Baza orzeczeń sądowych

...azywać treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, stanowiącej załącznik do umowy. W rezu acie, jak podkreślił powód, pozwany inwestor nie był uprawniony do odstąpienia od umowy z powołaniem się na art. 635 k.c., a więc z uwagi na brak możliwości dokończenia przedmiotu umowy w umówionym terminie. Jednocześnie powód podniósł, że odstąpienie od umowy było nieskutecznie także z tego powodu, iż zostało mu doręczone w dniu 28 listopada 2011 r., a więc po upływie terminu do wykonania dzieła określonego w umowie łącz...

...konania dzieła” , który jeśli jest wadliwy albo sprzeczny z umową daje zamawiającemu prawo do skorzystania z tzw. wykonania zastępczego. Skutki opóźnienia się z wykonaniem dzieła poddane są bowiem regulacji art. 635 kc, który wyżej wskazanego uprawnienia (tj. ustanowienia wykonawstwa zstępczego) dla zlecającego dzieła nie przewiduje. Odnosząc się natomiast do postanowień paragrafu 7 ust 3 pkt b umowy nr (...) powód podkreślił, że postanowienie to przyznaje uprawnienie do ustanowienia zastępczego usunięcia wad stwierdzonych w to...

...stępuję. Powód dochodzi zapłaty w związku z odstąpieniem od umowy o dzieło. Sąd Rejonowy nie rozpoznał tego żądania przyjmując, że oświadczenie o odstąpieniu było wadliwe, skoro nie mogło być oparte na art. 635 k.c. i nie spełniało wymagań z art. 491 k.c. Sąd Okręgowy przyjął odmienną ocenę prawną i uznał, że w sprawie może znaleźć zastosowanie art. 635 k.c. Takie rozstrzygnięcie aktualizuje potrzebę oceny zasadności merytorycznej odstąpienia od umowy przez powoda na podstawie art. 635 k.c., odniesienie się do żąda...

...enia kary umownej, albowiem odstąpienie nastąpiło z przyczyn obciążających powódkę. O ile bowiem w ocenie Sądu Apelacyjnego odstąpienie to nie ma podstawy prawnej w § 4 ust. 3 umowy, o tyle podstawą tą jest art. 635 k.c. zgodnie z którym jeżeli przyjmujący zamówienie opóźnia się z rozpoczęciem lub wykończeniem dzieła tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w czasie umówionym, zamawiający może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić jeszcze przed upływem terminu do wykonania dzieła....

...z winy powódki. Powódka nie zakończyła realizacji prac do 1 grudnia 2010 r., a opóźnienie wynikało tylko i wyłącznie z przyczyn leżących po stronie powódki, co uzasadniało odstąpienie od umowy na podsyw4ei art. 635 k.c. Ponadto w toku wykonywania prac z winy powódki doszło do zalania pomieszczeń na parterze lewej części budynku z uwagi na brak zabezpieczenia dachu. Powódka nie usunęła skutków zalania, co doprowadziło do powstania pleśni, spowodowało zagrożenie dla zdrowia pacjentów i pracowników pozwanej. Pozwana uprawniona b...

...na dzień złożenia oświadczenia o zakończeniu stosunku prawnego istniały zarówno faktyczne jak i prawne podstawy do skorzystania z uprawnienia do odstąpienia od umowy. Zarówno w oparciu o zapisy umowy, jak też art. 635 k.c. w zw. z art. 656 k.c. jak też w oparciu o art. 491 k.c. odstąpienie było skuteczne. Pozwany podkreślał, że brak zachowania przez powoda ustalonego w umowie terminu realizacji prac skutkuje powstaniem po stronie pozwanego szkody, której zakres i granice są bardzo poważne. Umowy zawarte pomiędzy (...) sp. z o.o. –...

...razie opieszałości oraz niestarannego działania wykonawcy, inwestor może bez wyznaczenia terminu dodatkowego odstąpić od umowy jeszcze przed upływem terminu do wykonania budynku na podstawie art. 656 k.c.w zw. z art. 635 k.c. Jeżeli wykonawca prowadzi roboty w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową, inwestor po upływie terminu dodatkowego może od umowy odstąpić oraz może powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie budynku innej osobie, na koszt i ryzyko wykonawcy - art. 656 w zw. z art. 636 § 1 k.c. Świadczeniem wzajemnym inwestora jest...

...z 14.07.2006 roku. Sąd Rejonowy wskazał, iż strony łączyła umowa o dzieło i wskazał przepisy Kodeksu cywilnego dające podstawę do odstąpienia od takiej umowy. Sąd omówił przepisy art. 491 kc, art. 631 kc, art. 635 kc i 636 kc oraz art. 644 kc i uznał, iż w niniejszej sprawie żaden ze wskazanych w tych przepisach przypadków nie zaistniał. Sąd ocenił, że pozwany wykonał dzieło w terminie i wobec tego powód mógłby od umowy odstąpić tylko wówczas, gdyby realizował swoje uprawnienia z rękojmi, z których jednak nie skorzystał...

...t związany uznaniem, chyba że uznanie jest sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego albo zmierza do obejścia prawa. W tym kontekście ocenił, iż takim uznaniem nie był związany, skoro w świetle art. 635 kc i art. 636 kc oświadczenie woli o uznaniu byłoby niedopuszczalne. Sąd podkreślił bowiem, że nawet jeżeli uznać, że między stronami doszło do zawarcia umowy kupna – sprzedaży spornego mienia, to umowa taka byłaby nieważna (art. 58 § 1 kc), skoro nie można uznać, by w § 6 porozumienia strony w sposób wystarc...

...liwy lub sprzeczny z umową, do rękojmi za wady wykonanego obiektu, jak również do uprawnienia inwestora do odstąpienia od umowy przed ukończeniem obiektu stosuje się odpowiednio przepisy o umowie o dzieło, w tym art. 635 kc. W myśl tego przepisu, jeżeli przyjmujący zamówienie opóźnia się z rozpoczęciem lub wykończeniem dzieła tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w czasie umówionym, zamawiający może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić jeszcze przez upływem terminu do wykonania dzie...

...miarę postępu prac, w tym stosownie do treści § 3 ust. 4 umowy oraz odbioru częściowego robót, to nie może po wykonaniu całości robót domagać się zapłaty umówionego wynagrodzenia za całość tych prac, - art. 635 k.c. i art. 636 §1 k.c. w zw. z art. 656 §1 k.c. polegające na ich błędnej wykładni i przyjęciu, że pozwany jako wierzyciel świadczenia niepieniężnego z umowy o roboty budowlane może dokonać wykonania zastępczego (powierzenia dalszego wykonania robót innej osobie) na koszt i niebezpieczeństwo powódki lub od umowy...

...011 r.), czy też w następstwie oświadczenia złożonego przez stronę pozwaną (w dniu 30.11.2011 r.). Różne są bowiem konsekwencje przyjęcia skuteczności jednego lub drugiego oświadczenia o wypowiedzeniu (por. art. 635 k.c. oraz 640 k.c. i 644 k.c.). Z treści wiadomości e-mail z dnia 08.11.2011 r. wynika, że powodem odstąpienia od umowy było „ niedokończenie stolarki aluminiowej oraz drzwi”. Zważyć jednak należy, że wykonanie tych elementów nie było przedmiotem umowy z dnia 26.05.2011 r., lecz zlecenia realizowanego w związku z...

...o odpowiada systematyce przepisów dotyczących umowy o dzieło, do których przepis ten odsyła, regulujących obie te kwestie odrębnie w art. 635 i 636 k.c. Jednakże uprawnienie do odstąpienia od umowy na podstawie art. 635 k.c. realizowane być może jeszcze przed upływem terminu do wykonania dzieła, bo w takiej sytuacji zamawiający zyskuje możliwość powierzenia wykonania dzieła innemu wykonawcy i uzyskania go w oczekiwanym przez siebie terminie. Gdyby okazało się na przykład, że przyjmujący zamówienie mógł w normalnym toku czynnośc...

...li się pod adresem przy ulicy (...) w S., ale nie dokonano odbioru robót, albowiem powód nie stawił się. Zatem Sąd stwierdził, że zaistniała podstawa do odstąpienia od umowy, czy to z art. 491 § 1 k.c., czy z art. 635 k.c., a pozwana z możliwości odstąpienia od umowy skorzystała skutecznie. Pismem z dnia 27 lipca 2010 r. pozwana złożyła powodowi oświadczenie o odstąpieniu od umowy z dnia 27 kwietnia 2010 r., a dotyczącej wykonania remontu lokalu przy ulicy (...) w S.. W tym stanie rzeczy umowa nr (...) przestała strony obowiązywać...

...e kontrolowanie samego procesu powstawania dzieła pod względem zgodności z kryteriami określonymi w umowach (art. 636 k.c.), a także dochowania terminów umożliwiających ukończenie dzieła we właściwym czasie (art. 635 k.c.), jest zgodne z charakterem tej umowy. Reguły, którymi należy kierować się przy tłumaczeniu złożonego oświadczenia woli, określone zostały w art. 65 k.c. Przepis ten winien być również stosowany przez stronę pozwaną w zakresie analizy kontrolowanych umów. Wprawdzie zgodnie z art. 86 w w ustawy z dnia 13.10.1...

...Dodatkowo Sad Okręgowy stwierdził, że nieterminowe wykonanie robót uprawniałoby powoda jedynie do odstąpienia od umowy, ale nie rodziłoby po jego stronie uprawnienia do wykonania zastępczego na koszt wykonawcy (art. 635 k.c. w zw. z art. 656 k.c.). Stosownie bowiem do treści art. 636 k.c. w zw. z art. art. 656 k.c. jeżeli wykonawca wykonuje roboty w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową, zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć w tym celu odpowiedni termin, a po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu zamawi...

...ienia od umowy na podstawie § 8 ust. 2 i § 12 ust. 3a umowy nr (...)z dnia (...) Uregulowanie zawarte w umowie nr (...), a dotyczące możliwości odstąpienia od umowy przez zamawiającego, odpowiada swoją treścią art. 635 k.c. Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 12 stycznia 2012r. w sprawie IV CSK 182 11 (OSNC 2012 7-8 90) wyraził pogląd, że na podstawie art. 635 k.c. dopuszczalne jest odstąpienie przez zamawiającego od umowy o dzieło także po upływie terminu do wykonania dzieła. Nie ma więc znaczenia z punktu widzenia skuteczności czynnoś...

...a tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w czasie umówionym, zamawiający może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić jeszcze przed upływem terminu do wykonania dzieła (art. 635 k.c.). Sąd Rejonowy podkreślił, że w sprawie nie znajdą zastosowania przepisy o sprzedaży konsumenckiej bowiem dzieło w postaci zamontowanego okna nie jest ruchomością, lecz stanowi część składową nieruchomości, jako część składowa zabudowań na niej wzniesionych i trwale połączonych z gruntem, a więc dzieli...

...0 marca 2011 r., doręczonym pozwanej 14 marca 2011 r. W tym samym piśmie wezwali pozwaną do zwrotu kwot wpłaconych do tej pory w ramach zawartych umów. Jako postawę prawną odstąpienia od umów powodowie wskazali art. 635 k.c. Wskazali też, że zgodnie z art. 494 k.c. stronie odstępującej od umowy wzajemnej przysługują dwa odrębne roszczenia - o zwrot tego, co świadczyła drugiej stronie oraz o naprawienie szkody wynikłej z wykonania zobowiązania, a przedmiotowym pozwem dochodzą roszczenia o zwrot wszystkich wpłaconych pozwanej w związ...

...ów do umowy o roboty budowlane uzasadnia wnioskowanie per analogiam. W doktrynie przyjmuje się, że art. 656 § 1 k.c., ograniczający odpowiednie stosowanie do umowy o roboty budowlane przepisów o umowie o dzieło do art. 635-638 k.c. i art. 644 k.c., nie wyklucza stosowania per analogiam innych przepisów umowy o dzieło. Zastosowanie analogiae legis nie prowadzi do naruszenia zakazu wykładni rozszerzającej art. 656 § 1 k.c., lecz do usunięcia luk prawnych w zakresie regulacji umowy o roboty budowlane. Wnioskowanie per analogiam uzasadnia na prz...

...a. W razie opieszałości oraz niestarannego działania wykonawcy, inwestor może bez wyznaczenia terminu dodatkowego odstąpić od umowy jeszcze przed upływem terminu do wykonania budynku na podstawie art. 656 w zw. z art. 635 k.c. Jeżeli wykonawca prowadzi roboty w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową, inwestor po upływie terminu dodatkowego może od umowy odstąpić oraz może powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie budynku innej osobie, na koszt i ryzyko wykonawcy – art. 656 w zw. z art. 636 § 1 k.c. W okolicznościach sprawy nie budzi w...

...ę skorzystania przez powódkę z takiego uprawnienia stanowiło ponadto opóźnienie w realizacji przez pozwanego umowy zawartej przez strony, które upoważniało powódkę do złożenia tego oświadczenia na podstawie art. 635k.c. po upływie terminu określonego przez strony na wykonanie robót adaptacyjnych w mieszkaniu powódki, wysokość wydatków której została natomiast wykazana dokumentami i nie była podważana przez pozwanego. Udowodnione ponadto zostało, według Sądu Okręgowego, że na wynajęcie innego mieszkania przed zakończeniem w...

...złożenie przez pozwanego oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zaznaczenia wymaga, że oświadczenie o odstąpieniu od umowy przez pozwanego należy ocenić jako skorzystanie przez niego z uprawnienia wynikającego z art. 635 k.c., a nie przepisu art. 395 k.c.. Z treści umowy wynika bowiem, że generalny wykonawca zastrzegł prawo odstąpienia w sytuacji stwierdzenia opóźnienia w wykonaniu robót powyżej 14 dni w stosunku do harmonogramu z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Odstąpienie takie jest traktowane jako odstąpienie z przyczyn le...

...gał się oddalenia powództwa w całości na koszt przeciwnika procesowego. Wskazał, iż powód w czerwcu 2011 roku zaprzestał wykonywania robót budowlanych, dlatego też pozwany w dniu 16 czerwca 2011 roku, na mocy art. 635 k.c. odstąpił od umowy łączącej go z powodem. Pozwany oświadczył też, iż odstąpienie od umowy przez powoda traktuje jako bezskuteczne, a należność z tytułu przedmiotowej faktury VAT została umorzona wskutek potrącenia. Odpowiedź na pozew pozwanego (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w R., jako że złożona zosta...

...albo wykonywaniem przez wykonawcę robót w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową, do uprawnienia inwestora do odstąpienia od umowy przed ukończeniem obiektu stosuje się odpowiednio przepisy o umowie o dzieło, tj. art. 635 i 636 kc. Powód odstąpił od umowy z dnia 22 sierpnia 2012 r. pismem z dnia 15 stycznia 2013 r., a więc już po upływie terminu wyznaczonego do wykonania przez powoda sześciu domków letniskowych (31 grudnia 2012 r.). Na dzień odstąpienia przez powoda od umowy realizacja budowy domków nie była zakończona, nie został na...

...ym kosztów zastępstwa procesowego według norm przypisanych. W uzasadnieniu apelujący podniósł, że zaskarżony wyrok został wydany z naruszeniem przepisu art. 233 § 1 kpc oraz naruszeniem art. 65 § 1 i § 2 kc, art. 635§ 1 kc, art. 734 § 1 kc. Wskazując na zarzut naruszenia art. 233 kpc skarżący wskazał, że ustalając stan faktyczny Sąd wadliwie ocenił dowody zgromadzone w sprawie. Ustalając stan faktyczny Sąd w sposób prawidłowy opisał umowy, które J. L. zawierał z (...) spółka z o.o. Sąd jednak wszystkie umowy potraktował j...

...mowie terminie 34 sztuk dźwigarów, nawet jeżeli projekt przewidywał ich większą ilość. Pozwana z tego obowiązku nie wywiązała się, a zatem powód miał w pełni uzasadnione podstawy, aby odstąpić od umowy (art. 635 k.c.). W związku z tym uznał, że zobowiązana jest zwrócić powodowi, uiszczone przez niego wcześniej zaliczki (art. 494 k.c.). Oddalając wniosek prokurenta pozwanej A. S. o odroczenie rozprawy z dnia 16 września 2014 r., wskazał, że był to już kolejny wniosek, a nadto prokurent nie przedłożył zwolnienia od lekarza...

...ż strona pozwana w toku postępowania nie wykazała, że strona powodowa była tak dalece opóźniona z wykonaniem robót objętych umową, że nie prawdopodobne było, aby zdołała je ukończyć w umówionym terminie (art. 635 k.c. w zw. z art. 656 § 1 k.c.). Konkludując Sąd pierwszej instancji stwierdził, że roszczenie strony powodowej zostało udowodnione co do zasady i wysokości, zaś podniesiony przez pozwaną zarzut potrącenia okazał się nieskuteczny. O kosztach postępowania Sąd ten orzekł w oparciu o art. 98 k.p.c. Apelację od powy...

...ztów zastępstwa procesowego według norm przypisanych. W uzasadnieniu apelujący podniósł, że zaskarżone orzeczenie zostało wydane z naruszeniem przepisu art. 233 § 1 kpc oraz naruszeniem art. 65 § 1 i § 2 kc, art. 635§ 1 kc, art. 734 § 1 kc i winno być zmienione Odnośnie naruszenia art. 233 kpc skarżący podniósł, że Sąd ustalając stan faktyczny wadliwie ocenił dowody zgromadzone w sprawie. Ustalając stan faktyczny Sąd w sposób prawidłowy opisał umowy, które M. M. zawarł z (...) spółka z o.o. i wskazał na to, że po realiz...

...ztów zastępstwa procesowego według norm przypisanych. W uzasadnieniu apelujący podniósł, że zaskarżone orzeczenie zostało wydane z naruszeniem przepisu art. 233 § 1 kpc oraz naruszeniem art. 65 § 1 i § 2 kc, art. 635§ 1 kc, art. 734 § 1 kc i winno być zmienione. Odnośnie naruszenia art. 233 kpc skarżący podniósł, że Sąd ustalając stan faktyczny wadliwie ocenił dowody zgromadzone w sprawie. Ustalając stan faktyczny Sąd w sposób prawidłowy opisał umowy, które J. K. zawarła z (...) spółka z o.o. i wskazał na to, że po real...