Baza orzeczeń sądowych

...późnienie bowiem tej części dostaw miała zwłoka strony pozwanej z zapłatą ceny za dwie dostarczone pompy – a później za dalsze sukcesywnie dostarczane pompy. Sąd podkreślił, że kara umowna przewidziana w art. 483 k.c. stanowi substrat odszkodowania umownego , a odszkodowanie przysługuje na zasadzie winy. Zobowiązany do zapłaty kary umownej może więc bronić się zarzutem, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi (art. 471 k.c.). W razie zastrzeżeni...

...zobowiązania przez ich wykonawców w ramach odrębnych stosunków prawnych, związanych z procesem budowy drogi. Ocenę roszczeń powoda należy rozpocząć od wskazania ich materialnoprawnej podstawy, którą stanowi art. 483 § 1 k.c. Wkomponowanie kary umownej w reżim odpowiedzialności kontraktowej oznacza, że należy się ona wtedy, gdy zrealizowane są ogólne warunki tej odpowiedzialności. W przypadku kary umownej należą do nich niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania, a jeżeli sprawca szkody odpowiada na zasadzie winy – za...

...zstrzygnięcia wymagało, czy powód mógł żądać od pozwanego kar umownych wynikających z umowy zgodnie § 10 ust. 2 pkt 1c – tj. za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od generalnego wykonawcy. Zgodnie z art. 483 § 1 k.c. strony mogą zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania kara umowna należy się wierzycielowi w zastrzeżonej na ten wypadek wyso...

...wystąpienia przesłanek do wypowiedzenia umowy przez powoda. Sąd Okręgowy wskazał, że strona powodowa upatrywała podstawy prawnej zgłoszonych roszczeń w instytucji kary umownej. Z tego odwołano się do treści art. 483 § 1 k.c. i podkreślono, że kara umowna stanowi surogat odszkodowania z tytułu nienależytego wykonania zobowiązania, co oznacza tożsamość przesłanek odpowiedzialności kontraktowej na podstawie art. 471 k.c. i art. 483 k.c., o ile nie zostaną zmodyfikowane przez strony umowy. Z przywołanych przepisów wynika, że dłu...

...danego w sprawie IX GC 1125 17 Sąd Okręgowy w Poznaniu wskazał m.in., że zdaniem Sądu określenie kary umownej w punkcie 4.7.3 protokołu z negocjacji stron w powiązaniu z załącznikiem nr 1.1.7 spełnia wymóg z art. 483 §1 k.c. co do możliwości odpowiedniego obliczenia wysokości tej kary. Pomimo tego Sąd Okręgowy wskazał, że oświadczenie o potrąceniu wierzytelności pozwu z wierzytelnością pozwanej z tytułu kary umownej nie jest skuteczne, ponieważ wierzytelność pozwanej przedstawiona do potrącenia nie była wymagalna. Sąd podk...

...wnej w wysokości 150 zł. netto, za każdy dzień, w terminie 7 dni od daty wezwania do zapłaty przez wynajmującego. W ocenie Sądu Okręgowego wskazane postanowienie umowne określa karę umowną zgodnie z treścią art. 483 par. 1 k.c. Pozwala ono na określenie wysokości kary umownej, została ona „określona” w rozumieniu art. 483 par. 1 k.c. w sposób pozwalający na ustalenie maksymalnej wysokości kary do której zapłaty mógł być zobowiązany pozwany. Należy podkreślić, że w piśmiennictwie i orzecznictwie zwrócono uwagę na konie...

...również okazało by się niezasadne. Podkreślenia wymaga, że kara umowna może być zastrzeżona jedynie na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania świadczenia niepieniężnego, co wynika wprost z treści art. 483 § 1 k.c. Wedle Sądu, ocena skuteczności zastrzeżenia kary umownej na wypadek wypowiedzenia lub rozwiązania umowy nie może być oderwana od analizy tego, na czym polegało niewykonanie lub nienależyte wykonania zobowiązania. Jeżeli niewykonanie zobowiązania dotyczy zobowiązania o charakterze pieniężnym (tak jak w real...

...rzenia wierzytelności zamawiającego (powoda), co musiało skutkować oddaleniem powództwa w całości. Jako podstawę prawną rozstrzygnięcia Sąd Okręgowy wskazał, oprócz wyżej przywołanych, również przepisy art. 483 § 1 kc i art. 484 § 1 kc. Rozstrzygnięcie o kosztach procesu wydał na podstawie art. 98 § 1 kpc. Apelację od powyższego wyroku złożył powód. Zaskarżył wyrok w całości, zarzucając: naruszenie prawa procesowego, tj. art. 233 § 1 kpc poprzez błąd w ustaleniach faktycznych w zakresie ustalenia nieterminowej zapłat...

...nia uprawnienia do złożenia przez pozwanego B. M. oświadczenia o obciążeniu karą umowną. Dodatkowo powód argumentował, iż zastrzeżenie kary umownej dla niewykonania świadczenia pieniężnego jest sprzeczne z art. 483 k.c. i w zawiązku z tym nieskuteczne albowiem pozwany ad. 2 wywodzi uprawnienie do obciążenia rzekomą karą umowną na podstawie niewykonania przez powoda zobowiązania pieniężnego – nie udzielenie pożyczki. Z ostrożności procesowej powód wniósł o miarkowanie kary umownej naliczonej przez pozwanego wskazując na jej...

...innych tytułów. Mając to wszystko na uwadze, na podstawie art. 709 1 k.c. (w zakresie zaległych rat leasingowych i innych należności wynikających z faktur), art. 709 15 k.c. (w zakresie kwoty zdyskontowanej) oraz art. 483 § 1 k.c. (kara umowna) Sąd zasądził powodowi od pozwanego kwotę 185 188, 88 złotych. Z uwagi na przekształcenie podmiotowe po stronie powodowej w toku procesu (po wydaniu nakazu zapłaty) Sąd uchylił nakaz i orzekł o żądaniu na nowo - z udziałem aktualnego powoda. Okoliczność, że pozwany znajduje się w przyspiesz...

...e pozwanej powstał obowiązek zapłaty kary umownej skoro ustalenia przy zawarciu umowy były, jak się wydaje, zupełnie inne niż te o których twierdził powód. Mając na uwadze powyższe okoliczności na podstawie art. 483 k.c. i art. 484 k.c. w zw. z art. 481 k.c. powództwo jako pozbawione uzasadnionych podstaw podlegało oddaleniu. O kosztach należało orzec jak w sentencji na podstawie art. 98 k.p.c. i art. 108 k.p.c. Sąd jedynie w sposób ogólny orzekł o kosztach, a to z uwagi na fakt, że po stronie pozwanej nie powstały żadne koszty, a...

...przewozu drogowego towarów CMR, sporządzonej w G. w dniu 19 maja 1956 roku. Konwencja nie zawiera jednak przepisów regulujących instytucję kary umownej. W związku z powyższym podstawę prawną powództwa stanowi art. 483 k.c. dotyczący zastrzeżenia kary umownej. Powódka powołuje się w tym zakresie na postanowienia zawarte w punkcie 8 i 9 wystawionych przez siebie zleceń transportowych. Pozwana kwestionując żądanie pozwu, podnosiła szereg zarzutów. Wskazywała m.in., że dochodzona przez powódkę kara umowna jest nieważna i sprzeczna...

...stępowaniu. Bez znaczenia dla rozstrzygnięcia pozostają inne roszczenia, które ewentualnie mogłaby sformułować strona powodowa (odrębną karę umowną przewiduje np. umowa o zachowaniu poufności). W treści §1 art. 483 k.c. przewidziano możliwość zastrzeżenia w umowie naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego przez zapłatę określonej sumy – kary umownej. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania kara umowna należy się wierzycielowi w zastrzeżonej na...

...9 r. wypowiedzenie pozwanemu umowy ze skutkiem natychmiastowym na podstawie § 7 ust. 2 lit. c umowy. Podstawę prawną żądania pozwu w tym zakresie stanowił oprócz treści umowy łączącej strony również przepis art. 483 § 1 k.c. Zobowiązanie do zwrotu przez pozwanego kosztów poniesionego przez powódkę wykonawstwa zastępczego powódka wywodziła natomiast z art. 480 § 1 k.c. w zw. z §4 ust. 2 umowy stron jak również z treści art. 471 k.c. Przeciwstawiając się żądaniu pozwu, pozwany powołał się na skutecznie dokonane przez siebie...

...o dodatkowego zysku, ukryte przed konsumentem, pozwalając mu jednocześnie omijać przepisy dotyczące wysokości odsetek maksymalnych oraz niedopuszczalności kary umownej za niespełnienie świadczenia pieniężnego (art. 483 § 1 k.c.). Takie świadczenie, choćby zostało nazwane wynagrodzeniem (prowizja) nie stanowi świadczenia głównego stron (zob. wyrok Sądu Najwyższego z 17 listopada 2011 r., III CSK 38 11, wyrok Sądu Antymonopolowego z dnia 30 września 2002 r., XVII Amc 47 01, wyrok Sądu Okręgowego w Suwałkach z dnia 18 grudnia 2017 r....

...podstawie umowy o roboty budowlane zawartej z głównym wykonawcą (art. 647 1 k.c.). Strony zastrzegły w umowie kare umowną za opóźnienie w wykonaniu prac poprawkowych tj. usunięciu wad wykonanych prac. Zgodnie z art. 483 § 1 k.c. strony mogą zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania kara umowna należy się wierzycielowi w zastrzeżonej na ten wypadek wyso...

...spółki. Również fakt, że w dniu 18 maja 2017 r. odbyło się uroczyste otwarcie obiektu nie dowodzi, że powód wykonał przedmiot umowy do dnia 27 kwietnia 2017 r. Zatem po stronie pozwanego powstało na podstawie art. 483 k.c. uprawnienie do naliczenia kary umownej zgodnie z § 15 ust. 1 pkt b) w wysokości 0,08% wynagrodzenia netto wynikającego z § 4 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia. Ostateczne wynagrodzenie ustalono w § 3 aneksu z 28 marca 2017 r. na kwotę 18.157.169,74 zł netto i takie winno zostać przyjęte do naliczenia kary umownej...

...cy źródło dodatkowego zysku, ukryte przed konsumentem, pozwalającego mu omijać przepisy dotyczące wysokość odsetek maksymalnych oraz niedopuszczalności kary umownej za niespełnienie świadczenia pieniężnego (art. 483 § 1 k.c.). Przenosząc zatem powyższe rozważania na grunt niniejszej sprawy, w ocenie Sądu należy stwierdzić, iż zawarte w umowie stron postanowienia dotyczące, opłaty z tytułu elastycznego planu spłat w wysokości 303,07 zł., stanowią niedozwolone klauzule umowne z powodu braku rzetelnego poinformowania pozwanej o s...

...w dochodzeniu roszczeń z tego tytułu przewidzianych w Konwencji i nakłada obowiązek udowodnienia szkody stanowiącej następstwo opóźnienia na osobę uprawnioną. Z istoty instytucji kary umownej, przewidzianej w art. 483 k.c. wynika, że wierzyciel, dla którego zastrzeżona została kara umowna nie ma obowiązku wykazania faktu poniesienia szkody oraz jej wysokości, a do realizacji przysługującego mu roszczenia o zapłatę kary umownej wystarczy wykazanie istnienie i treść zobowiązania łączącego go z dłużnikiem, a także faktu niewyko...

...iągu kolejnych 60 minut do czego uprawniała go umowa) możliwości odmowie przyjęcia zlecenia lub nie zastrzegł warunku do jego przyjęcia. Oceniając samą dopuszczalność zastrzeżenia kary umownej, w kontekście art. 483kc, uznano ją za zastrzeżoną skutecznie. W pkt 7b określono, że niewykonaniem umowy jest niepodstawienie środka transportu pod załadunek. Jednocześnie jasna była wysokość kary tj. stawka frachtu netto, a jeśli była niższa niż 300 euro to ta właśnie kwota. Taka sytuacja miał miejsce w sprawie, gdzie powód nie pod...

...erowany przez strony dał podstawy do ustalenia, że nie zostały spełnione przesłanki uzasadniające naliczenie kary umownej z powodu niedochowania terminu na realizację naprawy awarii agregatu wody lodowej. Przepis art. 483 par. 1 k.c. stanowi, że można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna). Zgodnie natomiast z przepisem art. 484 par. 1 k.c. w razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania...

...e ponosi winy (szkody związane z gradobiciem, szkody łowieckie i kradzież). Tym samym po stronie powoda nie spełniły się przesłanki obciążenia pozwanego karami umownymi na podstawie art. 483 i 484 k.c. Artykuł 483 k.c. stanowi, że można zastrzec w umowie, iż naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna). Zgodnie z art. 484 § 1 i 2 k.c. w razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania kara umowna należy się wierz...

...aneksu z pozwanym i nierównego traktowania pozwanego jako uczestnika procesu inwestycyjnego, mimo że z innym uczestnikiem powód podpisał aneks. Podstawą żądania zapłaty kary umownej w przedmiotowej sprawie jest art. 483 § 1 k.c. Zgodnie z treścią wskazanego artykułu można zawrzeć w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna). Zaś w razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania przez dłużnika, om...

...ca). Bezsporne, a nadto: - KRS, k. 407. Sąd zważył co następuje: Powództwo podlegało uwzględnieniu w całości. Powód dochodził zapłaty kary umownej wynikającej z umowy łączącej strony. Zgodnie z treścią art. 483 kc można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna). § 2. Dłużnik nie może bez zgody wierzyciela zwolnić się z zobowiązania przez zapłatę kary umownej. Zgodnie z art. 485 § 1 w raz...

...wie oraz żądanie zasądzenia od tego pozwanego na rzecz powoda kwoty 1 500 000 zł z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu tytułem kary umownej, wynikającej z porozumienia z dnia 20 grudnia 2003 r. Zgodnie z art. 483 §1 k.c. kara umowna może być zastrzeżona wyłącznie na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego. A contrario zastrzeżenie obowiązku zapłaty kary umownej na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania pieniężnego jako poczynione contra legem należy uznać za be...

...tu dzierżawy w uzgodnionym terminie. Szkodą tą jest uszczerbek majątkowy wynajmującego, polegający, co najmniej, na utracie korzyści wskutek niemożności wynajmowania kolejny raz przedmiotu dzierżawy. Zgodnie z art. 483 § 1 k.c. strony mogą zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania kara umowna należy się wierzycielowi w zastrzeżonej na ten wypadek wyso...

...od kary uzgodnionej przez strony. Biorąc powyższe pod uwagę Sąd zmiarkował kary umowne o 50 % (każdą) i tym samym zasądził od powoda na rzecz pozwanego kwotę 30 000,00 zł (dwa razy po 15 000 zł) na podstawie art. 483 § 1 kc w zw. z art. 484 § 1 i 2 kc w zw. § 22 ust. 2 i 13 ust. 3 umowy w zw. z § 20 ust. 2 umowy. O odsetkach Sąd orzekł na podstawie mając na uwadze i § 13 ust. 3 umowy i to, że pozwany otrzymał wezwanie do zapłaty w dniu 30 stycznia 2014 roku (k.227), co wynika z odpowiedzi na wezwanie do zapłaty skierowane do niego...

...ązku zapłaty kary umownej określane są przez pryzmat ogólnych przesłanek kontraktowej odpowiedzialności odszkodowawczej. Granice dopuszczalnego kształtowania obowiązku zapłaty kary umownej wyznaczają – poza art. 483 k.c. – także przepisy o charakterze imperatywnym. W związku z tym wierzyciel, na rzecz którego zastrzeżona została kara umowna, musi wykazać istnienie i treść zobowiązania łączącego go z dłużnikiem, a także fakt niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania. Nie musi zaś wykazywać, że wykonanie lub n...

...ła kwestionowana przez stronę przeciwną. Za chybione należało uznać twierdzenia strony powodowej, jakoby zastrzeżenie dotyczące kary umownej zawarte w umowie na dostawę paliwa gazowego było nieważne. Zgodnie z art. 483 § 1 k.c. można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna). W świetle przywołanego artykuły dopuszczalne jest nałożenie kary umownej na wypadek skorzystania przez kontrahenta z uprawni...

...to przyjąć. Strona, która odstępuje od umowy, może żądać nie tylko zwrotu tego, co świadczyła, lecz również na zasadach ogólnych naprawienia szkody wynikłej z niewykonania zobowiązania. Ponadto z przepisu art. 483 § 1 k.c. wynika, że można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna). Bezsporny w niniejszej sprawie jest fakt, że strony łączyła umowa z dnia 11 czerwca 2012 roku na mocy której pozw...