Orzecznictwo

Baza orzeczeń sądowych

Przeglądaj tezy, sygnatury, sądy i podstawy prawne w czytelnej formie.

484 pasujących orzeczeń
Aktywne filtry
Podstawa: art. 635 kc Wyczyść wszystko
Wyniki wyszukiwania

Znalezione orzeczenia

484 wyników
Sortowanie
Najnowsze Najstarsze
I ACa 796/13 28 sierpnia 2013 Sąd Apelacyjny we Wrocławiu Andrzej Niedużak

Wyrok SA we Wrocławiu z 28 sierpnia 2013 r. w sprawie o zapłatę.

Teza W chwili oddania dzieła w braku odmiennej umowy przyjmującemu zamówienie należy się wynagrodzenie.

Podstawa prawna
art. 635 kc Opóźnienie wykonawcy
...powoda (który domniemania tego nie obalił, mimo zobowiązania do wykazania, że z umowy wywiązał się i to w terminie), upoważniał stronę pozwaną do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 635 k.c. i na podstawie art. 54 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. W konsekwencji, w ocenie Sądu Apelacyjnego Sąd Okręgowy prawidłowo zastosował przepisy prawa materialnego, których naruszenie zarzuca strona powodowa. Strona powodowa nie wykonała dzieła w rozumieniu art. 627 k.c., nie wywiązała się z prac pole...
#Umowa o dzieło
Czytaj orzeczenie
I ACa 334/13 21 sierpnia 2013 Sąd Apelacyjny w Białymstoku Bogusław Dobrowolski

Wyrok z 21 sierpnia 2013, sygn. I ACa 334 13

Podstawa prawna
art. 635 kc Opóźnienie wykonawcy
...kwoty 322.081,28 złotych z ustawowymi odsetkami od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia zapłaty, tytułem kary umownej za odstąpienie przez powódkę od umowy o roboty budowlane z dnia 22 sierpnia 2011 roku na podstawie art. 635 k.c. w zw. z art. 656 § 1 k.c. w związku z brakiem postępu prac przewidzianego harmonogramem płatności. Domagała się także zasądzenia od pozwanego kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego, według norm przepisanych. Pozwany Przedsiębiorstwo (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w O. wnosił...
#Sąd Apelacyjny w Białymstoku #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
VI ACa 37/13 14 sierpnia 2013 Sąd Apelacyjny w Warszawie Sa-Agata Zając

Wyrok z 14 sierpnia 2013, sygn. VI ACa 37 13

Podstawa prawna
art. 635 kc Opóźnienie wykonawcy
...e mogło dojść do odstąpienia od umowy na skutek oświadczenia złożonego przez powoda na podstawie przesłanki wynikającej z umowy. Zdaniem Sądu Okręgowego w ustalonym stanie faktycznym nie znalazł zastosowania art.635k.c. ponieważ przepis ten nie pozwala na odstąpienie od umowy po upływie terminu do wykonania dzieła. Wyrok z dnia 24 sierpnia 2012r, został zaskarżony przez powoda apelacją, która zarzuca temu wyrokowi naruszenie prawa materialnego: - art. 429 zd. 1 w zw. z art. 491 § 1 w zw. z art. 65§ 1 kc przez jego niezastosowanie dl...
#Sąd Apelacyjny w Warszawie #VI Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
I ACa 1294/12 8 sierpnia 2013 Sąd Apelacyjny w Warszawie Robert Obrębski

Wyrok z 8 sierpnia 2013, sygn. I ACa 1294 12

Podstawa prawna
art. 635 kc Opóźnienie wykonawcy
...óre zostały przedstawione podczas spotkania z dnia 1 czerwca 2010 r. Opóźnienie w realizacji umowy nie zostało więc spowodowane przez powoda, nie uzasadniało więc odstąpienie przez pozwaną od umowy na podstawie art. 635 k.c., który nie został powołany w piśmie pozwanej z dnia 26 lipca 2010 r. Zasadnie więc Sąd Okręgowy uznał, że złożone w nim oświadczenie nie mogło odnieść skutku, nie zostały bowiem spełnione przesłanki odstąpienia przez pozwaną od umowy, która nie odpowiadała także wymaganiom określonym w art. 395 § 1...
#Sąd Apelacyjny w Warszawie #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
I ACa 277/13 26 lipca 2013 Sąd Apelacyjny w Gdańsku Dorota Gierczak

Wyrok z 26 lipca 2013, sygn. I ACa 277 13

Teza Norma art 635 kc nie uzależnia możliwości skorzystania przez zamawiającego z prawa odstąpienia od umowy od braku winy po stronie zamawiającego jako współprzyczyny opóźnienia.

Podstawa prawna
art. 635 kc Opóźnienie wykonawcy
...gł on odpowiadać za niedołożenie przez zamawiającego należytej staranności w przygotowaniu oferty przetargowej, tak co do terminu, jak i co do zawartości postanowień SIWZ. Co do zasady powód mógł w oparciu o art. 635 kc od umowy odstąpić i oświadczenie było skuteczne, jednakże wobec braku przymiotu zawinienia po stronie wykonawcy, powodowi nie należy się kara umowna wynikająca z § 7 pkt 1 umowy z 31 grudnia 2009 roku, co skutkowało oddaleniem powództwa głównego. Rozstrzygając o powództwie wzajemnym opartym na § 7 pkt 4 umowy o...
#Sąd Apelacyjny w Gdańsku #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
I ACa 472/13 10 lipca 2013 Sąd Apelacyjny w Poznaniu Waldemar Kryślak

Wyrok z 10 lipca 2013, sygn. I ACa 472 13

Podstawa prawna
art. 635 kc Opóźnienie wykonawcy
...unku prawnego, którego źródłem jest umowa o roboty budowlane, był uzasadniony. Trafnie bowiem zarzuca skarżący, że w orzecznictwie ugruntowany jest pogląd, że ten ostatni przepis szczególny ogranicza tylko do art. 635 k.c., art. 636 §§ 1 i 2 k.c., art. 638 k.c. i art. 644 k.c. odpowiednie stosowanie do umów o roboty budowlane przepisów regulujących umowę o dzieło (vide: przywołany w apelacji wyrok Sądu Najwyższego z dnia 6 maja 2004 r., II CK 315 03, OSP 2005 5 60 ze wskazanym tam orzecznictwem). I choć nowsze orzecznictwo opowiedzi...
#Sąd Apelacyjny w Poznaniu #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
V ACa 166/13 9 lipca 2013 Sąd Apelacyjny w Gdańsku Roman Kowalkowski

Wyrok z 9 lipca 2013, sygn. V ACa 166 13

Podstawa prawna
art. 635 kc Opóźnienie wykonawcy
...konania jej prawnej kwalifikacji. Odstąpienie od umowy o dzieło uregulowane zostało w treści art. 635, 636, 637, 644 kc. W okolicznościach niniejszej sprawy niewątpliwie nie zachodzą przypadki objęte dyspozycją art. 635 kc (wykonywanie przez przyjmującego zamówienie dzieła w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową) oraz art. 637 (wadliwe wykonanie dzieła). Rozważyć zatem należy, czy wystąpiły pozostałe przypadki, kiedy zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy uregulowane w art. 635 i 644 kc. W myśl pierwszego z powołanych...
#Sąd Apelacyjny w Gdańsku #V Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
I ACa 264/13 20 czerwca 2013 Sąd Apelacyjny w Gdańsku Andrzej Lewandowski

Wyrok z 20 czerwca 2013, sygn. I ACa 264 13

Podstawa prawna
art. 635 kc Opóźnienie wykonawcy
...osowanie w sprawie, pomimo że przepisy o postępowaniu w sprawach gospodarczych obowiązywały tylko do dnia 2 maja 2012 r. Sąd Okręgowy uznał, że chociaż powódka wskazywała – jako podstawę prawną –jedynie art. 635 k.c., który uprawnia zamawiającego do odstąpienia od umowy z uwagi na niedotrzymanie przez wykonującego dzieło terminów, to ostatecznie jako podstawę prawną zastosować należało art. 636 k.c., który daje zamawiającemu podstawę do odstąpienia od umowy przed ukończeniem dzieła z powodu jego wadliwego wykonywania. Z...
#Sąd Apelacyjny w Gdańsku #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
I ACa 1478/12 13 czerwca 2013 Sąd Apelacyjny w Warszawie Robert Obrębski

Wyrok z 13 czerwca 2013, sygn. I ACa 1478 12

Podstawa prawna
art. 635 kc Opóźnienie wykonawcy
...h decyzji lokalizacyjnych oraz pozwoleń na budowę, w efekcie czego, jak wskazał Sąd Okręgowy, opóźnienia nie obciążały powodów i nie uzasadniały uznania, że odstąpienie przez pozwaną od umowy na podstawie art. 635 k.c. zostało zawinione przez wykonawców. Sąd Okręgowy uznał więc, że z korzyścią dla powodów zostało obalone w tej sprawie domniemanie z art. 471 k.c., zwłaszcza że materiał dowodowy złożony przez pozwaną przy pozwie wzajemnym nie był wystarczający do uznania przez Instytut, że powodowie wykonywali umowę niez...
#Sąd Apelacyjny w Warszawie #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
I ACa 50/13 10 czerwca 2013 Sąd Apelacyjny w Szczecinie Wiesława Kaźmierska

Wyrok z 10 czerwca 2013, sygn. I ACa 50 13

Podstawa prawna
art. 635 kc Opóźnienie wykonawcy
...ia 22 listopada 2010 r., jako sposób płatności wskazał: „przelew”, nie odnosząc się w ogóle do ewentualnej kompensaty z dnia 22 listopada 2010 r. Pozwany zaskarżył wyrok w całości zrzucając: - naruszenie art. 635 k.c. poprzez jego nieuwzględnienie i w konsekwencji uznanie, że odstąpienie przez pozwanego od umowy pismem z dnia 15 listopada 201 r. jest nieskuteczne; - naruszenie art. 56 k.c. poprzez jego nieuwzględnienie przy dokonywaniu analizy oświadczenia pozwanego o odstąpieniu od umowy i uznanie, że odstąpienie to jest nieskute...
#Sąd Apelacyjny w Szczecinie #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
V ACa 1/13 28 maja 2013 Sąd Apelacyjny w Katowicach Grzegorz Stojek

Wyrok z 28 maja 2013, sygn. V ACa 1 13

Podstawa prawna
art. 635 kc Opóźnienie wykonawcy
..., mianowicie art. 635 i art. 491 § 2 kc przez błędną wykładnię oraz przepisów postępowania przez błędne ustalenie, że wykonała umowne prawo odstąpienia, podczas gdy skorzystała z uprawnienia określonego w art. 635 kc. Z kolei pozwana w apelacji wniosła o zmianę zaskarżonego wyroku w części uwzględniającej powództwo przez jego oddalenie oraz zasądzenie kosztów procesu, ewentualnie o uchylenie wyroku w zaskarżonej części i przekazanie sprawy Sądowi pierwszej instancji do ponownego rozpoznania. Zarzuciła naruszenie prawa materi...
#Sąd Apelacyjny w Katowicach #V Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
I ACa 336/13 23 maja 2013 Sąd Apelacyjny w Katowicach Lucyna Świderska-Pilis

Wyrok z 23 maja 2013, sygn. I ACa 336 13

Podstawa prawna
art. 635 kc Opóźnienie wykonawcy
...rmin wykonania umowy przyjął Sąd sierpień 2009 r. Z opinii biegłego sądowego z zakresu budownictwa dr inż. A. K. (1) wynika, iż pozwany wykonał 57,22% przedmiotu umowy. Powołując się na treść art. 491 kc i art. 635 kc przyjął Sąd, iż powódka M. G. miała podstawę do odstąpienia od umowy zawartej z pozwanym K. P. o wykonanie domku drewnianego z powodu niewykonania przedmiotu umowy w terminie. Jeżeli świadczenie jest podzielne to odstąpienie może dotyczyć albo całej umowy, albo części – wolą powódki było odstąpienie od po...
#Sąd Apelacyjny w Katowicach #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
V ACa 83/13 9 maja 2013 Sąd Apelacyjny w Katowicach Lucjan Modrzyk

Wyrok z 9 maja 2013, sygn. V ACa 83 13

Podstawa prawna
art. 635 kc Opóźnienie wykonawcy
...ażda ze stron odstępując od umowy lub wypowiadając ją może żądać od drugiej strony zwrotu wszystkiego, co ta otrzymała z tytułu umowy. Art. 54 prawa autorskiego jest zatem przepisem szczególnym w stosunku do art. 635 k.c., art. 55 prawa autorskiego jest przepisem szczególnym w stosunku do art. 636 k.c., a art. 59 prawa autorskiego jest przepisem szczególnym do art. 494 k.c. Przenosząc te rozważania na grunt niniejszej sprawy wskazać należy, iż pozwana w sprzeciwie od nakazu zapłaty nie wykazała, aby wyznaczyła powódce dodatkowy ter...
#Sąd Apelacyjny w Katowicach #V Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
V ACa 85/13 6 maja 2013 Sąd Apelacyjny w Katowicach Iwona Wilk

Wyrok z 6 maja 2013, sygn. V ACa 85 13

Podstawa prawna
art. 635 kc Opóźnienie wykonawcy
...a w wykonaniu przedmiotu umowy, ponawiając również wniosek o przedłużenie umowy i sporządzenie odpowiedniego aneksu. Pismem z 22 lipca 2010 r. powódka złożyła oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 635 kc oraz punktu (...) Ogólnych Warunków Umowy (OWU), stanowiących załącznik nr (...) do umowy. OWU nie zostały nigdy pozwanej doręczone, nie mogły zatem stanowić podstawy wypowiedzenia umowy, gdyż ich treść nie wiązała stron sporu. W piśmie powódka wskazała, że z uwagi na treść art. 144 prawa zamówień publicz...
#Sąd Apelacyjny w Katowicach #V Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
I ACa 295/13 24 kwietnia 2013 Sąd Apelacyjny w Krakowie Hanna Nowicka De Poraj

Wyrok z 24 kwietnia 2013, sygn. I ACa 295 13

Podstawa prawna
art. 635 kc Opóźnienie wykonawcy
...wiadczenie usług, a nie umową mieszaną z elementami charakterystycznymi dla umowy. dzieło, która wymagała od Powoda osiągnięcie określonego, zindywidualizowanego rezu atu, a nie tylko starannego działania, 3) art. 635 k.c., poprzez jego niezastosowanie w związku z wadliwym przyjęciem przez Sąd I instancji, że w niniejszej sprawie nie doszło do częściowego odstąpienia przez Pozwaną od umowy nr (...) na pomoc w pozyskaniu dofinansowania prac inwestycyjnych, w związku z opóźnieniem Powoda w zakresie wykonania dzieła i przygotowania s...
#Sąd Apelacyjny w Krakowie #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
V ACa 16/13 12 kwietnia 2013 Sąd Apelacyjny w Katowicach Barbara Kurzeja

Wyrok z 12 kwietnia 2013, sygn. V ACa 16 13

Podstawa prawna
art. 635 kc Opóźnienie wykonawcy
...nio wskazane przepisy, odpowiednio stosowane, regulują zagadnienia dotyczące skutków uchybienia terminowi rozpoczęcia lub wykończenia świadczenia niepieniężnego w umowie wzajemnej, o którą chodzi w sprawie – art. 635 kc, a także sposobu jej wykonywania – art. 636 kc. Umknęło przy tym powodom, że art. 635 kc jest przepisem szczególnym względem art. 491 kc, który również i z tej przyczyny nie mógł znaleźć zastosowania. Prawidłowo zatem Sąd Okręgowy zastosował art. 636 § 1 kc. W sposób niewadliwy ustalił zaś, że nie zacho...
#Sąd Apelacyjny w Katowicach #V Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
V ACa 17/13 11 kwietnia 2013 Sąd Apelacyjny w Katowicach Barbara Kurzeja

Wyrok z 11 kwietnia 2013, sygn. V ACa 17 13

Podstawa prawna
art. 635 kc Opóźnienie wykonawcy
...ewykonania zobowiązania w terminie ściśle określonym, odstąpić od umowy bez wyznaczenia terminu dodatkowego (art. 492 k.c.). Nadto, za podstawę prawną odstąpienia od umowy dokonanego przez powoda należy uznać art. 635 k.c., który stanowi, że jeżeli przyjmujący zamówienie opóźnia się z rozpoczęciem lub wykończeniem dzieła tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w czasie umówionym, zamawiający może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić jeszcze przed upływem terminu do wykonania dzieł...
#Sąd Apelacyjny w Katowicach #V Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
I ACa 75/13 11 kwietnia 2013 Sąd Apelacyjny w Poznaniu Hanna Małaniuk

