Orzecznictwo

Baza orzeczeń sądowych

Przeglądaj tezy, sygnatury, sądy i podstawy prawne w czytelnej formie.

3 088 pasujących orzeczeń
Sąd
Aktywne filtry
Podstawa: art. 483 kc Wyczyść wszystko
Wyniki wyszukiwania

Znalezione orzeczenia

3 088 wyników
Sortowanie
Najnowsze Najstarsze
VI ACa 1583/17 17 grudnia 2019 Sąd Apelacyjny w Warszawie Agata Zając

Wyrok z 17 grudnia 2019, sygn. VI ACa 1583 17

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację Kwota 309 135,60 zł · zasądzenie

Teza Oświadczenie o potrąceniu może wywrzeć skutek dopiero z chwilą dojścia do adresata, ocenianą zgodnie z art. 61 k.c., zaś pozwaną zgodnie z art. 6 k.c. obciążał ciężar wykazania wszystkich przesłanek skuteczności złożonego oświadczenia, zatem negatywne skutki braku wykazania, że złożone przez pozwaną oświadczenie o potrąceniu dot...

Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...wezwaniu do zapłaty kary umownej nie wskazał okresu za jaki zostały naliczone kary umowne, a rzeczą sądu nie jest ustalanie tych danych, a jedynie sprawdzanie, czy kary za wskazany okres są należne; 3. naruszenia art. 483 § 1 k.c. w zw. z art. 58 § 1 k.c. poprzez przyjęcie, że zapis § 8 ust. 2.1.1 umowy stanowi ważną podstawę do naliczania kar umownych, pomimo że jego brzmienie jest sprzeczne z bezwzględnie obowiązującym przepisem, iż kara umowna stanowi określoną sumę, zaś postanowienia umowy nie określały końcowego terminu na...
I ACa 514/19 17 grudnia 2019 Sąd Apelacyjny w Gdańsku Małgorzata Zwierzyńska

Wyrok z 17 grudnia 2019, sygn. I ACa 514 19

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację
Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...powiedzialności powiernika. Nie jest w niej wykluczone zamieszczenie postanowień o karze umownej, którą można zastrzec na przypadek niewykonania lub nienależytego wykonania każdego zobowiązania niepieniężnego (art. 483 k.c.). Za niezasadne należy uznać zarzuty podniesione w apelacji przez powódkę tj. naruszenie art. 471 k.c. oraz 484 § 1 k.c. w zw. z art. 65 k.c., a także naruszenie prawa procesowego tj. art. 233 § 1 k.p.c. Mając na uwadze wcześniej poczynione uwagi należy skonstatować, iż niewątpliwie na mocy zawartej pomiędzy st...
I ACa 1167/17 17 grudnia 2019 Sąd Apelacyjny w Poznaniu Marek Górecki

Wyrok z 17 grudnia 2019, sygn. I ACa 1167 17

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik zmieniono orzeczenie Kwota 1.974.753 zł · zasądzenie

Teza 1."przepisy procedury cywilnej nie wskazują wprost sposobu postępowania z wnioskiem o wyłączenie sędziego, który jest niedopuszczalny z uwagi na to, że stanowi nadużycie prawa procesowego w rozumieniu przepisu art. 4(1) kpc. W drodze analogii musi zatem w takim przypadku znaleźć zastosowanie przepis art. 53 (1) par. 2 zd. 1 kc,...

Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...się do czynienia ustaleń w z odpowiednimi branżami, gestorami sieci itp. Jako obciążające inwestora wskazał on także zaniedbanie ze strony powoda jako inwestora unieważnienia dotychczasowego (...) u. Zgodnie z art. 483 k.c. można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy ( kara umowna). Kara umowna zastępuje jedynie odszkodowanie z art.471 k.c., przy niezmienności przesłanek warunkujących jej powstanie. Zastrzeżen...
I C 374/17 16 grudnia 2019 Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi Kinga Grzegorczyk

