Baza orzeczeń sądowych

...we obowiązki, w wyniku czego cel umowy został osiągnięty. Z tych względów Sąd przyjął, że naliczone kary umowne w powyższym zakresie należy zmiarkować o 80%. Regulacja dotycząca kary umownej zawarta jest w art. 483 k.c. i 484 §1 k.c., Sąd przywołując dyspozycję powyższych przepisów podkreślił, że co do zasady strona pozwana nie kwestionowała samej podstawy nałożenia kar umownych, na jaką powołał się powód, podnosiła jedynie, że zostały one naliczone niesłusznie. Nie ma zatem potrzeby wyjaśniania od strony prawnej w ni...

...ędzie zmiany projektowe dokonywane w trakcie realizacji robót, a także odniósł się do tego, czy strona wykonawcy miała udzielony przez: inwestora front robót do wykonania prac. Sąd Okręgowy odwołując się do art. 483§1 k.c. i art. 484 § 1 k.c. stwierdził, że podziela pogląd wyrażony w uzasadnieniu wyroku Sądu Najwyższego z dnia 8 lipca 2004r., sygn. IV CK 583 03, Lex nr 137571, w razie braku rozszerzenia odpowiedzialności, wina w niewykonaniu zobowiązania jest podstawową przesłanką roszczenia na podstawie art. 483 k.c. Zobowiąza...

...skaną ze sprzedaży pozostałości po przedmiocie leasingu (41820 zł) oraz uzyskane odszkodowanie (47011,11 zł). Dlatego też na podstawie art. 496 k.p.c. oraz art. 709 13 k.c. i art. 709 15 k.c. w zw. z art. 6 k.c., art. 483 k.c., a także łączącej strony umowy leasingu nakaz zapłaty został utrzymany w mocy co do powyższej kwoty (35216,70 zł) wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 3 czerwca 2017 roku do dnia zapłaty, jak w punkcie I wyroku. W pozostałym zakresie (kosztów windykacji w wysokości 1350 zł oraz kosztów ubezpieczenia pozostałoś...

...wykonywania robót (§ 18 ust. 2 lit h), ewentualnie czy podwykonawca opóźnił się o 21 dni w stosunku do terminów określonych w zaakceptowanym przez wykonawcę harmonogramie robót (§ 18 ust. 2 lit l). Zgodnie z art. 483 § 1 k.c. można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna). Natomiast zgodnie z art. 484 § 1 k.c. w razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania kara umowna należy się wi...

...umowy. Roszczenie objęte tym zarzutem wpisuje się w reżim odpowiedzialności odszkodowawczej kontraktowej, stanowiąc zryczałtowaną formę odszkodowania za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie zobowiązania (art. 483 k.c. i 484 k.c.). Zgodnie z art. 471 k.c. za szkodę wynikłą z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania odpowiada dłużnik, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które nie ponosi on odpowiedzialności. Stosownie zaś do treści art. 476 k.c. – dłużnik dopuszcz...

...cy źródło dodatkowego zysku, ukryte przed konsumentem, pozwalającego mu omijać przepisy dotyczące wysokość odsetek maksymalnych oraz niedopuszczalności kary umownej za niespełnienie świadczenia pieniężnego (art. 483 § 1 k.c.). Przenosząc zatem powyższe rozważania na grunt niniejszej sprawy, w ocenie Sądu należy stwierdzić, iż zawarte w umowie stron postanowienia dotyczące opłaty stanowią niedozwolone klauzule umowne, przede wszystkim z uwagi na jej wysokość. Zaznaczyć należy, ze opłata stanowi 100% kwoty udzielonej pożyczki...

...wynika, że karę umowną zastrzeżono nie za jakiekolwiek opóźnienie w zakończeniu wykonywania przedmiotu umowy, ale na wypadek zwłoki, a więc zawinionego opóźnienia po stronie wykonawcy, przy czym stosownie do art. 483 § 1 k.c. kara umowna stanowi umowne zastrzeżenie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego następuje przez zapłatę określonej sumy. Zgodnie z art. 471 k.c. przesłanką uzasadniającą zwolnienie dłużnika od obowiązku naprawienia szkody wynikłej z niewyk...

...k.p.c. Stąd też na mocy § 2 przytoczonego przepisu Sąd wydał postanowienie dowodowe i rozstrzygnął sprawę na posiedzeniu niejawnym. Dochodzoną przez powoda kwotę 2307,58 zł zasądzono na podstawie odpowiednio art. 483 § 1 k.c. oraz 471 k.c. zasądzając odsetki ustawowe za opóźnienie od dnia 4 grudnia 2018 r. to jest od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin płatności ww. kwoty zakreślony w piśmie z 22 listopada 2018 r. O kosztach procesu orzeczono na podstawie art. 98 § 1 i 3 k.p.c. orzekając o obowiązku ich zwrot...

...do istotnych postanowień umownych podawanie statusu przewozu. Sąd Rejonowy w całości akceptuje pogląd zaprezentowany w wyroku Sądu Najwyższego z dnia 19 grudnia 2000 r. w sprawie V CKN 171 00 - przy zastosowaniu art. 483 § 1 k.c. bierze się pod uwagę charakter prawny tych zobowiązań (pieniężne, niepieniężne), które należą do essentialia negotii, a nie obowiązki pochodne (dodatkowe). Powyższe dało podstawę do uznania potrącenia za nieskuteczne. W konsekwencji zasądzeniu podlegała całą dochodzona przez powódkę kwota. Sama jej...

...cji ściany frontowej innemu wykonawcy. Płytki zostały położone. Dotychczas powodowie nie doprowadzili do wykonania okładzin balkonów. Oceniając tak ustalony stan faktyczny Sąd I instancji powództwo wywodzone z art. 483 i n. k.c. oraz § 14 ust. 3 umowy o roboty budowlane z dnia 7 września 2015 r. uznał za uzasadnione, jednakże tylko w części. Sąd Okręgowy wskazał, że rozbieżności pomiędzy stronami zasadzały się na tym, czy powodowie przekazali pozwanemu kompletną dokumentacją projektowo-techniczną, a także, czy pozwany z dosta...

...ekwencji powstałych dla prawidłowości alokowania zdolności przepustowej infrastruktury; 6. naruszenie prawa materialnego, tj. art. 29 ust. li u.t.k. oraz § 9 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia w sprawie warunków w zw. z art. 483 § 1 k.c. oraz w zw. z art. 15-18 i art. 11 w zw. z zał. I do rozporządzenia (WE) nr 1371 2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczącego praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym (dalej: „rozporządzenie 1371 2007”) poprzez ich błędną wykładnię i przyjęcie, że Prezes UTK jes...

...wód naliczył pozwanemu karę umowną zgodnie z podpisaną przez strony umową ochrony z dnia 15 grudnia 2014 r. Sąd zważył, co następuje: Powództwo zasługiwało na uwzględnienie w całości. Zgodnie z przepisem art. 483 k.c. możliwe jest zastrzeżenie umowne, mocą którego naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy. Źródłem wspomnianego zastrzeżenia może być umowa, z tym że nie jest konieczne, aby była to ta czynność prawna, której...

...wnież Sąd Okręgowy w Białymstoku w uzasadnieniu wyroku z dnia 03 listopada 2016 roku, sygn. akt VII GC 367 13). Zakaz konkurencji wolą stron obwarowany został karą umowną (§ 3 ust. 6 umowy). Zgodnie z przepisem art. 483 § 1 k.c., strony mogą zastrzec, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna). W razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania kara umowna należy się w zastrzeżonej wysokości bez względu na...

...dstawowego (niepieniężnego) zobowiązania (...) polegającego na cyklicznym zawieraniu Transakcji Pozasesyjnych i nabywaniu Praw Majątkowych", a więc zawierania umów wykonawczych, co jest w pełni zgodne z wymogami art. 483 k.c. Powód Wzajemny podkreśla też, że „sprzedaż Praw Majątkowych, wraz ze sprzedażą energii, były niemal wyłącznym źródłem przychodów [Powoda Wzajemnego]" i dalej, że „Umowa dawała (Powodowi Wzajemnemu] pewność I stabilność stałych przepływów pieniężnych" (Pismo z 1.09.2018 r., s. 13-14). Odnosząc s...

...ńczeniem robót objętych umową po terminie ustalonym na 15 grudnia 2013 r., tj. za okres od 15 grudnia 2013 r. do 6 lutego 2014 r. (52 dni), gdy podpisano końcowy protokół odbioru. Sąd wyjaśnił, że stosownie do art. 483 § 1 i 2 k.c. można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna). Dłużnik nie może bez zgody wierzyciela zwolnić się z zobowiązania przez zapłatę kary umownej. O wysokości kary umown...

...umowy z przyczyn, za które druga strona nie ponosi odpowiedzialności. Była to więc kara należna od odstępującego, a nie na rzecz odstępującego, co już tylko z tej przyczyny czyni niezasadnym zarzut naruszenia art. 483 § 1 k.c. w zw. z art. § 21 umowy nr (...). Powód w dniu 8 października 2014r. wezwał pozwaną do udzielenia gwarancji (516), jednak gwarancja ta miała dotyczyć zapłaty za roboty zrealizowane na podstawie umowy z dnia 18 grudnia 2013r. nr (...).(k516), a wiec nie dotyczyła ona kwestii robót dodatkowych. Powód przedłuż...

...dotyczące konkretnych uchybień w zakresie sposobu wykonania zobowiązania (co do miejsca, co do jakości, co do czasu itp.). Warunkiem ważności zastrzeżenia kary umownej jest, co wynika wprost z brzmienia przepisu art. 483 § 1 k.c. jej zastrzeżenie wyłącznie na wypadek niewykonania, czy też nienależytego zobowiązania o charakterze niepieniężnym. W razie zastrzeżenia kary umownej i wystąpienia okoliczności jej zapłaty obowiązek ten obciąża dłużnika niezależnie od wykazania szkody wywołanej przyczynami uzasadniającymi jej nalicze...

...zytelności z tytułu kary umownej naliczonej a oparciu o jedno z postanowień zawartych w § 12 ust. 2 umowy, która mogłaby zostać potrącona z wynagrodzenia powódki. W sprawie kary umownej Sąd Okręgowy powołał art. 483 § 1 k.c., Odnosząc się do stanowiska powódki, negującego istnienie po stronie pozwanej wierzytelności z tytułu kary umownej, Sąd Okręgowy stwierdził, że nie ma podstaw do przyjęcia, że opóźnienie powódki w wykonaniu robót wynikało z okoliczności, za które odpowiada pozwana Gmina. W sprawie zarzutu powódki nie...

...ocy art. 647 k.c. zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 145.100 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 17 stycznia 2015 r. do dnia zapłaty, a w pozostałym zakresie oddalił powództwo na podstawie art. 483 § 1 k.c. w zw. z art. 484 § 2 k.c. Poza tym orzekł o kosztach procesu na mocy art. 108 § 1 k.p.c. w zw. z art. 98 § 1 i 3 k.p.c. oraz art. 99 k.p.c. zgodnie z zasadą odpowiedzialności za wynik procesu, mając na uwadze, że pozwany wygrał sprawę w 20 %, a powód – w 80 %. Powyższy wyrok został zaskarżony apelacją p...

...i transportowe na rzecz powoda, zaś to powód dalej zawierał umowy spedycji z innymi podmiotami. Roszczenie powoda było oparte na instytucji kary umownej zastrzeżonej w treści umowy zawartej przez strony. Zgodnie z art. 483 § 1 k.c. można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna). W orzecznictwie wskazuje się, że kara umowna jest dodatkowym zastrzeżeniem umownym, wprowadzanym do umowy w ramach swobody kont...

...sprawie pozwana powoływała się na potrącenie kary umownej, a więc to ona zobowiązana była wykazać, że strony łączyła taka umowa, której elementem było postanowienie o karze umownej, odpowiadające treści art. 483 k.c. Sąd Rejonowy tak właśnie rozłożył ciężar dowodu, a stwierdzenie, że pozwana wskazanego faktu nie udowodniła, może być podstawą zarzutu wadliwej oceny dowodów, ale nie naruszenia art. 6 k.c. Nie są również zasadne zarzuty naruszenia art. 227 k.p.c. w zw. z art. 228 § 2 k.p.c. w zw. z art. 232 k.p.c. Sprowadz...

...i art. 482 k.c., a także łączącej strony umowy, orzeczono jak w punkcie I wyroku. W okolicznościach niniejszej sprawy Sąd nie znalazł natomiast żadnych podstaw do uwzględnienia powództwa wzajemnego. Zgodnie z art. 483 §1 k.c. można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna). Zgodnie natomiast z art. 484 §1 k.c. w razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania kara umowna należy się wier...

...zy tak znikomej ilości faktur nie budzi wątpliwości w świetle zasad doświadczenia życiowego, że pozwana musiała zapoznać się z treścią podpisywanego dokumentu. Podstawę prawną powództwa stanowią przepisy art. 483 kc i art. 484 kc. Zgodnie z treścią art. 483 § 1 kc można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna). Wedle natomiast art. 484 § 1 kc w razie niewykonania lub nienależytego wykonania zo...

...tosownie do §8 ust. 2 ogólnych warunków umowy (OWU) pozwany w piśmie z dnia 21 sierpnia 2015 roku poinformował stronę powodową o zaistnieniu nadzwyczajnej okoliczności (siły wyższej) w postaci suszy. Zgodnie z art. 483 §1 k.c. można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna). Zgodnie natomiast z art. 484 §1 k.c. w razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania kara umowna należy się wier...

...ż co do ustalonych przez siebie kar umownych. Spór sprowadzał się ostatecznie do rozstrzygnięcia, czy kara umowna związana z przekroczeniem terminu w realizacji prac została naliczona zasadnie. Zgodnie z treścią art. 483 § 1 k.c. można zawrzeć w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna). Aby mówić o powstaniu obowiązku świadczenia kary umownej niezbędne jest łączne wystąpienie następujących przesłanek: i...

...świadczeniem życiowym, nie odpowiadające regułom wykładni oświadczeń wiedzy i woli, sprzeczne z naturą stosunku prawnego (umowy ugody) a także nie odpowiadające społeczno-gospodarczemu przeznaczeniu prawa; 2. art. 483 § 1 i art. 484 § 1 k.c. oraz postanowienia umów łączących strony, regulujące odpowiedzialność odszkodowawczą powoda z uwzględnieniem regulacji załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2005 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 197, po...

...310 zł (2.063.100 zł x 10%). Pozwany odesłał korektę (...) bez realizacji. Na podstawie tak ustalonego stanu faktycznego. Sąd Okręgowy uznał, że powództwo, którego materialnoprawną postawę stanowił przepis art. 483 k.c. w związku z § 17 ust. 1 umowy o roboty budowlane z 8 marca 2013 r., zasługiwało na uwzględnienie w całości. Jak wyjaśnił, w § 17 ust. 1 umowy strony ustaliły, że zamawiający (pozwany) zapłaci wykonawcy (powódce) karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od zamawiającego w wysokości 10 % ce...

...nie pozwanego (według ustaleń pojazd został wywieziony w styczniu 2012 r.), skutkowało wydaniem przez ubezpieczyciela decyzji z dnia 14 grudnia 2012 r. o odmowie wypłaty odszkodowania; c) art. 484 § 1 k.c. w zw. z art. 483 § 1 k.c. oraz art. 3 § 2 ust. 1 i 5 oraz art. 7 § 3 ust. 4 OWUL do umowy leasingu łączącej strony, przez jego niezastosowanie jako podstawy do uznania, że na pozwanym ciąży obowiązek zapłaty na rzecz powoda kary umownej za zawiniony brak wykonania obowiązku o charakterze niepieniężnym - zwrotu powierzonego do użytk...

...obowiązek zapłaty kary umownej w związku z odstąpieniem od umowy dotyczył świadczenia pieniężnego czyli opłacania czesnego, podczas gdy z materiału dowodowego takiego wniosku wysnuć nie można; 3. naruszenie art. 483 k.c. w zw. z art. 58 § 1 i § 3 k.c. poprzez uznanie, że dokonano zastrzeżenia kary umownej w związku z niewykonaniem zobowiązania pieniężnego, co stanowiło obejście prawa i z tego względu winno zostać uznane za nieważne jako sprzeczne z ustawą; 4. naruszenie art. 746 k.c. poprzez uznanie, że w przedmiotowej sprawie...

...ement fikcji, która jednak co do zasady nie ma zastosowania do postanowień zabezpieczających lub upraszczających wyrównanie szkody w znaczeniu bardziej potocznym niż w art. 361 § 2 k.c. (a zatem w przypadku m.in. art. 483 k.c.; patrz: wyrok SN z 2 października 2007 r. II CNP 101 07). Wysokość kary umownej, do której powód nabył prawo, wynosiła, zgodnie z § 6 ust. 3 kontraktu, 30% wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1, a zatem 44.310 zł. Nie spełniły się ustawowe przesłanki do jej miarkowania. Po pierwsze, zobowiązanie pozwanego, k...