Orzecznictwo

Baza orzeczeń sądowych

Przeglądaj tezy, sygnatury, sądy i podstawy prawne w czytelnej formie.

481 pasujących orzeczeń
Aktywne filtry
Podstawa: art. 635 kc Wyczyść wszystko
Wyniki wyszukiwania

Znalezione orzeczenia

481 wyników
Sortowanie
Najnowsze Najstarsze
I C 484/12 29 grudnia 2015 Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe w Gdańsku Agnieszka Gieral-Siewielec

Wyrok z 29 grudnia 2015, sygn. I C 484 12

Podstawa prawna
art. 635 kc Opóźnienie wykonawcy
...onie wykonawcy uniemożliwiło montaż instalacji wewnętrznej, zaś na przełomie lutego i marca prace były już w takim stopniu opóźnione, że nawet wtedy montaż instalacji wewnętrznych nie był możliwy. W myśl art. 635 k.c., który ma zastosowanie przy umowach o roboty budowlane, jeżeli przyjmujący zamówienie opóźnia się z rozpoczęciem lub wykończeniem dzieła tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w czasie umówionym, zamawiający może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić jeszcze przed...
#Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe w Gdańsku #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
I C 824/15 21 grudnia 2015 Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Uzasadnienie z 21 grudnia 2015, sygn. I C 824 15

Podstawa prawna
art. 635 kc Opóźnienie wykonawcy
...ych. Wskazał na wadliwości jakościowe prac uwidocznione w protokołach z 8 i 11 stycznia 2014 r, z których część nie została usunięta, co uzasadniało odstąpienie od umowy. Powołał się na treść art. 491 i art. 635 k.c. oraz art. 8 ust. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.) jako przepisy uzasadniające odstąpienie od umowy. Wezwał Spółkę do zapłaty kwoty 14.375 zł tytułem kary umownej na podstawie § 8 aneksu do umowy z d...
#Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie #I Wydział Cywilny #uzasadnienie
Czytaj orzeczenie
I ACa 547/15 18 grudnia 2015 Sąd Apelacyjny w Białymstoku Jarosław Marek Kamiński

Wyrok z 18 grudnia 2015, sygn. I ACa 547 15

Podstawa prawna
art. 635 kc Opóźnienie wykonawcy
...ższe nie wyraził zgody. Pismem z dnia 12 marca 2012 roku powód (pozwany wzajemny) odstąpił od zawartej pomiędzy stronami umowy z dnia 30 września 2011 roku wskazując jako podstawę swojej decyzji przepisy umowy i art. 635 k.c. i pismo to zostało pozwanemu (powodowi wzajemnemu) doręczone w dniu 12 marca 2012 roku. Pozwany (powód wzajemny) odstąpił od zawartej w dniu 11 stycznia 2012 roku umowy dnia 6 lipca 2012 roku informując, że stosowanie przez niego warunków (...) S.A. byłoby niezgodne z zapisami aktualnych umów. Pismo to zostało po...
#Sąd Apelacyjny w Białymstoku #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
I ACa 481/15 15 grudnia 2015 Sąd Apelacyjny w Warszawie Dorota Markiewicz

Wyrok z 15 grudnia 2015, sygn. I ACa 481 15

Podstawa prawna
art. 635 kc Opóźnienie wykonawcy
...sposobu wykonywania umowy i usunięcie wszystkich wad wykonywanej obudowy (art. 636 § 1 k.c.), a nie nieprawidłowość w terminowości wykonania działa, która jest przesłanką odstąpienia od umowy przewidzianą w art. 635 k.c. Sprzeczność z umową w rozumieniu art. 636 k.c. dotyczy odstępstwa od określonego sposobu wykonania dzieła, które skutkuje wykonawstwem wadliwym i sprzecznym z ustawą, a terminowość wykonania dzieła nie mieści się w dyspozycji art. 636 k.c. i nie może być uznana za przejaw „wykonania dzieła w sposób wadliwy...
#Sąd Apelacyjny w Warszawie #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
III AUa 1146/15 15 grudnia 2015 Sąd Apelacyjny w Gdańsku Alicja Podlewska

