Orzecznictwo

Baza orzeczeń sądowych

Przeglądaj tezy, sygnatury, sądy i podstawy prawne w czytelnej formie.

803 pasujących orzeczeń
Sąd
Aktywne filtry
Podstawa: art. 635 kc Wyczyść wszystko
Wyniki wyszukiwania

Znalezione orzeczenia

803 wyników
Sortowanie
Najnowsze Najstarsze
I ACa 511/14 25 sierpnia 2015 Sąd Apelacyjny w Białymstoku Magdalena Pankowiec

Wyrok z 25 sierpnia 2015, sygn. I ACa 511 14

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację Kwota 4.775,07 zł · kwota żądania
Podstawa prawna
art. 635 kc Opóźnienie wykonawcy
...ego uzasadnienia. Nie ma zatem potrzeby ich ponownego aprobującego powielania w tym miejscu. Wystarczy jedynie wskazać, że pozostaje poza sporem, że powód opóźnił się z wykonaniem umowy, co stosownie do treści art. 635 k.c. dawało pozwanej uprawnienie do skorzystania z ustawowego prawa odstąpienia. Sąd Okręgowy trafnie też przyjął, że opóźnienia w wykonaniu umowy nie obciążały Wspólnoty. Wynikały z niedowładu organizacyjnego po stronie powoda – braku środków finansowych, sprzętu i pracowników, przez co nie był zdolny do r...
I C 402/12 19 sierpnia 2015 Sąd Rejonowy w Świdnicy Wojciech Zatorski

Wyrok z 19 sierpnia 2015, sygn. I C 402 12

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik zasądzono świadczenie Kwota 18.636,50 zł · kwota żądania
Podstawa prawna
art. 635 kc Opóźnienie wykonawcy
...ego obiektu, jak również do uprawnienia inwestora do odstąpienia od umowy przed ukończeniem obiektu stosuje się odpowiednio przepisy o umowie o dzieło (art. 656 k.c.). Uprawnienie do odstąpienia od umowy określa art. 635 k.c. i art. 636 k.c. Pozostałe uprawnienia zamawiającego, tj. żądanie naprawy albo obniżenia wynagrodzenia lub odstąpienia od umowy (zależnie od tego, czy wady są istotne) określa art. 637 k.c. (obowiązujący do dnia 24.12.2014r. – Dz.U. 2014, poz. 827). Stosownie do zawartej przez strony umowy powód zobowiązany by...
VIII GC 1551/13 11 sierpnia 2015 Sąd Rejonowy w Bydgoszczy Marcin Królikowski

Wyrok z 11 sierpnia 2015, sygn. VIII GC 1551 13

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik zasądzono świadczenie - 5.951,97 zł Kwota 5.951,97 zł · zasądzenie
odszkodowanie
Podstawa prawna
art. 635 kc Opóźnienie wykonawcy
...nięcie usterki elektrykowi N. Z., ta zabroniła wykonania przedmiotowych prac i zażądała wymiany kabla na całej długości. Ponadto pozwana (powódka wzajemna) miała możliwość odstąpienia od umowy na podstawie art. 635 k.c. Zgodnie z powyższym artykułem, jeżeli przyjmujący zamówienie opóźnia się z rozpoczęciem lub wykończeniem dzieła tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w czasie umówionym, zamawiający może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić jeszcze przed upływem terminu do wyko...
I ACa 626/15 30 lipca 2015 Sąd Apelacyjny w Krakowie Andrzej Struzik

Wyrok z 30 lipca 2015, sygn. I ACa 626 15

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację Kwota 5.400 zł · kwota żądania kary umownej
Podstawa prawna
art. 635 kc Opóźnienie wykonawcy
...wi do wykonania przedmiotu umowy w umówionym terminie. Zdaniem pozwanych Powiat (...) założył odstąpienie od umowy ze skutkiem ex nunc co przesądza o tym, że odstąpienie od umowy nie znajduje również oparcia w art. 635 k.c. w związku z art. 656 § 1 k.c. Pozwani podnieśli też, że oświadczenie o odstąpieniu od umowy zostało złożone przez powoda bez wykazania przyczyny określonej w art. 635 k.c., a zatem należy uznać, że oświadczenie to nastąpiło na podstawie art. 644 k.c. w związku z art. 656 k.c. Ponadto pozwani zauważyli, że...
III AUa 1484/14 23 lipca 2015 Sąd Apelacyjny w Katowicach Maria Małek-Bujak

Wyrok z 23 lipca 2015, sygn. III AUa 1484 14

Typ ubezpieczenia społeczne / organ rentowy Przedmiot ustalenie podlegania ubezpieczeniom społecznym jako pracownik / pozorność umowy o pracę Wynik oddalono apelację
ubezpieczenia społeczne
ZUS
Podstawa prawna
art. 635 kc Opóźnienie wykonawcy
...że kontrolowanie samego procesu powstawania dzieła pod względem zgodności z kryteriami określonymi w umowie (art. 363 k.c.), a także dochowania terminów umożliwiających ukończenie dzieła we właściwym czasie (art. 635 k.c.), jest zgodne z charakterem tej umowy”. Sąd I instancji zatem dopuścił się obrazy prawa materialnego, a to art. 734 § 1 k.c., poprzez jego błędną wykładnię i zastosowanie oraz błędne przyjęcie, że umowa zawarta przez odwołującego z zainteresowanymi miała charakter umowy zlecenia określonej w tym przepisi...
I C 794/15 9 lipca 2015 Sąd Rejonowy w Koninie Ireneusz Frącala

Wyrok z 9 lipca 2015, sygn. I C 794 15

Typ sprawa cywilna Wynik zasądzono świadczenie - 2.700,00 zł
Podstawa prawna
art. 635 kc Opóźnienie wykonawcy
...czynił nic dla wykonania dzieła. Nie istniały też jakiekolwiek przesłanki, aby powód mógł uznać, że pozwany zamierza z umowy wywiązać się. Powód miał więc podstawy dla odstąpienia od umowy, na podstawie art. 635 k.c. co uczynił w jego imieniu Miejski Rzecznik Konsumentów w piśmie z dnia 21.03.2014r. Skutkiem odstąpienia przez zamawiającego od umowy jest obowiązek zwrotu wzajemnych świadczeń, co w niniejszej sprawie oznacza konieczność zwrotu przez przyjmującego zamówienie zapłaconej przez powoda zapłaty w kwocie 2700 zł. P...
VIII GC 160/14 29 czerwca 2015 Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Uzasadnienie z 29 czerwca 2015, sygn. VIII GC 160 14

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono powództwo Kwota 169.416,00 zł · kwota żądania
odszkodowanie
Podstawa prawna
art. 635 kc Opóźnienie wykonawcy
...ł zaoferować różne inne rozwiązania niewidocznego mocowania płyt, niż wynikający z umowy S. (...). Na takie rozwiązania nie wyraził zgody inwestor. Powód ostatecznie pismem z dnia 9 marca 2011 r. na podstawie art. 635 kc w zw. z art. 656 kc odstąpił od umowy. Powód wskazał, że odszkodowania domaga się stosownie do treści art. 494 kc, zgodnie z którym strona, która odstępuje od umowy, może żądać nie tylko zwrotu tego, co świadczyła, lecz również na zasadach ogólnych naprawienia szkody wynikłej z niewykonania zobowiązania. P...
I C 671/14 24 czerwca 2015 Sąd Okręgowy w Lublinie Piotr Jakubiec

Wyrok z 24 czerwca 2015, sygn. I C 671 14

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik zasądzono świadczenie Kwota 2.296.308,44 zł · zasądzenie
Podstawa prawna
art. 635 kc Opóźnienie wykonawcy
...ia robót w okresie 05.09.2011 -13.12.2012 r. (k.260-262), którego treść nie była kwestionowana przez stronę pozwaną. Należy więc uznać, iż w związku z powyższym Zamawiający miał prawo, zgodnie z treścią art. 635 k.c. w zw. z art. 656 k.c. w zw. z art. 656 § 1 k.c., odstąpić od zawartej umowy, przy czym jednocześnie powstała po jego stronie wierzytelność o karę umowną w stosunku do wykonawcy robót. W związku z powyższym powód w październiku 2013 roku wystosował ogłoszenie na wykonanie robót budowlanych polegających na do...
V GC 47/15 24 czerwca 2015 Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie J. Dams

Wyrok z 24 czerwca 2015, sygn. V GC 47 15

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę 46.110,20 zł Wynik oddalono powództwo Kwota 46.110,20 zł · zasądzenie
Podstawa prawna
art. 635 kc Opóźnienie wykonawcy
...wiceprezes A. Ś. (k.97-98), a zaproponowana przez nią powódce podstawa rozwiązania stosunku umownego z R. B. (1) budzi wątpliwości (pismo z dnia 6 sierpnia 2012r. na k.58), gdyż odstąpienie od umowy na podstawie art.635 k.c. w zw. z 656 k.c. mogło nastąpić tylko do czasu upływu umownego terminu wykonania umowy, a więc do dnia 30 kwietnia 2012r. Umowa stron z dnia 22 kwietnia 2010r. uległa jednak rozwiązaniu na skutek oświadczenia o wypowiedzeniu złożonego przez powódkę dnia 12 grudnia 2012r. (data doręczenia pisma z dnia 7 grudnia 20...
II CSK 532/14 24 czerwca 2015 Sąd Najwyższy Henryk Pietrzkowski

Wyrok SN z 24 czerwca 2015, sygn. II CSK 532 14

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono skargę Kwota 180.458,39 zł · kwota żądania
Podstawa prawna
art. 635 kc Opóźnienie wykonawcy
...jąc nieważność postępowania na podstawie art. 379 pkt 2 k.p.c. z powodu nienależytego umocowania pełnomocnika wykonawcy oraz naruszenie art. 120 § 1 k.c. w związku z art. 118 k.c. oraz art. 65 § 1 w związku z art. 635 w związku z art. 656 k.c., a także naruszenie licznych przepisów postępowania. Sąd Apelacyjny wyrokiem z dnia 12 marca 2014 r. oddalił apelację oraz zasądził od pozwanej na rzecz powódki kwotę 2.700 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego. Sąd Apelacyjny zauważył, że choć istotnie pełnomocnictwo z...
I ACa 197/15 24 czerwca 2015 Sąd Apelacyjny w Białymstoku Krzysztof Chojnowski

Wyrok SA w Białymstoku z 24 czerwca 2015 r. w sprawie o zapłatę.

Typ sprawa cywilna Wynik oddalono powództwo Kwota 305.218,92 zł · kwota żądania

Teza Art. 395 § 2 k.c. określający skutek wykonania prawa odstąpienia od umowy i obowiązki stron z tym związane oraz art. 491 § 2 k.c. jako dotyczący zakresu ustawowego prawa odstąpienia od umowy, nie mają charakteru ius cogens i w razie umownego uregulowania opisanych w nich kwestii w sposób odmienny od ustawowego, nie znajdują bezp...

Podstawa prawna
art. 635 kc Opóźnienie wykonawcy
...na podstawie § 8 ust. 2 i § 12 ust. 3a umowy nr (...) z dnia 7 kwietnia 2010 r. Uregulowanie zawarte w umowie nr (...), a dotyczące możliwości odstąpienia od umowy przez zamawiającego, odpowiada swoją treścią art. 635 k.c. Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 12 stycznia 2012 r. w sprawie IV CSK 182 11 (OSNC 2012 7-8 90) wyraził pogląd, że na podstawie art. 635 k.c. dopuszczalne jest odstąpienie przez zamawiającego od umowy o dzieło także po upływie terminu do wykonania dzieła. Nie ma więc znaczenia z punktu widzenia skuteczności czynno...
VI ACa 1099/14 19 czerwca 2015 Sąd Apelacyjny w Warszawie Ewa Stefańska

Wyrok z 19 czerwca 2015, sygn. VI ACa 1099 14

Typ sprawa cywilna Wynik uchylono orzeczenie Kwota 299.202,93 zł · kwota żądania
opinia biegłego
Podstawa prawna
art. 635 kc Opóźnienie wykonawcy
...erzetelną, zwłaszcza, że Sąd Okręgowy, choć jest najwyższym biegłym, nie posiada wiedzy fachowej na temat budownictwa. Uzasadnienie prawne Sądu pierwszej instancji obejmuje poniższe stwierdzenia: „ Zgodnie z art. 635 k.c. w zw. z art. 656 k.c. jeżeli przyjmujący zamówienie opóźnia się z rozpoczęciem lub wykończeniem dzieła tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w czasie umówionym, zamawiający może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić jeszcze przed upływem terminu do wykonania dzie...
III AUa 797/14 11 czerwca 2015 Sąd Apelacyjny w Szczecinie Barbara Białecka

Wyrok z 11 czerwca 2015, sygn. III AUa 797 14

Typ ubezpieczenia społeczne / organ rentowy Przedmiot ustalenie podlegania ubezpieczeniom społecznym jako pracownik / pozorność umowy o pracę Wynik oddalono apelację
ubezpieczenia społeczne
ZUS
Podstawa prawna
art. 635 kc Opóźnienie wykonawcy
...a tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w czasie umówionym, zamawiający może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić jeszcze przed upływem terminu do wykonania dzieła (art. 635 k.c.). Zamawiający wykonanie dzieła ma prawo kontroli nad sposobem jego wykonania celem realizacji ewentualnych uprawnień określonych w art. 636 i 637 k.c. Najważniejszym obowiązkiem zamawiającego jest uiszczenie wynagrodzenia za wykonanie dzieła w braku odmiennej umowy należy się ono w chwili oddania dzieła (art. 642...
III AUa 143/15 10 czerwca 2015 Sąd Apelacyjny w Rzeszowie Ewa Madera

Wyrok z 10 czerwca 2015, sygn. III AUa 143 15

Typ ubezpieczenia społeczne / organ rentowy Przedmiot ustalenie podlegania ubezpieczeniom społecznym jako pracownik / pozorność umowy o pracę Wynik oddalono apelację jako bezzasadną
ubezpieczenia społeczne
ZUS
Podstawa prawna
art. 635 kc Opóźnienie wykonawcy
...rolowanie samego procesu powstawania dzieła pod względem zgodności z kryteriami określonymi w umowie ( art. 636 k. c. ) , a także dochowana terminów uniemożliwiających ukończenie dzieła we właściwym czasie ( art. 635 k. c. ) , jest zgodne z charakterem tej umowy . Również rezu at działań zainteresowanych należy kwalifikować jako dzieło , a jego istnienie jako konstrukcyjny element umowy stron , pozwalający odróżnić ją od innych umów o świadczenie usług . Zainteresowani podjęli zobowiązanie uzyskania rezu atu , wykonania ozn...
VI U 1216/14 3 czerwca 2015 Sąd Okręgowy w Szczecinie Monika Miller-Młyńska

Wyrok z 3 czerwca 2015, sygn. VI U 1216 14

Typ ubezpieczenia społeczne / organ rentowy Przedmiot ustalenie podlegania ubezpieczeniom społecznym jako pracownik / pozorność umowy o pracę Wynik oddalono odwołanie
ubezpieczenia społeczne
ZUS
Podstawa prawna
art. 635 kc Opóźnienie wykonawcy
...żna, że kontrolowanie procesu powstawania dzieła pod względem zgodności z kryteriami określonymi w umowie (art. 636 k.c.), a także dochowania terminów umożliwiających ukończenie dzieła we właściwym czasie (art. 635 k.c.), jest zgodne z charakterem tej umowy. Wykonywanie zleconych czynności pod nadzorem kierownika budowy nie przesądza o świadczeniu pracy w ramach podporządkowania pracowniczego (wyr. SN z 22.12.1998 r., I PKN 517 98, OSN 2000 4 138), pełnienie przez daną osobę funkcji kierownika budowy nie oznacza bowiem bynajmniej, ż...
I ACa 1474/14 3 czerwca 2015 Sąd Apelacyjny w Poznaniu Jacek Nowicki

Wyrok z 3 czerwca 2015, sygn. I ACa 1474 14

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik zasądzono świadczenie - 85.850,98 zł Kwota 85.850,98 zł · zasądzenie
powaga rzeczy osądzonej
Podstawa prawna
art. 635 kc Opóźnienie wykonawcy
...ż umowa, w której zastrzeżony był zadatek nie była umową o roboty budowlane czy też umową o dzieło, gdzie ustawodawca przewiduje możliwość odstąpienia od umowy z winy wykonawcy przed terminem jej wykonania (art. 635 k.c.). Do chwili upływu terminu do jej wykonania nie można mówić nie tylko o jej niewykonaniu lecz także o jej niewykonaniu z powodu okoliczności, za które odpowiada pozwana. Umowa miała być wykonana w dniu 31 sierpnia 2012 r. przed tą datą nie można zatem przyjmować, iż pozwana niewykonała zobowiązania z powodu o...
XXV C 241/11 29 maja 2015 Sąd Okręgowy w Warszawie Paweł Duda

Wyrok z 29 maja 2015, sygn. XXV C 241 11

Typ sprawa nieprocesowa Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono powództwo Kwota 1.656.299,85 zł · kwota żądania
Podstawa prawna
art. 635 kc Opóźnienie wykonawcy
...iewielkim stopniu, że nie było możliwości jego wykonania przez wykonawcę w ustalonym terminie, tj. do dnia 4 października 2010 r. Wobec tego zamawiający w dniu 17 sierpnia 2010 r. odstąpił od umów na podstawie art. 635 k.c. z przyczyn leżących po stronie wykonawcy i naliczył pozwanym kary umowne w wysokości 20% wynagrodzenia brutto dla każdej z umów, tj. w kwotach 1.660.053,20 zł i 288.534,88 zł. Kwoty te zostały następnie pomniejszone o sumy zabezpieczenia należytego wykonania umów. Z tego tytułu z kwoty 1.660.053,20 zł potrącon...
I ACa 318/15 28 maja 2015 Sąd Apelacyjny w Szczecinie Danuta Jezierska

Wyrok z 28 maja 2015, sygn. I ACa 318 15

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik nie uwzględniono wniosku Kwota 296.000 zł · kwota żądania kary umownej
Podstawa prawna
art. 635 kc Opóźnienie wykonawcy
...a pozwanemu decyzję o zmianie pozwolenia na budowę. Projekt aranżacji wnętrz nie został mu przekazany . Powódka pismem z dnia 4 lutego 2014r. złożyła pozwanemu oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 635 k.c. oraz o naliczeniu mu kar umownych na podstawie § 31 ust.1 pkt 3 umowy wzywając go do ich zapłaty. W oparciu o powyższe ustalenia Sąd Okręgowy uznał powództwo za uzasadnione. Sąd I instancji ocenił, że oświadczenie pozwanego o odstąpieniu od umowy nie było skuteczne. Zdaniem Sądu przesłanki z art. 491 § 1 zd....
I ACa 9/15 28 maja 2015 Sąd Apelacyjny w Gdańsku Michał Kopeć

Wyrok z 28 maja 2015, sygn. I ACa 9 15

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację
Podstawa prawna
art. 635 kc Opóźnienie wykonawcy
...anego na mocy postanowienia zawartego w umowie wzajemnej (art. 395 § 1 k.c. i art. 492 k.c.) albo wynikającego z przepisów ustawy (ogólnych – art. 491 k.c. i art. 493 k.c. lub szczególnych np. art. 560 § 1 k.c., art. 635 k.c., art. 636 § 1 k.c. i art. 640 k.c. – zob. też pogląd Sądu Najwyższego w uchwale z dnia 18 lipca 2012 r., III CZP 39 12, LEX nr 1271627). Zastrzeżenie kary umownej na wypadek odstąpienia od umowy można i należy zatem traktować jako uproszczony sposób zredagowania treści umowy, który pozwala na przyjęcie przez...
I C 1139/13 27 maja 2015 Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie Elżbieta Kuryło-Maciejewska

Wyrok z 27 maja 2015, sygn. I C 1139 13

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę kwoty 15 972,92 zł Wynik uwzględniono powództwo w całości Kwota 15 972,92 zł · zasądzenie
Podstawa prawna
art. 635 kc Opóźnienie wykonawcy
...eż i pozwany złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy w piśmie z dnia 16 września 2011 roku, niemniej jednak nie mogło ono być skutecznie złożone, a przynajmniej na wskazanej przez niego podstawie, to jest art. 635 Kodeksu cywilnego i 656 paragraf 1 Kodeksu cywilnego. Zgromadzony w sprawie materiał dowodowy pozwolił bowiem jednoznacznie ustalić, że nie istniała przesłanka uprawniająca pozwanego do odstąpienia od umowy o roboty budowlane w związku z opóźnieniem przez powoda, z zakończeniem prac budowlanych, który rzekomo miał u...
III Ca 80/15 22 maja 2015 Sąd Okręgowy w Łodzi

Uzasadnienie z 22 maja 2015, sygn. III Ca 80 15

Typ sprawa cywilna Wynik oddalono apelację jako bezzasadną
Podstawa prawna
art. 635 kc Opóźnienie wykonawcy
...unku obligacyjnego uprawnienia prawnokształtującego, realizowanego albo na podstawie postanowienia zawartego w umowie wzajemnej (art. 395 §1 i art. 492 k.c.) albo wynikającego z przepisów ustawy (np. art. 610 k.c., art. 635 k.c.). Skutki wykonania umownego prawa odstąpienia od umowy reguluje art. 395 § 2 k.c., który przewiduje m.in., że w takim przypadku umowę uważa się za niezawartą, nie reguluje tego natomiast art. 494 k.c. Zagadnienia, czy w sytuacjach podlegających regulacji art. 494 k.c., ma odpowiednie zastosowanie przepis art. 395 §...
I ACa 79/15 21 maja 2015 Sąd Apelacyjny w Białymstoku Jarosław Marek Kamiński

Wyrok z 21 maja 2015, sygn. I ACa 79 15

Typ sprawa cywilna Przedmiot zapłata kary umownej za zwłokę w usunięciu wad/usterek dzieła Wynik oddalono apelację Kwota 132.389 zł · kwota żądania kary umownej
Podstawa prawna
art. 635 kc Opóźnienie wykonawcy
...zona w sprawie dowodzi także, że niektóre prace zostały wykonane wadliwie. W ocenie Sądu Apelacyjnego zawartą w dniu 24 września 2009 r. umowę należało zakwalifikować jako umowę o roboty budowlane. Zgodnie z art. 635 k.c. w zw. z art. 656 k.c. w przypadku opóźnienia z zakończeniem robót budowlanych tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby wykonawca zdołał jej ukończyć w terminie, zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy. Powódka do tej pory nie skorzystała z tego uprawnienia. W związku z wadliwościami wykonywan...
I ACa 231/14 14 maja 2015 Sąd Apelacyjny w Szczecinie Tomasz Żelazowski

Wyrok z 14 maja 2015, sygn. I ACa 231 14

Typ sprawa pracownicza Wynik oddalono apelację
odszkodowanie
Podstawa prawna
art. 635 kc Opóźnienie wykonawcy
...ówczas R. M. nie dysponował wystarczającą ilością osób, które mogłyby nadal kontynuować prace na rzecz pozwanego. Mając na uwadze powyższe okoliczności, K. B., w oparciu o treść art. 656 § 1 k.c. w zw. z art. 635 k.c. odstąpił od umowy o roboty budowlane z 15 marca 2010 r., albowiem powód, w wyniku wcześniejszych działań, ale również w związku z porzuceniem terenu robót, a także w świetle ciążących na pozwanym zobowiązań umownych względem innych podmiotów, opóźniał się z wykończeniem prac budowlanych tak dalece, ż...
I Ca 165/15 13 maja 2015 Sąd Okręgowy w Suwałkach Cezary Olszewski

Wyrok z 13 maja 2015, sygn. I Ca 165 15

Typ sprawa nieprocesowa Przedmiot o zapłatę Wynik zasądzono świadczenie - 1200 zł Kwota 21.772,64 zł · kwota żądania
Podstawa prawna
art. 635 kc Opóźnienie wykonawcy
...h nadrobienia. Powyższe działania nie wpłynęły jednak na zwiększenie tempa prac. Powiat (...) pismem z dnia 8 listopada 2013 roku, doręczonym wykonawcy w dniu 12 listopada 2013 roku, oświadczył, iż w oparciu o art. 635 k.c. oraz § 10 ust. 1 lit. c) umowy z dnia 10 maja 2013 roku odstępuje od w w umowy z uwagi na opóźnienia w realizacji przedmiotu, które dają podstawę sądzić, że prace nie zostaną zakończone do dnia 30 sierpnia 2014 roku. W przekonaniu Powiatu (...), opóźnienie w wykonaniu prac budowlanych może skutkować konieczno...
I ACa 1054/14 13 maja 2015 Sąd Apelacyjny w Gdańsku Jakub Rusiński Ewelina Jokiel

Wyrok z 13 maja 2015, sygn. I ACa 1054 14

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację Kwota 1.645.500 zł · kwota żądania
opinia biegłego

Teza Umowę o wdrożenie systemu komputerowego należy kwalifikować jako umowę o dzieło

Podstawa prawna
art. 635 kc Opóźnienie wykonawcy
...2010 r. złożyła pozwanemu oświadczenie o odstąpieniu od łączącej strony umowy w zakresie wdrożenia systemu, wzywając pozwanego do zapłaty kwoty 1.097.000 zł, powołując się na zapis art. 637 § 2 k.c. oraz art. 635 k.c., jednocześnie na podstawie art. 494 k.c. wzywając pozwanego do zwrotu łącznej kwoty 1.097.000 zł, na którą to kwotę składały się wszystkie opłaty z tytułu nabycia licencji i wdrożenia oraz zgłaszając jednocześnie gotowość zwrotu dostarczonego systemu. Podkreślił Sąd Okręgowy, iż w § 18 ust. 2 i 3 umo...
III Ca 1448/14 12 maja 2015 Sąd Okręgowy w Gliwicach Teresa Kołeczko-Wacławik

Wyrok z 12 maja 2015, sygn. III Ca 1448 14

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik zasądzono świadczenie - 39.873,95 zł Kwota 39.873,95 zł · zasądzenie
Podstawa prawna
art. 635 kc Opóźnienie wykonawcy
...e się pozwanej z ukończeniem dzieła. Sąd Rejonowy uznając za bezsporny fakt odstąpienia powódki od umowy uznał, że ponieważ w toku procesu powódka nie powołała się na uprawnienie do odstąpienia od umowy z art. 635 k.c. nie mogła skutecznie powoływać się na tę podstawę odstąpienia od umowy. Niezależnie od tej konkluzji ocenił na podstawie okoliczności faktycznych sprawy, że powódka nie wykazała, że pozwana opóźniała się z ukończeniem, dzieła tak dalece, że nie ukończyłaby go przed upływem ostatecznego terminu określ...
X Ga 171/15 6 maja 2015 Sąd Okręgowy w Poznaniu Ryszard Trzebny

Wyrok z 6 maja 2015, sygn. X Ga 171 15

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację
Podstawa prawna
art. 635 kc Opóźnienie wykonawcy
...stwierdzić należy, iż na powodzie ciążył obowiązek udowodnienia istnienia roszczenia stanowiącego podstawę powództwa. Natomiast pozwany winien był wykazać, iż roszczenie powoda nie znajduje podstaw. W myśl art. 635 k.c. jeżeli przyjmujący zamówienie opóźnia się z rozpoczęciem lub wykończeniem dzieła tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w czasie umówionym, zamawiający może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić jeszcze przed upływem terminu do wykonania dzieła. Skoro pozwany nie...
II C 24/13 4 maja 2015 Sąd Okręgowy w Gliwicach Jarosław Klon

Wyrok z 4 maja 2015, sygn. II C 24 13

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik zasądzono świadczenie Kwota 10098,08 zł · zasądzenie
Podstawa prawna
art. 635 kc Opóźnienie wykonawcy
...objętym umową łączącą strony. Ponadto Sąd Apelacyjny zwrócić także uwagę, że powód – pozwany wzajemny w piśmie z dnia 15 grudnia 2008r. (k. 96 – 98 akt) wskazywał jako podstawę odstąpienia od umowy art. 635 k.c. i art. 636 k.c., jednocześnie proponując, odwołując się do woli ugodowego rozwiązania zaistniałego sporu, aby pozwany – powód wzajemny wykonał roboty polegające na przywróceniu stanu po wykonaniu robót ziemnych tj. usunięcia chudego betonu na całej powierzchni wraz z usunięciem pokładu i gruntu, a po wykona...
I C 852/13 30 kwietnia 2015 Sąd Okręgowy w Nowym Sączu Zbigniew Krupa

Uzasadnienie z 30 kwietnia 2015, sygn. I C 852 13

Typ sprawa nieprocesowa Kwota 107.163,36 zł · kwota żądania kary umownej
opinia biegłego samorząd terytorialny

Teza Jeśli przyjmujące zamówienie nie spełnia świadczenia z powodu braku współdziałania ze strony zamawiającego, to nie zachodzi przesłanka opóźnienia się przyjmującego zamówienie warunkująca prawo zamawiającego do odstąpienia od umowy

Podstawa prawna
art. 635 kc Opóźnienie wykonawcy
...aś odrzucanie a limine z powołaniem na brak zgody projektanta, który nie powinien być głównym decydentem. Strona powodowa nie wykazała także, by była uprawniona do skorzystania z prawa odstąpienia na podstawie art.635 k.c. w zw. z art.656 k.c. – bez wyznaczania dodatkowego terminu. Na podstawie wskazanych regulacji jeżeli przyjmujący zamówienie opóźnia się z rozpoczęciem lub wykończeniem tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w czasie umówionym, zamawiający może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od u...
I C 806/13 30 kwietnia 2015 Sąd Okręgowy w Olsztynie Tomasz Cichocki

Wyrok z 30 kwietnia 2015, sygn. I C 806 13

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik zasądzono świadczenie Kwota 16.605,00 zł · oddalona część kary umownej
Podstawa prawna
art. 635 kc Opóźnienie wykonawcy
...ą bowiem zastosowanie, co przewiduje również § 15 umowy z dnia (...)r. – przepisy Kodeksu cywilnego. Skoro więc strony umowy nie wskazały terminu odstąpienia od umowy, zastosowanie znajdzie w omawianym przypadku art. 635 k.c., zgodnie z treścią którego, jeżeli przyjmujący zamówienie (wykonawca) opóźnia się z rozpoczęciem lub wykończeniem dzieła tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w czasie umówionym, zamawiający (inwestor) może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić jeszcze przed up...