Baza orzeczeń sądowych

...6 r. pełnomocnik powodów podtrzymał dotychczasowe stanowisko w sprawie (k. 59 – 60). W piśmie procesowym z dnia 14.03.2017 r. pełnomocnik powodów wskazał, iż podstawa prawna odstąpienia od zawartej umowy jest art. 635 k.c. , a uzupełniająco art. 491 k.c. Sąd ustalił następujący stan faktyczny: K. D. prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą K. D., P.H.U. (...), w ramach której zajmuje się m.in. sprzedażą okien, drzwi zewnętrznych oraz wewnętrznej stolarki drzwiowej. Produktów tych sama nie produkuje, a zamawia bezpośrednio...

...ówny (pozwany wzajemny) nie dokonał skutecznego odstąpienia od umowy. Zaznaczenia wymaga, że w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy (k. 71-73) jako podstawy tego odstąpienia wskazał § 21 ust. 1 pkt 1-3 umowy oraz art. 635 k.c. Jego prawo do skorzystania z tego uprawnienia umownego obwarowane jednak zostało określonymi terminami (czyniąc tym samym zadość wymogom z art. 395 § 1 k.c., jako że prawo do odstąpienia od umowy nie może być zastrzeżone bezterminowo; por. także wyroki Sądu Najwyższego z 18 października 2012 r., V CSK 417 11...

...ymagalne (zob. wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z 12.05.2016 r., I ACa 116 16). Dodatkowe uprawnienie zamawiającego do odstąpienia od umowy bez wyznaczania wcześniej dodatkowego terminu na jej wykonanie przewiduje art. 635 k.c., który na mocy art. 656 k.c. znajduje odpowiednio zastosowanie do umowy o roboty budowlane. Zgodnie ze stanowiskiem Sądu Najwyższego, przepis ten tym bardziej znajduje zastosowanie do sytuacji, kiedy przyjmujący zamówienie nie wykonał go w przewidzianym terminie (tak Sąd Najwyższy w wyroku z 12 stycznia 2012 r., IV C...

...wiającego. Argumenty podnoszone przez pozwaną, jak zasadnie zauważył Sąd Rejonowy, z całą pewnością nie wskazują ani na wady dzieła, ani na nieusunięcie tych wad w wyznaczonym terminie. Stosowanie do treści art. 635 k.c. jeżeli przyjmujący zamówienie opóźnia się z rozpoczęciem lub wykończeniem dzieła tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w czasie umówionym, zamawiający może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić jeszcze przed upływem terminu do wykonania dzieła. Dodatkowo, zgodnie...

...ał, że stosunek zobowiązaniowy łączący strony należy zakwalifikować jako umowę o dzieło, do której zastosowanie znajdują przepisy art. 627 k.c. i nast. Roszczenie powódki oparte zostało natomiast o treść art. 635 k.c. w zw. art. 494 § 1 k.c. w zw. 483 k.c. w zw. z § 6 ust. 1 lit f) umowy z dnia 11 czerwca 2012 roku, w którym strony zastrzegły karę umowną za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, ustalając m.in., że wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną za odstąpienie przez zamawiającego od umowy z przyczyn leż...

...(art. 633, art. 636 § 2, art. 638 § 1 zdanie drugie k.c.), ani wreszcie kontrolowanie samego procesu powstawania dzieła pod względem dochowania terminów umożliwiających ukończenie dzieła we właściwym czasie (art. 635 k.c.) oraz zgodności z kryteriami określonymi w umowie (art. 636 § 1 k.c.) - wyrok Sądu Najwyższego z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie I UK 313 15, legalis nr 1507962. Tak jak to miało miejsce w przypadku zainteresowanych na podstawie zawartych przez nich umów z płatnikiem składek. Od umowy o dzieło odróżnić należy u...

...yczyn zależnych od wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego. Pismem z dnia 31 grudnia 2007 roku (...) w P. odstąpił od zawartej umowy na podstawie § 17 w zw. z art. 635 i 636 § 1 k.c. Stosownie do treści art. 635 k.c. jeżeli przyjmujący zamówienie opóźnia się z rozpoczęciem lub wykończeniem dzieła tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w czasie umówionym, zamawiający może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić jeszcze przed upływem terminu do wykonania dzieła. Skorzystanie z upr...

...mów. Były one zawierane na czas sezonu artystycznego, podczas gdy z charakteru umowy o dzieło wynika jej terminowość, a Kodeks cywilny przewiduje określone konsekwencje nieukończenia dzieł w umówionym terminie (art. 635 - 636 k.c.) Sporne umowy nie precyzują dzieła, jakie na ich podstawie ma zostać wykonane, a nawet czasu, kiedy ma być realizowane. W chwili ich zawierania nieznane były daty prób i spektakli. Co więcej niektóre z nich szeroko określały zakres przedstawień, a nie we wszystkich z nich - jak w przypadku A. K. i S. P. - ar...

...umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia. Tym samym niewątpliwym było, że strony łączyła ustna umowa o dzieło. Przepis art. 635 kc stanowi, iż jeżeli przyjmujący zamówienie opóźnia się z rozpoczęciem lub wykończeniem dzieła tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w czasie umówionym, zamawiający może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić jeszcze przed upływem terminu do wykonania dzieła. Treść...

..., co jest charakterystyczne dla umowy o świadczenie usług (art. 746 k.c. w zw. z art. 750 k.c.), nie przewidziano zaś możliwości odstąpienia od umowy, jak to się dzieje w przypadku umowy o dzieło (art. 631 k.c., art. 635 k.c., art. 636 k.c., art. 640 k.c., czy art. 644 k.c). Umowa nr (...) zaś w ogóle nie posługuje się zaś pojęciem dzieła. Pozwany miał więc z należytą starannością (por. pkt 2 OWU) świadczyć usługę polegającą na sprawdzeniu Modelu Finansowego, czyli czegoś co już istniało, a nie stworzyć samodzielnie dzieło...

...dowlane ze skutkiem natychmiastowym, ponieważ wykonawca przerwał realizację robót i nie realizował ich przez okres 7 dni począwszy od 29 czerwca 2012 r. Pozwany wskazał jako drugą podstawę swojego oświadczenia art. 635 k.c. W związku z powyższym powódka została wezwana do stawienia się na terenie inwestycji w celu spisania protokołu obmiaru robót dla ustalenia wysokości należnego wynagrodzenia. Tego samego dnia została wystawiona nota obciążeniowa nr (...) na kwotę 135.300 zł tytułem kary umownej w wysokości 20 % wartości umowy...

..., do rękojmi za wady wykonanego obiektu, jak również do uprawnienia inwestora do odstąpienia od umowy przed ukończeniem obiektu stosuje się przepisy o umowie o dzieło. To oznacza odpowiednie stosowanie przepisów art. 635-638 i 644-646 k.c. oraz stosownie do kolejnego odesłania odpowiednie stosowanie art. 556-558 k.c. Sąd Najwyższy w wyroku z 25 stycznia 2006 r. (I CK 247 05, LEX nr 346091) wskazał, ze zgodnie z art. 637 § 2 k.c. (obowiązujący w chwili wytoczenia powództwa) w zw. z art. 560 k.c. zobowiązany z tytułu rękojmi wykonawca od...

...d rygorem naliczenia kar umownych. Zatem nie zostały spełnione przesłanki z art. 491 k.c. W ocenie Sądu I instancji, dokonane przez powoda odstąpienie od umowy można natomiast ocenić na gruncie art. 492 k.c. oraz art. 635 k.c., mającego zastosowanie do umowy o roboty budowlane z mocy art. 656 k.c. Zgodnie z art. 492 k.c., jeżeli uprawnienie do odstąpienia od umowy wzajemnej zostało zastrzeżone na wypadek niewykonania zobowiązania w terminie ściśle określonym, strona uprawniona może w razie zwłoki drugiej strony odstąpić od umowy bez w...

.... 656 k.c. Ustawodawca przewidział kilka możliwości odstąpienia od umowy o dzieło w zależności od sytuacji w jakiej znajduje się zamawiający i wykonawca robót. Powódka odstępując od umowy powołała się na art. 635 k.c. Stanowi on, że jeżeli przyjmujący zamówienie opóźnia się z rozpoczęciem lub wykończeniem dzieła tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w czasie umówionym, zamawiający może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić jeszcze przed upływem terminu do wykonania dzieła. Pr...

...żnego powódce wynagrodzenia. W dniu 28.03.2012 r. poinformowała powódkę o decyzji zakończenia z nią współpracy. Pismem z dnia 08.04.2012 r. pozwana poinformowała powódkę, że odstępuje od umowy na podstawie art. 635 k.c., w związku z niedotrzymaniem przez powódkę terminów. W związku z powyższym powódka podniosła, że pozwana zdecydowała się na odstąpienie od umowy w momencie otrzymania informacji od powódki o zakończeniu prac w ramach przedmiotowej umowy i aneksu z dnia 06.02.2012 r. Dlatego też, zdaniem powódki, uprawnienie p...

...edmiocie odstąpienia od umowy, złożone po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu do wykonania umowy wyznaczonego przez zamawiających w piśmie z dnia 27.06.2012 roku, okazało się prawnie skuteczne w rozumieniu art.635 k.c., prowadząc do rozwiązania w trybie natychmiastowym umowy z dnia 22.02.2012 roku oraz wywołując skutek wynikający z przepisu art.494 k.c., tzn. obowiązek zwrotu przez powodów sumy zaliczki otrzymanej od zamawiających. Powstaniu oraz zakresowi następstw prawnych powyższego oświadczenia zamawiających nie przekreśla...

...sokości 3.000 zł w terminie 7 dni. Pismem z dnia 4 listopada 2013 r. pełnomocnik E. i W. Chila sprecyzowała pismo z 31 października 2013 r. w ten sposób, że wskazała podstawę odstąpienia od umowy o dzieło tj. art. 635 i art. 637 § 2 k.c. oraz poinformowała że zamawiający korzystają z prawa zarzynania wadliwie wmontowanych okien PCV i drzwi do chwili zwrotu przez K. W. całości zaliczki na poczet wynagrodzenia w kwocie 23.800 zł. Pismem z dnia 13 listopada 2013 r. pełnomocnik E. i W. Chila wezwała K. W. do zapłaty kwoty 23.800 zł tyt...

...a słaba i z tego powodu zrezygnowała z docieplenia budynku przez pozwanego. Zwróciła się pisemnie do pozwanego o zwrot zaliczki, ale bezskutecznie. Jako podstawę prawną swoich roszczeń powódka wskazała przepis art. 635 k.c., ewentualnie przepisy o bezpodstawnym wzbogaceniu. Pozwany R. P. wnosił o oddalenie powództwa. Na podstawie art. 656 § 1 kc, gdyż zgłosił zarzut przedawnienia roszczenia dochodzonego przez powódkę. Wyrokiem z dnia 21 września 2016r. Sąd Rejonowy w Wyszkowie oddalił powództwo i zasądził od powódki na rzecz pozw...

...dzie w pozwie mowa jest o odstąpieniu od umowy w dniu 10.11.2015 r., a zatem przed upływem miesiąca listopada 2015 r. w którym powodom miały zostać wydane przedmiotowe projekty, należy jednak pamiętać o treści art. 635 kc, zgodnie z którym jeżeli przyjmujący zamówienie opóźnia się z rozpoczęciem lub wykończeniem dzieła tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w czasie umówionym, zamawiający może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić jeszcze przed upływem terminu do wykonania dzieła. Z...

...oda odbioru placu budowy i nieprzystąpienie do wykonania umowy, jednak - jak argumentował powód -przyczyny powyższego leżały po stronie pozwanego, a nie powoda. Powód zaprzeczył, aby ziściły się przesłanki z art. 635 kc wskazanego jako podstawa odstąpienia. Konsekwencją bezpodstawnego odstąpienia od umowy przez pozwanego były procesy sądowe, tak pomiędzy stronami niniejszego postępowania jak i z udziałem ubezpieczyciela. Powód wskazał na postępowanie toczące się przed Sądem Okręgowym w R. o sygn. akt VI GC 390 15 ( poprzednio s...

...edaży z dnia 23 grudnia 2005r. oraz z dnia 1 września 2006r. Powód był natomiast uprawniony, według Sądu Okręgowego, do odstąpienia od umowy o dzieło z dnia 29 grudnia 2005r. Źródło tego uprawnienia wynika z art. 635 k.c., zgodnie z którym, jeżeli przyjmujący zamówienie opóźnia się z rozpoczęciem lub wykończeniem dzieła tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w czasie umówionym, zamawiający może bez wyznaczenia terminu dodatkowego odstąpić od umowy jeszcze przed upływem terminu do wykonania dzieła...

...nie dla zamawiającego. W związku z tym, charakterystycznym dla tego stosunku prawnego jest możliwość odstąpienia od umowy przez stronę zamawiającą w przypadku opóźnienia prac przez przyjmującego zamówienie (art. 635 k.c.), jak również gdy wykonuje on dzieło wadliwie lub w sposób sprzeczny z jego zobowiązaniem (art 636 k.c.). 6. W niniejszej sprawie istotny był rodzaj i charakter dzieła umówionego pomiędzy stronami, a także – co wynikało z treści umowy – jego przyszłe przeznaczenie. Powódka miała bowiem wykonać kompletną...

...o rękojmi za wady wykonanego obiektu, jak również do uprawnienia inwestora do odstąpienia od umowy przed ukończeniem obiektu stosuje się odpowiednio przepisy o umowie o dzieło. Dalej wskazał również na treść art. 635 k.c., zgodnie z którym jeżeli przyjmujący zamówienia opóźnia się z rozpoczęciem lub wykonaniem dzieła tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w czasie umówionym, zamawiający może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić jeszcze przed upływem terminu do wykonania dzieła. Na...

...14 dni z wykonywaniem poszczególnych etapów robót objętych umową tak, że nie jest możliwe, aby dotrzymał terminu zakończenia robót. Jako podstawę prawną odstąpienia od umowy Sąd wskazał również artykuł 635 Kodeksu cywilnego w związku z artykułem 656 § 1 Kodeksu cywilnego, zaistniały bowiem w okolicznościach faktycznych rozpoznawanej sprawy ustawowe podstawy do złożenia oświadczenia o odstąpieniu, wynikające z wyżej powołanych przepisów. Sąd zauważył przy tym, że rozwiązanie umowy nie było między stronami sporne. Moż...

...dkę do pozwu. Wskazał, że chociaż powódka twierdzi, że dostarczyła kompletną dokumentację techniczną, to sama zgodziła się podnieść wynagrodzenie pozwanego. Dodał, że powoływanie się przez powódkę na art. 635 k.c. jest bezpodstawne, bowiem pozwany nie mógł przystąpić do realizacji budowy, ze względu na nieprzekazanie placu budowy, a opóźnienie rozpoczęcia prac o 3 tygodnie nie byłoby znaczące dla terminu realizacji przedmiotu umowy. Z ostrożności procesowej pozwany podniósł zarzut miarkowania kary umownej, z uwagi na jej...

...15 kwietnia 2013 roku przyczyn rozwiązania umowy, obciążające powoda. Podczas rozprawy w dniu 5 marca 2015 roku pozwana oświadczyła, że rozwiązanie umowy nastąpiło na podstawie art. 545 § 1 k.c. w związku z art. 635 k.c. oraz art. 139 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wyrokiem z dnia 16 marca 2015 roku tutejszy Sąd oddalił powództwo oraz zasądził od powoda na rzecz pozwanej kwotę 14.417 złotych tytułem kosztów procesu. Na skutek apelacji powoda Sąd Apelacyjny w Szczecinie wyrokiem z dnia 10 września 2015 roku uchylił zaskarżo...

...ony. Powód natomiast spełniając swój obowiązek uiścił pozwanemu kwotę 10.000 zł tytułem zaliczki na poczet wykonania prac, tym samym w części spełnił swoje świadczenie wobec pozwanego. Zgodnie z treścią art. 635 k.c. jeżeli przyjmujący zamówienie opóźnia się z rozpoczęciem lub wykończeniem dzieła tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby je ukończył w czasie umówionym, zamawiający może bez wyznaczania terminu dodatkowego odstąpić od umowy, jeszcze przed upływem terminu do jego wykonania. Nie budzi wątpliwości, że...

...rojektem, wymogami prawa budowalnego i Polskimi Normami, a pozwani zobowiązali się do zapłaty za wykonanie tego budynku. Ustawową podstawę do odstąpienia od umowy o roboty budowlane stanowił art. 656 § 1 w zw. z art. 635 k.c., który wskazuje, że inwestor może bez wyznaczania dodatkowego terminu odstąpić od umowy jeszcze przed upływem terminu zakończenia prac budowlanych, jeżeli wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub wykańczaniem dzieła tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w umówionym terminie. Z us...

...(2) – płyta CD k. 454; przesłuchanie powódki – k. 494 Pismem z dnia 17 listopada 2014 r. pozwana wezwała powódkę do wykonania umowy. Pismem z dnia 10 grudnia 2014 r. powódka odstąpiła od umowy na podstawie art. 635 kc z uwagi na nie wykonanie w terminie zadania oraz wezwała pozwaną do zwrotu zaliczki w kwocie 5 750 zł. Pozwana reprezentowana przez pełnomocnika w piśmie z dnia 11 grudnia 2014 r. odmówiła, przyznając jednocześnie, że otrzymała wynagrodzenie w kwocie 5 750 zł. dowód: pismo pozwanej z 17.11.2014 r. – k.372 ; pis...

...ł. Łącznie suma tych kwot przewyższa roszczenia podnoszone przez wykonawcę i oznacza, że wierzytelność wobec pozwanego nie istnieje. Prawidłowość postepowania pozwanego względem wykonawcy potwierdza również art. 635 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym jeżeli przyjmujący zamówienie opóźnia się z rozpoczęciem lub wykończeniem dzieła tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w czasie umówionym, zamawiający może bez wyznaczania terminu dodatkowego od umowy odstąpić jeszcze przed upływem terminu do wyko...