Wyrok z 15 grudnia 2015, sygn. III AUa 1146 15

Podstawa prawna
art. 635 kc Opóźnienie wykonawcy
...daleko posuniętej swobody i samodzielności w wykonywaniu przyjętego zobowiązania. W umowie o dzieło istotny jest termin wykonania zamówionego dzieła, jak również termin rozpoczęcia prac nad nim. Wskazuje na to art. 635 k.c. w zw. z art. 491 § 1 k.c., gdyż dający zlecenie wykonania dzieła zainteresowany jest rezu atem w określonym czasie. Stąd więzi łączące strony ulegają rozluźnieniu w porównaniu z umową zlecenia, gdzie to zlecający ponosi ryzyko ekonomiczne efektywności procesu pracy. Sąd Okręgowy stwierdził, że istotne uw...
#Sąd Apelacyjny w Gdańsku #III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych #wyrok
Czytaj orzeczenie
VI GC 435/13 10 grudnia 2015 Sąd Rejonowy w Słupsku Grażyna Krywiel-Markiewicz

Wyrok z 10 grudnia 2015, sygn. VI GC 435 13

Podstawa prawna
art. 635 kc Opóźnienie wykonawcy
...od umowy z uwagi na przerwanie robót przez pozwanego i brak widoków na ukończenie robót przed sezonem letnim 2012r. Odstąpienie od umowy przed upływem terminu do jej wykonania należy oceniać na gruncie przepisu art. 635 k.c. w zw. z art. 656§ 1 k.c. Przepis art. 635 k.c. (stosowany odpowiednio do umowy o roboty budowlane) stanowi, że: jeżeli przyjmujący zamówienie opóźnia się z rozpoczęciem lub wykończeniem dzieła tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w czasie umówionym, zamawiający może bez wyznaczen...
#Sąd Rejonowy w Słupsku #VI Wydział Gospodarczy #wyrok
Czytaj orzeczenie
VIII GC 1148/15 10 grudnia 2015 Sąd Rejonowy w Bydgoszczy Sylwia Roszak

Wyrok z 10 grudnia 2015, sygn. VIII GC 1148 15

Podstawa prawna
art. 635 kc Opóźnienie wykonawcy
...h nakładach produkcji. Nadto pozwany zaakceptował ceny zawarte w korespondencji mailowej. Wyjaśnić również należy, iż Sąd uznał, że pozwanemu nie przysługiwało prawo do odstąpienia od umowy, ani na na mocy art. 635 k.c., ani też na podstawie art. 636 k.c., czy też art. 644 k.c. W myśl przepisu art. 635 k.c., jeżeli przyjmujący zamówienie opóźnia się z rozpoczęciem lub wykończeniem dzieła tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w czasie umówionym, zamawiający może bez wyznaczenia terminu dodatkoweg...
#Sąd Rejonowy w Bydgoszczy #VIII Wydział Gospodarczy #wyrok
Czytaj orzeczenie
I ACa 1148/15 9 grudnia 2015 Sąd Apelacyjny w Krakowie Barbara Górzanowska

Wyrok z 9 grudnia 2015, sygn. I ACa 1148 15

Podstawa prawna
art. 635 kc Opóźnienie wykonawcy
...nania przyjmującego zamówienie, dzieło powinno jednakże posiadać cechy określone w umowie lub wynikające z charakteru danego dzieła. Sąd rozważał także kwestię opóźnienia w wykonaniu działa określoną w art. 635 k.c., który dopuszcza odstąpienie przez zamawiającego od umowy o dzieło także po upływie umówionego terminu ale wyłącznie do momentu wykonania dzieła. Jeżeli zostanie to dokonane po upływie terminu, a opóźnienie w świadczeniu wiązało się z okolicznościami, za które przyjmujący zamówienie odpowiada, będzie t...
#Sąd Apelacyjny w Krakowie #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
I ACa 913/15 9 grudnia 2015 Sąd Apelacyjny w Gdańsku Mirosław Ożóg

