Orzecznictwo

Baza orzeczeń sądowych

Przeglądaj tezy, sygnatury, sądy i podstawy prawne w czytelnej formie.

3 070 pasujących orzeczeń

Aktywne filtry

Wyniki wyszukiwania

Znalezione orzeczenia

3 070 wyników

Sortowanie

Najnowsze Najstarsze

VIII GC 819/21 22 października 2021 Sąd Rejonowy w Bydgoszczy Tadeusz Górka

Wyrok z 22 października 2021, sygn. VIII GC 819 21

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik zasądzono świadczenie - 3 588,34 zł Kwota 3 588,34 zł · zasądzenie

Podstawa prawna

art. 483 kc Kara umowna

...u robót (k.39). Spór w zasadzie sprowadzał się do ustalenia czy w sprawie doszło do opóźnieniu w wykonaniu prac budowalnych, ewentualnie w jakim zakresie opóźnienie można było uznać za uzasadnione. Zgodnie z art. 483 § 1 k.c. strony mogą zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania kara umowna należy się wierzycielowi w zastrzeżonej na ten wypadek wyso...

Czytaj orzeczenie

I AGa 192/20 21 października 2021 Sąd Apelacyjny w Poznaniu Mariola Głowacka

Wyrok z 21 października 2021, sygn. I AGa 192 20

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik zasądzono świadczenie - 4.050 zł

odszkodowanie

Podstawa prawna

art. 483 kc Kara umowna

...czenia kary umownej. Wyjątkiem jest sytuacja w której przed wygaśnięciem zobowiązania doszło do naruszenia przez dłużnika obowiązku obligacyjnego za którego naruszenie zastrzeżona była kara umowna. Zgodnie z art. 483 § 2 k.c. dłużnik nie może bez zgody wierzyciela zwolnić się z zobowiązania przez zapłatę kary umownej. Przepis ten ma jednak charakter dyspozytywny. Dłużnik może więc umówić się z wierzycielem, że zapłata kary umownej prowadzić będzie do wygaśnięcia całości lub części zobowiązania po jego stronie. W zal...

Czytaj orzeczenie

IV Ca 1515/21 19 października 2021 Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie Adam Jaworski

Wyrok z 19 października 2021, sygn. IV Ca 1515 21

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację Kwota 10.000 zł · kwota żądania

odszkodowanie z OC wynagrodzenie za roboty budowlane odsetki za opóźnienie

Podstawa prawna

art. 483 kc Kara umowna

...tórej wykonanie nie leżało w gestii pozwanego dewelopera, jak również w związku z bezzasadnym ustanowieniem tytułu zabezpieczenia zakazującego pozwanemu zbywania lokali na przedmiotowej inwestycji; 5. naruszenie art. 483 § 1 k.c. i art. 484 § 1 k.c. przez zasądzenie od pozwanego na rzecz powodów kary umownej pomimo, że deweloperowi nie można postawić zarzutu niewłaściwego wykonania zobowiązania, dodatkowo – w razie niepodzielenia tych zarzutów przez Sąd Okręgowy – strona pozwana zarzuciła: 6. naruszenie art. 484 § 2 k.c. przez...

Czytaj orzeczenie

I C 570/19 19 października 2021 Sąd Okręgowy w Olsztynie

Wyrok z 19 października 2021, sygn. I C 570 19

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik zasądzono świadczenie - 65.349 zł

wynagrodzenie za roboty budowlane wynagrodzenie za usługi wynagrodzenie za pracę

rękojmia odszkodowanie

Podstawa prawna

art. 483 kc Kara umowna

...do dnia 22.12.2017 r. Pozwana nie naliczyła kary umownej w pozostałym zakresie, pomimo że miała ku temu podstawy i powodowie mieli tego świadomość. Podstawę do zastrzeżenia kary umownej w umowie stanowi przepis art. 483 k.c. Obowiązujące przepisy nie ograniczają wysokości kary umownej i jej wysokość zależy jedynie od woli stron wyrażonej w treści zawartej umowy. Nie znajduje uzasadnienie twierdzenie powodów, dotyczące łączenia obowiązku zapłacenia kary umownej z przesłanką powstania szkody i nie można uzależniać wysokości ka...