Wyrok z 16 grudnia 2019, sygn. I C 374 17

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę 29825,86 złotych Wynik zasądzono świadczenie Kwota 29825,86 zł · zasądzenie
Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...określonych z Ogólnych warunkach umów. Czyli nie była to decyzja obligatoryjna, a jedynie uznaniowa. Ponadto Fundusz był uprawniony do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej. Zgodnie z art. 483 § 1 k.c. strony mogą zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania kara umowna należy się wierzycielowi w zastrzeżonej na ten wypadek wyso...
I AGa 30/19 13 grudnia 2019 Sąd Apelacyjny w Krakowie Marek Boniecki

Wyrok z 13 grudnia 2019, sygn. I AGa 30 19

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację Kwota 516.113,80 zł · zasądzenie
Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...ji dokonanie oceny mocy i wiarygodności dowodów w sposób dowolny, z przekroczeniem granic swobodnej oceny dowodów, wbrew zasadom prawidłowego rozumowania oraz wbrew wskazaniom wiedzy i doświadczenia życiowego; 2) art. 483 §1 k.c. poprzez jego niezastosowanie w ustalonym stanie faktycznym, pomimo braku realizacji postanowień umownych przez powódkę; 3) art. 65 §2 k.c. poprzez jego błędne zastosowanie, polegające na nieustaleniu celu zawartej umowy i zamiaru stron. W odpowiedzi na apelację powódka wniosła o jej oddalenie i zasądzenie kosz...
VIII GC 476/19 11 grudnia 2019 Sąd Rejonowy w Bydgoszczy Asesor Przemysław Kociński

Wyrok z 11 grudnia 2019, sygn. VIII GC 476 19

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono powództwo Kwota 9.298,80 zł · kwota żądania
odszkodowanie
Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...zej oceny, która wykluczała odpowiedzialność pozwanego, należało jedynie dla porządku odnieść się do kwestii kary umownej i podstaw do jej nałożenia, która to również stanowiła przedmiot sporu. Zgodnie z art. 483 § 1 k.c. strony mogą zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania kara umowna należy się wierzycielowi w zastrzeżonej na ten wypadek wyso...
VIII GC 4589/17 9 grudnia 2019 Sąd Rejonowy w Bydgoszczy Asesor Przemysław Kociński

Wyrok z 9 grudnia 2019, sygn. VIII GC 4589 17

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik zasądzono świadczenie - 20.272,82 zł Kwota 20.272,82 zł · zasądzenie
Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...ny do zapłaty wynajmującemu kary umownej odpowiadającej sumie czynszu najmu ustalonego zgodnie z niniejszą umową za cały pozostały okres do powyżej oznaczonej daty. Pozwany zarzucał, iż powyższy zapis narusza art. 483 k.c., gdyż de facto przewiduje karę umowną za niewykonanie zobowiązania pieniężnego w postaci niepłacenia czynszu. Strona przeciwna argumentowała, iż powyższa została nałożona z tytułu naruszenia zobowiązania polegającego na trwaniu w umowie do pewnego minimalnego czasu, określonego przez strony. Rozważając pow...
III C 1454/15 6 grudnia 2019 Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie Asesor Alicja Przybylska

Wyrok z 6 grudnia 2019, sygn. III C 1454 15

Typ sprawa cywilna Wynik oddalono powództwo Kwota 50.428,63 zł · kwota żądania
odszkodowanie
Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...ody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi. Na podstawie art. 483 § 1 k.c. można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna). W myśl art. 484 k.c. w razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania kara umowna należy się wierzycielowi w zas...
VI GC 2290/18 6 grudnia 2019 Sąd Rejonowy w Gdyni Justyna Supińska

Wyrok z 6 grudnia 2019, sygn. VI GC 2290 18

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik zasądzono świadczenie Kwota 20 000 zł · kwota żądania
Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...w razie zwłoki z wykonaniem robót budowlanych określonych w § 1 ust. 1 umowy, wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% ustalonego wynagrodzenia umownego, za każdy dzień zwłoki. Zgodnie z art. 483 § 1 k.c. można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna). Odnosząc się do pojęcia szkody, to w tym zakresie Sąd Najwyższy w składzie siedmiu sędziów rozstrzygnął istniejące wąt...
I AGa 77/19 4 grudnia 2019 Sąd Apelacyjny w Szczecinie Artur Kowalewski

