Baza orzeczeń sądowych

...ącym odpowiedź na zarzuty (k. 64 i nast. akt sprawy). Przyjmuje ją za własną, bez potrzeby powielania jej w tym miejscu. Podstawę prawną roszczenia powodów o zapłatę kwoty 1700 zł tytułem kary umownej stanowi art. 483 § 1 k.c. Strony w § 5 umowy o najem terminala zastrzegły karę umowną w kwocie 1700 zł, gdy najemca (pozwany) nie dokona zwrotu terminala płatniczego na zasadach określonych w § 4 umowy. Z kolei na podstawie § 4 tej umowy pozwany zobowiązał się do zwrotu przedmiotu najmu po zakończeniu współpracy w zakresie usług...

...wysokości czynszu, tylko sankcję za niepobranie 120.000 m ( 3) kruszywa, zatem jest to klasyczna kara umowna; 2) art. 65 §2 k.c. w związku z §13 ust. 3 i §11 ust. 1 umowy dzierżawy z dnia 1.06.2015r. w związku z art. 483 k.c. - poprzez dokonanie błędnej wykładni woli stron i w konsekwencji wadliwe przyjęcie, iż żądana przez powoda kwota zapłaty w oparciu o § 13 ust. 3 umowy dzierżawy nie stanowi kary umownej, a jest czynszem, w sytuacji gdy w zapisie tym nie ma mowy o czynszu ani o tym, że ma to być kwota brutto; wysokość czynszu i...

...płata przez zamawiającego. Nadto kara umowna nie może dotyczyć konsekwencji braku zapłaty, gdyż karę umowną można zastrzec tylko na wypadek niewykonania (nienależytego wykonania) świadczenia niepieniężnego (art. 483 § 1 kc). Biorąc pod uwagę przedstawione argumenty orzeczono jak w sentencji na podstawie art. 386 § 1 kpc. O kosztach postępowania za pierwszą i drugą instancję (w tym o kosztach postępowania kasacyjnego) orzeczono stosownie do wyniku sprawy na podstawie art. 100 kpc mając na uwadze, że powódka wygrała sprawę w 6 pr...

...483 k.c. można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna). Zgodnie z treścią art. 483 § 1 k.c. można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna). Z treści powyższego przepisu jednoznacznie wynika, że kara umowna może zostać zastrzeżona wyłącznie w odniesieniu do zobow...

...iadczenie pozwanej o potrąceniu, złożone zarówno w mailu, jak i sprzeciwieni od nakazu zapłaty. Konsekwencją porzucenia pracy przez C. A. było bowiem uprawnienie pozwanej do naliczenia kary umownej wynikającej z art. 483 kc. Jak już wyżej wskazano kara umowa została zastrzeżona prawidłowo w § 8 i 10 umowy. Niewątpliwie postawa C. A. wskazywała jednoznacznie, że porzucił on miejsce wykonywania zlecenia tym samym pozwana słusznie nałożyła na niego karę umową na podstawie § 8 ust 4 umowy. Jednakże jej oświadczenie – nota obcią...

...ernika 2011 roku, II CSK 63 11). W niniejszej sprawie nie doszło do niewykonania bądź nienależytego wykonania przez pozwanego zobowiązania, skutkujących powstaniem po jego stronie obowiązku zapłaty kary umownej (art. 483 § 1 k.c.). Powód powołał się na naruszenie przez pozwanego wynikającego z rękojmi obowiązku usunięcia wad przedmiotu umowy w wyznaczonym terminie (§ 11 ust. 3 i 4 umowy). Kara umowna przewidziana została za opóźnienie w wykonaniu tego obowiązku (§ 13 ust. 1 lit. c umowy). Powód nie wykazał jednak, aby przedmiot u...

...a jeżeli tak, to czy ewentualnie zachodziła jakakolwiek przesłanka, na podstawie której dopuszczalne byłoby miarkowanie kary umownej. Sąd Okręgowy wyjaśnił, że instytucję kary umownej uregulowano w przepisie art. 483 k.c., zgodnie z którym można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna). W myśl przepisu art. 484 § 1 k.c. w razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania kara umowna nale...

...legające na uznaniu, że w sprawie wystąpiły przesłanki uprawniające powódkę do dokonania skutecznego odstąpienia od umowy leasingu i żądania w konsekwencji od pozwanego zapłaty kwoty objętej powództwem; 9) art. 483 k.c. poprzez jego błędne zastosowanie polegające na uznaniu, że w sprawie wystąpiły przesłanki uprawniające powódkę do obciążenia pozwanego karą umowną i żądania w konsekwencji od pozwanego zapłaty kwoty objętej powództwem; 10) art. 5 k.c. poprzez jego błędne zastosowanie i w konsekwencji przyjęcie przez Są...

...zw. z art. 656 § 1 k.c. poprzez uznanie, że pozwana była uprawniona do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, w sytuacji gdy obiektywnie nie istniało zagrożenie terminu ukończenia robót budowlanych; 6. art. 483 § 1 k.c. oraz art. 484 § 1 k.c. w zw. z art. 471 k.c., poprzez ich zastosowanie w sytuacji, gdy powód nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie terminu wykonania robót budowlanych, a w § 8 ust. 1 lit. c umowy strony zastrzegły zapłatę kary umownej wyłącznie na wypadek odstąpienia z przyczyn zależnych od wykonawcy;...

...u wykonania robót w terminie wskazanym w protokole nie mogą stanowić dowodu zakończenia prac, co skutkowało błędnym ustaleniem stanu faktycznego w zakresie terminu faktycznego wykonania robót objętych umową 8. art. 483 § 1 k.c. poprzez jego błędną wykładnię oraz przyjęcie jakoby zastrzeżenie procentowej kary umownej bez określenia maksymalnej kary umownej skutkowało nieważnością postanowienia w zakresie kar umownych, podczas gdy powyższe ograniczenie w żadnym wypadku nie wynika z treści przepisu, co skutkowało nieprawidłowym s...

...ukończone z dniem 31 stycznia 2019 r., a z oświadczenia o odstąpieniu od umowy powoda (pozwanego wzajemnego) wynika, że z dniem 26 lutego 2019 r. umowy nr (...) (...) (...) oraz (...), (...) zostały zakończone; 2) art. 483 k.c. w zw. z art. 58 §3 k.c. poprzez błędne uznanie, że kary umowne zastrzeżone zostały w sposób sprzeczny z art. 483 k.c. i z tego względu mają charakter zapisu bezwzględnie nieważnego. W odpowiedzi na apelację T. wniosła o jej oddalenie oraz o zwrot kosztów procesu. Wyrok powyższy zaskarżyła również pozwana w...

...e zasady odpowiedzialności odszkodowawczej za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania, przewidziane w art. 471 k.c. Przesłanką powstania roszczenia wierzyciela o zapłatę kary umownej, o której mowa w art. 483 § 1 k.c., może być każda postać zarówno niewykonania jak i nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego przez dłużnika. (por. uchwała Sądu Najwyższego (7z) z dnia 6 listopada 2003 r., III CZP 61 03, OSNC 2004, nr 5, poz. 69). Co do terminów użytych w tym przepisie - niewykonania lub nienależytego wykonani...

...ten skutek nie został osiągnięty. Strony mogą też w umowie przedwstępnej odmiennie określić zakres odszkodowania, w tym zaś uzgodnić zapłatę kary umownej na wypadek wykonania zobowiązania niepieniężnego (art. 483 k.c.). Sąd Najwyższy wskazał, że do takiego zobowiązania należy zobowiązanie sprzedaży udziałów w spółce, traktowanych jako rzecz, stąd też zastrzeżenie przedmiotowej kary umownej było skuteczne. W piśmie procesowym z dnia 18 sierpnia 2021 r. pozwani wnieśli o przeprowadzenie dowodów z uzupełniającego przesł...

...episów prawa materialnego, to jest: a) art. 473 § 1 k.c. poprzez jego niewłaściwe zastosowanie i w konsekwencji przyjęcie, że w niniejszym stanie faktycznym doszło do niewykonania zobowiązana z winy pozwanej; b) art. 483 § 1 k.c. poprzez jego niewłaściwe zastosowanie i w konsekwencji przyjęcie, że powódka była uprawniona do naliczania kar umownych z tytułu odstąpienia od umowy z dnia 6 sierpnia 2014 r., podczas gdy to pozwana jako pierwsza złożyła oświadczenie o odstąpieniu od umowy w dniu 24 sierpnia 2015 r. i tym samym pozbawiła...

...cy źródło dodatkowego zysku, ukryte przed konsumentem, pozwalającego mu omijać przepisy dotyczące wysokość odsetek maksymalnych oraz niedopuszczalności kary umownej za niespełnienie świadczenia pieniężnego (art. 483 § 1 k.c.). Zaznaczyć należy, ze prowizja stanowi niemalże 80% kwoty udzielonej pożyczki i brak jest jakiegokolwiek uzasadnienia w tym zakresie, albowiem powódka ogólnie nie wskazała co składa się na jej wysokość, niw przedstawiła w tymże zakresie żadnego konkretnego wyliczenia. Jeżeli chodzi o wynagrodzenie za us...

...czną, to należało przyjąć, że kary umowne przedstawione do potrącenia również nie zostały zastrzeżone w umowie. Jak sama nazwa wskazuje, kary umowne, by mogły obowiązywać muszą być zastrzeżone w umowie (art. 483 § 1 k.c.). Po drugie, z ostrożności procesowej należało stwierdzić, że nawet gdyby pozwany mógł nałożyć na powoda kary umowne, to z pewnością ich potrącenie wymagało złożenia stosownego oświadczenia woli przez osobę uprawnioną do reprezentowania pozwanego i oświadczenie to powinno zostać złożone osobie up...

...tów załączonych do odpowiedzi na pozew, z których wynikała zwłoką wykonawcy oraz poprzez brak konfrontacji tej dokumentacji z opinią instytutu - Politechniki (...) w P.. 4) naruszenie prawa materialnego - tj. a) art. 483 § 1 k. c. i art. 484 § 1 k. c. w związku z klauzulą 8.7 (c) Warunków Kontraktu przez niewłaściwe zastosowanie polegające na uznaniu, że pozwany nie jest uprawniony do otrzymania od powoda kwoty pieniężnej z tytułu kary umownej, związanej z nieosiągnięciem w terminie Wymaganej Minimalnej Ilości Wykonania, albowiem...

...ci formalnej. Tym samym ustalenie zakresu zasadności roszczeń powoda sprowadzało się do ustalenia, które z nałożonych (i potrąconych) kar umownych nie były zasadne. W tym miejscu wskazać należy, że zgodnie z art. 483 § 1 k.c. strony mogą zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania kara umowna należy się wierzycielowi w zastrzeżonej na ten wypadek wyso...

...łaty zaległości. Powód nie przedstawił dowodu przeciwnego. Obowiązek zapłaty kary umownej może być powiązany wyłącznie z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązania niepieniężnego, co wynika z art. 483 § 1 k.c. W niniejszej sprawie, podstawowym obowiązkiem pozwanego i zarazem tym właśnie, z którego naruszenia powód wywodzi obowiązek zapłaty kary umownej, był obowiązek zapłaty za usługi telekomunikacyjne, tj. terminowe uiszczenia opłat abonamentowych, który ma charakter pieniężny. Wobec tego, zastrzeżenie kary u...

...W związku powyższymi rozważeniami, należy odnieść się (dokonać oceny) zasadności żądań powoda z tytułu kary umownej oraz z tytułu zapłaty rynkowej wartości niedostarczonego towaru. Prima facie zgodnie z art. 483 § 1 k.c . można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna). Przepis ten zawiera ustawową definicję kary umownej. W nauce prawa wskazuje się, że kara umowna polega na tym, iż strony sto...

...czywa obowiązek dokonania odbioru przedmiotu najmu, w szczególności poprzez współdziałanie w wykonaniu przez dłużnika zobowiązania (art. 354 § 2 k.c.). W odniesieniu natomiast do kary umownej, o której mowa w art. 483 § 1 k.c. warto zaznaczyć, że w orzecznictwie utrwalony jest pogląd, że odpowiedzialność dłużnika z tytułu kary umownej za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania co prawa nie jest związana z poniesieniem przez wierzyciela szkody, to nie mniej jednak uwarunkowana jest pozostałymi przesłankami odpowiedzia...

....c., poprzez jego niezastosowanie i nie zasądzenie od pozwanej na rzecz powódki kosztów procesu w całości, w tym kosztów zastępstwa według norm przepisanych, mimo że powódka winna wygrać spór w całości; 4) art. 483 §1 k.c. w zw. z art. 6 k.c. poprzez jego błędną wykładnię polegającą na uznaniu, że powódka - dochodząc należności tytułem kary umownej - winna wykazać istnienie i wysokość szkody, podczas gdy jedynym obowiązkiem powódki jest wykazanie, że zaistniały w danej sprawie okoliczności, co do zaistnienia których s...

...wych od daty podpisania umowy należało zrealizować dostawę wyposażenia będącego przedmiotem umowy. Dostawa tego wyposażenia została niewątpliwie zrealizowana do dnia 20.09.2018r. (§8ust2litb umowy). Zgodnie z art. 483 § 1 k.c. kara umowna musi być w umowie określona - brak określenia w umowie końcowego terminu naliczania kar ani jej kwoty maksymalnej, prowadzi do obciążenia dłużnika zobowiązaniem nieograniczonym w czasie, a tym samym - nie ograniczonym co do wartości. Oznacza to, że takie ukształtowanie klauzuli kary umownej narus...

...nieważna wobec czego oświadczenie pozwanej z 31 stycznia 2019 r. o potrąceniu było bezskuteczne z uwagi na brak wymagalności jej wierzytelności zaś podniesiony przez pozwaną zarzut potrącenia był niezasadny; - art. 483 par. 2 k.c. w zw. z art.233 par. l k.p.c. – poprzez błędne ustalenie, że zastrzeżenie kary umownej w wysokości 2% wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia jest wygórowane wobec równoczesnego stwierdzenia Sądu, że rozpoznanie żądania miarkowania kary umownej było przedmiotowe i nie stanowiło przedmiotu roz...

...y odzyskanego kruszywa miały być dzielone po połowie, co znajduje potwierdzenie w pozostałym zebranym materiale, w tym zwłaszcza sposobie ponoszenia nakładów na sprzęt i koszty rozebrania budynków. Stosownie do art. 483 § 1 k.c., strony mogą zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania kara umowna należy się wierzycielowi w zastrzeżonej na ten wypadek wys...

...stąpiła od umowy z przyczyn leżących po stronie pozwanego to po jej stronie powstało uprawnienie do naliczenia kary umownej zgodnie z § 16 ust. 1 lit d umowy stron. W tym miejscu przypomnieć trzeba, iż zgodnie z art. 483 § 1 k.c. można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna). Jest zasadą, iż kara umowna stanowi formę odszkodowania umownego i przysługuje wierzycielowi jedynie wtedy gdy niewykonanie lu...

...cy źródło dodatkowego zysku, ukryte przed konsumentem, pozwalającego mu omijać przepisy dotyczące wysokość odsetek maksymalnych oraz niedopuszczalności kary umownej za niespełnienie świadczenia pieniężnego (art. 483 § 1 k.c.). Przenosząc zatem powyższe rozważania na grunt niniejszej sprawy, w ocenie Sądu należy stwierdzić, iż zawarte w umowie stron postanowienia dotyczące prowizji stanowią niedozwolone klauzule umowne, przede wszystkim z uwagi na jej wysokości. Zaznaczyć należy, ze prowizja stanowi ponad 89% kwoty udzielonej po...

...ącu kalendarzowym obowiązywania umowy. Kara miała być płatna za każde naruszenie w terminie do 25 dnia miesiąca w którym (...) zobowiązany był przesłać zestawienie. Trzeba wyjaśnić, że zgodnie z przepisem art. 483 § 1 k.c., strony mogą zastrzec, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna). W razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania kara umowna należy się w zastrzeżonej wysokości bez względu na...

...o dodatkowego zysku, ukryte przed konsumentem, pozwalając mu jednocześnie omijać przepisy dotyczące wysokości odsetek maksymalnych oraz niedopuszczalności kary umownej za niespełnienie świadczenia pieniężnego (art. 483 § 1 k.c.). Takie świadczenie, choćby zostało nazwane wynagrodzeniem (prowizja) nie stanowi świadczenia głównego stron (zob. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 17 listopada 2011 r., III CSK 38 11, wyrok Sądu Antymonopolowego z dnia 30 września 2002 r., XVII Amc 47 01, wyrok Sądu Okręgowego w Suwałkach z dnia 18 grudnia 20...

...cy źródło dodatkowego zysku, ukryte przed konsumentem, pozwalającego mu omijać przepisy dotyczące wysokość odsetek maksymalnych oraz niedopuszczalności kary umownej za niespełnienie świadczenia pieniężnego (art. 483 § 1 k.c.). Przenosząc zatem powyższe rozważania na grunt niniejszej sprawy, w ocenie Sądu należy stwierdzić, iż zawarte w umowie stron postanowienia dotyczące prowizji administracyjnej stanowią niedozwolone klauzule umowne, przede wszystkim z uwagi na jej wysokość. Zaznaczyć należy, ze opłata ta stanowi ponad 82 %...