Wyrok z 9 grudnia 2015, sygn. I ACa 913 15

Podstawa prawna
art. 635 kc Opóźnienie wykonawcy
...ania Sądu I instancji zawarte w uzasadnieniu zaskarżonego orzeczenia. Ponownie rozpoznając sprawę Sąd I instancji rozważy powtórnie możliwość odstąpienia przez pozwaną od zawartej umowy na podstawie przepisu art. 635 k.c. albowiem przyjęte dotychczas założenie o braku możliwości stosowania tego przepisu opiera się na faktach stwierdzonych wprawdzie w toku postępowania ( opóźnienia w dostarczeniu powodowi poprawionego wtórnika geodezyjnego, decyzji dotyczącej uwarunkowań środowiskowych, dokumentacji geologiczno – inżynierskiej...
#Sąd Apelacyjny w Gdańsku #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
I ACa 699/15 4 grudnia 2015 Sąd Apelacyjny w Białymstoku Elżbieta Bieńkowska

Wyrok z 4 grudnia 2015, sygn. I ACa 699 15

Podstawa prawna
art. 635 kc Opóźnienie wykonawcy
...a 7-dniowym wypowiedzeniem, co nie zwalnia Wykonawcy z zapłacenia kary umownej. Jednocześnie zdaniem Sądu z uwagi na fakt, że strony umowy nie wskazały terminu odstąpienia od umowy, zastosowanie powinien znaleźć art. 635 k.c., zgodnie z treścią którego, jeżeli przyjmujący zamówienie (wykonawca) opóźnia się z rozpoczęciem lub wykończeniem dzieła tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w czasie umówionym, zamawiający (inwestor) może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić jeszcze przed up...
#Sąd Apelacyjny w Białymstoku #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
I ACa 532/15 26 listopada 2015 Sąd Apelacyjny w Szczecinie Małgorzata Gawinek

Wyrok z 26 listopada 2015, sygn. I ACa 532 15

Podstawa prawna
art. 635 kc Opóźnienie wykonawcy
...przez co brak było jakichkolwiek podstaw do udzielenia pozwanemu kolejnego kredytu zaufania. Pozwany nie wykonał dzieła na 2 sierpnia 2012 r. W konsekwencji powyższego, pismem z dnia 2 sierpnia 2012 r. na podstawie art. 635 K.c. powodowie złożyli pozwanemu oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej 25 października 2011 r., informując go jednocześnie, że po przeprowadzeniu inwentaryzacji częściowo wykonanych przez pozwanego prac, podejmą działania zmierzające do rozliczenia wzajemnych świadczeń. Pozwany w obecności świadków, mają...
#Sąd Apelacyjny w Szczecinie #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
V CSK 163/15 19 listopada 2015 Sąd Najwyższy Teresa Bielska-Sobkowicz

Wyrok SN z 19 listopada 2015, sygn. V CSK 163 15

Podstawa prawna
art. 635 kc Opóźnienie wykonawcy
...eniu w dniu 12 sierpnia 2013 r. i to jeszcze przed wniesieniem pozwu w postępowaniu nakazowym. Złożone w dniu 7 czerwca 2013 r. oświadczenie o odstąpieniu od umowy z dnia 30 czerwca 2012 r. okazało się skuteczne (art. 635 k.c.). Na podstawie tego przepisu może dojść do rozwiązana umowy przez zamawiającego także po upływie terminu do wykonania dzieła, a skorzystanie z tego uprawnienia jest uzależnione od oceny, czy opóźnienie przyjmującego zamówienie jest tak znaczne, że będzie miało wpływ na ukończenie dzieła. A taka właśnie s...
#Sąd Najwyższy #Izba Cywilna #wyrok SN
Czytaj orzeczenie
I C 140/14 13 listopada 2015 Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku Agnieszka Piotrowska

Wyrok z 13 listopada 2015, sygn. I C 140 14

Podstawa prawna
art. 635 kc Opóźnienie wykonawcy
.... 31-32 akt, powódka wskazał, iż rozwiązuje umowę z uwagi na niewywiązanie się z warunków umowy. Już wcześniej powódka wielokrotnie wskazywała pozwanemu na opóźnienie w wykonaniu umowy. Zgodnie z treścią art. 635 k.c. jeśli przyjmujący opóźnia się z rozpoczęciem lub wykończeniem dzieła tak dalece, że nie jest prawdopodobne żeby zdołał jej ukończyć w czasie umówionym zamawiający może bez wyznaczania terminu dodatkowego od umowy odstąpić jeszcze przed upływem terminu do wykonania dzieła. Tym samym powódka była uprawni...
#Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
I ACa 324/15 13 listopada 2015 Sąd Apelacyjny w Warszawie Robert Obrębski

Wyrok z 13 listopada 2015, sygn. I ACa 324 15

Podstawa prawna
art. 635 kc Opóźnienie wykonawcy
...razie opieszałości oraz niestarannego działania wykonawcy inwestor może bez wyznaczenia terminu dodatkowego odstąpić od umowy jeszcze przed upływem terminu do wykonania budynku na podstawie art. 656 w związku z art. 635 k.c. Wedle Sądu kwota kary umownej została określona zgodnie z łączącymi strony postanowieniami umowy. W przypadku opóźnień w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminów określonych w treści umowy kara umowna stanowiła 0,2% wartości umowy brutto za każdy dzień opóźnienia (§9 ust. 1 pkt. 1). 5.835.997,67 x...
#Sąd Apelacyjny w Warszawie #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
I ACa 1136/15 10 listopada 2015 Sąd Apelacyjny we Wrocławiu Janusz Kaspryszyn

Wyrok SA we Wrocławiu z 10 listopada 2015 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Ponadto do zakresu odpowiedzialności nie kwalifikują się zobowiązania wobec dostawców, usługodawców czy też pracowników wykonawcy, a wyłącznie zobowiązania wobec podwykonawców wykonujących roboty budowlane.

Podstawa prawna
art. 635 kc Opóźnienie wykonawcy
.... 89 k.c. poprzez uznanie przez Sąd, że umowa została rozwiązana w wyniku złożenia oświadczenia przez Powoda, 2.4. art. 471 k.c., art. 472 k.c., art. 473 k.c. w związku z art. 483 k.c. oraz art. 656 k.c. w zw. z art. 635 k.c., art. 636 k.c., art. 65 § 2 k.c. poprzez przyjęcie, że zobowiązanie powoda (wykonawcy) do zapłaty kary umownej na rzecz pozwanego (inwestora) z tytułu opóźnienia w wykonaniu robót stanowi przyjęcie odpowiedzialności za okoliczności, za które wykonawca odpowiedzialności nie ponosi, 2.5 art. 481 § 1 k.c. poprzez...
#Umowa o roboty budowlane
Czytaj orzeczenie
VI ACa 1687/14 6 listopada 2015 Sąd Apelacyjny w Warszawie Małgorzata Kuracka

Wyrok z 6 listopada 2015, sygn. VI ACa 1687 14

Podstawa prawna
art. 635 kc Opóźnienie wykonawcy
...udnie w Warszawie wniosek o zawezwanie pozwanej do próby ugodowej. W oparciu o powyższe ustalenia faktyczne Sąd Okręgowy uznał, że powództwo zasługiwało na uwzględnienie. Sąd Okręgowy powołując dyspozycję art. 635 k.c. a także art. 492 k.c. uznał, że powódka skutecznie odstąpiła od umowy wobec niewykonania jej przez pozwaną w zakreślonym terminie. Sąd miał na uwadze, że w niniejszej sprawie powodowa Fundacja pismem z dnia 12 marca 2012 roku, wyznaczyła pozwanej do wykonania zawartej umowy z dnia 1 marca 2010 r., w nieprzekracza...
#Sąd Apelacyjny w Warszawie #VI Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
I 1 C 1429/15 30 października 2015 Sąd Rejonowy w Gdyni Justyna Supińska

Wyrok z 30 października 2015, sygn. I 1 C 1429 15

Podstawa prawna
art. 635 kc Opóźnienie wykonawcy
...zać należy, iż bezsporne było, iż wykonanie określonych tą umową prac w terminie do dnia 30 września 2014 roku nie nastąpiło, niemniej jednak powód od umowy nie odstąpił, do czego był uprawniony po myśli art. 635 k.c., tylko jak sam przyznał – termin wykonania prac był na wielokrotne prośby pozwanego przesuwany. Co więcej, powód nie wykazał w sposób nie budzący wątpliwości, ażeby to ewentualne nienależyte wykonanie umowy było zawinione przez pozwanego – winą w postaci braku należytej staranności, tym bardziej, że jak...
#Sąd Rejonowy w Gdyni #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
I ACa 548/15 30 października 2015 Sąd Apelacyjny w Białymstoku Bogusław Dobrowolski

Wyrok SA w Białymstoku z 30 października 2015 r. w sprawie o zapłatę.

Teza W świetle art. 647 k.c. odbiór robót należy do obowiązków inwestora (odpowiednio – zamawiającego) i nie może być uzależniony od braku wad bądź usterek tych robót. Powołany przepis stanowi bowiem o odbiorze robót, a nie o „bezusterkowym” odbiorze robót. Wskazywanie na konieczność odbioru „bezusterkowego” statuuje przesłankę, któr...

Podstawa prawna
art. 635 kc Opóźnienie wykonawcy
...mienić wypada, że podstawową regulacją prawną dla określenia skutków wadliwego działania wykonawcy oraz odpowiedzialności związanej z wadami obiektu stanowią na podstawie odesłania z art. 656 k.c. - przepisy art. 635 – 638 k.c. oraz art. 644 – 646 k.c., przy czym art. 637 k.c. (dzielący wady na istotne i nieistotne), pomimo iż został uchylony i stracił moc obowiązującą z dniem 24 grudnia 2014 r. (na podstawie art. 44 pkt 34 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta) znajduje odpowiednie zastosowanie w niniejszej sprawie. Ro...
#Umowa o roboty budowlane
Czytaj orzeczenie
I ACa 156/15 29 października 2015 Sąd Apelacyjny w Warszawie Dorota Markiewicz

Wyrok z 29 października 2015, sygn. I ACa 156 15

Podstawa prawna
art. 635 kc Opóźnienie wykonawcy
...ust. 1 lit. c (zajęcie wierzytelności wykonawcy w stosunku do powódki przez komornika) i § 6 ust. 1 lit. d (brak kontynuacji robót stwierdzony podczas kontroli budowy), jak i w ustawie – wobec powołania się na art. 635 k.c. w związku z art. 656 k.c. (opóźnienia i bardzo niskie zaawansowanie robót świadczące o niemożności zakończenia ich w czasie umówionym). Zgodnie z art. 494 § 1 k.c. strona, która odstępuje od umowy wzajemnej, obowiązana jest zwrócić drugiej stronie wszystko, co otrzymała od niej na mocy umowy, a druga strona...
#Sąd Apelacyjny w Warszawie #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
V ACa 354/15 27 października 2015 Sąd Apelacyjny w Gdańsku Teresa Sobolewska

Wyrok z 27 października 2015, sygn. V ACa 354 15

Podstawa prawna
art. 635 kc Opóźnienie wykonawcy
...zenia robót celem nadrobienia opóźnień. Pozwany wyznaczył ostateczny termin na nadrobienie zaległości do 7 kwietnia 2014 r. Poinformował, iż opóźnienia w robotach spowodują odstąpienie od umowy na podstawie art. 635 k.c. Sąd Okręgowy ustalił, że były też opóźnienia z powodu błędów w projekcie budowlanym, nadzór autorski musiał zaakceptować nowe rozwiązania, co trwało prawie miesiąc. Do czasu poprawienia projektu W. R. mógł realizować inne drobniejsze roboty. W pierwszym kwartale 2014 r. można było przeprowadzić roboty...
#Sąd Apelacyjny w Gdańsku #V Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
V ACa 181/14 15 października 2015 Sąd Apelacyjny w Katowicach Tomasz Pidzik

Wyrok z 15 października 2015, sygn. V ACa 181 14

Podstawa prawna
art. 635 kc Opóźnienie wykonawcy
...ony przyznały, że zadanie, które miało być wykonane, było wykonywane w ramach umowy o dzieło. Zatem za podstawę prawną odstąpienia od umowy dokonanego przez powódkę, zdaniem Sądu Okręgowego, należy uznać art. 635 k.c., który stanowi, że jeżeli przyjmujący zamówienie opóźnia się z rozpoczęciem lub wykończeniem dzieła tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w czasie umówionym, zamawiający może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić jeszcze przed upływem terminu do wykonania dzieł...
#Sąd Apelacyjny w Katowicach #V Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
III AUa 1491/14 1 października 2015 Sąd Apelacyjny w Katowicach Witold Nowakowski

Wyrok z 1 października 2015, sygn. III AUa 1491 14

Podstawa prawna
art. 635 kc Opóźnienie wykonawcy
...kże kontrolowanie samego procesu powstawania dzieła pod względem zgodności z kryteriami określonymi w umowie (art. 363 kc), a także dochowania terminów umożliwiających ukończenie dzieła we właściwym czasie (art. 635 kc), jest zgodne z charakterem tej umowy ” (o dzieło). Sąd I instancji zatem dopuścił się obrazy prawa materialnego, a to art. 734 § 1 kc poprzez jego błędną wykładnię i zastosowanie i błędne przyjęcie, iż umowa zawarta przez odwołującego z zainteresowanymi miała charakter umowy zlecenia określonej w tym prze...
#Sąd Apelacyjny w Katowicach #III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych #wyrok
Czytaj orzeczenie
I C 360/15 30 września 2015 Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląskim Joanna Heda-Adamczyk

Wyrok z 30 września 2015, sygn. I C 360 15

Teza oddalenie powództwa o zapłatę

Podstawa prawna
art. 635 kc Opóźnienie wykonawcy
...zenie od powódki kosztów procesu. Zarzucił pozwany, przede wszystkim, e roszczenie powódki jest przedawnione na mocy art. 646 kc. Wskazał , że brak było podstaw do odstąpienia od umowy i to zarówno na podstawie art. 635 kc , albowiem dzieło zostało wykonane w ustalonym przez strony terminie , odebrane przez powódkę, częściowo zapłacone , jak równie na podstawie art. 636 kc, albowiem dzieło wykonane zostało prawidłowo i zgodnie z umową, powódka nie wezwała pozwanego do zmiany sposobu wykonania dzieła ani nie wyznaczyła mu w tym ce...
#Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląskim #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
I C 267/15 30 września 2015 Sąd Rejonowy w Słubicach Adriana Czarniecka

Zarządzenie z 30 września 2015, sygn. I C 267 15

Podstawa prawna
art. 635 kc Opóźnienie wykonawcy
...przewiduje możliwości wypowiedzenia umowy, lecz tylko odstąpienia od niej i tak też należy oceniać czynność prawną dokonaną przez powoda niniejszym pismem. Podstawa odstąpienia od umowy została uregulowana w art. 635 k.c. Zgodnie z cytowanym przepisem jeżeli przyjmujący zamówienie opóźnia się z rozpoczęciem lub wykończeniem dzieła tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w czasie umówionym, zamawiający może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić jeszcze przed upływem terminu. Ustalają...
#Sąd Rejonowy w Słubicach #I Wydział Cywilny #zarządzenie
Czytaj orzeczenie
I ACa 443/15 30 września 2015 Sąd Apelacyjny w Poznaniu Hanna Małaniuk

Wyrok z 30 września 2015, sygn. I ACa 443 15

Podstawa prawna
art. 635 kc Opóźnienie wykonawcy
...nych w piśmie elementów w wypadku braku zgody powoda. Zgodnie z zapisem z 30 kwietnia 2013 r. w dzienniku budowy stwierdzono brak znaczącego postępu w robotach budowlanych. 21 maja 2013 r. powód powołując się na art. 635 k.c. odstąpił od umowy. Jako przyczynę podał znaczne przekroczenie przez Wykonawcę terminu jej realizacji. Na podstawie § 14 pkt 2 umowy powód wyznaczył termin odbioru przerwanych robót oraz przyjęcia od wykonawcy terenu budowy pod swój dozór na dzień 28 maja 2013 r. Pismem z 14 czerwca 2013 r. pozwany poinformował...
#Sąd Apelacyjny w Poznaniu #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
I C 730/15 21 września 2015 Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim Małgorzata Hajduczenia

Wyrok z 21 września 2015, sygn. I C 730 15

Podstawa prawna
art. 635 kc Opóźnienie wykonawcy
...y od umowy odstąpić na podstawie obowiązujących przepisów. Przepisy dotyczące umów o dzieło zawierają szczególne (a więc mające pierwszeństwo przed powołanymi wyżej) unormowania dotyczące odstąpienia. W art. 635 k.c. przewidziano uprawnienie zamawiającego do odstąpienia od umowy przed terminem wykonania, jeżeli ten termin jest zagrożony. Następstwem wadliwego wykonywania dzieła jest prawo do odstąpienia poprzedzone wyznaczeniem dodatkowego terminu lub powierzenie dalszego wykonywania innej osobie. Wreszcie prawo to przysługuje w...
#Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
II C 159/15 18 września 2015 Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi Adam Borowicz

Wyrok z 18 września 2015, sygn. II C 159 15

Podstawa prawna
art. 635 kc Opóźnienie wykonawcy
...ego treścią pozwany zapoznał się w dniu 2 grudnia 2014 roku (k. 70). Skoro pozwany w istocie – poza dokonaniem pomiarów w lokalu powódki – nie przystąpił do wykonania zleconego mu dzieła, w świetle treści art. 635 k.c. oświadczenie powódki o odstąpieniu od umowy uznać należy za zasadne i skutkujące rozwiązaniem umowy oraz powstaniem obowiązkiem zwrotu przez pozwanego sumy otrzymanej przez niego od powódki z tytułu zaliczki (art. 494 k.c.). Jak już wyżej wskazano, pozwany nie udowodnił, aby spełnił przewidziane umową o dzie...
#Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi #II Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
I ACa 355/15 10 września 2015 Sąd Apelacyjny w Białymstoku Irena Ejsmont-Wiszowata

Wyrok z 10 września 2015, sygn. I ACa 355 15

Teza Szkoda w postaci różnicy wynagrodzeń za roboty budowlane, wynikająca z powierzenia dokończenia tych robót nowemu wykonawcy, pozostaje w adekwatnym związku przyczynowym w rozumieniu art. 361 § 1 k.c. z zawinionym niewykonaniem zobowiązania przez uprzedniego wykonawcę, skutkującym odstąpieniem umowy od inwestora w oparciu o art. 6...

Podstawa prawna
art. 635 kc Opóźnienie wykonawcy
...ączyła umowa nr (...) z dnia 25 maja 2010 r. na budowę stadionu piłkarskiego z zapleczem treningowym. W związku z nieterminowym wykonaniem przedmiotu umowy przez pozwanych, w dniu 8 czerwca 2011 r. Miasto B. na mocy art. 635 § 1 k.c. w zw. a art. 656 k.c. złożyło oświadczenie o częściowym odstąpieniu od umowy i obecnie na podstawie § 8 ust. 1 pkt 3 umowy domaga się kary umownej stanowiącej 10% wynagrodzenia brutto (15.727.083,57 zł pomniejszonej o kwotę 2.698.563,86 zł jako należności z faktury VAT (...) z 6 czerwca 2011 r.). Uzasadn...
#Sąd Apelacyjny w Białymstoku #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
I ACa 591/14 10 września 2015 Sąd Apelacyjny w Białymstoku Krzysztof Chojnowski

Wyrok z 10 września 2015, sygn. I ACa 591 14

Podstawa prawna
art. 635 kc Opóźnienie wykonawcy
...k.c. Apelację od tego wyroku wniosła pozwana, zaskarżając go w całości. Zarzuciła: 1. nieważność postępowania wynikającą z rozpoznania sprawy mimo braku organu reprezentacji pozwanej spółki, 2. naruszenie art. 635 k.c. przez błędną wykładnię polegająca na przyjęciu, że w niniejszym stanie faktycznym zaistniały przesłanki do złożenia przez powódkę oświadczenia o odstąpieniu od umowy, 3. naruszenie art. 233 § 1 k.p.c. przez: a) brak wszechstronnego rozważenia zebranego w sprawie materiału dowodowego, b) przyjęcie, ze w sp...
#Sąd Apelacyjny w Białymstoku #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
I ACa 557/15 10 września 2015 Sąd Apelacyjny w Szczecinie Eugeniusz Skotarczak

Wyrok z 10 września 2015, sygn. I ACa 557 15

Podstawa prawna
art. 635 kc Opóźnienie wykonawcy
...stronę. Na rozprawie w dniu 5 marca 2015 roku pełnomocnik pozwanej wyjaśnił, że podstawą prawną oświadczenia Gminy z 15 kwietnia 2011 roku w przedmiocie odstąpienia od umowy był art. 656 §1 k.c. w związku z art. 635 k.c. i art. 139 Ustawy Prawo zamówień publicznych. Sąd wskazał, że przesłanką powstania roszczenia z tytułu kary umownej jest niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania, przy czym to niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania musi dotyczyć świadczenia niepieniężnego. Przesłanką powstania roszcz...
#Sąd Apelacyjny w Szczecinie #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie