Baza orzeczeń sądowych

...elić oceny wskazanego pisma przez Sąd Rejonowy, który przyjął, że zawierało ono oświadczenie o warunkowym wypowiedzeniu umowy. Nie mamy tutaj bowiem do czynienia ze zdarzeniem przyszłym i niepewnym w rozumieniu art. 89 k.c., od którego uzależniona będzie skuteczność złożonego oświadczenia. Z treści omawianego pisma wynika wyraźnie, że zawiera ono próbę doprowadzenia do zmiany łączącej strony umowy z zastrzeżeniem, że gdyby pozwany nie chciał zgodzić się na zmianę dotychczasowych jej warunków to wówczas strona powodowa sk...

...żliwość zastrzeżenia kary umownej na wypadek nie dojścia umowy do skutku. Jeśli postanowienie o wejściu umowy w życie po skutecznym rozwiązaniu umowy z poprzednim dostawcą potraktować jako warunek w rozumieniu art. 89 k.c., to strony mogą skutecznie zastrzec karę za to, że jedna ze stron uniemożliwi ziszczenie się warunku. Jeśli na wypadek sprzecznego z zasadami współżycia społecznego przeszkodzenia w ziszczeniu się warunku ustawodawca wprowadza fikcję ziszczenia się warunku (art. 93 § 1 k.c.), to za zgodne z zasadą swobody umó...

...zestnik obrotu. Dominuje – i słusznym jest – pogląd, że wypowiedzenie umowy, jako jednostronne świadczenie woli o charakterze prawnokształtującym, nie może być złożone z zastrzeżeniem warunku w rozumieniu art. 89 k.c. Pozostawałoby to w sprzeczności z istotą tego rodzaju czynności, której celem jest definitywne uregulowanie łączącego strony stosunku prawnego. Kłóciłoby się z tym uzależnienie takiego skutku od zdarzenia przyszłego i niepewnego, na który strony nie mają wpływu. Oświadczenie woli w rodzaju, że „w przypadk...

...z dnia 24 września 2010 r., powrotne przejście wierzytelności na wierzyciela nie musiało nastąpić tylko wskazanym wyżej sposobem. Strony stosunku wewnętrznego wprowadziły do umowy bowiem warunek rozwiązujący (art. 89 k.c.) , a to w paragrafie 5 pkt 3. W tym czasie powódka mogła bez przeszkód albo zadecydować o powierzeniu pozwanej dalszego prowadzenia czynności (par.5 ust. 3 umowy) lub podjąć kroki zmierzające wprost do dochodzenia roszczeń od generalnego wykonawcy i inwestora (art. 647 1 par. 5 kc) a przy niejasnościach dotyczących...

...omocnika powodów „Kontynuuję obniżoną opłatę (wbrew ustaleniom...), ale w zamian oczekują terminowych przelewów” nie spełnia przesłanek uznania go za warunek według przepisów kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 89 k.c. z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych albo wynikających z właściwości czynności prawnej, powstanie lub ustanie skutków czynności prawnej można uzależnić od zdarzenia przyszłego i niepewnego (warunek). Mając na względzie dyspozycję powyższego przepisu należy podkreślić, że z warunkiem mamy do...

...ści wywołują – zgodnie z art. 155 k.c. – skutek rozporządzający. Przyjmując założenie, nie wywołujące zastrzeżeń w literaturze oraz orzecznictwie, że rejestracja spółki nie jest warunkiem w rozumieniu art. 89 k.c., lecz jest warunkiem prawnym (kodeksowym), niezależnym od woli wspólników, wspomniane zobowiązanie nie narusza art. 157 § 2 k.c. i spółka w chwili rejestracji nabywa własność nieruchomości. 4 W uzasadnieniu powołanego orzeczenia Sąd Najwyższy zaznaczył ponadto, że sposób przeniesienia przez wspólnika własno...

...par. 3 aneksu wprowadzającego nowe brzmienie par. 3 ust. 2 i 3 w umowie z dnia 1.12.1999 r. Pozwany wskazał, że w jego ocenie zapisy ww. umów wprowadzone aneksem z dnia 18.07.2008 roku są nieważne jako sprzeczne z art. 89 k.c. W dalszej kolejności pozwany podniósł sprzeczność znowelizowanych zapisów z zasadami współżycia społecznego. Dalej podał również, że art. 5 aneksu odnosił się do stosunków przyszłych lub ewentualnie do stosunków będących w toku, nie odnosił się on natomiast do stosunków już zakończonych. Końcowo pod...

...j w ust. 1. Do chwili zapłaty przez nabywcę wynagrodzenia na rzecz zbywcy, wierzytelności miały przysługiwać zbywcy. Umowa przelewu wierzytelności została, więc zawarta pod warunkiem zawieszającym w rozumieniu art. 89 k.c. Powód nie wykazał, że ziścił się warunek umowy przelewu wierzytelności w postaci zapłaty ceny. To spowodowało przyjęcie, że powód nie wykazał, aby nabył wierzytelność względem pozwanego i było wystarczającą podstawą do oddalenia powództwa (brak wykazania legitymacji czynnej powoda w niniejszym postępowa...

...że być dochodzona przed sądem. W § 2 ust. 3 "umowy cesji wierzytelności" powód i pozwana ustanowiły między sobą odpowiedzialność kontraktową na wypadek ziszczenia się określonego warunku, a zatem zgodnie z art. 89 k.c. uzależniły ją od zdarzenia przyszłego i niepewnego, jakim miało być naliczenie przez (...) kar umownych na podstawie umowy nr (...) z powodu opóźnienia pozwanej za etapy prac wskazane w ust. 1 umowy cesji. W przypadku ziszczenia się tego warunku powód zobowiązał się zapłacić pozwanej równowartość naliczonych...

...nowiska prezentowane w orzecznictwie sądów cywilnych, uprawnione jest twierdzenie, że w sytuacji, gdy zdarzenie wskazane jako warunek, zależy w całości od woli strony, wówczas nie spełnia wymogów określonych w art. 89 k.c. i nie może stanowić warunku, od którego skutecznie można uzależnić ważność skutków umowy (vide: Kodeks cywilny – Komentarz pod red. K. Osajdy, wyd. 13, P. Sobolewski: „ Konstytutywnymi cechami warunku są: jego przyszły i niepewny charakter oraz niezależność od woli stron stosunku”; nadto: wyrok SA w Krako...

...e wykładni oświadczenia o potrąceniu złożonego przez powoda, w sposób odmienny niż wynika to z treści samego oświadczenia i towarzyszących w chwili jego składania oraz następnie okoliczności; – naruszenie art. 89 k.c. w z w. z art. 60 k.c. poprzez jego niezastosowanie i w konsekwencji przyjęcie, że oświadczenie powoda o potrąceniu nie zostało złożone warunkowo; – sprzeczność istotnych ustaleń sądu z treścią zebranego w sprawie materiału dowodowego, mającą wpływ na treść przedmiotowego orzeczenia, polegającą na nieuza...

...zności doręczenia pisma pozwanego z dnia 19.12.2012 r. w przedmiocie nałożenia kary umownej na powoda wskutek wysłania na nieprawidłowy adres Powoda i nie odebranie pisma przez powoda, 2.3. art. 353 1 k.c. w zw. z art. 89 k.c. poprzez uznanie przez Sąd, że umowa została rozwiązana w wyniku złożenia oświadczenia przez Powoda, 2.4. art. 471 k.c., art. 472 k.c., art. 473 k.c. w związku z art. 483 k.c. oraz art. 656 k.c. w zw. z art. 635 k.c., art. 636 k.c., art. 65 § 2 k.c. poprzez przyjęcie, że zobowiązanie powoda (wykonawcy) do zapłaty...

...przelewu obowiązek zapłaty ceny został wykonany, a w umowie przedwstępnej podmiot zobowiązujący się sprzedać zezwolił na wskazanie przez drugą stronę osoby , który rzeczywiście zawrze umowę stanowczą, 3 art. 89 kc , wobec niezasadnej oceny , iż obydwie umowy przedwstępne miały charakter warunkowy, 4 art. 509 §1 kc , wobec wniosku Sądu Okręgowego , że przelewem nie może być objęta wierzytelność warunkowa., 5 art. 519 §1 w zw z §2 tego przepisu oraz art. 522 i 65 §1 i 2 kc, jako następstwa wyrażenia przez Sąd oceny , i...

...rzytelności (§ 5 ust. 1 umowy). Zgodnie zatem z tymi postanowieniami powstanie skutku prawnego w postaci nabycie przez powoda przedmiotowej wierzytelności zostało uzależnione od spełnienia się wskazanego warunku (art. 89 k.c.). Równocześnie w postanowieniach § 10 ust. 1 umowy na powoda nałożono obowiązek przesłania dłużnikowi w imieniu Banku pisemnego zawiadomienia o przelewie wierzytelności. W przypadku wykazania przez powoda, iż takie zawiadomienie zostało wysłane dłużnikowi, rodziłoby to domniemanie faktyczne (art. 231 k.p.c.),...

...cy. Klauzula ta nie spełnia też warunku prawa odstąpienia od umowy ( art. 395 kc ) wobec barku oznaczenia terminu do którego można z tego prawa skorzystać . Nie jest także zastrzeżeniem warunku rozwiązującego (art. 89 KC), gdyż warunku takiego nie wskazuje, nie precyzując zdarzenia przyszłego i niepewnego. W konsekwencji wspomniany zapis umowny stanowi nienazwaną klauzulę umowną zakończenia terminowej umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy . Co istotne jest czynnością kauzalną skoro zawiera zastrzeżenie, iż jej skutek...

...ęciem, iż przedsiębiorca treścią warunkowej umowy pożyczki nie może udokumentować możliwości uzyskania środków finansowych gwarantujących prawidłowe wykonywanie przedmiotowej działalności gospodarczej, b) art. 89 k.c. w zw. z treścią umowy pożyczki znajdującej się w aktach sprawy - poprzez przyjęcie, iż do powstania roszczenia o przeniesienie własności środków pieniężnych określonych w treści umowy potrzebne jest zawarcie umowy pożyczki, podczas gdy samo ziszczenie się warunku skutkuje powstaniem bezwarunkowego zobowiąza...

...ęcia prac zwalnia od odpowiedzialności „D.O.M. (...) Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w Ł. za ewentualne zalania, do których doszło w ciągu tego okresu czasu; ⚫ naruszenie art. 90 k.c. w związku z art. 89 k.c. przez jego niezastosowanie, mimo tego, że klauzula z § 2 przedmiotowej umowy o roboty budowlane ma charakter warunku rozwiązującego, którego ziszczenie się nie ma mocy wstecznej; ⚫ naruszenie art. 429 k.c. przez błędne przyjęcie, że skarżąca nie może powoływać się na wyłączenie swojej odpowiedzialności w...

...umowa ulega rozwiązaniu. Innymi słowy, uzależniły ustanie skutków zawartej umowy od zdarzenia przyszłego i niepewnego. Omawiane zastrzeżenie należy zatem zakwalifikować jako warunek rozwiązujący w rozumieniu art. 89 k.c. Wprawdzie mamy tu do czynienia z zastrzeżeniem warunku o charakterze potestatywnym, co do dopuszczalności którego istnieją w doktrynie i w orzecznictwie kontrowersje, tym niemniej Sąd Apelacyjny opowiada się za tym nurtem, który uznaje za dopuszczalny – co do zasady – warunek woli, który powinien być oceniany na...

...owy ubezpieczenia w materii, której przepisy te nie dotyczą, a mianowicie kwestii warunków objęcia ochroną ubezpieczeniową określonych „przeterminowanych należności" ubezpieczającego wobec jego dłużnika; - art. 89 k.c. przez jego niezastosowanie - mimo wyrażonej w tym przepisie zasady dopuszczalności zastrzeżenia w umowie warunku - i bezpodstawne przyjęcie, że strony umowy ubezpieczenia transakcji handlowych nie są władne do ukształtowania skutków tej umowy w taki sposób, że objęcie ochroną, ubezpieczeniową określonych transa...

...nkiem rozwiązującym i wobec jego spełnienia została rozwiązana. Z twierdzeniem tym nie sposób się zgodzić. W ocenie sądu w § 4 ust. 1 zd. I ugody pozasądowej strony nie odwołały się do warunku w rozumieniu art. 89 KC. Samo użycie terminu „warunek” nie może być uznane za przesądzające, albowiem już rozważania przeprowadzone w zakresie użycia w tej ugodzie sformułowania o „zrzeczeniu się roszczeń” świadczą co najmniej o niefrasobliwym operowaniu przez strony nazwami instytucji prawnych. Zdaniem sądu zapis ten, mówiący...

...enie umowne jest dopuszczalne, skuteczne, zgodne z prawem i zasadami współżycia społecznego, a w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego spełnienie lub niespełnienie świadczenia może być warunkiem w rozumieniu art. 89 k.c., a zatem zastrzeżenie takiego warunku nie narusza art. 89 k.c., stosownie do którego z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych albo wynikających z właściwości czynności prawnej, powstanie lub ustanie skutków czynności prawnej można uzależnić od zdarzenia przyszłego i niepewnego, którym jest warunek. N...

...strony. W skardze kasacyjnej powoda J. G. opartej na obu ustawowych podstawach skarżący zarzucił naruszenie: - art. 378 § 1 k.p.c. oraz art. 328 § 2 k.p.c. w zw. z art. 391 § 1 k.p.c., art. 395 § 1 i 2 k.c. oraz art. 89 k.c. i art. 90 k.c., art. 395 § 2 k.c. w zw. z art. 65 § 1 i 2 k.c., art. 370 k.c. w zw. z art. 44 k.c., art. 376 § 1 k.c. Wniósł o uchylenie wyroku w części oddającej jego apelacje i orzekającej o kosztach postępowania (pkt I, II i IV) i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi Apelacyjnemu oraz zasądzenie k...

...ania tego zakazu. Zamieszczenie w umowie o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy warunku rozwiązującego w postaci ustania przyczyny uzasadniającej zakaz konkurencji nie jest sprzeczne z zasadami prawa pracy - art. 89 k.c. w zw. z art. 300 k.p. (wyrok z dnia 12 lutego 2004 r., I PK 398 03, OSNP 2005, nr 1, poz. 5). W uchwale z dnia 7 marca 2006 r., I PZP 5 05, OSNP 2006, nr 17-18, poz. 259, SN przesądził, że zakaz konkurencji obejmujący okres po ustaniu stosunku pracy aktualizuje się w chwili, gdy pomiędzy stronami umowy o zakazie konkure...

...ępnego po upływie terminu wypowiedzenia pozwany, zgodnie z umową przewłaszczenia jest wyłącznym właścicielem pojazdu bez względu na adnotacje w (...). Skutek ten determinuje brzmienie art. 155 § 1 k.c. w zw. z art. 89 k.c. Umowa sprzedaży, zamiany, darowizny, przekazania nieruchomości lub inna umowa zobowiązująca do przeniesienia własności rzeczy co do tożsamości oznaczonej przenosi własność na nabywcę, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej albo że strony inaczej postanowiły - w tym wypadku przejście własności nastąpi...

...odwołalnej, bezwarunkowej prowadzi do powstania silnej i stabilnej więzi prawnej, w ramach której odpowiedzialność gwaranta nie jest uzależniona od żadnego zdarzenia przyszłego i niepewnego (warunku w rozumieniu art. 89 kc), a gwarant zapewnia uprawnionemu wypłatę umówionej sumy od razu po zgłoszeniu przez niego stosownego żądania. W praktyce udzielenie gwarancji służy z reguły ustanowieniu na rzecz uprawnionego zabezpieczenia jego wierzytelności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania. Sąd Najwyższy w wyroku...

...u, przeszkodzi w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego ziszczeniu się warunku, następują skutki takie, jakby warunek się ziścił. Mając na uwadze powyższe Sąd Rejonowy zauważył, że zgodnie z art. 89 k.c. z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych albo wynikających z właściwości czynności prawnej, powstanie lub ustanie skutków czynności prawnej można uzależnić od zdarzenia przyszłego i niepewnego (warunek). Stosownie do treści tego przepisu warunek należy do tzw. accidentalia negotii. Warunek prawny jest...

...a części spadku odpowiadającą spółdzielczemu własnościowemu prawu do lokalu na O., P. (...). Sąd Rejonowy uznał, że pierwsze rozrządzenie testamentowe ma charakter warunkowy. Co prawda warunkiem w rozumieniu art. 89 kc jest zdarzenie przyszłe i niepewne, zaś dobrowolne zamieszkanie w Polsce osoby dotychczas przebywającej stale za granicą ( tj. S. M.) jest aktem woli tej osoby, niż zdarzeniem przyszłym i niepewnym, to jednak w ocenie Sądu Rejonowego na gruncie rozrządzeń spadkowych pojęcie warunku i terminu należy rozumieć szeroko,...

...ną kwotą Ceny Umownej”. Zgodnie zatem z tymi postanowieniami powstanie skutku prawnego w postaci nabycie przez skarżącego przedmiotowej wierzytelności zostało uzależnione od spełnienia się wskazanego warunku (art. 89 k.c.), a okoliczność ta – co należy podkreślić – powinna była zostać wykazana przez skarżącego w sposób wskazany w przywołanej na wstępie regulacji prawnej (dokumentem urzędowym lub prywatnym z podpisem urzędowo poświadczonym). Skarżący z tego obowiązku się nie wywiązał (nie wykazano, że skarżący zapła...

...ika oświadczenia o przewłaszczeniu na rzecz banku także udziału w wysokości 51 100 w prawie własności pojazdu, jeśli nastąpią opisane w nim okoliczności. Zatem postanowienie to ma charakter warunku. Zgodnie z art. 89 k.c. z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych albo wynikających z właściwości czynności prawnej, powstanie lub ustanie skutków czynności prawnej można uzależnić od zdarzenia przyszłego i niepewnego (warunek). W tym wypadku skutkiem zawieszonym w czasie jest przejście na bank udziału 51 100 w prawie własno...

...nienie wyroku – k. 125 – 131) Apelację od powyższego wyroku wniosła pozwana zaskarżając go w całości i zarzucając orzeczeniu naruszenie § 2 pkt. 3 umowy z dnia 10 stycznia 2013 r. w zw. z art. 65 § 2 k.c., art. 89 i 410 k.c. poprzez ich błędną wykładnię a w konsekwencji błędne zastosowanie i uznanie, że roszczenie powoda jest uzasadnione w sytuacji, w której odpadła podstawa prawna świadczenia przez pozwaną na rzecz powoda kary umownej. W następstwie tak sformułowanych zarzutów skarżąca wniosła o zmianę zaskarżonego wyro...