Wyrok z 4 grudnia 2019, sygn. I AGa 77 19

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację Kwota 83.000 zł · kwota żądania kary umownej
Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...(...), zdecydowała się z grupą kolegów podjąć pracę w konkurencyjnym przedsiębiorstwie, następnie wyjechała do Irlandii. W takich uwarunkowaniach faktycznych Sąd Okręgowy uznał powództwo, oparte na treści art. 483 § 1 k.c. i art. 484 § 1 k.c., za bezzasadne, uznając za skuteczny pierwszoplanowy zarzut pozwanego niezawarcia umowy, z której powódka wywodziła dochodzone pozwem roszczenie. Sam tryb zawierania umowy był między stronami niesporny. Powódka przyznała, że M. B. nie była jej pełnomocnikiem, nie miała umocowania do skł...
I ACa 451/19 4 grudnia 2019 Sąd Apelacyjny w Białymstoku Beata Wojtasiak

Wyrok SA w Białymstoku z 4 grudnia 2019 r. w sprawie o zapłatę.

Typ sprawa nieprocesowa Wynik oddalono apelację Kwota 209.433,79 zł · zasądzenie
odszkodowanie

Teza Instytucja miarkowania kary umownej należąc do tzw. praw sędziowskich pozostawia zatem sądowi wybór kryteriów na podstawie których wysokość kary umownej zostanie poddana kontroli. W przypadkach tak dużej, jak w niniejszym przypadku, dysproporcji między wysokością dochodzonej kary umownej a interesem wierzyciela chronionym za pom...

Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...18.00 jedynie 6 dni). W rezu acie Sąd uznał, że pozwani zawinili powstanie opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy, jak i w usuwaniu usterek, co uprawniało powoda do obciążenia ich karami umownymi na podstawie art. 483 § 1 k.c., jednak wysokość (łącznie 870.330,78 zł) ocenił jako rażąco zawyżoną i dokonał jej miarkowania na podstawie art. 484 § 2 k.c. Zakwestionował tez zasadność ustanowienia kar za opóźnienie w usuwaniu usterek wg stawki wyższej niż opóźnienie w wykonaniu umowy. Jako zasadę miarkowania przyjął kary wed...
I C 1031/19 3 grudnia 2019 Sąd Rejonowy w Gdyni Tadeusz Kotuk

Wyrok z 3 grudnia 2019, sygn. I C 1031 19

Typ sprawa pracownicza - stosunek pracy / wynagrodzenie Przedmiot o zapłatę Wynik zasądzono świadczenie Kwota 26.717,64 zł · zasądzenie

Teza nie

Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...ą oparte na treści umowy stron i mieszczą się w granicach swobody umów (art. 353 1 k.c.). Nie są to roszczenia odszkodowawcze z kontraktu w sensie ścisłym (art. 471 k.c.) ani kara umowna w rozumieniu kodeksowym (art. 483-484 k.c.), choć posiadają cechy w pewnym stopniu upodobniające do obu tych instytucji. Po pierwsze – nie jest tu wymagane ścisłe wykazanie szkody (podobnie jak w przypadku kary umownej), gdyż roszczenie to odwołuje się do zryczałtowanego ujęcia zmniejszonej wydajności pracowników szkolących. Z drugiej strony, zmnie...
XXV C 1827/17 29 listopada 2019 Sąd Okręgowy w Warszawie Michał Jakubowski