Wyrok z 11 kwietnia 2013, sygn. I ACa 75 13

Podstawa prawna
art. 635 kc Opóźnienie wykonawcy
...nia od umowy. W kolejnym piśmie - z dnia 12 lipca 2011 r. - pozwana wystosowała do powódki pismo, w którym doprecyzowała, że w odstąpienie od umowy miało miejsce w dniu 30 maja 2011 r. i nastąpiło na podstawie art.635 k.c. W piśmie tym pozwana oświadczyła, że dokonała potrącenia kwoty przysługującej powódce w wysokości 42 868,17 zł z kwotą 89 089,51 zł, tj. z karą umowną, którą pozwana obciążyła powódkę. Jednocześnie pozwana wezwała powódkę do zapłaty pozostałej kwoty, tj. 46 221,34 zł w terminie do 18 lipca 2011 r....
#Sąd Apelacyjny w Poznaniu #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
V ACa 851/12 28 marca 2013 Sąd Apelacyjny w Katowicach Lucjan Modrzyk

Wyrok z 28 marca 2013, sygn. V ACa 851 12

Podstawa prawna
art. 635 kc Opóźnienie wykonawcy
...się do użytkowania z tych względów nie doszło do wprowadzenia programu (...) i w konsekwencji powódka korzystała ze starego systemu informatycznego. W związku z tym pismem z dnia 23. (...). powódka na podstawie art. 635 k.c. i art.636 § 1 k.c. odstąpiła od umowy. W dniu 28.01.2010 r. wezwała pozwaną do zwrotu kwoty 128.000 zł. Kwota 120.000 zł stanowi zapłacone pozwanej wynagrodzenie, a kwota 8.000 zł koszty zapłaconej licencji. Oceniając tak ustalony stan faktyczny wskazał Sąd pierwszej instancji, iż nawiązany pomiędzy stronami...
#Sąd Apelacyjny w Katowicach #V Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
I ACa 1426/12 27 marca 2013 Sąd Apelacyjny w Krakowie Wojciech Kościołek

Wyrok z 27 marca 2013, sygn. I ACa 1426 12

Podstawa prawna
art. 635 kc Opóźnienie wykonawcy
...wa z 1 października 2007 r. jako umowa o dzieło była umową rezu atu. Możliwość odstąpienia od umowy o dzieło z powodu opóźnienia w spełnieniu świadczenia przez przyjmującego zamówienie uregulowana jest w art. 635 k.c., stanowiącym przepis szczególny w stosunku do przepisu art. 491 k.c. Zgodnie z art. 635 k.c. jeżeli przyjmujący zamówienie opóźnia się z rozpoczęciem lub wykończeniem dzieła tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w czasie umówionym, zamawiający może bez wyznaczenia terminu dodatkow...
#Sąd Apelacyjny w Krakowie #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
III CSK 216/12 21 marca 2013 Sąd Najwyższy Jan Górowski

Wyrok SN z 21 marca 2013, sygn. III CSK 216 12

Podstawa prawna
art. 635 kc Opóźnienie wykonawcy
...umowy. Powódka uznała wypowiedzenie umowy za bezskuteczne, a wobec 3 nieprzystąpienia przez pozwaną do kontynuacji prac, pismem z dnia 17 lutego 2010 r. odstąpiła od umowy wdrożeniowej i porozumienia na podstawie art. 635 k.c. i wezwała pozwaną do zapłaty kwoty dochodzonej pozwem odpowiadającej zapłaconemu na jej rzecz wynagrodzeniu. Sąd Okręgowy uznał, iż dokonane przez powódkę odstąpienie od umowy jest bezskuteczne, co czyni bezzasadnym żądanie zwrotu wynagrodzenia uiszczonego na podstawie łączących strony umów (art. 494 k.c.)....
#Sąd Najwyższy #Izba Cywilna #wyrok SN
Czytaj orzeczenie
I ACa 160/13 8 marca 2013 Sąd Apelacyjny we Wrocławiu Dariusz Kłodnicki

Wyrok SA we Wrocławiu z 8 marca 2013 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Zgodnie z powszechnie przyjętymi poglądami podział długu i wierzytelności dotyczy jedynie takiego przypadku, gdy świadczenie podzielne wynika z jednego stosunku zobowiązaniowego.

Podstawa prawna
art. 635 kc Opóźnienie wykonawcy
...nowym (...)wszczął postępowanie egzekucyjne o zapłatę należności zasądzonej wyrokiem Sądu Okręgowego w Legnicy z dnia 23.09.2011 r. W piśmie z dnia 9.12.2011 r. strona powodowa oświadczyła, iż na podstawie art. 635 k.c. w zw. z art. 656 § 1 k.c., odstępuje od umowy nr (...) z dnia 3.12.2009 r. w całości. Jednocześnie wskazała, iż na podstawie § 6 ust. 1 c) ww. umowy nalicza karę umowną w kwocie 15% wynagrodzenia ryczałtowego określonego w § 5 ust. 1 ww. umowy, którą na podstawie § 8 ust. 8 ww. umowy potrąca z całej kwoty u...
#Umowa #Umowa o roboty budowlane
Czytaj orzeczenie
I ACa 705/12 28 lutego 2013 Sąd Apelacyjny w Szczecinie Maria Iwankiewicz

Wyrok z 28 lutego 2013, sygn. I ACa 705 12

Podstawa prawna
art. 635 kc Opóźnienie wykonawcy
...łnomocnik, który złożył oświadczenie z 27.01.2006 r., był umocowany do tej czynności materialnoprawnej. Sąd Okręgowy nie podzielił również stanowiska pozwanych, że pozwany ad. 1. był uprawniony w oparciu o art. 635 k.c. do odstąpienia od umowy bez wyznaczania dodatkowego terminu, z uwagi na to, że oświadczenie o odstąpieniu zostało skierowane już po upływie terminu umownego zakończenia robót. W oparciu o powyższe okoliczności i wywody Sąd Okręgowy uznał, że roszczenie powoda zasługuje na uwzględnienie co do zasady i w prze...
#Sąd Apelacyjny w Szczecinie #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
I ACz 51/13 18 lutego 2013 Sąd Apelacyjny we Wrocławiu Jan Gibiec

Postanowienie SA we Wrocławiu z 18 lutego 2013 r. w sprawie o udzielenie zabezpieczenia roszczenia o zapłatę.

Teza Postępowanie zabezpieczające służy udzieleniu uprawnionemu tymczasowej ochrony prawnej, a zatem ma ono charakter incydentalny, pomocniczy w stosunku do postępowania rozpoznawczego.

Podstawa prawna
art. 635 kc Opóźnienie wykonawcy
...jaką jest uprawdopodobnienie interesu prawnego w jego udzieleniu. We wniesionym na nie zażaleniu wnioskodawca zarzucił Sądowi I instancji, że przy jego wydaniu dopuścił się: - naruszenia prawa materialnego, tj. art. 635 k.c. poprzez jego błędną wykładnię, polegającą na uznaniu, że nie jest możliwe odstąpienie na podstawie tego przepisu od umowy mającej wszystkie cechy umowy o dzieło, a w konsekwencji uznanie, że uprawniony nie uprawdopodobnił roszczenia; - naruszenia przepisów postępowania, tj. art. 233 § 1 k.p.c. w zw. z art. 1...
#Zabezpieczenie roszczenia
Czytaj orzeczenie
I ACa 836/12 14 lutego 2013 Sąd Apelacyjny w Białymstoku Jadwiga Chojnowska

Wyrok z 14 lutego 2013, sygn. I ACa 836 12

Podstawa prawna
art. 635 kc Opóźnienie wykonawcy
...sób w niej określony po uprzednim wezwaniu do zaprzestania wykonywania robót niezgodnie z umową jest odpowiednikiem art. 636 § 1 k.c., zaś skutki opóźnienia w wykonaniu zamówienia należy oceniać przez pryzmat art. 635 k.c. Sąd I instancji przyjął również, że główną przyczyną analizowanego opóźnienia była konieczność wykonania prac dodatkowych obejmujących wymianę posadzki w nawie głównej (...) Pogrzebowego. Zakres przedmiotowy umowy z dnia 7 września 2011 r. wykraczał poza roboty określone umową z dnia 2 marca 2011 r., c...
#Sąd Apelacyjny w Białymstoku #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
I ACa 1391/12 13 lutego 2013 Sąd Apelacyjny we Wrocławiu Iwona Biedroń

Wyrok z 13 lutego 2013, sygn. I ACa 1391 12

Podstawa prawna
art. 635 kc Opóźnienie wykonawcy
...nowego wniosku o zezwolenie na zajęcie pasa drogowego. W piśmie z dnia 20.04.2011 r., doręczonym (...) Spółce z o.o. w dniu 27.04.2011 r., Gmina D. oświadczyła, że na podstawie § 9 ust. 2 umowy numer (...) oraz art. 635 k.c. i 656 k.c. odstępuje od umowy. Po odstąpieniu od umowy przedstawiciele Gminy nakazali ekipom wykonawczym zaprzestanie wykonywania robót i prace zostały przerwane. W odpowiedzi na oświadczenie zamawiającego wykonawca wskazał, że nie wystąpiła żadna z umownych przesłanek odstąpienia, nie zaszły przesłanki wskaza...
#Sąd Apelacyjny we Wrocławiu #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
I ACa 780/12 12 lutego 2013 Sąd Apelacyjny w Białymstoku Magdalena Pankowiec

Wyrok SA w Białymstoku z 12 lutego 2013 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Zgodnie z art. 405 kc. kto bez podstawy prawnej uzyskał korzyść majątkową kosztem innej osoby, obowiązany jest do wydania korzyści w naturze, a gdyby to nie było możliwe, do zwrotu jej wartości. Oznacza to, że do uznania zasadności takiego roszczenia niezbędne jest wystąpienie czterech przesłanek: wzbogacenie jednego podmiotu, z...

Podstawa prawna
art. 635 kc Opóźnienie wykonawcy
...ja 2009 r. pomimo nieważności umownego prawa odstą­pienia od umowy z uwagi na niezastrzeżenie terminu na jego wykonanie; 4. art. 483 § 1 k.c. w zw. z art. 491 § 1 k.c. w zw. z art. 492 k.c. w zw. z art. 493 k.c., art. 635 k.c. poprzez błędną wykładnię i zasądzenie od po­zwanego (powoda wzajemnego) na rzecz powodów (pozwanych wzajemnych) kwoty 30.000 zł. tytułem kary umownej za odstąpienie od umowy z dnia 19 maja 2009 r., pomimo że w okolicznościach niniejszej sprawy nie doszło do skutecznego odstąpienia od umowy, a zatem nie ziści...
#Kary umowne
Czytaj orzeczenie
I ACa 793/11 8 stycznia 2013 Sąd Apelacyjny w Warszawie Beata Kozłowska

Wyrok z 8 stycznia 2013, sygn. I ACa 793 11

Podstawa prawna
art. 635 kc Opóźnienie wykonawcy
...kuteczne na gruncie postanowień umowy, w których prawo odstąpienia od umowy zostało zastrzeżone na rzecz powoda, czy też w grę wchodzą przesłanki odstąpienia od umowy, o których mowa w art. 491 k.c., czy też art. 635 k.c. Powód w niniejszym postępowaniu nie wykazał, by wyznaczał pozwanej spółce odpowiedni dodatkowy termin do wykonania umowy z zagrożeniem, iż w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu będzie uprawniony do odstąpienia od umowy. Wszelkie wezwania do zrealizowania umowy były kierowane pod rygorem naliczenia ka...
#Sąd Apelacyjny w Warszawie #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
I ACa 728/12 28 grudnia 2012 Sąd Apelacyjny w Gdańsku Mirosław Ożóg

Wyrok z 28 grudnia 2012, sygn. I ACa 728 12

Podstawa prawna
art. 635 kc Opóźnienie wykonawcy
...niosku wykonawca nie uzyskał decyzji o uwarunkowaniach dla środowiska, którą wydaje Urząd Gminy. Pismem z dnia 31 grudnia 2008 roku wójt pozwanej Gminy złożył powodowi oświadczenie o odstąpieniu, na podstawie art. 635 k.c. od umowy z dnia 22 września 2008 roku wskazując jako powód odstąpienia niewykonanie zamówionego dzieła w umówionym terminie oraz brak realnych możliwości wykonania dzieła w najbliższym czasie. Oceniając roszczenia powoda Sąd Okręgowy zważył, że strony łączyła umowa o dzieło, przy czym charakter prawny um...
#Sąd Apelacyjny w Gdańsku #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
I ACa 649/12 20 grudnia 2012 Sąd Apelacyjny w Białymstoku Jadwiga Chojnowska

Wyrok z 20 grudnia 2012, sygn. I ACa 649 12

Podstawa prawna
art. 635 kc Opóźnienie wykonawcy
...niu od umowy (k. 227) pozwana powołała się na okoliczności wystarczające do uznania, że jej oświadczenie znajduje usprawiedliwienie zarówno w § 19 pkt 1a (brak uzgodnienia baz oszczędności), jak i w przepisie art. 635 kc (zaprzestanie realizacji umowy, niezrealizowanie umowy w terminach określonych w harmonogramie). W świetle przepisu art. 635 kc, pozwana uprawniona była do złożenia oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy nie tylko przed upływem terminu do wykonania umowy – wdrożenia Programu, ale i po jego upływie (por. wyrok Są...
#Sąd Apelacyjny w Białymstoku #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie