Orzecznictwo

Baza orzeczeń sądowych

Przeglądaj tezy, sygnatury, sądy i podstawy prawne w czytelnej formie.

1 451 pasujących orzeczeń
Sąd
Aktywne filtry
Podstawa: art. 491 kc Wyczyść wszystko
Wyniki wyszukiwania

Znalezione orzeczenia

1 451 wyników
Sortowanie
Najnowsze Najstarsze
I ACa 1416/14 4 grudnia 2014 Sąd Apelacyjny w Łodzi Anna Miastkowska

Wyrok z 4 grudnia 2014, sygn. I ACa 1416 14

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację Kwota 219.600,00 zł · kwota żądania
Podstawa prawna
art. 491 kc Skutki zwłoki
...zedmiotowych pismach powód kategorycznie wzywał pozwanego do wykonania umowy we wskazanym terminie pod rygorem odstąpienia od umowy, co z kolei zadośćuczyni trybowi odstępowania od umów wzajemnych wynikającemu z art. 491 § 1 k.c. b) art. 328 § 2 k.p.c. poprzez jego niewłaściwe zastosowanie wobec wskazania w treści uzasadnienia zaskarżonego orzeczenia, że podstawą ustaleń faktycznych Sądu Okręgowego są wiarygodne zeznania stron w sytuacji, gdy zeznania stron pozostają ze sobą w rażącej sprzeczności, a nadto oparciu ustaleń na dow...
I ACa 885/13 1 grudnia 2014 Sąd Apelacyjny w Krakowie Anna Kowacz-Braun

Wyrok z 1 grudnia 2014, sygn. I ACa 885 13

Typ sprawa cywilna procesowa - powództwo przeciwegzekucyjne Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację
planowanie przestrzenne
odszkodowanie
Podstawa prawna
art. 491 kc Skutki zwłoki
...i ex nunc. Odstąpienie od umowy wzajemnej przez syndyka jest autonomiczną instytucją prawa upadłościowego, do której nie stosuje się skutków odstąpienia od umowy wzajemnej przez stronę, dokonanego na podstawie art. 491 k.c. Ponadto umowa sprzedaży nieruchomości nie może być wykonana w części. Albo zostaje wykonana w całości, albo wcale. W ocenie Sądu Okręgowego w związku z powyższym Syndyk skutecznie odstąpił od umowy z dnia 10 grudnia 2008 r.. Sąd Okręgowy nie uwzględnił podniesionego przez pozwanego zarzutu potrącenia. Wska...
I C 323/14 28 listopada 2014 Sąd Okręgowy w Olsztynie Juliusz Ciejek

Wyrok z 28 listopada 2014, sygn. I C 323 14

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik zasądzono świadczenie - 305.218 zł Kwota 305.218 zł · zasądzenie
planowanie przestrzenne
Podstawa prawna
art. 491 kc Skutki zwłoki
...przyjmuje się natomiast odmienny skutek ustawowego odstąpienia od umowy, a mianowicie, że stosunek prawny przestaje wiązać ex nunc na przyszłość. Tak samo się przyjmuje w przypadku tzw. świadczeń podzielnych (art. 491 § 2 k.c.). Zdaniem Sądu, powyższe nie ma jednak zastosowania w niniejszej sprawie. Poza sporem jest, że umowa nr (...)z dnia (...) nie należała do kategorii tzw. trwałych, ciągłych stosunków obligacyjnych, ani też, pomijając uwagi na temat podzielności czy też nie świadczenia wykonawcy z umowy o roboty budowlane, k...
VIII Gz 200/14 28 listopada 2014 Sąd Okręgowy w Szczecinie Piotr Sałamaj

Postanowienie z 28 listopada 2014, sygn. VIII Gz 200 14

Typ sprawa nieprocesowa Przedmiot dopłata odszkodowania z OC komunikacyjnego / koszty naprawy pojazdu / cesja wierzytelności Wynik oddalono zażalenie Kwota 11.257,48 zł · odszkodowanie
odszkodowanie z OC naprawienie szkody
Podstawa prawna
art. 491 kc Skutki zwłoki
...się uwagę na konieczność odróżniania świadczenia umownego od świadczenia odszkodowawczego, przyjmując, że sąd nie może wyrokować o odszkodowaniu wynikającym z art. 477 § 1 k.c. (odpowiednio więc także z art. 491 § 1 k.c.), jeśli strona nie zgłosiła takiego żądania i dochodziła wyłącznie spełnienia świadczenia pieniężnego wynikającego z umowy, a rozstrzyganie o taką podstawę byłoby wyjściem ponad granice powództwa (por. wyrok SN z 2 grudnia 2005 r., II CK 259 05). W nauce również dokonuje się ścisłego odróżnienia...
I CSK 737/13 28 listopada 2014 Sąd Najwyższy Marta Romańska

Wyrok SN z 28 listopada 2014, sygn. I CSK 737 13

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono skargę
odszkodowanie
Podstawa prawna
art. 491 kc Skutki zwłoki
...umowy, to czysty zysk, który mógłby osiągnąć w związku z wykonaniem pozostałych do wykonania prac kształtowałby się na poziomie około 4,98%. Sąd Okręgowy uznał, że odstąpienie przez powoda na podstawie art. 491 § 1 k.c. od umowy z 26 czerwca 2000 r. było uzasadnione, przy czym dotyczyło ono jedynie niezrealizowanej części umowy, co zostało przesądzone przez Sąd Apelacyjny w wyroku z 24 lipca 2009 r. Wskazał, iż roszczenia powoda dochodzone w niniejszym procesie znajdują podstawę w art. 494 k.c. Nie istnieją prace przewidzia...
VI GC 397/13 26 listopada 2014 Sąd Okręgowy w Rzeszowie Anna Walus-Rząsa

Wyrok z 26 listopada 2014, sygn. VI GC 397 13

Typ sprawa cywilna Przedmiot zapłata kary umownej za zwłokę w usunięciu wad/usterek dzieła Wynik zasądzono świadczenie - 21.609,00 zł Kwota 186.690,00 zł · zasądzenie
Podstawa prawna
art. 491 kc Skutki zwłoki
...ajmniej kilkuletni okres ich wegetacji. Pismem z dnia 25 kwietnia 2013 r. strona powodowa mając na względzie ustalenia dokonane w protokole z przeglądu technicznego robót z dnia 22 - 23 kwietnia 2013 r. na podstawie art. 491 § 1 k.c. wezwała pozwanych do wykonania wszelkich robót objętych przedmiotową umową z dnia 30 kwietnia 2010 r. w terminie do dnia 15 maja 2013 r. pod rygorem odstąpienia od umowy z winy wykonawcy. Pismem z dnia 29 kwietnia 2013 r. pozwani odmówili wykonania robót objętych przedmiotową umową wskazując, iż zakres prac...
VI GC 467/14 24 listopada 2014 Sąd Rejonowy w Wałbrzychu Łukasz Kozakiewicz

Wyrok z 24 listopada 2014, sygn. VI GC 467 14

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę 5 469,16 zł Wynik zasądzono świadczenie - 826,61 zł Kwota 469,16 zł · kwota żądania
Podstawa prawna
art. 491 kc Skutki zwłoki
...stopada 2012r., sygn. akt II CSK 183 12, LEX Nr 1288629). W powyższym zakresie, wskazać należy, że materiał dowodowy nie pozwalał również na uznanie, aby pozwana zdołała skutecznie odstąpić od umowy w trybie art. 491 k.c., albowiem ewentualnego oświadczenia o odstąpieniu nie poprzedziła wezwaniem do wykonania umowy pod rygorem odstąpienia od niej. Zniweczenie istniejącego stosunku obligacyjnego na skutek tego rodzaju oświadczenia, jest zdarzeniem na tyle doniosłym, że nie może opierać się na ogólnikowych przesłankach. W szczegól...
VIII Ga 60/14 20 listopada 2014 Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Uzasadnienie z 20 listopada 2014, sygn. VIII Ga 60 14

Typ sprawa cywilna Wynik zasądzono świadczenie - 21.960 zł Kwota 36.600 zł · kwota żądania
powaga rzeczy osądzonej
Podstawa prawna
art. 491 kc Skutki zwłoki
...dstąpieniu, załączając do odpowiedzi na pozew pismo z dnia 18 kwietnia 2011 r. Na marginesie dodała, że w swoim piśmie powodowie nie odstąpili od umowy na wykonanie telewizji przemysłowej. Przytaczając treść art. 491 k.c. pozwana podniosła, że do dnia wytoczenia powództwa wszystkie zgłaszane przez powodów poprawki, zostały przez jej pracowników wykonane, wobec czego odstąpienie od umów jest bezskuteczne i powództwo powinno być oddalone. Dalej pozwana podniosła, że w całości wykonała umowę z 17 października 2008 r. Podała,...
I ACa 682/14 20 listopada 2014 Sąd Apelacyjny w Szczecinie Mirosława Gołuńska

Wyrok z 20 listopada 2014, sygn. I ACa 682 14

Typ sprawa cywilna gospodarcza, procesowa Wynik uchylono zaskarżone orzeczenie i przekazano sprawę do ponownego rozpoznania Kwota 91.293,04 zł · kwota żądania
art. 663 k.c.
Podstawa prawna
art. 491 kc Skutki zwłoki
...lacji tego uregulowania do przepisów o odstąpieniu od umowy wzajemnej ( art. 491 ,493 k.c.). Można odnotować co najmniej trzy stanowiska w tej kwestii: 1 Z. R. dopuszcza rozwiązanie umowy najmu także na podstawie art. 491 k.c., również w zakresie wad ,których dotyczy art. 664§1 k.c. oraz odpowiednio art. 491 i 493, jeśli wystąpią wady określone w art. 664§ 2 - z ograniczeniem uprawnień do możliwości wypowiedzenia umowy najmu, jeżeli wady takie pojawią się w trakcie trwania stosunku najmu . Dopuszczalność odstąpienia od umowy prze...
II CSK 195/14 19 listopada 2014 Sąd Najwyższy Bogumiła Ustjanicz

Wyrok SN z 19 listopada 2014, sygn. II CSK 195 14

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik uchylono orzeczenie
Podstawa prawna
art. 491 kc Skutki zwłoki
...1 r. wezwała pozwanych bezskutecznie do zapłaty kwoty 345.000 złotych. Na podstawie tych ustaleń Sąd Okręgowy uznał, że powództwo nie zasługuje na uwzględnienie albowiem dochodzenie zapłaconej ceny zgodnie z art. 491 § 1 k.c. było możliwe dopiero po odstąpieniu przez powódkę od umowy. Na marginesie Sąd Okręgowy podniósł, że dochodzone roszczenie należałoby uznać za przedawnione. Powódka nie mogła skutecznie egzekwować od pozwanych zawarcia umowy przeniesienia własności nieruchomości w 2001 r., 3 a z powództwem wystąpiła...
VI ACa 175/14 18 listopada 2014 Sąd Apelacyjny w Warszawie Ksenia Sobolewska-Filcek

Wyrok z 18 listopada 2014, sygn. VI ACa 175 14

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik zasądzono świadczenie Kwota 2.025 zł · kwota żądania
Podstawa prawna
art. 491 kc Skutki zwłoki
...acyjnego, rozszerzająca interpretacja art. 492 k.c. – z pominięciem ratio legis tego przepisu – jest niedopuszczalna. Mogłoby to prowadzić do omijania zasad ustawowego prawa odstąpienia od umowy, o jakim mowa w art. 491 k.c. przez przyjęcie, że każde niewykonanie zobowiązania może uprawniać stronę do odstąpienia od umowy bez wyznaczenia dodatkowego termin, niezależnie od tego jakiego świadczenia i jakiego etapu realizacji zobowiązania dotyczy. Strony mogą oczywiście zmodyfikować ustawową regulację art. 491 k.c. przez pominięcie...
VIII Ga 324/14 14 listopada 2014 Sąd Okręgowy w Szczecinie Agnieszka Woźniak

Wyrok z 14 listopada 2014, sygn. VIII Ga 324 14

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono powództwo Kwota 27.662,38 zł · kwota żądania
samorząd terytorialny
odszkodowanie
Podstawa prawna
art. 491 kc Skutki zwłoki
...nie jedynie od części umowy, tj. w zakresie w jakim pozwana nie wykonała zleconych jej robót. Sąd I Instancji uznał, że odstąpienie zamawiającego co do części umowy uznać należy za dopuszczalne. Przywołał art. 491 § l i 2 k.c., który mówi, że jeżeli jedna ze stron dopuszcza się zwłoki w wykonaniu zobowiązania z umowy wzajemnej, druga strona może wyznaczyć jej odpowiedni dodatkowy termin do wykonania z zagrożeniem, iż w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu będzie uprawniona do odstąpienia od umowy. Może również...
VI Ga 276/14 13 listopada 2014 Sąd Okręgowy w Rzeszowie Andrzej Borucki

Wyrok z 13 listopada 2014, sygn. VI Ga 276 14

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację
frank / kredyt walutowy
Podstawa prawna
art. 491 kc Skutki zwłoki
...ano zamówił właśnie taki sprzęt ,a nie koparko-ładowarkę . Wskazał także , że powyższe zawarcie umowy jest skuteczne w świetle również art. 66 kc podając jego treść. Następnie odwołał się do treści art. 491§ 1kc i podał ,że pozwani przygotowali dla powoda przedmiot umowy , zaś pozwany nie uiścił reszty ceny i nie zgłosił się po odbiór sprzętu. Pozwani przez swojego pełnomocnika informowali powoda o gotowości sprzętu do odbioru, a on nie odebrał sprzętu. Podniósł , że od umowy nie odstąpiono ,a pozwani widząc bra...
I ACa 656/14 13 listopada 2014 Sąd Apelacyjny w Łodzi Joanna Walentkiewicz-Witkowska

Wyrok z 13 listopada 2014, sygn. I ACa 656 14

Typ sprawa cywilna Wynik oddalono apelację Kwota 92.020 zł · kwota żądania kary umownej
Podstawa prawna
art. 491 kc Skutki zwłoki
...była zobowiązana przyjąć kukurydzę od pozwanej i zapłacić ustaloną cenę. W treści umowy strony nie przewidziały umownego prawa do odstąpienia od umowy, nie zostały też wykazane przez pozwaną przesłanki z art. 491 k.c., które uprawniałyby ją do ustawowego odstąpienia od umowy. W zarzutach pozwana nie twierdziła nawet, że złożyła powódce oświadczenie o odstąpieniu od umowy. W okolicznościach niniejszej sprawy Sąd Okręgowy przyjął zatem, że pozwana w październiku 2012 r. była zobowiązana do dostarczenia powódce 1.000 to...
I ACa 1092/14 13 listopada 2014 Sąd Apelacyjny w Krakowie Władysław Pawlak

Wyrok z 13 listopada 2014, sygn. I ACa 1092 14

Typ sprawa nieprocesowa Wynik oddalono apelację Kwota 100 000 zł · kwota żądania
Podstawa prawna
art. 491 kc Skutki zwłoki
...podjęcia niezwłocznych działań w tym zakresie. W konsekwencji zwłoka kupującego w realizacji tego obowiązku stwarzałaby po stronie powoda jako wierzyciela uprawnienia przewidziane w przepisach art. 471 k.c. czy art. 491 k.c. Z kolei w sytuacji, gdyby pozwana spółka nie uzyskałaby pozwolenia na budowę, w grę wchodziłoby – w zależności od przyczyny - zastosowanie albo art. 493 k.c. albo art. 495 k.c. Nie może także odnieść zamierzonego skutku argument wskazujący na znaczną odległość czasową między datą zawarcia umowy a wymaga...
II Ca 307/14 12 listopada 2014 Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Uzasadnienie z 12 listopada 2014, sygn. II Ca 307 14

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Kwota 49.834,47 zł · kwota żądania
kradzież / art. 278 § 1 k.k.
Podstawa prawna
art. 491 kc Skutki zwłoki
...iku jako poszczególne etapy), zaś pozwany pozostawał w zwłoce z wykonaniem części zobowiązania, tym samym powód mógł jedynie w części od umowy odstąpić, powód nie powoływał się okoliczności wskazane w art. 491 § 2 k.c. in fine. W ocenie Sądu zaprzestanie prac nastąpiło na skutek zawinionego działania pozwanego. To pozwany opuścił plac budowy, a po wymianie zamków (której przyczyna była oczywista) nie starał się o uzyskanie kluczy, choć posiadała je osoba, z którą miał kontakt. Pozwany nie przedstawił żadnego dowodu n...
I ACa 729/14 7 listopada 2014 Sąd Apelacyjny w Białymstoku Bogusław Dobrowolski

Wyrok SA w Białymstoku z 7 listopada 2014 r. w sprawie o zapłatę.

Typ sprawa nieprocesowa Wynik oddalono apelację Kwota 2700 zł · kwota żądania kary umownej
odszkodowanie

Teza Określona w art. 232 zdanie drugie k.p.c. możliwość dopuszczenia dowodu z urzędu oznacza powinność dopuszczenia dowodu z urzędu w sytuacjach wyjątkowych, wymagających ochrony interesu publicznego, także gdy istnieje podejrzenie, że strony prowadzą proces fikcyjny lub zmierzają do obejścia prawa, a ponadto w razie rażącej niepora...

Podstawa prawna
art. 491 kc Skutki zwłoki
...eznaczonych do realizacji przez powoda. W konsekwencji powód pismem z dnia 24 maja 2013 roku, z uwagi na bezskuteczny upływ terminu na dopuszczenie go do kontynuowania robót, na podstawie art. 649 4 § 3 k.c. w zw. z art. 491 § 1 k.c. odstąpił od umowy z dnia 6 grudnia 2011 roku. Następnie w piśmie z dnia 31 maja 2013 roku powód wezwał pozwanego do zapłaty kwoty 112.545 złotych tytułem kary umownej naliczonej na podstawie punktu 6 podpunktu 7.5 umowy, stanowiącej 10% wartości umowy brutto, ale pozwany nie zapłacił tej kwoty. Sąd Okręgo...
VIII GC 282/12 5 listopada 2014 Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Uzasadnienie z 5 listopada 2014, sygn. VIII GC 282 12

Typ sprawa cywilna gospodarcza, spółkowa Wynik oddalono powództwo Kwota 14.434 zł · kwota żądania
Podstawa prawna
art. 491 kc Skutki zwłoki
...Pozwany zwrócił przy tym uwagę na fakt, iż strony w umowie nie wyłączyły stosowania przepisów Kodeksu cywilnego, zatem zamawiający był uprawniony do odstąpienia od umowy na podstawie art. 653 i 636 § 1 kc i art. 491 kc. W dalszej części uzasadnienia pozwany wskazał, iż termin na wykonanie umowy upływał dla wykonawcy w dniu 28.02.2012 r., przy czym ostateczna kwota kontraktowa (zatwierdzona aneksem nr (...) zawartym w dniu 8.11.2010 r.) wyniosła 6.889.867,29 Euro brutto, co związane było z ograniczeniem zakresu rzeczowego kontraktu:...
VI ACa 169/14 5 listopada 2014 Sąd Apelacyjny w Warszawie Sa-Ryszard Sarnowicz

Wyrok z 5 listopada 2014, sygn. VI ACa 169 14

Typ sprawa nieprocesowa Przedmiot o uznanie postanowienia wzorca umowy za niedozwolone Wynik zmieniono orzeczenie
Podstawa prawna
art. 491 kc Skutki zwłoki
...u niespełnienia świadczenia przez pozwanego, tj. niedostarczenia zamówionego samochodu w terminie, konsument będzie uprawniony do odstąpienia od umowy – w zależności od okoliczności – na podstawie przepisów art. 491 § 1 k.c. lub art. 493 § 1 k.c. Nie jest zatem możliwe przyjęcie, że przyznanie jednej ze stron uprawnienia do odstąpienia od umowy jest równoznaczne z pozbawieniem takiego uprawnienia drugiej strony, skoro ta druga strona może od umowy odstąpić w oparciu o przepisy k.c. Tym samym, brak jest podstaw do przyjęcia, że ar...
VII GC 288/12 3 listopada 2014 Sąd Okręgowy w Białymstoku Beata Gnatowska

Wyrok z 3 listopada 2014, sygn. VII GC 288 12

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik zasądzono świadczenie - 5.427,00 zł Kwota 249.293,63 zł · kwota żądania

Teza „Przepis art. 492 kc możliwość odstąpienia przewiduje m.in. w sytuacji, gdy uprawnienie do odstąpienia od umowy wzajemnej zostało zastrzeżone na wypadek niewykonania zobowiązania w terminie ściśle określonym (lex commissoria). W takim wypadku źródłem prawa do odstąpienia od umowy jest przepis ustawy (art. 491 kc), a umowa stron...

Podstawa prawna
art. 491 kc Skutki zwłoki
...ąpienia od umowy wzajemnej zostało zastrzeżone na wypadek niewykonania zobowiązania w terminie ściśle określonym ( lex commissoria ). W takim wypadku źródłem prawa do odstąpienia od umowy jest przepis ustawy (art. 491 k.c.), a umowa stron ( lex commissoria) odnosi się tylko do jednej z przesłanek wykonania tego prawa (wyznaczenia dłużnikowi dodatkowego terminu na wykonanie zobowiązania) i zwalnia wierzyciela z tej czynności, jeżeli strony mocą swej decyzji nadały świadczeniu dłużnika, charakter terminowy. Analiza w w zapisu umowneg...
II CSK 796/13 30 października 2014 Sąd Najwyższy Marian Kocon

Wyrok SN z 30 października 2014, sygn. II CSK 796 13

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono skargę
samorząd terytorialny
Podstawa prawna
art. 491 kc Skutki zwłoki
...998 r. oraz art. 734 § 1 i 2 w zw. z art. 95 § 2 w zw. z art. 98 w zw. z art. 65 § 2 k.c.), skuteczności oświadczenia poprzednika prawnego powoda 7 o odstąpieniu od umowy (art. 491 § 1 w zw. z art. 65 § 1 k.c. i art. 491 § 1 k.c.) i zasadności naliczenia kary umownej (art. 3531 w zw. z art. 483 § 1 w zw. z art. 58 § 3 w zw. z art. 65 § 2 k.c.). Brak legitymacji biernej pozwany wywodzi z dwóch twierdzeń – po pierwsze, że art. 74 ust. 1 ustawy nie stanowi podstawy przeniesienia z mocy prawa ze Skarbu Państwa na jednostki samorządu teryt...
VIII Ga 131/14 28 października 2014 Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Uzasadnienie z 28 października 2014, sygn. VIII Ga 131 14

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik zasądzono świadczenie - 1.200 zł
Podstawa prawna
art. 491 kc Skutki zwłoki
...podkreślił przy tym, że nawet gdyby przyjąć hipotetycznie pogląd odmienny to pozwany i tak nie wykazał, że skutecznie potrącił karę umowną z roszczeniem powoda. Powołując się na treść art. 498 k.c. oraz art. 491 k.c. i 61 k.c. Sąd Rejonowy wskazał, iż zgodnie z art. 498 k.c. gdy dwie osoby są jednocześnie względem siebie dłużnikami i wierzycielami to każda z nich może potrącić swoją wierzytelność z wierzytelnością drugiej strony, jeżeli przedmiotem obu wierzytelności są pieniądze lub rzeczy tej samej jakości oznaczo...
VI ACa 1918/13 24 października 2014 Sąd Apelacyjny w Warszawie Sa-Teresa Mróz

Wyrok z 24 października 2014, sygn. VI ACa 1918 13

Typ sprawa cywilna Przedmiot o wydanie rzeczy i zapłatę Wynik oddalono apelację Kwota 341.521 zł · kwota żądania
odszkodowanie
Podstawa prawna
art. 491 kc Skutki zwłoki
...czne, gdyż niewydanie faktury VAT przez sprzedającego nie stanowiło niewykonania umowy sprzedaży określonej w art. 535 k.c. tylko było jej nienależytym wykonaniem, co nie uzasadniało zastosowania przez pozwanego art. 491 k.c., ani wskazywanego przez niego art. 492 k.c. czyli nie uzasadniało odstąpienia od umowy sprzedaży. Wbrew także ustaleniom sądu I instancji poczynionym w niniejszej sprawie Sąd Okręgowy w wydanym w dniu 6 XII 2011 r. prawomocnym już wyroku nie nakazał J. R. zwrotu na rzecz M. S. ceny zakupu pojazdu w wysokości 110 00...
VI ACa 1924/13 22 października 2014 Sąd Apelacyjny w Warszawie Sa-Ryszard Sarnowicz

Wyrok z 22 października 2014, sygn. VI ACa 1924 13

Typ sprawa cywilna Wynik oddalono apelację Kwota 84.141 zł · kwota żądania
Podstawa prawna
art. 491 kc Skutki zwłoki
...dne na podstawie art. 491, 494 k.c., 471 k.c., 509 § 1 k.c., 498 § 1 k.c. oraz art. 481 k.c. Wskazał, że doszło do odstąpienia od umowy łączącej strony przez pozwaną, do czego była ona uprawniona na podstawie art. 491 k.c. W takiej sytuacji zgodnie z art. 494 k.c. strony zobowiązane były do zwrotu wzajemnych świadczeń. Uiszczenie przez powoda na poczet umowy kwoty 84.141 zł nie było kwestionowane. Tym samym, zdaniem Sądu I instancji na podstawie art. 494 k.c. powód mógł domagać się od pozwanej zapłaty w w kwoty. Za zasadne uznał...
VIII GC 170/14 21 października 2014 Sąd Okręgowy w Szczecinie Leon Miroszewski

Wyrok z 21 października 2014, sygn. VIII GC 170 14

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę i ochronę dóbr osobistych Wynik oddalono powództwo Kwota 8.000 zł · kwota żądania
zadośćuczynienie dobra osobiste
Podstawa prawna
art. 491 kc Skutki zwłoki
...z dnia 30 lipca 2013 roku, w którym pozwani oświadczyli powodowi, że nie zrealizują zamówienia i powołali się na wskazaną przyczynę, można traktować jako odstąpienie od umowy ma podstawie ustawy. W świetle art. 491 k.c. można odstąpić od umowy, gdy druga strona dopuszcza się zwłoki w wykonaniu zobowiązania i bezskutecznie upłynął wyznaczony jej dodatkowy termin. Można też odstąpić od umowy bez wyznaczenia dodatkowego terminu, gdy druga strona dopuszcza się zwłoki w wykonaniu zobowiązania, którego termin jest ściśle okreś...
VI GC 132/14 21 października 2014 Sąd Okręgowy w Rzeszowie Renata Bober

Wyrok z 21 października 2014, sygn. VI GC 132 14

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę kwoty 132.732 zł Wynik zasądzono świadczenie - 10.478 zł Kwota 132.732 zł · zasądzenie
Podstawa prawna
art. 491 kc Skutki zwłoki
...z w wym. umowy zobowiązania. Uprawniony dzięki zatasowaniu zastrzeżenia umownego w postaci legis commissoriae nie ma więc konieczności wyznaczania terminu dodatkowego na spełnienie świadczenia (który przewiduje art. 491 par 1 kc w stosunku do umów wzajemnych). Reasumując więc, w ocenie Sądu powód skutecznie więc od obu umów odstąpił (ze skutkiem ex tunc), co niweczy możliwość naliczania przewidzianych w tych umowach kar za nieterminowe ich wykonywanie. W tym miejscu należy podkreślić, że Sąd Okręgowy w pełni podziela stanowisk...
I C 519/12 17 października 2014 Sąd Okręgowy w Siedlcach Andrzej Kirsch

Wyrok z 17 października 2014, sygn. I C 519 12

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik zasądzono świadczenie Kwota 100.000 zł · kwota żądania
Podstawa prawna
art. 491 kc Skutki zwłoki
...wytyczył granic nieruchomości i nie rozebrał znajdującej się na niej stodoły. W realiach niniejszej sprawy niewątpliwie zaistniało po stronie powodów ustawowe prawo do odstąpienia od umowy określone w treści art. 491 kc. Określone przepisem art. 491 kc ustawowe prawo wierzyciela do odstąpienia od umowy wzajemnej, jeżeli dłużnik dopuszcza się zwłoki w wykonaniu zobowiązania, stanowi jego uprawnienie kształtujące, czyli kompetencję do spowodowania wygaśnięcia zobowiązania przez złożenie jednostronnego oświadczenia woli. Za tako...
XVII AmA 135/12 17 października 2014 Sąd Okręgowy w Warszawie Magdalena Sajur-Kordula

Wyrok z 17 października 2014, sygn. XVII AmA 135 12

Typ ubezpieczenia społeczne / organ rentowy Przedmiot o stwierdzenie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów Wynik oddalono wniosek
ubezpieczenia społeczne
Podstawa prawna
art. 491 kc Skutki zwłoki
...owstania opóźnienia w zapłacie czesnego umowa zostaje rozwiązana po okresie wypowiedzenia bez obowiązku wcześniejszego wezwania konsumenta do uregulowania powstałej zaległości. Takie zachowanie jest sprzeczne z art. 491 k.c. Ponadto, powołując się na orzeczenia sądowe wydane w podobnych sprawach pozwany podniósł, że skreślenie z listy korzystających z usług niepoprzedzone wezwaniem do zapłaty należy uznać za nadmiernie rygorystyczne i uprawniające przedsiębiorcę do zastosowania wobec konsumenta zbyt dotkliwej sankcji za nieuiszcz...
VIII Ga 273/14 17 października 2014 Sąd Okręgowy w Szczecinie Krzysztof Górski

Wyrok z 17 października 2014, sygn. VIII Ga 273 14

Typ sprawa cywilna Przedmiot zapłata kary umownej za zwłokę w usunięciu wad/usterek dzieła Wynik oddalono apelację Kwota 22.867,68 zł · kwota żądania kary umownej
Podstawa prawna
art. 491 kc Skutki zwłoki
...ództwa chroniła terminowe spełnienie świadczenia przez wykonawcę. Obowiązek naprawienia szkody wynikłej ze zwłoki dłużnika określa norma art. 477 §1 k.c. (modyfikowana w odniesieniu do umów wzajemnych przez art. 491 §1 k.c.). Ta podstawa prawna winna być więc brana pod uwagę przy ocenie zaistnienia przesłanek aktualizujących obowiązek zapłaty kary umownej. Odnosząc się do argumentów skarżącego stwierdzić należy, że niezasadnie formułuje on zarzut naruszenia art. 233 §1 k.p.c.. Przedstawione przez Sąd ustalenia w części u...
X Ga 231/14 17 października 2014 Sąd Okręgowy w Gliwicach Lesław Zieliński

Wyrok z 17 października 2014, sygn. X Ga 231 14

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację Kwota 14.857,56 zł · kwota żądania kary umownej
Podstawa prawna
art. 491 kc Skutki zwłoki
...okres trzech miesięcy, powódce przysługuje prawo odstąpienia od umowy. Strony łączyła umowa wzajemna - umowa o oświadczenie usług. K.c. przewiduje ogólnie prawo odstąpienia od umowy przy umowach wzajemnych w art. 491 k.c. Strony w umowie zastrzegły, że prawo odstąpienia od umowy przysługuje powódce w przypadku nie wywiązywania się pozwanej ze swoich zobowiązań, w tym zobowiązań finansowych przez okres trzech miesięcy. Przesłanką skuteczności zastrzeżenia w umowie prawa odstąpienia od umowy jest jednoczesne oznaczenie terminu,...