Czytaj orzeczenie

I C 108/21 19 października 2021 Sąd Rejonowy w Zambrowie Jarosław Dłużniewski

Uzasadnienie z 19 października 2021, sygn. I C 108 21

Podstawa prawna

art. 483 kc Kara umowna

...czkobiorcą będącym konsumentem istnieje szereg przepisów przewidujących ochronę konsumenta takich jak przepisy o odsetkach maksymalnych (359 k.c.), o klauzulach abuzywnych ((...) § 1 k.c. i nast.), karze umownej (art. 483 § 1 k.c.) czy pozaodsetkowych kosztach kredytu (art. 36a ustawy o kredycie konsumenckim). Skoro zobowiązanie wekslowe związane jest z łączącą strony umową pożyczki, której postanowienia podlegają kontroli w aspekcie przepisów przewidujących ochronę konsumenta to zdaniem Sądu, wobec nie przedstawienia przez powoda w...

Czytaj orzeczenie

I C 564/18 12 października 2021 Sąd Okręgowy w Gliwicach Barbara Przybylska

Wyrok z 12 października 2021, sygn. I C 564 18

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik zasądzono świadczenie

odsetki za opóźnienie kary umowne

rękojmia

Podstawa prawna

art. 483 kc Kara umowna

...pertyzy, której zlecenie było wymuszone kwestionowaniem przez pozwaną wad wykonawczych i pozostawało w ścisłym związku z tymi wadami. (art. 471 kc). Zasadne było także żądanie w zakresie kar umownych. W myśl art. 483 § 1 kc można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna). W razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania kara umowna należy się wierzycielowi w zastrzeżonej na ten wypade...

Czytaj orzeczenie

XVI GC 83/21 7 października 2021 Sąd Okręgowy w Warszawie Jan Wawrowski

Wyrok z 7 października 2021, sygn. XVI GC 83 21

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono powództwo Kwota 26.923.644,16 zł · kwota żądania

wynagrodzenie za roboty budowlane wynagrodzenie za usługi odsetki za opóźnienie

rękojmia odszkodowanie

Podstawa prawna

art. 483 kc Kara umowna

Powiązane z wybraną podstawą prawną.

Czytaj orzeczenie

I C 393/21 5 października 2021 Sąd Rejonowy w Kaliszu Michał Włodarek

Wyrok z 5 października 2021, sygn. I C 393 21

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono powództwo Kwota 656,25 zł · kwota żądania

Podstawa prawna

art. 483 kc Kara umowna

...okresu obowiązywania umowy. Należy podnieść, że obowiązek zapłaty kary umownej może być powiązany wyłącznie z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązania niepieniężnego, co wynika z brzmienia art. 483 § 1 kc. Stosownie do treści tego przepisu, można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna). W ocenie Sądu, przy zastosowaniu art. 483 § 1 kc bierze się pod uwagę charakter prawny tych...

Czytaj orzeczenie

III C 181/19 5 października 2021 Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie Justyna Pikulik

Wyrok z 5 października 2021, sygn. III C 181 19

Typ sprawa cywilna Wynik zasądzono świadczenie Kwota 10.621,23 zł · kwota żądania

odszkodowanie

Podstawa prawna

art. 483 kc Kara umowna

...sprzeciwienia się podwójnemu naliczeniu kar, w tym dokonanemu przez pozwanego jednostronnego potrącenia kar umownych z przysługującej powodowi wierzytelności za wykonane prace. Powód podał, że pozwany naruszył art. 483 k.c. , który przewiduje możliwość naliczenia jedynie kary umownej, a nie kar umownych. Powód wskazał, że pobrane od niego kary umowne w kwocie 26.869,44 zł, tj.32 % przysługującego mu wynagrodzenia, są rażąco wygórowane, zwłaszcza, że powód wykonał zamówienie w całości, a pozwany w związku z realizacją zada...

Czytaj orzeczenie

III C 179/19 5 października 2021 Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie Justyna Pikulik

Wyrok z 5 października 2021, sygn. III C 179 19

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik zasądzono świadczenie Kwota 18.702,35 zł · kwota żądania

odszkodowanie

Podstawa prawna

art. 483 kc Kara umowna

...sprzeciwienia się podwójnemu naliczeniu kar, w tym dokonanemu przez pozwanego jednostronnego potrącenia kar umownych z przysługującej powodowi wierzytelności za wykonane prace. Powód podał, że pozwany naruszył art. 483 k.c. , który przewiduje możliwość naliczenia jedynie kary umownej, a nie kar umownych. Powód wskazał, że pobrane od niego kary umowne w kwocie 37.191,64 zł, tj. 42 % przysługującego mu wynagrodzenia, są rażąco wygórowane, zwłaszcza, że powód wykonał zamówienie w całości, a pozwany w związku z realizacją zad...

Czytaj orzeczenie

VI P 449/19 30 września 2021 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie Joanna Napiórkowska-Kasa

Wyrok z 30 września 2021, sygn. VI P 449 19

Typ sprawa pracownicza Przedmiot o odszkodowanie z tytułu naruszenia zakazu konkurencji Wynik oddalono powództwo

odszkodowanie

Podstawa prawna

art. 483 kc Kara umowna

...konkurencji po ustaniu stosunku pracy kary umownej na rzecz byłego pracodawcy w razie niewykonania lub nienależytego wykonania przez byłego pracownika obowiązku powstrzymania się od działalności konkurencyjnej ( art. 483 k.c. w związku z art. 300 k.p. ). Jej wysokość powinna być jednak korygowana zasadami prawa pracy, zwłaszcza ryzyka podmiotu zatrudniającego i ograniczonej odpowiedzialności materialnej pracownika. Kara umowna nie może być rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 k.c. Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 28 lutego 2019...

Czytaj orzeczenie

III Ca 1090/20 28 września 2021 Sąd Okręgowy w Łodzi

Uzasadnienie z 28 września 2021, sygn. III Ca 1090 20

Podstawa prawna

art. 483 kc Kara umowna

...ch rozpocząć. Powód, powołując się na treść zawartej między stronami umowy, w dniu 22 grudnia 2010 roku skutecznie odstąpił od umowy, naliczając karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia brutto. Zgodnie z art. 483 § 1 kc można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna). W myśl art. 484 § 1 i 2 kc w razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania kara umowna należy się wierzycielowi...

Czytaj orzeczenie

I AGa 320/20 28 września 2021 Sąd Apelacyjny w Poznaniu Ewa Staniszewska

Wyrok z 28 września 2021, sygn. I AGa 320 20

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik zasądzono świadczenie Kwota 90.000 zł · kwota żądania kary umownej

Podstawa prawna

art. 483 kc Kara umowna

...T. s.r.o realizował w związku z wykonaniem umowy łączącej go z (...), ten ostatni zaś współpracuje z powodową spółką. Odnosząc się do ustalonych faktów Sąd w pierwszej kolejności wskazał, że zgodnie z art. 483 § 1 k.c. można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna). Co do roszczenia z tytułu kary umownej za niedotrzymanie obowiązku poufności Sąd uznał, że powód nie wykazał, aby zaistnia...

Czytaj orzeczenie

XVII AmA 6/20 23 września 2021 Sąd Okręgowy w Warszawie Małgorzata Perdion-Kalicka

Wyrok z 23 września 2021, sygn. XVII AmA 6 20

Typ sprawa nieprocesowa Wynik zasądzono świadczenie

kredyt konsumencki odwołanie od decyzji ZUS dobre obyczaje w spółce

UOKiK

Podstawa prawna

art. 483 kc Kara umowna

...teresy konsumentów, gdyż narusza dobre obyczaje. Praktyka ta dotyczy nakładania na konsumentów kary umownej za nieprzedstawienie umowy poręczenia w terminie 3 dni od podpisania umowy o kredyt konsumencki. Zgodnie z art. 483 kc można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna). Przy czym w razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania kara w zastrzeżonej wysokości należy się wierzycielowi bez...

Czytaj orzeczenie

VI GC 211/21 22 września 2021 Sąd Rejonowy w Gdyni Justyna Supińska

Wyrok z 22 września 2021, sygn. VI GC 211 21

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono powództwo Kwota 7 000 zł · kwota żądania

odszkodowanie

Podstawa prawna

art. 483 kc Kara umowna

...ć drugiej stronie karę umowną w kwocie 6 000 złotych jako odszkodowanie za rozwiązanie umowy przed terminem, na jaki została zawarta. Doktryna i orzecznictwo dopuszczają naliczenie kary umownej w oparciu o treść art. 483 k.c. za doprowadzenie do rozwiązania umowy o świadczenie usług przed terminem jej zakończenia na zasadzie swobody umów przewidzianej w art. 353 1 k.c.. Wówczas kara umowna stanowi w istocie klauzulę gwarancyjną, iż umowa nie zostanie rozwiązana przez jedną ze stron przed nadejściem terminu jej zakończenia. Takie zas...

Czytaj orzeczenie

I C 3674/18 17 września 2021 Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie Marta Karnacewicz

Wyrok z 17 września 2021, sygn. I C 3674 18

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik zasądzono świadczenie - 19.372,59 zł Kwota 19.372,59 zł · kwota żądania

Podstawa prawna

art. 483 kc Kara umowna

...ości przedmiotu umowy za okres 35 dni w wysokości 19.372, 59 zł, przy jednoczesnym naliczeniu kar umownych w wykonaniu prac na poszczególnych obiektach wyszczególnionych w harmonogramie rzeczowo-finansowym. Przepis art. 483 § 1 k.c. stanowi, że można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna). Zgodnie natomiast z przepisem art. 484 § 1 k.c. w razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania kara...

Czytaj orzeczenie

III Ca 916/19 16 września 2021 Sąd Okręgowy w Nowym Sączu Rafał Obrzud

Wyrok z 16 września 2021, sygn. III Ca 916 19

Typ sprawa cywilna Przedmiot sprawa karna dotycząca oszustwa kredytowego / pożyczkowego i niekorzystnego rozporządzenia mieniem Wynik zmieniono zaskarżony wyrok

pranie pieniędzy / art. 299 k.k.

spadek

Podstawa prawna

art. 483 kc Kara umowna

...acnia ono ocenę działań reprezentowanej przez J. K. (2) M. R. (1) jako zmierzających do osiągnięcia jak największego zysku kosztem małżonków K. i zakazanej przez prawo lichwy. Z uwagi na jednoznaczne brzmienie art. 483 § 1 k.c. i art. 481 § 1 k.c. powinność zapłaty kary umownej powstaje tylko w razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego i niedopuszczalne jest ustalenie kary umownej na wypadek opóźnienia się ze świadczeniem pieniężnym. Jako, że reguły tej nie można zmienić wolą stron, zobowiąz...

Czytaj orzeczenie

III Ca 3/21 14 września 2021 Sąd Okręgowy w Łodzi

Uzasadnienie z 14 września 2021, sygn. III Ca 3 21

Podstawa prawna

art. 483 kc Kara umowna

...publicznej celem uzyskania decyzji). W tym kontekście podstawą prawną roszczenia był art. 627 k.c. i przepisy umowy łączącej strony w zakresie żądanego wynagrodzenia, a także art. 640 k.c., art. 494 § 1 k.c., art. 483 § 1 k.c., art. 484 § 1 k.c. oraz § 11 umowy- w zakresie żądanej kary umownej. W umowie nie doszło do odmiennego ukształtowania skutków odstąpienia od umowy niż wyrażone w art. 494 § 1 k.c.- w sposób mogący skutkować uznaniem, że odstąpienie nie niweczyło umowy. Przepis § 11 umowy na który powoływała się pow...

Czytaj orzeczenie

V AGa 403/20 14 września 2021 Sąd Apelacyjny w Katowicach Barbara Konińska

Wyrok z 14 września 2021, sygn. V AGa 403 20

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik zasądzono świadczenie - 4.050 zł Kwota 3.231,29 zł · kwota żądania

odszkodowanie

Teza Od ustawowej kary umownej odróżnić należy dopuszczalne zastrzeżenie o charakterze gwarancyjnym, nakładające obowiązek zapłaty określonej kwoty pieniężnej w razie niewykonania ( niewłaściwego wykonania) zobowiązania wskutek okoliczności, za które dłużnik nie ponosi odpowiedzialności, do którego nie stosuje się przepisów o karze u...

Podstawa prawna

art. 483 kc Kara umowna

...pisów kodeksu cywilnego wskazuje, iż nie chodziło w niej o karę umowną w rozumieniu art. 483 i 484 k.c., lecz gwarancję pieniężną wykonania zobowiązania. Kara umowna, bowiem, jak wynika z literalnego brzmienia art. 483 § 1 k.c., stanowi odszkodowanie za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy. Przewidziana w umowie zapłata na wypadek niewykonania umowy również w sytuacji braku winy powoda jest w ramach swobody umów dopuszczalna (art. 353 1 k.c.). W efekcie od ustawowej kary umownej odróżnić należy dopuszczalne zastrzeżenie o cha...

Czytaj orzeczenie

XXV C 1721/19 13 września 2021 Sąd Okręgowy w Warszawie Anna Ogińska-Łągiewka

Wyrok z 13 września 2021, sygn. XXV C 1721 19

Podstawa prawna

art. 483 kc Kara umowna

...ochodzona przez powoda kwota roszczenia wynosiła 90.870,12 zł (zestawienie – k. 29). Instytucja kary umownej przewidziana została w Kodeksie cywilnym jako jedno z możliwych zabezpieczeń wykonania umowy. Zgodnie z art. 483 § 1 k.c. można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna), przy czym dłużnik nie może bez zgody wierzyciela zwolnić się z zobowiązania przez zapłatę kary umownej (§ 2). W myśl art...

Czytaj orzeczenie

II Ca 970/21 10 września 2021 Sąd Okręgowy w Poznaniu Agnieszka Śliwa

Wyrok z 10 września 2021, sygn. II Ca 970 21

Typ sprawa nieprocesowa Wynik oddalono apelację

kredyt konsumencki pożyczka dobre obyczaje w spółce

frank / kredyt walutowy

Podstawa prawna

art. 483 kc Kara umowna

...o dodatkowego zysku, ukryte przed konsumentem, pozwalając mu jednocześnie omijać przepisy dotyczące wysokości odsetek maksymalnych oraz niedopuszczalności kary umownej za niespełnienie świadczenia pieniężnego (art. 483 § 1 k.c.). Takie świadczenie, choćby zostało nazwane wynagrodzeniem (prowizja) nie stanowi świadczenia głównego stron (zob. wyrok Sądu Najwyższego z 17 listopada 2011 r., III CSK 38 11, wyrok Sądu Antymonopolowego z dnia 30 września 2002 r., XVII Amc 47 01, wyrok Sądu Okręgowego w Suwałkach z dnia 18 grudnia 2017 r....

Czytaj orzeczenie

XVII AmA 69/20 10 września 2021 Sąd Okręgowy w Warszawie Maciej Kruszyński

Wyrok z 10 września 2021, sygn. XVII AmA 69 20

Podstawa prawna

art. 483 kc Kara umowna

...ustalenia stanu faktycznego w oparciu o jednostronny i tendencyjnie wybrany materiał dowodowy, co wskazuje, że materiał dowodowy jest niejako dobrany do wcześniej przyjętej ustalonej przez Organ tezy, 3. Naruszenie art. 483 § 1 KC oraz art. 4j ust. 3a Pr.en. w zw. z art. 385 1 § 1 KC w zw. z art. 23a uokik przez ich błędną wykładnię i niewłaściwe stosowanie, polegające na przyjęciu, że zastrzeżona Opłata Jednorazowa na wypadek niewykonania przez konsumenta umowy, jest sprzeczna z prawem, gdyż stanowi klauzulę abuzywną oraz przyjęci...

Czytaj orzeczenie

I ACa 3/21 10 września 2021 Sąd Apelacyjny w Lublinie Mariusz Tchórzewski

Wyrok z 10 września 2021, sygn. I ACa 3 21

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik zmieniono zaskarżony wyrok

Teza Dla oceny braku możności ukończenia dzieła przez wykonawcę w umówionym terminie nie jest wymagany dowód pewności, lecz ocena prawdopodobieństwa odnoszonego do rozmiaru opóźnienia, przy czym obojętna jest kwestia zawinienia lub braku zawinienia wykonawcy w zaistnieniu tego stanu rzeczy (poza jedynym wyjątkiem, gdy wyłączną przycz...

Podstawa prawna

art. 483 kc Kara umowna

...d umowy było bezskuteczne; b. błędną wykładnię i niewłaściwe zastosowanie art. 644 k.c. i błędne zakwalifikowanie oświadczenia pozwanego o odstąpieniu od umowy na tej podstawie; c. niewłaściwe zastosowanie art. 483 § 1 k.c. i art. 484 k.c. w zw. z § 10 ust. 2 pkt 2.1.1 umowy i przyjęcie, że powodowi przysługuje kara umowna w związku z odstąpieniem od umowy przez pozwanego; d. art. 354 § 1 i 2 k.c. w zw. z art. 5 k.c. i § 3 ust. 3 umowy przez uznanie, że „zajęcie przez pozwanego sztywnego stanowiska, wyłączającego możliwoś...

Czytaj orzeczenie

X GC 418/21 9 września 2021 Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie Joanna Stelmasik

Wyrok z 9 września 2021, sygn. X GC 418 21

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik zasądzono świadczenie - 137 zł Kwota 256 zł · zasądzenie

Podstawa prawna

art. 483 kc Kara umowna

...ust. 2 tejże ustawy wskazuje postanowienia jakie co najmniej powinna taka umowa zawierać. Postanowieniem takim jest między innymi wysokość opłaty za przyłączenie. Podstawę prawna powództwa stanowił natomiast art. 483 k.c., zgodnie z którym można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna). W tym miejscu wskazać należy, iż w okolicznościach sprawy poza sporem pozostawał fakt zawarcia przez strony pos...

Czytaj orzeczenie

V GC 338/21 8 września 2021 Sąd Rejonowy w Koninie Grzegorz Turlakiewicz

Wyrok z 8 września 2021, sygn. V GC 338 21

Typ sprawa cywilna Wynik oddalono powództwo Kwota 279,51 zł · zasądzenie

Podstawa prawna

art. 483 kc Kara umowna

...zeżona na wypadek niewpłacenia w terminie środków pieniężnych w wysokości raty kredytu – czyli w istocie na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego. Tymczasem na gruncie art. 483 § 1 k.c. zastrzeżenie kary umownej na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego jest niedopuszczalne (por. uchwała składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 20 listopada 2019 r., III CZP 3 19, OSNC 2020, Nr 5, poz. 35 wyrok Sądu Najwyższego z dnia 17 stycznia 2020 r., IV CSK 5...

Czytaj orzeczenie

XI GC 1082/20 6 września 2021 Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Zarządzenie z 6 września 2021, sygn. XI GC 1082 20

Podstawa prawna

art. 483 kc Kara umowna

...nia, że wierzyciel nie poniósł szkody. Tak więc, powód bez wykazywania, że na skutek niezwrócenia lokalu w umówionym terminie doznał szkody, był uprawniony do domagania się zapłaty należności kary umownej (art. 483 k.c.) przewidzianej w §16 ust. 1 umowy stron. Trzeba zauważyć, że wypowiedzenie jedynie kończy w czasie najem, ale w niczym nie narusza obowiązków stron jakie wynikały dla nich z umowy, w tym zastrzeżonej kary umownej. Mając powyższe na uwadze, zgodnie z art 6 k.c. ciężar wykazania ustalenia kary umownej i ziszczenia...

Czytaj orzeczenie

I C 840/21 20 sierpnia 2021 Sąd Rejonowy w Grudziądzu Andrzej Antkiewicz

Wyrok z 20 sierpnia 2021, sygn. I C 840 21

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik zasądzono świadczenie - 5.298,37 zł Kwota 5.298,37 zł · zasądzenie

Podstawa prawna

art. 483 kc Kara umowna

...cę dodatkowego wynagrodzenia przekraczającego wysokość zastrzeżonych odsetek maksymalnych. Postanowienia umowy są zatem w tym zakresie nieważne w rozumieniu art. 58 § 1 k.c. jako zmierzające do obejścia prawa (art. 483 § 1 kc i 359 § 2 1 kc). Mając powyższe na uwadze Sąd, na podstawie wymienionych wyżej przepisów prawa materialnego, zasądził od pozwanej na rzecz powoda kwotę 5.298,37 zł (6.257,37 zł - 959 zł) wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 20 stycznia 2021 roku (dzień wniesienia pozwu) do dnia zapłaty. O odse...

Czytaj orzeczenie

I ACa 62/19 20 sierpnia 2021 Sąd Apelacyjny w Szczecinie Leon Miroszewski

Wyrok z 20 sierpnia 2021, sygn. I ACa 62 19

Typ sprawa cywilna Przedmiot o ustalenie Wynik oddalono apelację

Podstawa prawna

art. 483 kc Kara umowna

...iż maksymalne, a po doliczeniu prowizji zobowiązanie odsetkowe rażąco przekraczało próg ustawowy; po drugie, zapisując w umowie, że świadczenie to jest odrębne i stanowi rodzaj prowizji, pozwani nie baczyli na art. 483§1 k.c. Sąd Okręgowy skonkludował, że postanowienia umów pożyczek i aneksu do pierwszej umowy, przewidujące dla pozwanych „prowizje” za brak zwrotu pieniędzy, będące próbą obejścia przepisów o odsetkach maksymalnych i naruszające normy dotyczącej możliwość zastrzeżenia kary umownej, stanowią w myśl art....

Czytaj orzeczenie

XV Ca 593/21 18 sierpnia 2021 Sąd Okręgowy w Poznaniu Joanna Andrzejak-Kruk

Wyrok z 18 sierpnia 2021, sygn. XV Ca 593 21

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację

kolizja drogowa / szkoda komunikacyjna sprzeciw od nakazu zapłaty odsetki za opóźnienie

jazda po alkoholu

Podstawa prawna

art. 483 kc Kara umowna

...przewidujące – w przypadku, gdy naprawa pojazdu objęta jest odpowiedzialnością klienta – pobranie od niego opłaty równiej kosztom naprawy powiększonym o 35%, co odpowiada konstrukcji kary umownej w rozumieniu art. 483 k.c. W świetle art. 471 k.c. przesłankami odpowiedzialności odszkodowawczej dłużnika są: niewykonanie lub nienależyte wykonanie jego zobowiązania, szkoda ( art. 361 § 2 k.c. ) oraz tzw. adekwatny związek przyczynowy pomiędzy działaniem lub zaniechaniem dłużnika a szkodą ( art. 361 § 1 k.c. ). Zgodnie z art. 232 zd...

Czytaj orzeczenie

I AGa 127/20 16 sierpnia 2021 Sąd Apelacyjny w Lublinie Mariusz Tchórzewski

Wyrok z 16 sierpnia 2021, sygn. I AGa 127 20

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację Kwota 2800 zł · zasądzenie

Teza Na podstawie normy art. 473 § 1 k.c. za dopuszczalne uznaje się w doktrynie i judykaturze zastrzeżenie w umowie uprawnienia wierzyciela do żądania kary w wypadku, gdy przyczyną niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania przez dłużnika są okoliczności przez niego niezawinione. Ze swobody woli stron umowy wynika zatem,...

Podstawa prawna

art. 483 kc Kara umowna

...czy okoliczności wskazywane przez powoda, jako przyczyna opóźnienia w realizacji części zleceń, usprawiedliwiały takie opóźnienie, ewentualnie obciążały pozwanego. Co do zasady, rację ma powód, że w myśl art. 483 k.c. dłużnik będzie zwolniony z obowiązku zapłaty kary umownej, jeżeli wykaże, że przyczyną niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania uzasadniającego naliczenie kary umownej są okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności (por. W.Czachórski „Zobowiązania”, 2008 r., s.343; [red.] E.Bieniek...

Czytaj orzeczenie