opartej na przepisach art. 18 ust. 1 i 3 u.o.p.l. Nie jest to również odpowiedzialność odszkodowawcza za naruszenie obowiązku zwrotu lokalu po wygaśnięciu do niego tytułu prawnego, oparta mna zasadach art. 471 i nast. k.c. Okoliczność, że wymienione w przepisie art. 18 ust. 3 u.o.p.l. osoby mogą, do czasu dostarczenia im lokalu socjalnego lub zamiennego, zajmować, zgodnie z prawem, lokal, którego dotyczył wyrok eksmisyjny, nie pozwala przyjąć, że zajmowanie przez nie, w tym okresie, lokalu, narusza obowiązek niezwłocznego z...

...artość wolnorynkową budowli (z istniejącymi wadami) w stanie surowym zamkniętym. Jeśli chodzi o naprawienie szkody (koszty naprawy dachu) to podstawę prawną stanowi tu niepowołany przez Sąd pierwszej instancji art. 471 kc. W zakresie tej części robót powódka nie odstąpiła od umowy, stąd ewentualna szkoda spowodowana niewłaściwym jej wykonaniem winna być naprawiona w oparciu o tę normę, a nie art. 494 in fine kc. Niesłusznym jest zarzut naruszenia art. 381 § 1 kc w zw. z art. 455 kc poprzez ich niewłaściwe zastosowanie i przyjęc...

...imach odpowiedzialności niezbędne jest stwierdzenie dla możności przypisania odpowiedzialności bezprawności działania - niezgodności z prawem, a wedle art. 415,416 k.c. również zawinione działanie. W świetle art. 471 k.c. dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi. To, że między stronami nie istniała kontraktowa podstawa odpowiedzialno...

...zeznaczeniem.” Jednak zarzuty zawarte w sprzeciwie dotyczące wad formalnych dokumentacji Sąd Okręgowy uznał za zasadne. Co więcej, Sąd pierwszej instancji wskazał, że podstawą prawną zarzutów pozwanego jest art. 471 k.c., a w szczególności zarzut nienależytego wykonania zobowiązania przez stronę powodową. Zdaniem Sądu Okręgowego, podstawowy stosunek łączący strony to umowa poręczenia z 7 sierpnia 1998 r., której przedmiotem było „poręczenie przez pozwanego udzielone powodowi ze środków (...) za spłatę zobowiązań wynika...

...Stwierdził, że w ustalonych okolicznościach sprawy brak jest podstaw do przyjęcia, że niewywiązanie się przez spółkę z umowy nastąpiło z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosiłby pozwany na podstawie art. 471 k.c. Nie podzielił stanowiska powoda, że fakt odmowy udzielenia spółce W. dalszego kredytu w kwocie 4 500 000 DM może być oceniony jako czyn niedozwolony, w następstwie którego spółka poniosła szkodę. Zaskarżonym obecnie wyrokiem Sąd Apelacyjny oddalił apelację powoda od wyroku Sądu Okręgowego. Sąd Apelacyjny p...

...z.U. z 2005 r., nr 31, poz. 266 z późn. zm.). Powołując stanowisko Sądu Najwyższego stwierdził , że przesłanki odpowiedzialności zostały określone nie tylko w treści art. 18 cyt. ustawy ale także w treści art. 471 k.c. W ocenie Sądu pierwszej instancji przesłanki uzasadniające żądanie pozwu ma obowiązek wykazać strona powodowa i temu obowiązkowi powódka nie sprostała. Wbrew twierdzeniom strony powodowej płynącej z treści pisma procesowego z 23 maja 2012r. , pozwany poddał w wątpliwość fakt istnienia zadłużenia i zasadno...

...ego kary umownej przez zamawiającego (...). W związku z tym, sprecyzowanie szkody, jaką miał ponieść pozwany nie była możliwe. Przy czym pozwany sygnalizował na tym etapie roszczenie odszkodowawcze na podstawie art.471 k.c., którego sprecyzowanie będzie możliwe w przyszłości, na wypadek obciążenia pozwanego karą umową przez (...) spółkę z o.o. Wskazywano, że zgodnie z zawartym porozumieniem, pozwany był zobowiązany do zapłaty jedynie 80% wynagrodzenia w kwocie 67.502,40 zł, zaś pozostała kwota 16.875,60 zł miała być zapłac...

...niu 29 listopada 2007 r. została umorzona. Po tak poczynionych ustaleniach faktycznych Sąd doszedł do wniosku ,że roszczenie powoda jest pozbawione zasadności . Za podstawę prawną roszczenia powoda przyjął Sąd art. 471 k.c. , który to przepis stanowi , że dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi. Uznał Sąd ,że powód domaga się ods...