Wyrok z 29 listopada 2019, sygn. XXV C 1827 17

Typ sprawa cywilna Wynik zasądzono świadczenie Kwota 10 817,00 zł · kwota żądania
Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...ia przez dłużnika i odszkodowanie (kara umowna) kompensuje wszystkie negatywne dla wierzyciela konsekwencje wynikające ze stanu naruszenia zobowiązania. Artykuł. 484 § 2 k.c., statuuje wyjątek od sformułowanej w art. 483 § 1 k.c. zasady, że w razie wyrządzenia wierzycielowi szkody przysługuje mu kara umowna w zastrzeżonej wysokości, bez względu na wysokość tej szkody. Stanowi mianowicie, że jeżeli zobowiązanie zostało w znacznej części wykonane, dłużnik może żądać zmniejszenia kary umownej oraz że to samo dotyczy wypadku, gd...
VI Pa 47/19 29 listopada 2019 Sąd Okręgowy w Płocku Hanna Parzybut-Dan

Wyrok z 29 listopada 2019, sygn. VI Pa 47 19

Typ ubezpieczenia społeczne / organ rentowy Przedmiot o odszkodowanie w związku z nie zawarciem umowy przyrzeczonej Wynik oddalono apelację
ubezpieczenia społeczne
odszkodowanie

Teza Dochodzenie zapłaty kary umownej przez przyszłego pracodawcę od pracownika, która została zastrzeżona w przedwstępnej umowie o pracę jest sprzeczne z art. 65 Konstytucji RP oraz z art. 10 Kodeksu pracy.

Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...mowy, w ocenie Sądu wyłącza możliwość domagania się przez powoda od pozwanej zastrzeżonej kary umownej na podstawie § 4 umowy przedwstępnej. W tym miejscu wskazać jednak należy, iż instytucja kary umownej z art. 483 k.c. ma ściśle cywilistyczny charakter i zasadniczo nie zachodzi możliwość jej zastosowania na podstawie art. 300 k.p. w stosunkach pracy. Prawo pracy przewiduje, odrębny od prawa cywilnego, własny system odpowiedzialności materialnej pracowników, w tym odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną pracodawcy i za mienie po...
X GC 119/16 27 listopada 2019 Sąd Okręgowy w Łodzi

Zarządzenie z 27 listopada 2019, sygn. X GC 119 16

Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...ikcie. Sąd Okręgowy zważył, co następuje: Powództwo okazało się bezzasadne. Odnosząc się do najważniejszych dla rozstrzygnięcia kwestii należy podnieść, że: Instytucja kary umownej uregulowana została w art. 483 § 1 k.c. Zgodnie z treścią przytoczonego artykułu można zawrzeć w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna). Zaś w razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania przez dłużnika,...
I AGa 80/19 27 listopada 2019 Sąd Apelacyjny w Białymstoku Bogusław Suter

Wyrok z 27 listopada 2019, sygn. I AGa 80 19

Typ sprawa cywilna Wynik zasądzono świadczenie Kwota 427 424 zł · kwota żądania
Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...zaskarżył powyższy wyrok w części oddalającej powództwo w zakresie kwoty 150.000,00 zł oraz w zakresie pkt 2. Zaskarżonemu orzeczeniu zarzucił: I. naruszenie norm prawa materialnego: 1. art. 353 1 k.c. w zw. z art. 483 § 1 k.c. w zw. z art. 58 § 3 k.c., poprzez ich błędną wykładnię polegającą na stwierdzeniu, że strony w umowie o roboty budowlane skutecznie zastrzegły obowiązek zapłaty przez powoda (Wykonawcę) kar umownych z tytułu opóźnienia w wykonaniu zobowiązania, w sytuacji kiedy wyżej wskazany zapis był sprzeczny z nor...
VII Ga 296/19 22 listopada 2019 Sąd Okręgowy w Białymstoku Alicja Dubij

Wyrok z 22 listopada 2019, sygn. VII Ga 296 19

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację Kwota 30.000 zł · zasądzenie
Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...kającego z przedmiotowej umowy. W tak ustalonym stanie faktycznym Sąd Rejonowy doszedł do przekonania o bezzasadności zarówno powództwa głównego, jak i wzajemnego. Dokonując subsumpcji przepisów art. 647 k.c., art. 483 § 1 k.c., art. 484 § 1 k.c., art. 476 k.c., oraz w oparciu o ustalenia umowne stron, Sąd ten wskazał, że po pierwsze powód nie dostarczył pozwanemu pisemnej gwarancji, z uwagi na brak sporządzenia protokołu końcowego. Jednakże, Sąd wskazał że dostarczenie tejże pisemnej gwarancji nie zostało uzależnione od podpis...
IX GC 1305/17 20 listopada 2019 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie Aleksandra Zielińska-Ośko

Uzasadnienie z 20 listopada 2019, sygn. IX GC 1305 17

Teza Przepis 492 1 k.c. nawiązuje do odstąpienia od umowy, o którym mowa w art. 491 i 492 k.c., w przeciwieństwie jednak do nich umożliwia on odstąpienie od umowy , gdy do jej naruszenia jeszcze nie doszło, jest zatem swoistego rodzaju środkiem ochrony wierzyciela przed spodziewanym naruszeniem zobowiązania.

Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...warunki prawne, powodujące, że nadawałaby się do umorzenia wskutek potrącenia z wierzytelnością powoda z tytułu należności objętych żądaniem pozwu. Podstawą dopuszczalności zastrzeżenia kary umownej jest art. 483 § 1 k.c., w myśl którego można w umowie zastrzec, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna). W razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania kara umowna należy się wierzycielowi w zastrze...
VII AGa 38/19 19 listopada 2019 Sąd Apelacyjny w Warszawie Maciej Dobrzyński

Wyrok z 19 listopada 2019, sygn. VII AGa 38 19

Typ sprawa nieprocesowa Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację Kwota 105 063,78 zł · kwota żądania
odszkodowanie
Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...oda w wysokości 50% wartości zapłaconego na rzecz podwykonawców wynagrodzenia, z wierzytelności pozwanego z tytułu kary umownej, nie wywołało skutków prawnych. Sąd I instancji wskazał również, że zgodnie z art. 483 § 1 k.c. można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna). Z art. 483 § 1 k.c., zawierającego legalną definicję kary umownej wynika, że stanowi ona zastrzeżenie, wedle którego napraw...
XI GC 788/19 15 listopada 2019 Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie Dariusz Plewczyński

Wyrok z 15 listopada 2019, sygn. XI GC 788 19

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono powództwo Kwota 22 140,23 zł · kwota żądania kary umownej
Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...ednak należy, że to niewywiązywanie miało polegać na braku wpłaty kaucji, a więc naliczenie kary umownej nieodłącznie wiąże się z brakiem realizacji zobowiązania pieniężnego, co sprzeczne jest z treścią art. 483 §1 k.c. Po czwarte powód próbuje zmieniać podstawę powództwa (k.143) i zamiast kary umownej dochodzić odszkodowania w trybie art. 471 k.c. W ocenie Sądu jest to zupełnie odmienna podstawa od żądania kary umownej, w której zbieżna jest tylko kwota. W uzupełnieniu dodać należy, że również ona jest bezzasadna, gdy...
VIII C 2206/18 12 listopada 2019 Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi Tomasz Kalsztein

Wyrok z 12 listopada 2019, sygn. VIII C 2206 18

Typ sprawa cywilna Wynik oddalono powództwo Kwota 4.225 zł · kwota żądania
Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...ykonania przez pozwanego zobowiązania o charakterze pieniężnym polegającego na uregulowaniu zobowiązania w wysokości i w terminach wskazanych w załączniku do porozumienia. Takie zastrzeżenie kary umowny, z mocy art. 483 § 1 k.c. uznać należy za niedopuszczalne, a w konsekwencji nieważne (art. 58 § 1 k.c.). W ocenie Sądu powód był uprawniony wyłącznie do dochodzenia kary umownej wynikającej z braku zwrotu sprzętu w dacie po złożeniu wypowiedzenia z dnia 5 lipca 2017 roku, co jednak nie było objęte przedmiotowym powództwem. Mając...
X Ga 661/18 8 listopada 2019 Sąd Okręgowy w Gliwicach Leszek Guza

Wyrok z 8 listopada 2019, sygn. X Ga 661 18

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację
Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...h nałożenie kary umownej jest niedopuszczalne. Analiza postanowień regulaminu i warunków promocyjnych umów wiążących pozwanego, wskazuje, że przewidziana w notach kara stanowiła rodzaj kary umownejw rozumieniu art. 483 k.c., albowiem mechanizm działania tych instytucji jest tożsamy. W tej sytuacji interpretacja oraz ich stosowanie musiała być wykonana przez pryzmat przepisu art. 483 k.c. Zgodnie z § 1 wskazanego przepisu można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania nie...
I C 1523/18 7 listopada 2019 Sąd Rejonowy w Giżycku Janusz Supiński

Wyrok z 7 listopada 2019, sygn. I C 1523 18

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono powództwo Kwota 1.249,71 zł · kwota żądania
Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...Sąd stwierdził jednodniowe opóźnienie pozwanego w dostarczeniu towarów zamówionych przez powoda, co – uwzględniając zasady naliczania kary umownej za zwłokę w wykonaniu dostawy – doprowadziło w oparciu o art. 483 kc do sformułowania treści pkt I sentencji wyroku. O odsetkach Sąd orzekł po myśli art. 455 kc i art. 481 § 1i 2 kc przy dostrzeżeniu treści żądania powoda w zakresie wysokości odsetek (odsetki ustawowe) i terminu rozpoczęcia ich biegu (15 dni od doręczenia noty obciążeniowej). Będąc przy zasadach naliczania kary...
VI GC 634/19 6 listopada 2019 Sąd Rejonowy w Gdyni Justyna Supińska

Wyrok z 6 listopada 2019, sygn. VI GC 634 19

Typ sprawa cywilna - zapłata należności przewozowej Przedmiot o zapłatę Wynik zasądzono świadczenie Kwota 3 738,55 zł · kwota żądania
Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...liwie jednak została uwzględniona przez powoda, który przyjął średnią wartość tego wskaźnika (k. 42 akt). Nadto wskazać należy, że przedmiotowa opłata dobowa nie miała charakteru kary umownej w rozumieniu art. 483 k.c. Z treści tego przepisu wynika bowiem, że kara umowna musi mieć postać określonej sumy. Nie oznacza to jednak, że zastrzegając ją należy ustalić jednocześnie jej wysokość. Przyjmuje się, że określenie kary umownej może nastąpić przez wskazanie kryteriów pozwalających na ustalenie sumy, jaką dłużnik zob...
III C 1991/18 6 listopada 2019 Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie

Wyrok z 6 listopada 2019, sygn. III C 1991 18

Typ sprawa nieprocesowa Przedmiot o zapłatę Wynik zasądzono świadczenie Kwota 119.017,53 zł · kwota żądania
odszkodowanie
Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...podstawie których Sąd również ustalił stan faktyczny sprawy. Sąd zważył co następuje. Powództwo zasługiwało na uwzględnienie w całości. Przepisy jakie miały w tej sprawie zastosowanie to przede wszystkim art. 483 k.c. i 484 k.c., art. 3851 k.c. Kwestia legitymacji procesowej powoda, jak i pozwanego nie budziła wątpliwości Sądu. Bezsporne było również zawarcie 9 lutego 2017 r. pomiędzy stronami umowy deweloperskiej oraz przedwstępnej sprzedaży lokalu mieszkalnego przy ul. (...) w W., a także umowy ustanawiającej i przenoszącej...
I C 732/19 5 listopada 2019 Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie Hanna Woźniak

Wyrok z 5 listopada 2019, sygn. I C 732 19

Typ sprawa cywilna Wynik oddalono powództwo Kwota 1.169,72 zł · kwota żądania

Teza Pieniężny charakter zobowiązania stoi na przeszkodzie skutecznemu zastrzeżeniu kary umownej na wypadek jego niewykonania.

Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...nacza to, iż obowiązek zapłaty kary umownej może być powiązany wyłącznie z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązania niepieniężnego. Jak słusznie podnosi się w orzecznictwie, przy zastosowaniu art. 483 § 1 k.c. należy brać pod uwagę charakter prawny tych zobowiązań (pieniężne, niepieniężne), które należą do essentialia negotii, a nie obowiązki pochodne (dodatkowe). Na gruncie przedmiotowej umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, podstawowym, obowiązkiem pozwanego, jako abonenta było dokonywanie 24 zasil...
I C 286/17 31 października 2019 Sąd Okręgowy w Suwałkach Małgorzata Szostak-Szydłowska

Wyrok z 31 października 2019, sygn. I C 286 17

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono powództwo Kwota 70.817,95 zł · zasądzenie
Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...ysokości 5.000,- zł. Pozwana dochodzone wierzytelności wyliczyła zatem jako kwotę 70.153,10 zł, tj. 10% wartości wynagrodzenia wykonawcy określonego na kwote 701.531,07 zł brutto i kwotę 5.000,- zł. Zgodnie z art. 483 § 1 k.c., można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna). Najistotniejszą funkcję, jaką pełni kara umowna, jest jednak funkcja kompensacyjna. Kara umowna jest surogatem odszkodowania...
XII C 238/17 31 października 2019 Sąd Okręgowy w Poznaniu Anna Łosik

Wyrok z 31 października 2019, sygn. XII C 238 17

Typ sprawa cywilna Przedmiot o złożenie oświadczenia woli Wynik zasądzono świadczenie - 14 390,68 zł Kwota 14 390,68 zł · zasądzenie
Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...żby nie poniósł żadnej szkody, aczkolwiek tak postąpił w zbliżonej sytuacji prawnej w odniesieniu do roszczenia odsetkowego za opóźnienie (art. 481§1 kc); po drugie, z legalnej definicji kary umownej zawartej w art. 483§1 kc wynika, że celem tej kary jest „naprawienie szkody”, z tego tez powodu ujmuje się karę umowną jako surogację odszkodowania; po trzecie wreszcie, zamieszczony w art. 484 §1 zdanie pierwsze zwrot „poniesionej szkody” wskazuje na powiązanie kary umownej ze szkodą wierzyciela, a z zestawienia art. 483 §1 kc z...
I AGa 70/19 31 października 2019 Sąd Apelacyjny w Szczecinie Dorota Gamrat-Kubeczak

Wyrok z 31 października 2019, sygn. I AGa 70 19

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację Kwota 25.363,04 zł · zasądzenie
odszkodowanie
Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...spór w 56% i jedynie 44% wynagrodzenia tegoż pełnomocnika winno być zasądzone od powoda, tj. kwota 2.376,00 zł. Zarzucił też naruszenie prawa materialnego, tj.: 1) naruszenie przepisu art. 65 §1 i 2 kc w zw. z art. 483 §1 kc w zw. z art. 5 ustawy o podatku od towarów i usług, poprzez ich błędne zastosowanie i uznanie, że strony w umowie nie zastrzegły dla ustalenia wysokości kary umownej odwołania do oznaczonego w umowie czynszu najmu, który - zgodnie z §4 ust. 1 umowy - został określony jako kwota 1.437,80 zł plus 22% VAT. Wskazu...
I AGa 10/19 31 października 2019 Sąd Apelacyjny w Łodzi Wiesława Kuberska

Wyrok z 31 października 2019, sygn. I AGa 10 19

Typ sprawa nieprocesowa Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację
Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...umownej zawiera również żądanie zmniejszenia tej kary (vide wyroki SN z: 14 lipca 1976 r. I CR 221 76, OSNC 1977, z. 4, poz. 76; 16 lipca 1998 r. I CKN 802 97, OSNC 1999, z. 2, poz. 32). Odwołując się do treści art. 483 § 1 k.c. i art. 484 k.c.) Sąd Okręgowy podniósł, że w orzecznictwie dominuje pogląd, że zastrzeżenie kary umownej powoduje modyfikację reguł odpowiedzialności kontraktowej w tym sensie, że wierzyciel wykazać powinien jedynie sam fakt zastrzeżenia kary umownej i niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania...