Orzecznictwo

Baza orzeczeń sądowych

Przeglądaj tezy, sygnatury, sądy i podstawy prawne w czytelnej formie.

1 451 pasujących orzeczeń
Sąd
Aktywne filtry
Podstawa: art. 491 kc Wyczyść wszystko
Wyniki wyszukiwania

Znalezione orzeczenia

1 451 wyników
Sortowanie
Najnowsze Najstarsze
VI ACa 1442/13 15 października 2014 Sąd Apelacyjny w Warszawie Sa-Agata Zając

Wyrok z 15 października 2014, sygn. VI ACa 1442 13

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik uchylono orzeczenie

Teza Dla uznania, że między stronami doszło w sposób dorozumiany do zawarcia porozumienia w przedmiocie wyboru prawa polskiego do oceny przedmiotowego stosunku prawnego konieczne jest ustalenie faktów pozwalających na stwierdzenie, że strony istotnie złożyły oświadczenia, które w sposób nie budzący wątpliwości wskazują na wolę stron...

Podstawa prawna
art. 491 kc Skutki zwłoki
...okonała wyboru prawa materialnego polskiego - art. 27 § 1 pkt 2 ustawy prawo prywatne międzynarodowe przez jego zastosowanie i uznanie, że w niniejszej sprawie nie ma zastosowania prawo francuskie - art. 494 w zw. z art. 491 k.c. przez błędną wykładnię i przyjęcie, że znajdzie on zastosowanie w toku niniejszej sprawy - art. 6 k.c. przez niewłaściwe zastosowanie i przyjęcie, że pozwana udowodniła występowanie wad klap dymowych wykonanych przez powódkę, które uprawniałyby ją do skutecznego odstąpienia od umowy. Pozwana wniosła o odd...
II Ca 607/14 14 października 2014 Sąd Okręgowy w Świdnicy Aleksandra Żurawska

Wyrok z 14 października 2014, sygn. II Ca 607 14

Typ sprawa cywilna Przedmiot o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym Wynik zmieniono orzeczenie Kwota 2 400 zł · kwota roszczenia z pożyczki
Podstawa prawna
art. 491 kc Skutki zwłoki
...utku ex nunc tego odstąpienia, aniżeli odwołaniem się do niewyraźnie zarysowanych względów celowościowych”. Powodowie zaskarżając powyższy wyrok w całości apelacją zarzucili Sądowi Rejonowemu naruszenie art. 491 § 1 k.c. poprzez jego błędną wykładnię i przyjęcie , że złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży nieruchomości powoduje wyłącznie skutek obligacyjny, zaś do wywołania skutku rozporządzającego konieczne jest złożenie przez strony dodatkowych oświadczeń woli, a w konsekwencji przyjęcie, że w...
I C 737/12 10 października 2014 Sąd Okręgowy w Olsztynie Maria Matyja

Wyrok z 10 października 2014, sygn. I C 737 12

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę kwoty 37.767,80zł Wynik oddalono powództwo Kwota 37.767,80 zł · zasądzenie
Podstawa prawna
art. 491 kc Skutki zwłoki
...n terminu wykonania robót. W tych warunkach żadna z nich nie mogła zrealizować umownego odstąpienia od umowy. Zdaniem Sądu strony w niniejszej sprawie mogły jedynie skorzystać z ustawowego odstąpienia od umowy. Art. 491 § 1 k.c. stanowi, że jeżeli jedna ze stron dopuszcza się zwłoki w wykonaniu zobowiązania z umowy wzajemnej, druga strona może wyznaczy odpowiedni termin dodatkowy do wykonania zobowiązania z zagrożeniem, że w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu będzie uprawniona do odstąpienia od umowy. W realiach niniej...
I C 23/13 7 października 2014 Sąd Okręgowy w Lublinie Piotr Jakubiec

Wyrok z 7 października 2014, sygn. I C 23 13

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono powództwo Kwota 97.982,49 zł · kwota żądania
Podstawa prawna
art. 491 kc Skutki zwłoki
...konania zobowiązania upłynął bezskutecznie. Dłużnik, który twierdzi, że nie popadł w zwłokę, lecz w opóźnienie zwykłe niestwarzające negatywnych dla niego następstw prawnych (w tym także wynikających z art. 491 § 1 k.c. ) powinien tę okoliczność wykazać (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 22 września 2011 r. w sprawie V CSK 427 10, LEX nr 1095853). W niniejszej sprawie należy uznać, że zakres odpowiedzialności z tytułu kary umownej pokrywa się z zakresem ogólnej odpowiedzialności dłużnika za niewykonanie lub nienależy...
X Ga 52/14 30 września 2014 Sąd Okręgowy w Poznaniu Ewa Kaźmierczak

Wyrok z 30 września 2014, sygn. X Ga 52 14

Typ sprawa cywilna Wynik uchylono zaskarżone orzeczenie i przekazano sprawę do ponownego rozpoznania Kwota 85.647,26 zł · kwota żądania
odszkodowanie
Podstawa prawna
art. 491 kc Skutki zwłoki
...nia materialnej podstawy roszczenia pozwu-nieodniesienia się do przyczyn odstąpienia od umowy przez powoda i niezbadania skuteczności tegoż odstąpienia, niewłaściwego zastosowania art. 746§1 kc i niezastosowania art. 491§1kc, art. 653 i 636 kc oraz uznania, że między stronami doszło do wypowiedzenia umowy, a nie do odstąpienia od umowy, art. 355kc przez nieprawidłową interpretację pojęcia należytej staranności i ustalenia, że pozwany takową zachował stwierdzić należało, co następuje: Jak trafnie ujęto to w uzasadnieniu wyroku S...
VIII Ga 237/14 30 września 2014 Sąd Okręgowy w Szczecinie Piotr Sałamaj

Wyrok z 30 września 2014, sygn. VIII Ga 237 14

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik zasądzono świadczenie - 300 zł
Podstawa prawna
art. 491 kc Skutki zwłoki
...powódki. Pozwana w niniejszej sprawie nie zgłosiła zarzutu potrącenia (art. 498 k.c.) szkody poniesionej w związku z naruszeniem umowy przez powódkę (art. 471 k.c.), nie skorzystała też z uprawnień, jakie daje art. 491 § 1 k.c. (zakreślenie dodatkowego terminu do wykonania zobowiązania, a następnie odstąpienie od umowy). Wobec tego pozwana pozostaje związana z powódką węzłem obligacyjnym, a jego treść jest taka, że w związku z wykonaniem usługi, ma obowiązek zapłacić wynagrodzenie. Pozwana zarzuciła także niewykazanie wysoko...
XII Ga 173/14 19 września 2014 Sąd Okręgowy w Krakowie Sędziaagata Pierożyńska

Wyrok z 19 września 2014, sygn. XII Ga 173 14

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację Kwota 10.056,99 zł · kwota żądania
odszkodowanie
Podstawa prawna
art. 491 kc Skutki zwłoki
...m art. 568 § 1 k.c. roszczenia powoda wygasają po upływie 3 lat, art. 558 k.c. poprzez jego błędne przyjęcie, iż w przedmiotowej sprawie nie doszło do umownego rozszerzenia odpowiedzialności z tytułu rękojmi, art. 491 k.c. poprzez jego błędne niezastosowanie, podczas gdy okoliczności sprawy uzasadniały jego zastosowanie oraz art. 471 k.c. poprzez jego niezastosowanie podczas gdy z okoliczności sprawy wynikało, że winien on znaleźć zastosowanie. Powód zarzucił naruszenie przepisów prawa procesowego w art. 233 k.p.c. w zw. z art. 278...
VIII Ga 78/14 18 września 2014 Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Uzasadnienie z 18 września 2014, sygn. VIII Ga 78 14

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik zasądzono świadczenie - 5.000,00 zł Kwota 5.000 zł · kwota żądania
Podstawa prawna
art. 491 kc Skutki zwłoki
...e na podstawie tego przepisu. Skoro powódka nie udowodniła, że odstąpiła od umowy jeszcze przed wykonaniem dzieła, pozwany zaś zaprzeczył, iż w maju 2013 r. pozostawał w zwłoce z naprawą młota, to zgodnie z art. 491 § 1 k.c. dla skutecznego odstąpienia od umowy należało najpierw wyznaczyć pozwanemu odpowiedni dodatkowy termin do jej wykonania z zagrożeniem, iż w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu nabędzie uprawnienie do odstąpienia od umowy. Ponieważ jednak powódka nie wyznaczyła pozwanemu dodatkowego terminu na wy...
XVII AmC 13939/12 18 września 2014 Sąd Okręgowy w Warszawie Adam Malinowski

Uzasadnienie z 18 września 2014, sygn. XVII AmC 13939 12

Podstawa prawna
art. 491 kc Skutki zwłoki
...ienia bez wątpienia stanowi niewykonanie umowy – konsument uchyla się od realizacji swego świadczenia. W tych warunkach rzecz jasna przedsiębiorca może swobodnie korzystać z przysługujących mu roszczeń (np. z art. 491 kc), lecz co do zasady zobowiązany jest do zwrotu zaliczki. Obowiązek zwrotu zaliczki aktualizuje się gdy nie dojdzie do realizacji umowy, nie ma przy tym znaczenia, czy skutek ten nastąpił z powodu odstąpienia od umowy (złożenia oświadczenia), czy niewykonania jej (powstanie skutku w sferze faktycznej). Jednocześnie, n...
V CSK 633/13 18 września 2014 Sąd Najwyższy Teresa Bielska-Sobkowicz

Wyrok SN z 18 września 2014, sygn. V CSK 633 13

Typ sprawa cywilna Wynik uchylono orzeczenie Kwota 345.985,08 zł · oddalona część kary umownej
samorząd terytorialny
Podstawa prawna
art. 491 kc Skutki zwłoki
...ziła notę obciążeniową na kwotę 1.353.343,33 zł zgodnie z § 15 pkt 2a umowy i wezwała pozwaną do jej zapłacenia do 6 maja 2011 r. Sąd Okręgowy przyjął, że skoro powódka odstąpiła od umowy na podstawie art. 491 § 2 k.c. w części niewykonanej, to odstąpienie to wywołało skutek ex nunc. Zdaniem Sądu Okręgowego, skoro świadczenie powódki w ramach umowy o roboty budowlane miało charakter podzielny, to odstąpienie od umowy należy uznać za ważne i skuteczne tylko w tej niezrealizowanej części. Odstąpienie ma więc skutek jed...
I ACa 595/14 17 września 2014 Sąd Apelacyjny w Poznaniu Małgorzata Gulczyńska

Wyrok z 17 września 2014, sygn. I ACa 595 14

Typ sprawa cywilna procesowa - powództwo przeciwegzekucyjne Przedmiot o zwolnienie spod zabezpieczenia Wynik oddalono powództwo
Podstawa prawna
art. 491 kc Skutki zwłoki
...m maszyny na podstawie umowy sprzedaży z dnia 02 listopada 2010 r., a oświadczenie pozwanego ad. 2 z dnia 04 stycznia 2012 r. o odstąpieniu od umowy sprzedaży okazało się bezskuteczne z uwagi na brak przesłanek z art. 491 § 1 k.c. Nie można uznać, że pozwany - działając na podstawie art. 491 § 1 k.c. - uprawniony był do odstąpienia od umowy sprzedaży koparki (...). Zgodnie z tym przepisem, jeżeli jedna ze stron dopuszcza się zwłoki w wykonaniu zobowiązania z umowy wzajemnej, druga strona może wyznaczyć jej odpowiedni dodatkowy term...
IX GC 25/12 16 września 2014 Sąd Okręgowy w Gdańsku Magdalena Kiedrowicz-Kopeć

Wyrok z 16 września 2014, sygn. IX GC 25 12

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik zasądzono świadczenie Kwota 500.000 zł · zasądzenie
odszkodowanie

Teza Dostawca może realizować przedmiot umowy z pomocą pracujących dla niego osób trzecich, nie wykonując umowy osobiście jednakże zań jako strona umowy odpowiadająca.

Podstawa prawna
art. 491 kc Skutki zwłoki
...ień i samych zamówień należało potraktować jako zwłokę pozwanego w wykonaniu zobowiązania wynikającego z umowy dostawy ( umowy wzajemnej ) a to oznacza , iż powód uprawniony był w oparciu o treść przepisu art. 491 §1 k.c. do wyznaczenia pozwanemu dodatkowego odpowiedniego terminu do wykonania zobowiązania pod rygorem odstąpienia od umowy. Co też powód uczynił. Najpierw w piśmie z dnia 5 listopada 2010r. wyznaczył pozwanemu termin do wykonania umowy poprzez określenie liczby towarów najbliższej partii dostawy w terminie do dnia 9...
VIII GC 102/13 15 września 2014 Sąd Okręgowy w Szczecinie Agnieszka Woźniak

Wyrok z 15 września 2014, sygn. VIII GC 102 13

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono powództwo Kwota 150 000 zł · oddalona część kary umownej
obowiązki inwestora
Podstawa prawna
art. 491 kc Skutki zwłoki
...budowy miała charakter pozorny. Zaznaczyła, że niewykonanie przez pozwanego dodatkowych obowiązków, związanych z przedstawieniem dokumentów ubezpieczeniowych, dawało podstawę do odstąpienia od umowy zgodnie z art. 491 § 1 k.c. oraz § 8 ust. 1 punkt b) umowy. Podkreśliła, że wysokość kary umownej wynika z § 9 ustępu 2 umowy. W odpowiedzi na pozew z dnia 25 marca 2013 r. pozwany wniósł o oddalenie powództwa oraz zasądzenie od powódki na swoją rzecz kosztów postępowania według norm przepisanych. Nadto wniósł pozew wzajemny w k...
I ACa 264/14 12 września 2014 Sąd Apelacyjny w Warszawie Marzena Konsek-Bitkowska

Wyrok z 12 września 2014, sygn. I ACa 264 14

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację Kwota 109.190 zł · kwota żądania
odszkodowanie
Podstawa prawna
art. 491 kc Skutki zwłoki
...Systemu Informatycznego straciło dla niego w całości znaczenie wobec niewykonania przez pozwanych usług postodbiorowych. Takie twierdzenia strony powodowej rozpatrzyć należało na podstawie art. 477§ 2 k.c. lub w art. 491 § 2 k.c. Art. 477 § 2 k.c. stanowi, że jeżeli wskutek zwłoki dłużnika świadczenie utraciło dla wierzyciela całkowicie lub w przeważającym stopniu znaczenie, wierzyciel może świadczenia nie przyjąć i żądać naprawienia szkody wynikającej z niewykonania zobowiązania. Jak widać przepis ten mógł stanowić dla p...
I ACa 309/14 11 września 2014 Sąd Apelacyjny w Łodzi Tomasz Szabelski

Wyrok z 11 września 2014, sygn. I ACa 309 14

Typ sprawa cywilna Wynik nie uwzględniono wniosku Kwota 159.840 zł · kwota żądania kary umownej
powaga rzeczy osądzonej
Podstawa prawna
art. 491 kc Skutki zwłoki
...nia. Wobec upływu w dniu 30 lipca 2010 roku, wskazanego przez Zamawiającego-pozwanego ostatecznego terminu do wykonania umowy, pismem z dnia 3 sierpnia 2010 roku Zamawiający odstąpił od wykonania umowy na podstawie art. 491 k.c. Następnego dnia po odstąpieniu od umowy przez pozwanego, powód odebrał samochód. Samochód był przechowywany w hali produkcyjnej powodowej firmy, co generowało koszty związane z jego konserwacją. Powód zażądał zwrotu przez pozwanego dokumentacji dotyczącej pojazdu chcąc zbyć go na innym przetargu. Strona pozw...
I ACa 331/14 11 września 2014 Sąd Apelacyjny w Szczecinie Agnieszka Sołtyka

Wyrok z 11 września 2014, sygn. I ACa 331 14

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację Kwota 141.800 zł · kwota żądania
odszkodowanie
Podstawa prawna
art. 491 kc Skutki zwłoki
...wy przedwstępnej) ma charakter umowy wzajemnej, o jakiej mowa w art. 487 § 2 k.c. Jednocześnie za chybiony Sąd uznał więc podniesiony zarzut przedawnienia. Kwestię odstąpienia od umowy wzajemnej regulował zatem art. 491 § 1 k.c. a Sąd uznał, że pozwany nie zawierając w terminie przyrzeczonej umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu i sprzedaży dopuścił się zwłoki w rozumieniu art. 476 k.c. Dla porządku Sąd zauważył, iż także powód nie wykonał w sposób należyty ciążących na nim zobowiązań jeśli chodzi o zapłatę...
II Ca 1392/13 9 września 2014 Sąd Okręgowy w Szczecinie Sławomir Krajewski

Wyrok z 9 września 2014, sygn. II Ca 1392 13

Typ sprawa cywilna Wynik oddalono apelację
Podstawa prawna
art. 491 kc Skutki zwłoki
...ów do uiszczenia kwoty 467.500 zł, na którą składają się zaliczki nr II, III i IV, zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik nr 1 do umowy. Wskazał, iż w przypadku nie dokonania płatności, na podstawie art. 491 § 1 k.c. oraz § 12 zawartej umowy odstąpi od zawartej umowy oraz będzie dochodził naprawienia szkody z wynikłej ze zwłoki. Pozwana spółka nie zwróciła powodom uiszczonej kwoty 30.000 zł, w toku prawy zbyła jednak przedmiotowy lokal innym osobom. W oparciu o tak ustalony stan faktyczny Sąd Rejonowy uznał, iż wytocz...
II Ca 1206/14 4 września 2014 Sąd Okręgowy w Krakowie Agnieszka Cholewa-Kuchta

Wyrok z 4 września 2014, sygn. II Ca 1206 14

Typ ubezpieczenia społeczne / organ rentowy Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację Kwota 43.227,02 zł · kwota żądania
ubezpieczenia społeczne
Podstawa prawna
art. 491 kc Skutki zwłoki
...enie strony powodowej co do kwoty głównej, tj. 39.251,24 zł było uzasadnione i nie budziło żadnych wątpliwości co do zasady i co do wysokości. Wobec czego na w tym zakresie na podstawie art. 720 § 1 i 2 k.c. i art. 491 § 1 k.c. należało je uwzględnić. Odnośnie dochodzonych odsetek argumentował, że co do zasady zostały one ustalone przez strony w umowie i nie przekraczają one obowiązującej od 2006 roku stopy odsetek maksymalnych. Odsetki te były naliczane według stopy odsetek maksymalnych najpierw od dnia 6 grudnia 2012 roku co mie...
I ACa 233/14 4 września 2014 Sąd Apelacyjny w Warszawie Beata Kozłowska

Wyrok z 4 września 2014, sygn. I ACa 233 14

Typ sprawa cywilna Wynik oddalono apelację
oszustwo / art. 286 § 1 k.k.
Podstawa prawna
art. 491 kc Skutki zwłoki
...asadnione. W przedmiotowej sprawie prawo odstąpienia nie zostało zastrzeżone w umowie, a zatem wchodzi w grę jedynie odstąpienie od umowy na podstawie przepisów ustawy. Prawo odstąpienia od umowy przewiduje m.in. art. 491 § 1 k.c. zgodnie, z którym jeżeli jedna ze stron dopuszcza się zwłoki w wykonaniu zobowiązania z umowy wzajemnej, druga strona może wyznaczyć jej odpowiedni dodatkowy termin do wykonania z zagrożeniem, iż w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu będzie uprawniona do odstąpienia od umowy. Może również, b...
I ACa 244/14 3 września 2014 Sąd Apelacyjny w Warszawie Edyta Jefimko

Wyrok z 3 września 2014, sygn. I ACa 244 14

Typ sprawa cywilna gospodarcza, procesowa Wynik oddalono apelację jako bezzasadną
odszkodowanie
Podstawa prawna
art. 491 kc Skutki zwłoki
...X nr 172786 oraz M. Krajewski (w:) System prawa prywatnego, t. 5, s. 741-742; P. Machnikowski (w:) E. Gniewek, Komentarz, 2008, art. 389, nb 6). W konsekwencji, przy zwłoce zobowiązanego nie jest możliwe zastosowanie art. 491 k.c. Skoro nie istniały podstawy prawne do odstąpienia od umowy przedwstępnej, to nie zaistniała także kondykcja causa finita, a więc przypadek nienależnego świadczenia, na który powołuje się apelujący. W tej sytuacji Sąd Apelacyjny musiał dokonać prawidłowej kwalifikacji roszczenia dochodzonego pozwem, na podstaw...
XVI GC 754/10 27 sierpnia 2014 Sąd Okręgowy w Warszawie Renata Iwanowska

Wyrok z 27 sierpnia 2014, sygn. XVI GC 754 10

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik zasądzono świadczenie Kwota 338.771,62 zł · zasądzenie

Teza „Zgodnie z art. 395 § 2 k.c. w razie wykonania prawa odstąpienia umowa uważana jest za niezawartą. To, co strony już świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Za świadczone usługi oraz za korzystanie z rzeczy należy się drugiej stronie odpowiednie wynagrodzeni...

Podstawa prawna
art. 491 kc Skutki zwłoki
...łnionym przez niego w ramach zawartej umowy o roboty budowlane, lecz przed złożeniem przez niego oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Równocześnie zaś zgodnie z utartym orzecznictwem, mającym swoją podstawę w art. 491 § 1 k.c., w przypadku gdy świadczenie jednej ze stron ma charakter ciągły, odstąpienie od umowy ma skutek dopiero od chwili jego dokonania i na przyszłość ( ex nunc). Tym samym więc prawo żądania zwrotu spełnionego świadczenia przez jedną stronę ogranicza się jedynie do tej jego części, której nie objęło spe...
I ACa 890/14 27 sierpnia 2014 Sąd Apelacyjny w Krakowie Barbara Górzanowska

Wyrok z 27 sierpnia 2014, sygn. I ACa 890 14

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację Kwota 819.801,52 zł · kwota żądania
Podstawa prawna
art. 491 kc Skutki zwłoki
...3 p.u.n.). Odstąpienie od umowy wzajemnej przez syndyka jest autonomiczną instytucją prawa upadłościowego, do której nie stosuje się skutków odstąpienia od umowy wzajemnej przez stronę, dokonanego na podstawie art. 491 k.c. (tak SN w postanowieniu z dnia 20 października 2011 r., IV VSK 47 11, LEX nr 1147774). W tej sytuacji, wobec nieskuteczności zgłoszonego rzez pozwanego zarzutu potrącenia, żądanie zgłoszone przez syndyka masy upadłości (...) Spółki Akcyjnej w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w S. Sąd pierwszej instancji uwzg...
VIII GC 28/13 26 sierpnia 2014 Sąd Okręgowy w Szczecinie Leon Miroszewski

Wyrok z 26 sierpnia 2014, sygn. VIII GC 28 13

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono powództwo Kwota 4.534.907,99 zł · kwota żądania
odszkodowanie z OC naprawienie szkody
Podstawa prawna
art. 491 kc Skutki zwłoki
...zez W. N. z uwagi na brak wskazania terminu odstąpienia, sprzecznie z art. 395 § 1 k.c. Podniosła także, że umowa przedwstępna nie jest umową wzajemną toteż nie może być mowy także o uprawnieniu na podstawie art. 491 § 1 k.c. Wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 10 lutego 2011 roku, I ACa 807 10, zmieniającym wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 29 października 2010, I C 789 10, utrzymany został w mocy nakaz zapłaty z dnia 26 kwietnia 2010 roku. Sąd Apelacyjny uznał umowę z dnia 27 marca 2008 roku za umowę developer...
XVI GC 252/14 18 sierpnia 2014 Sąd Okręgowy w Warszawie Tomasz Szanciło

Wyrok z 18 sierpnia 2014, sygn. XVI GC 252 14

Typ sprawa cywilna gospodarcza, procesowa Przedmiot o zapłatę kwoty 119.655,09 zł Wynik oddalono powództwo Kwota 119.655,09 zł · zasądzenie
przywłaszczenie / art. 284 § 2 k.k. art. 676 k.c.

Teza „Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady rzeczy najętej jest niezależna od winy wynajmującego oraz od jego wiedzy o wadach, ma więc charakter obiektywny. Do jej powstania nie jest potrzebne zawiadomienie wynajmującego przez najemcę o wystąpieniu wad. Odpowiedzialność z art. 664 k.c. zależy natomiast od tego, czy wady ogranicza...

Podstawa prawna
art. 491 kc Skutki zwłoki
...źnienia najemcy ze zwrotem wynajmujący ma prawo do czynszu za okres do zwrotu przedmiotu najmu. Zwłoka najemcy prowadzi natomiast do powstania jego odpowiedzialności odszkodowawczej oraz konsekwencji wynikających z art. 491 k.c., z tym że wynajmujący, niebędący właścicielem rzeczy najętej, może domagać się naprawienia szkody wynikłej z nieuwzględnienia przez najemcę obowiązku zwrotu rzeczy wówczas gdy przysługiwało mu uprawnienie do dysponowania rzeczą po zakończeniu najmu (zob. wyroki SN: z dnia 4.08.2005 r., III CK 689 04, Lex n...
XXVI GC 6/14 13 sierpnia 2014 Sąd Okręgowy w Warszawie Karolina Toczyńska

Wyrok z 13 sierpnia 2014, sygn. XXVI GC 6 14

Podstawa prawna
art. 491 kc Skutki zwłoki
...ch nieprzedstawienia przez przeciwnika ustalonego umową przedmiotu najmu do używania skarżącej, tj. wobec niewykonania zobowiązania umownego przez przeciwnika, przy jednoczesnym poszanowaniu przez skarżącą trybu art. 491 § 1 k.c., a w konsekwencji uznaniem, ze roszczenia przeciwnika są pozbawione podstawy umownej i jako takie nie zasługują na ochronę prawną. Takie uznanie byłoby ponadto zgodne z zasadą pacta sunt servanda, podczas gdy zaskarżony wyrok Sądu Polubownego opiera się na uznaniu, dokonanym w następstwie błędnej wykładni...
III Ca 328/14 4 sierpnia 2014 Sąd Okręgowy w Łodzi

Uzasadnienie z 4 sierpnia 2014, sygn. III Ca 328 14

Podstawa prawna
art. 491 kc Skutki zwłoki
...anie i uznanie za ważny weksel uzupełniony dwiema różnymi datami płatności – „23 grudnia 2010 r.” oraz „na każde żądanie”, co w konsekwencji powoduje nieważność zobowiązania wekslowego; - przepisu art. 491 §1 K.c. poprzez jego niezastosowanie i uznanie, że powód uprawniony był do odstąpienia od umowy bez wcześniejszego wezwania pozwanej do rozliczenia otrzymanej kwoty, wyznaczenia w tym celu odpowiedniego terminu, z zagrożeniem, iż w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu powód będzie uprawniony do odstąpienia...
VIII GC 224/11 30 lipca 2014 Sąd Okręgowy w Szczecinie Agnieszka Górska

Wyrok z 30 lipca 2014, sygn. VIII GC 224 11

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę 1.589.961,82 zł Wynik uwzględniono powództwo Kwota 1.589.961,82 zł · kwota roszczenia z pożyczki
Podstawa prawna
art. 491 kc Skutki zwłoki
...w. z art. 656 § 1 k.c. W sytuacji, w której wykonawca pozostaje w zwłoce z wykonaniem prac ewentualną podstawę do wyznaczenia mu terminu do ich ukończenia pod rygorem odstąpienia od umowy stanowić mógłby nadto art. 491 § 1 k.c., zgodnie z którym jeżeli jedna ze stron dopuszcza się zwłoki w wykonaniu zobowiązania z umowy wzajemnej, druga strona może wyznaczyć jej odpowiedni dodatkowy termin do wykonania z zagrożeniem, iż w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu będzie uprawniona do odstąpienia od umowy. Może również bą...
VIII GC 100/13 28 lipca 2014 Sąd Okręgowy w Szczecinie Patrycja Baranowska

Wyrok z 28 lipca 2014, sygn. VIII GC 100 13

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik zasądzono świadczenie - 17.955,61 zł Kwota 210.882 zł · kwota żądania kary umownej
samorząd terytorialny
Podstawa prawna
art. 491 kc Skutki zwłoki
...d uwagę wartość umowy, aby kary umowne uznać za zbyt wygórowane i dążyć do ich zminimalizowania. Na marginesie należy wskazać, że powodowi przysługiwało prawo do odstąpienia od umowy również na podstawie art. 491 k.c., który stanowi, że jeżeli jedna ze stron dopuszcza się zwłoki w wykonaniu zobowiązania z umowy wzajemnej, druga strona może wyznaczyć jej odpowiedni dodatkowy termin do wykonania z zagrożeniem, iż w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu będzie uprawniona do odstąpienia od umowy. Może również bądź...
I ACa 151/14 25 lipca 2014 Sąd Apelacyjny w Warszawie Barbara Trębska

Wyrok z 25 lipca 2014, sygn. I ACa 151 14

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację Kwota 1.461.069,79 zł · kwota żądania
odszkodowanie
Podstawa prawna
art. 491 kc Skutki zwłoki
...ejsze oświadczenie strony pozwanej o odstąpieniu od spornej umowy, jak też obciążenie powódki bezpodstawną karą umowną i potrącenie jej części z roszczeniami wykonawcy. Sąd Okręgowy wskazał, że zgodnie z art. 491 § 1 k.c., oświadczenie powódki o odstąpieniu od umowy zostało poprzedzone wezwaniem do wykonania umowy, jego bezskuteczność uzasadniała tym samym skorzystanie przez powódkę w uprawnienia przewidzianego art. 494 k.c., które obejmuje żądanie naprawienia szkody doznanej z powodu niewykonania umowy przez drugą stroną....