Orzecznictwo

Baza orzeczeń sądowych

Przeglądaj tezy, sygnatury, sądy i podstawy prawne w czytelnej formie.

484 pasujących orzeczeń
Aktywne filtry
Podstawa: art. 635 kc Wyczyść wszystko
Wyniki wyszukiwania

Znalezione orzeczenia

484 wyników
Sortowanie
Najnowsze Najstarsze
V CSK 296/13 16 kwietnia 2014 Sąd Najwyższy Teresa Bielska-Sobkowicz

Wyrok SN z 16 kwietnia 2014, sygn. V CSK 296 13

Podstawa prawna
art. 635 kc Opóźnienie wykonawcy
...ię inwestora od skutków prawnych oświadczenia woli. Oddalając powództwo Sąd Okręgowy zwrócił uwagę na odstąpienie przez inwestora od umowy zawartej z wykonawcą z powodu uchybienia terminowi wykonania robót (art. 635 k.c.). Prawną konsekwencją odstąpienia stało się wygaśnięcie umowy ze skutkiem ex tunc zarówno co do zobowiązania głównego, 3 jak i zobowiązań akcesoryjnych. Tym samym wygasła też solidarna odpowiedzialność inwestora za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy. Sąd Apelacyjny nie podzielił tego stanowiska. Podkreś...
#Sąd Najwyższy #Izba Cywilna #wyrok SN
Czytaj orzeczenie
I ACa 951/13 3 kwietnia 2014 Sąd Apelacyjny w Szczecinie Mirosława Gołuńska

Wyrok z 3 kwietnia 2014, sygn. I ACa 951 13

Podstawa prawna
art. 635 kc Opóźnienie wykonawcy
...roku dokumentacją projektową, niezgodną z umową, odmówił odbioru przekazanej dokumentacji. Nadto oświadczył, że odstępuje z winy spółki (...) od umowy nr (...) na podstawie § 3 ust 2 i § 6 ust 2 umowy oraz art. 635 i 636 § 1 k.c. Poinformował także o naliczeniu i obciążeniu spółki (...) karami umownymi w wysokości 225.000 zł oraz zażądał zwrotu zapłaconej kwoty 387.350 zł. W piśmie zaznaczył, że przedmiotem umowy z dnia 7 kwietnia 2007 roku nie było wykonanie zespołu budynków według pomysłu architektów, ale według ko...
#Sąd Apelacyjny w Szczecinie #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
III CSK 155/13 28 marca 2014 Sąd Najwyższy Marta Romańska

Wyrok SN z 28 marca 2014, sygn. III CSK 155 13

Podstawa prawna
art. 635 kc Opóźnienie wykonawcy
.... Skarga kasacyjna strony pozwanej została oparta na obu podstawach określonych w art. 3983 § 1 k.p.c. W ramach podstawy naruszenia prawa materialnego skarżący zarzucił obrazę art. 627 k.c. w zw. z art. 450 k.c., art. 635 k.c. oraz art. 635 k.c. w zw. z art. 494 k.c., a w ramach podstawy naruszenia przepisów postępowania obrazę art. 379 pkt 5 k.p.c. w zw. z art. 214 § 1 i art. 391 § 1 k.p.c., art. 227 k.p.c. oraz art. 217 § 1 w zw. z art. 227 k.p.c. W oparciu o te zarzuty skarżący wniósł o uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie spr...
#Sąd Najwyższy #Izba Cywilna #wyrok SN
Czytaj orzeczenie
I ACa 43/14 27 marca 2014 Sąd Apelacyjny w Szczecinie Danuta Jezierska

Wyrok z 27 marca 2014, sygn. I ACa 43 14

Podstawa prawna
art. 635 kc Opóźnienie wykonawcy
...ionym (do dnia 15 grudnia 2010 roku), ani nawet w dodatkowo wyznaczonym jej terminie czy też terminie, do dochowania którego zobowiązała się sama powódka (do 16 stycznia 2011 roku). Tak więc składając zgodnie z art. 635 k.c. oświadczenie o odstąpieniu od umowy przed upływem terminu do wykonania dzieła pozwana miała wszelkie (uzasadnione) podstawy, aby sądzić, że powódka nie wykona dzieła w żadnym z umówionych terminów. Sąd Okręgowy doszedł zatem do wniosku, że złożone przez pozwaną w dniu 5 stycznia 2011 roku oświadczenie o...
#Sąd Apelacyjny w Szczecinie #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
I ACa 915/13 18 marca 2014 Sąd Apelacyjny w Szczecinie Iwona Wiszniewska

Wyrok z 18 marca 2014, sygn. I ACa 915 13

Podstawa prawna
art. 635 kc Opóźnienie wykonawcy
...z pełnomocnika wezwały powoda do zapłaty kwoty 142.000,13 zł tytułem odszkodowania za nienależycie wykonane prace oraz złożyły oświadczenie, że w związku z przekroczeniem terminu wykonania prac, na podstawie art. 635 k.c. w zw. 656 § 1 k.c. odstępują od umowy o roboty budowlane zawartej z T. M.. Pozwane we własnym zakresie dokończyły budowę oraz naprawiły część wadliwie wykonanych prac. Od października 2009 r. u powoda T. M. była prowadzona kontrola podatkowa w zakresie sprawdzenia prawidłowości naliczania i deklarowania należ...
#Sąd Apelacyjny w Szczecinie #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
I ACa 1152/13 12 marca 2014 Sąd Apelacyjny w Łodzi Hanna Rojewska

Wyrok z 12 marca 2014, sygn. I ACa 1152 13

Podstawa prawna
art. 635 kc Opóźnienie wykonawcy
...za wykonane prace) jest „uzależnione od niezbędnej współpracy ze strony pozwanego", w sytuacji gdy przesłanki określone dyspozycją tego przepisu nie określają takiego obowiązku; 3) art. 65 § 1 k.c. w zw. z art. 635 k.c. w zw. z art. 656 k.c., art. 644 k.c. z zw. z art. 656 k.c. przez ich niezastosowanie i brak ustalenia przez Sąd, że pozwany „zrywając" w grudniu 2008 roku z powodem umowę w rzeczywistości od niej odstąpił, gdyż powód nie wykonał całości ciążącego na nim zobowiązania w umówionym terminie (tj. do końca list...
#Sąd Apelacyjny w Łodzi #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
I ACa 1151/13 27 lutego 2014 Sąd Apelacyjny w Łodzi Hanna Rojewska

Wyrok z 27 lutego 2014, sygn. I ACa 1151 13

Podstawa prawna
art. 635 kc Opóźnienie wykonawcy
...e powyższych rozważań judykatury Sąd Apelacyjny podziela stanowisko Sądu pierwszej instancji, iż przyjęcie do spółki cywilnej nowego wspólnika nie stanowi ze swej istoty czynności nagłej objętej dyspozycją art. 635 § 3 kc. Zmiany po stronie podmiotu owej spółki w tym przyjęcie nowego wspólnika i zmiana w tej części umowy spółki dotyczy kwestii reprezentacji spółki ( art. 866 kc.) nie zaś prowadzenia jej spraw ( art.865 §1 kc. ) i możliwe było uregulowanie tych zmian w normalnym toku postępowania w spółce. Nadto wspólnik d...
#Sąd Apelacyjny w Łodzi #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
V ACa 862/13 14 lutego 2014 Sąd Apelacyjny w Gdańsku Maryla Domel-Jasińska

Wyrok z 14 lutego 2014, sygn. V ACa 862 13

Podstawa prawna
art. 635 kc Opóźnienie wykonawcy
...d Okręgowy wskazał, że w przypadku umowy o roboty budowlane zamawiający może odstąpić od umowy, gdy opóźnienie wykonawcy jest na tyle dalekie, że nie jest prawdopodobne ukończenie budowy w umówionych czasie (art. 635 kc i art. 656 kc). Zdaniem Sądu I instancji w okolicznościach faktycznych niniejszej sprawy zaistniały przesłanki uzasadniające odstąpienie od spornej umowy, ponieważ do dnia 29 marca 2011r. nie rozpoczęto budowy domu, a przeświadczenie powodów, że nie jest możliwe ukończenie budowy do końca października 2011r. zna...
#Sąd Apelacyjny w Gdańsku #V Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
I ACa 1539/13 6 lutego 2014 Sąd Apelacyjny we Wrocławiu Sławomir Jurkowicz

Wyrok SA we Wrocławiu z 6 lutego 2014 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Z literalnego brzmienia tego przepisu wynika jasno, że zgoda inwestora może przyjąć formę potwierdzenia już zawartej umowy z podwykonawcą a inwestorowi w takiej sytuacji nadal pozostaje możliwość zapoznania się z dokumentacją przed powstaniem obowiązku zapłaty bez znaczenia pozostaje okoliczność czy możliwość zapoznania z dokume...

Podstawa prawna
art. 635 kc Opóźnienie wykonawcy
...nia w sytuacji, gdy jedna ze stron umowy opóźnia się z wykonaniem pewnego etapu prac, a tym bardziej w sytuacji, gdy skutecznie odstąpiła od dalszego wykonywania umowy. Natomiast opóźnienia wykonania prac dotyczy art. 635 k.c. w zw. z art. 656 § 1 k.c., który nie daje zlecającemu uprawienia do wykonawstwa zastępczego, a jedynie uprawienie do odstąpienia od umowy, a takie przesłanki, zdaniem tego Sądu, nie wystąpiły w sprawie. Podniesiono również, iż także umowa stron przewiduje wykonawstwo zastępcze wyłącznie w zakresie usuwania wa...
#Umowa o roboty budowlane
Czytaj orzeczenie
I ACa 1435/13 21 stycznia 2014 Sąd Apelacyjny w Krakowie Krzysztof Sobierajski

Wyrok z 21 stycznia 2014, sygn. I ACa 1435 13

Podstawa prawna
art. 635 kc Opóźnienie wykonawcy
...niu wartości netto robót zaplanowanych i wykonanych wg. stanu z dnia inwentaryzacji prowadzi do wniosku , że wartość robót wykonanych odpowiadała wartości robót z harmonogramu. 2. Naruszenie art. 805 kc w zw. z art. 635 kc i art. 656 kc przez uznanie ,że powód miał podstawy do odstąpienia od umowy z powodu zwłoki wykonawcy podczas gdy wykonawca wprawdzie opóźniał się z rozpoczęciem robót ale nie maiło to wpływu na dotrzymanie terminu w realizacji obiektu a ewentualne opóźnienie nie miało wpływu na termin oddania obiektu 3. Narus...
#Sąd Apelacyjny w Krakowie #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
I ACa 1233/13 9 stycznia 2014 Sąd Apelacyjny w Warszawie Robert Obrębski

Wyrok z 9 stycznia 2014, sygn. I ACa 1233 13

Podstawa prawna
art. 635 kc Opóźnienie wykonawcy
...stawie ceny których powód wyliczył główną należność objętą żądaniem pozwu. Uwzględniając skuteczność złożenia przez pozwaną oświadczenia o odstąpieniu od umowy z dnia 11 marca 2010 r., na podstawie art. 635 k.c., ze skutkami przewidzianymi art. 494 k.c., którego powód nie kwestionował w tej sprawie, Sąd Okręgowy wskazał, że umowa z dnia 28 lutego 2011 r., nazwana przez strony aneksem do rozwiązanej umowy, stanowiła w istocie odnowienie stanowiące podstawę rozliczenia wzajemnych zobowiązań stron z wykonania umowy z dnia...
#Sąd Apelacyjny w Warszawie #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
I ACa 1339/13 18 grudnia 2013 Sąd Apelacyjny we Wrocławiu Franciszek Marcinowski

Wyrok z 18 grudnia 2013, sygn. I ACa 1339 13

Podstawa prawna
art. 635 kc Opóźnienie wykonawcy
...mógł się powstrzymać ze spełnieniem swojego świadczenia z uwagi na brak świadczenia wzajemnego. W sytuacji przerwania robót przez wykonawcę, zamawiający mógłbyod umowy odstąpić w warunkach przewidzianych w art. 635 k.c. w zw. z art. 656 § 1 k.c., jednak strona pozwana z tej możliwości nie skorzystała, a zatem kwestia ewentualnego opóźnienia w wykonywaniu robót przez upadłego dla rozstrzygnięcia sprawy nie miała znaczenia. Tym samym zeznania świadka T., do których odwołuje się apelacja dotyczące tej kwestii, nie miały istotne...
#Sąd Apelacyjny we Wrocławiu #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
VI ACa 291/13 17 grudnia 2013 Sąd Apelacyjny w Warszawie Sa-Marzena Miąskiewicz

Wyrok z 17 grudnia 2013, sygn. VI ACa 291 13

Podstawa prawna
art. 635 kc Opóźnienie wykonawcy
...o oświadczenia wskazuje bowiem jednoznacznie, iż pozwany inwestor odstępując od umowy oparł się wyłącznie na zastrzeżeniach umownych, tym samym wyłączył możliwość ustawowego prawa odstąpienia opartego na art. 635 k.c. w związku z art. 656 k.c. Na powyższe wskazywało zdaniem Sądu Okręgowego również brzmienie § 15 ust. 2 lit. c umowy, w myśl którego pozwany mógł odstąpić od umowy, gdy wykonawca bez pisemnego uzgodnienia z zamawiającym pozwanym przerwał realizację umowy na okres dłuższy niż dwa tygodnie. W oświadczeniu...
#Sąd Apelacyjny w Warszawie #VI Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
I ACa 1214/13 13 grudnia 2013 Sąd Apelacyjny we Wrocławiu Beata Wolfke-Kobzar

Wyrok z 13 grudnia 2013, sygn. I ACa 1214 13

Podstawa prawna
art. 635 kc Opóźnienie wykonawcy
...art. 60 k.c. w zw. z art. 65 § 1 k.c. przez ich niezastosowanie, skutkujące błędnym uznaniem, że pozwany nie złożył oświadczenia o obniżeniu wynagrodzenia; 13. naruszenia przepisów art. 656 § 1 k.c. w zw. z art. 635 k.c. i art. 65 § 1 k.c. przez ich niezastosowanie, skutkujące brakiem uznania, że pozwany, wobec braku podstaw do umownego prawa odstąpienia, złożył oświadczenieo odstąpieniu od umowy na podstawie ustawy; 14. naruszenia przepisu art. 656 § 1 k.c. w zw. z art. 644k.c. i art. 65 § 1 k.c. przez ich niezastosowanie, mimo...
#Sąd Apelacyjny we Wrocławiu #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
I ACa 722/13 29 listopada 2013 Sąd Apelacyjny w Katowicach Piotr Wójtowicz

Wyrok z 29 listopada 2013, sygn. I ACa 722 13

Podstawa prawna
art. 635 kc Opóźnienie wykonawcy
...onych roszczeń konieczne było dokonanie przede wszystkim oceny skuteczności odstąpienia od umowy złożonego przez spółkę (...) w dniu 2 listopada 2009r. w oparciu o art. (...) umowy z dnia 30 czerwca 2008r. oraz art. 635 k.c. i art. 636 k.c. W oświadczeniu o odstąpieniu od umowy z dnia 2 listopada 2009r. jako podstawową przyczynę wskazano faktyczne opuszczenie budowy. Okoliczność ta została potwierdzona w toku postępowania dowodowego, zarówno zeznaniami świadków A. K., J. S., M. M., J. T., a także zeznaniami powódki U. K. oraz prezes...
#Sąd Apelacyjny w Katowicach #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
I ACa 637/13 22 listopada 2013 Sąd Apelacyjny w Warszawie Katarzyna Polańska-Farion

Wyrok z 22 listopada 2013, sygn. I ACa 637 13

Podstawa prawna
art. 635 kc Opóźnienie wykonawcy
...zystąpi do wykonania robót budowlanych ponad zakres prac objętych przedstawionym konspektem harmonogramu, zachodziły wszelkie podstawy do złożenia przez inwestora oświadczenia o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 635 k.c., czyli bez wyznaczenia powodowi dodatkowego terminu na przystąpienie do realizacji umowy w pełnym zakresie objętym przedmiotem zamówienia publicznego, w celu realizacji którego została zawarta umowa z dnia 29 października 2010 r. Po stronie pozwanej były więc trzy różne podstawy faktyczne i prawne odstąpienia od...
#Sąd Apelacyjny w Warszawie #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
I ACa 1099/13 14 listopada 2013 Sąd Apelacyjny w Krakowie Anna Kowacz-Braun

Wyrok z 14 listopada 2013, sygn. I ACa 1099 13

Podstawa prawna
art. 635 kc Opóźnienie wykonawcy
...nowane przez stronę powodową roboty dodatkowe) oraz terminu zakończenia robót. Jeżeli chodzi o kwestię związaną z niewykonaniem robót w umówionym terminie, to do odstąpienia mogło dojść także na podstawie art. 635 k.c. w zw. z art. 656 § 1 k.c., które jest też dopuszczalne po upływie terminu do wykonania dzieła (zob. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 12 stycznia 2012 r., IV CSK 182 11, OSNC 2012 7-8 90). W konkluzji skonstatować trzeba, ze niezależnie od przyjętej podstawy prawnej odstąpienia od umowy z dnia 10 marca 2009 r. (także...
#Sąd Apelacyjny w Krakowie #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
I ACa 491/13 14 listopada 2013 Sąd Apelacyjny w Białymstoku Janusz Leszek Dubij

Wyrok z 14 listopada 2013, sygn. I ACa 491 13

Podstawa prawna
art. 635 kc Opóźnienie wykonawcy
...i nieprawidłową wykładnię, a w konsekwencji przyjęcie, że pozwana na podstawie tych przepisów mogła od umowy odstąpić bez wyznaczenia dodatkowego terminu, jedynie co do niespełnionej części świadczenia, 9) art. 635 k.c. przez jego niezastosowanie pomimo, że artykuł ten jest przepisem szczególnym wobec ogólnych unormowań dotyczących skutków niewykonania umów wzajemnych, 10) art. 483 § 1 k.c. przez przyjęcie, że naliczenie kary umownej w okolicznościach przedmiotowej sprawy stanowi nadużycie prawa podmiotowego przysługującego p...
#Sąd Apelacyjny w Białymstoku #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
III AUa 1228/13 8 listopada 2013 Sąd Apelacyjny we Wrocławiu Ireneusz Lejczak

Wyrok z 8 listopada 2013, sygn. III AUa 1228 13

Podstawa prawna
art. 635 kc Opóźnienie wykonawcy
...onanie dzieła, gdyż w przypadku nieokreślenia terminu spełnienia świadczenia przez przyjmującego zamówienie, zobowiązanie to nigdy nie stałoby się wymagalnym. Umowa o dzieło jest zatem umową terminową (por. art. 635 kc), co wyklucza zawarcie umowy o dzieło na czas nieokreślony. W rozpatrywanej sprawie przymiotu dzieła nie mogły mieć czynności do których wykonania zobowiązał się zainteresowany w umowie z 19.09.2008 r. Żadna z tych czynności nie została w umowie skonkretyzowana, co do czasu i miejsca jej wykonania. Trudno też pod...
#Sąd Apelacyjny we Wrocławiu #III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych #wyrok
Czytaj orzeczenie
I ACa 128/13 5 listopada 2013 Sąd Apelacyjny w Krakowie Józef Wąsik

Wyrok z 5 listopada 2013, sygn. I ACa 128 13

Podstawa prawna
art. 635 kc Opóźnienie wykonawcy
...ące wynikiem nieprawidłowo wykonanych przez pozwanego prac. Odpowiednim zastosowanie mają przepisy o rękojmi za wady przy sprzedaży tj. art. 556- 568 k.c. z mocy odesłania art. 656 k.c. przez odpowiednie stosowanie art. 635-638 k.c. oraz art. 644-646 k.c. W takiej sytuacji powód mógł żądać naprawienia szkody poniesionej wskutek istnienia wad w reżimie ogólnej odpowiedzialności odszkodowawczej art. 471 kc . Wykazał on szkodę , którą jest wybudowanie budynku w sposób wadliwy a koszt usunięcia wad wynosi 190.222,71 zł . Pomiędzy tymi...
#Sąd Apelacyjny w Krakowie #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
VI ACa 239/13 5 listopada 2013 Sąd Apelacyjny w Warszawie Sa-Ryszard Sarnowicz

Wyrok z 5 listopada 2013, sygn. VI ACa 239 13

Podstawa prawna
art. 635 kc Opóźnienie wykonawcy
...zyznanie dotacji celowej na tę inwestycję nie uzyskał rekomendacji merytorycznej do finansowania. W ocenie sądu również obiektywnie nie zaistniały przesłanki do odstąpienia przez pozwanego od umowy na podstawie art. 635 k.c. Zgodnie z powołanym przepisem, jeżeli przyjmujący zamówienie opóźnia się z rozpoczęciem lub wykończeniem dzieła tak dalece, że nie jest prawdopodobne żeby zdołał je ukończyć w czasie umówionym, zamawiający może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić jeszcze przez upływem terminu do wykona...
#Sąd Apelacyjny w Warszawie #VI Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
I ACa 364/13 23 października 2013 Sąd Apelacyjny w Gdańsku Monika Koba

Wyrok z 23 października 2013, sygn. I ACa 364 13

Podstawa prawna
art. 635 kc Opóźnienie wykonawcy
...dyż pozwana nie wykazała, że wykonawca nie wykonał do dnia 6 grudnia 2001 r. prac budowlanych wymienionych w załączniku nr 6. Ponadto nie było podstaw do wypowiedzenia przez pozwaną umowy stron również na mocy art. 635 k.c., który po myśli art. 656 § 1 k.c. stosuje się odpowiednio do umów o roboty budowlane. Z opinii biegłego R. G. wynika bowiem, że przedmiot umowy został wykonany przez powoda w 80 %. Wobec tak znacznego zaawansowania robót nie można uznać, że nieprawdopodobne było wykonanie przedmiotu umowy przez powoda. Skoro nie...
#Sąd Apelacyjny w Gdańsku #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
I ACa 569/13 18 października 2013 Sąd Apelacyjny w Białymstoku Bogusław Dobrowolski

Wyrok SA w Białymstoku z 18 października 2013 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Przepis art. 635 kc. stanowi lex specialis w stosunku do art. 491 kc, w związku z czy zamawiający może od zawartej umowy odstąpić bez wyznaczania dodatkowego terminu w sytuacji, gdy przyjmujący zamówienie opóźnia się z rozpoczęciem lub ukończeniem dzieła tak dalece, że nie jest prawdopodobne, aby zdołał ukończyć je w umówionym c...

Podstawa prawna
art. 635 kc Opóźnienie wykonawcy
...oro pozwany realizował, aczkolwiek nieterminowo, zobowiązania wynikające z umów. Następnie Sąd Okręgowy wskazał, że strony łączyła umowa o roboty budowlane, dlatego też, zgodnie z art. 656 § 1 k.c. w zw. z art. 635 k.c., powód miał prawo odstąpienia od umów zastrzeżone w ustawie, w przypadku między innymi opóźnienia pozwanego z rozpoczęciem wykonania umów tak dalekiego, że nie było prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w czasie umówionym. Wobec niewykonania przez pozwanego umowy dla lokalizacji w C. w terminie, z przyczyn...
#Umowa
Czytaj orzeczenie
I ACa 761/13 16 października 2013 Sąd Apelacyjny w Poznaniu Ewa Staniszewska

Wyrok z 16 października 2013, sygn. I ACa 761 13

Podstawa prawna
art. 635 kc Opóźnienie wykonawcy
...rza od 10 marca 2011 r. wprowadzić czwartą brygadę do L.. Wykonawca zadeklarował od początku kwietnia pracę sześciu brygad łącznie. Pismem z dnia 9 marca 2011 r. powódka zawiadomiła pozwaną, że na podstawie art. 635 k.c. odstępuje od umowy - kontraktu nr (...)z dnia 7 września 2009 r., z winy wykonawcy, wobec niewykonywania przez nią obowiązków wynikających z kontraktu oraz biorąc pod uwagę opinię inżyniera kontraktu wyrażoną w pismach: z dnia 8 marca 2011 r., z dnia 3 marca 2011 r. i dnia 10 lutego 2011 r. Oświadczenie to dosz...
#Sąd Apelacyjny w Poznaniu #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
VI ACa 354/13 4 października 2013 Sąd Apelacyjny w Warszawie Sa-Agata Zając

Wyrok z 4 października 2013, sygn. VI ACa 354 13

Podstawa prawna
art. 635 kc Opóźnienie wykonawcy
...h zobowiązaniowych stron niniejszego postępowania prawo do odstąpienia od umowy zastrzeżone m. in. w § 6 pkt 10 połączone zostało z samym tylko opóźnieniem, co wskazuje, że bliższe pozostawało ono regulacji art. 635 k.c., odrywającej prawo odstąpienia od umowy od zwłoki jako kwalifikowanego zawinionego opóźnienia. Jednocześnie wskazać należy, że strony przedmiotowej umowy regulując kwestie odstąpienia nie wyłączyły stosowania w łączącym je stosunku obligacyjnym ustawowych postaci prawa odstąpienia od umowy, lecz tylko posze...
#Sąd Apelacyjny w Warszawie #VI Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
I ACa 496/13 25 września 2013 Sąd Apelacyjny w Katowicach Joanna Kurpierz

Wyrok z 25 września 2013, sygn. I ACa 496 13

Podstawa prawna
art. 635 kc Opóźnienie wykonawcy
...zennego dla obszaru w rejonie ul. (...) w K. oraz udziału w czynnościach związanych z jego sporządzeniem doszło z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, b) przyjęcie, że odstąpienie od umowy na podstawie art. 635 kc. wyłącza zasadność naliczenia kary umownej również za opóźnienie wykonawcy, 2) naruszenie prawa procesowego, które miało wpływ na wynik sprawy tj. art. 224 § 1 i art.328 § 2 kpc. 3) sprzeczność istotnych ustaleń sądu z treścią zebranego w sprawie materiału przez przyjęcie, że żądanie zapłaty kar umowny...
#Sąd Apelacyjny w Katowicach #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
I ACa 349/13 19 września 2013 Sąd Apelacyjny w Łodzi Krzysztof Depczyński

Wyrok z 19 września 2013, sygn. I ACa 349 13

Podstawa prawna
art. 635 kc Opóźnienie wykonawcy
...prawo do odstąpienia od umowy, bo pozwana nie spełniła świadczenia z powodu braku potrzebnego do wykonania dzieła współdziałania powoda, tj. nie zachodzi przesłanka opóźnienia się wykonawcy, o której mowa w art. 635 k.c., warunkująca prawo zamawiającego do odstąpienia od umowy. Obowiązkiem powoda, tj. zamawiającego dzieło, było m.in. wykonanie prac budowlanych, które umożliwiały rozpoczęcie wykonania dzieła oraz wykonanie projektu zamówionej hali jednak powód nie wykonał powyższych powinności, uniemożliwiając pozwanej wyko...
#Sąd Apelacyjny w Łodzi #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
II UK 39/13 18 września 2013 Sąd Najwyższy Krzysztof Staryk

Wyrok SN z 18 września 2013, sygn. II UK 39 13

Podstawa prawna
art. 635 kc Opóźnienie wykonawcy
...że kontrolowanie samego procesu powstawania dzieła pod względem zgodności z kryteriami określonymi w umowie (art. 636 k.c.), a także dochowania terminów umożliwiających ukończenie dzieła we właściwym czasie (art. 635 k.c.), jest zgodne z charakterem tej umowy. Również rezu at działań zainteresowanego należy kwalifikować jako dzieło, a jego istnienie jako konstrukcyjny element umowy stron, pozwalający odróżnić ją od innych umów o świadczenie usług. Zainteresowany podjął zobowiązanie uzyskania rezu atu, wykonania oznaczoneg...
#Sąd Najwyższy #Izba Pracy #Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych #wyrok SN
Czytaj orzeczenie
V CNP 84/12 18 września 2013 Sąd Najwyższy Anna Owczarek

Postanowienie SN z 18 września 2013, sygn. V CNP 84 12

Podstawa prawna
art. 635 kc Opóźnienie wykonawcy
...złożone przez pozwaną w piśmie z dnia 19 września 2006 r. nie wywołało skutku w postaci odstąpienia od umowy, a w przypadku uznania oświadczenia za skuteczne - że zastosowanie znajdowałby art. 644 k.c., a nie art. 635 k.c.; - art. 47912 § 1 k.p.c. polegające na zaniechaniu pominięcia powołanych przez powoda twierdzeń i dowodów, pomimo braku wykazania, że ich powołanie w pozwie nie było możliwe lub potrzeba ich powołania wynikła później. W oparciu o te podstawy pozwany wnosił o stwierdzenie, że zaskarżony wyrok jest niezgodny z...
#Sąd Najwyższy #Izba Cywilna #postanowienie SN
Czytaj orzeczenie
V ACa 186/13 6 września 2013 Sąd Apelacyjny w Katowicach Olga Gornowicz-Owczarek

Wyrok z 6 września 2013, sygn. V ACa 186 13

Podstawa prawna
art. 635 kc Opóźnienie wykonawcy
...utek zawezwania do próby ugodowej i złożenia pozwu do Sądu przed upływem dwóch lat (27 lipca 2011 r.). Sąd Okręgowy stwierdził, że potencjalne uprawnienia powódki jako strony umowy o dzieło mogły wynikać z art. 635 k.c., 636 k.c. lub 637 k.c., a także można było je rozpatrywać przez pryzmat zasad ogólnych dotyczących zobowiązań (art. 471 k.c.). W sprawie można było rozważać również odpowiedzialność deliktową pozwanego w myśl art. 415 k.c. W opinii Sądu Okręgowego, powódka nie wykazała zaistnienia przesłanek określony...
#Sąd Apelacyjny w Katowicach #V Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie