Baza orzeczeń sądowych

...i nie przystąpili do wykonywania dalszych prac zmierzających do wydrukowania kalendarzy, nieprawdopodobnym okazało się wykonanie dzieła w terminie. Powód był więc uprawniony do odstąpienia od umowy na podstawie art. 635 k.c. W dniu 11 października 2000 r. pozwani nie mieli żadnych wierzytelności do powoda, a z uwagi na przesłanki z art. 640 k.c., nawet brak zapłaty w umówionym terminie nie stanowiłby podstawy do wypowiedzenia umowy przez nich, skoro przepis ten wymaga wyznaczenia zamawiającemu przed odstąpieniem od umowy dodatkowego ter...

...lony w umowie termin realizacji umowy ostatecznie na 30 listopada 2003r., nie został dotrzymany, gdy stan zaawansowania robót na dzień odstąpienia - 1 grudnia 2003r. wyniósł od 14% do 30%. Zgodnie zaś z treścią art. 635 k.c. w zw. z art. 656 § 1 k.c. w przypadku opóźnienia się wykonawcy z rozpoczęciem lub wykończeniem dzieła tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał jej ukończyć w czasie umówionym, zamawiający może bez wyznaczania dodatkowego terminu od umowy odstąpić jeszcze przed upływem terminu do wykonania dzieła...

...h umowie o dzieło do stosunku prawnego, którego źródłem powstania jest umowa o roboty budowlane. Odpowiednie stosowanie przepisów o umowie o dzieło zostało ograniczone w art. 656 § 1 k.c. do regulacji objętych art. 635, 638, 644 k.c. jak trafnie podnosi apelujący. Nie mają zatem zastosowania do umowy o roboty budowlane inne regulacje przepisów umowy o dzieło w tym z zakresu dotyczącego przedawnienia wymagalności roszczenia, co stanowiło przedmiot uchwały 7 SN z 11.I.2002r. III CZP 63 01 (OSNC 2002 nr 9 poz. 106). Roszczenia wynikające...

...żnik odpowiedzialności nie ponosi, są objęte także przypadki niewykonania zobowiązania na skutek odstąpienia od umowy przez wierzyciela przed terminem wymagalności z przyczyn obciążających dłużnika (por. np. art. 635, 636 i 783 k.c.) lub na skutek przedwczesnego zakończenia stosunku zobowiązaniowego w wyniku wypowiedzenia przez wierzyciela z przyczyn obciążających dłużnika (por. np. art. 667 § 2 i art. 7642 k.c.). Niewykonanie zawartych przez strony transakcji forward na skutek ich wypowiedzenia przez Bank z powodu istotnego pogorsze...

...dzone obecnie przez powodowy Bank, a nie tylko wierzytelności istniejące. W kasacji strony pozwanej podniesiono jedynie zarzuty naruszenia prawa materialnego, tj. art. 379 § 2 k.c., art. 654 k.c., art. 491 § 2 k.c., art. 635 k.c. i art. 636 k.c. w zw. z art. 656 k.c. Skarżący wnosił o uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania z tej racji, że „Sądy nie rozpoznały zarzutu pozwanej co od braku istnienia prawnej wierzytelności na skutek odstąpienia od umowy”. Sąd Najwyższy zważył, co następuje: 4 1. Pod...

...iążącej strony. W żaden też sposób do argumentacji przedstawionej w kasacji powoda nie przystają powołane przez skarżącego przepisy prawa materialnego mające doznać naruszenia w zaskarżonym wyroku. Przepisy art. 635, 636, 639 i 644 k.c. nie dotyczą materii wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane do czasu odstąpienia inwestora od umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy i Sąd Apelacyjny, akceptując wyrok Sądu Okręgowego, przepisów tych nie stosował. Co do art. 647 k.c. to powód w kasacji nie uzasadnił w czym by miało si...

...ożenia wspomnianego oświadczenia projekt dotyczący instalacji elektrycznej zewnętrznej nie został złożony. W rezu acie Sąd Okręgowy uznał oświadczenie pozwanej o odstąpieniu od umowy za skuteczne w świetle art. 635 k.c., ponieważ pozwanej nie można było przypisać opóźnienie wykonania projektu w zakresie 3 zewnętrznej instalacji elektrycznej. W rezu acie wykonawca projektu nie miał uprawnienia do żądania wynagrodzenia na podstawie art. 635 k.c. W wyniku apelacji powoda Sąd Apelacyjny zmienił zaskarżony wyrok i utrzymał w mocy...

...nienia przez wykonawcę z wykonaniem robót tak dalece, że nie jest prawdopodobne by roboty te zostały wykonane w czasie umówionych, stanowi podstawę do odstąpienia od umowy przez zamawiającego w oparciu o przepis art. 635 k.c. Strona, którą odstępuje od umowy wzajemnej, obowiązana jest zwrócić drugiej stronie wszystko, co otrzymała od niej na mocy umowy, może żądać nie tylko zwrotu tego, co świadczyła, lecz również naprawienia szkody wynikłej z niewykonania zobowiązania (art. 494 k.c.). Do zasad odpowiedzialności stosuje się art...

...aną kwoty 50 800 zł z odsetkami. Sądy obu instancji uznały, że opóźnienie w wykonaniu robót nie było spowodowane przez wykonawcę, a ponadto jego rozmiar nie dawał podstaw do odstąpienia od umowy na podstawie art. 635 k.c. Strona pozwana przyznała, że nie wzywała wykonawcy do zmiany wykonywania robót, co w ocenie obu orzekających Sądów pozbawiło stronę pozwaną prawa do odstąpienia od umowy na podstawie art. 636 k.c. Strona pozwana mogła odstąpić od umowy tylko na podstawie art. 644 w związku z art. 656 k.c., płacąc jednak nale...

...nie bowiem z art. 656 § 1 k.c., do umowy o roboty budowlane stosuje się odpowiednio przepisy o umowie o dzieło tylko w zakresie skutków opóźnienia przez wykonawcę z rozpoczęciem robót lub wykończeniem obiektu (art. 635 k.c.) albo wykonywania przez wykonawcę robót w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową (art. 636 k.c.), rękojmi za wady wykonanego obiektu (art. 637 i 638 k.c.) oraz uprawnienia inwestora do odstąpienia od umowy przed ukończeniem obiektu (art. 644 k.c.); por. uchwała składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 11 sty...

...umowy odniosło skutek ex tunc, czyli zniweczyło łączący strony stosunek od początku. Podstawą rozliczeń stron nie może więc być umowa z dnia 18 listopada 1994 r. Możliwość odstąpienia od umowy, w świetle art. 635 k.c. stosowanego odpowiednio na podstawie art. 658 k.c., nie budzi wątpliwości. Sam powód nigdy też nie kwestionował, że pozwany skutecznie od umowy odstąpił. Znając stanowisko Sądu Najwyższego, nie dokonał w drugiej fazie postępowania nakazowego zmiany przedmiotowej powództwa, co w świetle art. 493 § 1 k.p.c. by...

...wie o dzieło zostało ograniczone w art. 656 § 1 k.c. wyłącznie do: – skutków opóźnienia się przez wykonawcę z rozpoczęciem robót lub wykończeniem obiektu, co oznacza konieczność odpowiedniego stosowania art. 635 k.c.; – skutków wykonywania przez wykonawcę robót w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową, co oznacza obowiązek odpowiedniego stosowania art. 636 § 1 i § 2 k.c. ; – rękojmi za wady wykonanego obiektu, co oznacza konieczność odpowiedniego stosowania art. 637 § 1 i § 2 k.c. oraz art. 638 k.c. ; – uprawnienia inwes...

...ej raty i odstąpił od umowy, żądając jednocześnie zwrotu zapłaconych pozwanemu 12 000 zł tytułem pierwszej raty. Sąd Wojewódzki podzielił pogląd Sądu Rejonowego o niewykazaniu przez powoda przewidzianych w art. 635 k.c. okoliczności uzasadniających odstąpienie przez niego od umowy o dzieło. W świetle dokonanych w sprawie ustaleń faktycznych, nie można bowiem przyjąć, że pozwany opóźnił się z realizacją swych obowiązków w stopniu określonym w art. 635 k.c. Niemniej jednak Sąd Wojewódzki ostatecznie uznał za zasadne zasą...