Baza orzeczeń sądowych

...a podstawie art. 494 k.c. przedawniają się na podstawie i w terminie określonym w art. 117 i 118 k.c. Powód złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy nie na podstawie przepisów regulujących umowę o dzieło (art. 635 k.c.), lecz na podstawie postanowień umownych, stąd znajduje zastosowanie art. 494 k.c. i trzyletni termin przedawnienia z art. 118 k.c. Zarzut przedawnienia i naruszenia art. 646 k.c. jest zatem bezzasadny. 3. Trafne jest ustalenie Sądu, że powód skutecznie odstąpił od umowy na podstawie art. 395 § 2 k.c. Zgodnie z § 7...

...rękojmi za wady wykonanego obiektu, jak również do uprawnienia inwestora do odstąpienia od umowy przed ukończeniem obiektu stosuje się odpowiednio przepisy o umowie o dzieło. Przepis ten ogranicza więc tylko do art. 635 k.c., art. 636 § 1 i 2 k.c., art. 638 k.c. i art. 644 k.c. odpowiednie stosowanie do umów o roboty budowlane przepisów regulujących umowę o dzieło (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 6 maja 2004 r., sygn. akt II CK 315 03, OSP 2005 5 60, uchwała składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z 11 stycznia.2002 r., sygn. akt III...

...a natomiast kwotę 1 000 zł. W tak ustalonym stanie faktycznym Sąd I instancji uznał powództwo za uzasadnione w części, wskazując, że w związku z odstąpieniem przez pozwanego od umowy w oparciu o przesłanki z art. 635 k.c. powodowi należy się wynagrodzenie za prace wykonane na podstawie art. 494 k.c. W ocenie Sądu a quo sformułowanie zawarte w tym przepisie przemawiało za przyjęciem, że jeżeli prace zostały wykonane częściowo, to podlegają stosownemu rozliczeniu, a zatem pozwany ma obowiązek zapłacić za nie wynagrodzenie, co pow...

...wanym oraz zasadności tego odstąpienia, które było niezbędne do rozstrzygnięcia meritum sporu. 4. Naruszenie prawa materialnego przez niewłaściwe zastosowanie 746 § kc i niezastosowanie art. 491 § l, art. 494, art. 635 i art. 636 kc poprzez uznanie, iż pomiędzy stronami doszło do wypowiedzenia umowy, a nie do odstąpienia od umowy i w związku z tym brak dokonania oceny skutków prawnych odstąpienia od umowy. 5. Naruszenie prawa materialnego przez błędną wykładnię i niewłaściwe zastosowanie art. 355 kc, poprzez nieprawidłową interp...

...enia przez powódkę od umowy o dzieło jedynie w części . Otóż bowiem w ocenie Sądu Okręgowego taka możliwość istnieje w sytuacji uchybienia terminu w wykonaniu dzieła (przy odstąpieniu od umowy na podstawie art. 635 k.c. gdzie nie jest kwestionowana jakość wykonanego dzieła ) jednak brak takiej możliwości przy odstąpieniu od umowy na podstawie art. 636 k.c. gdzie zamawiającemu przysługuje w okresie wykonywania dzieła prawo kontroli nad sposobem jego wykonania przez przyjmującego zamówienie . W przedmiotowej sprawie powód zwróci...

...owadzić do wygaśnięcia umowy o dzieło ex tunc przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od niej bez wyznaczania dodatkowego terminu jeszcze przed upływem terminu do wykonania dzieła na warunkach określonych w art. 635 k.c. Jednak zdaniem Sądu pierwszej instancji oświadczenie o odstąpieniu od umowy złożone już po upływie terminu wykonania dzieła nie może być oceniane na podstawie tego przepisu. Skoro powódka nie udowodniła, że odstąpiła od umowy jeszcze przed wykonaniem dzieła, pozwany zaś zaprzeczył, iż w maju 2013 r. pozost...

...takie prośby nie wyczerpują przesłanki wezwania do zmiany sposobu wykonywania i wyznaczenia terminu. Wyjaśnić również należy, że zdaniem Sądu brak podstaw do ustalenia, że pozwani odstąpili do umowy w trybie art. 635 kc, albowiem nie wykazali, by powód opóźniał się z wykończeniem działa tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w czasie umówionym. Zwłaszcza, że powód twierdził, iż do wykonania pozostały 20 cm ściany kolankowej, ściany na poddaszu oraz kominy, a pozwani odstąpili od umowy w sierpniu....

...dkę do pozwu. Wskazał, że chociaż powódka twierdzi, że dostarczyła kompletną dokumentację techniczną, to sama zgodziła się podnieść wynagrodzenie pozwanego. Dodał, że powoływanie się przez powódkę na art. 635 k.c. jest bezpodstawne, bowiem pozwany nie mógł przystąpić do realizacji budowy, ze względu na nieprzekazanie placu budowy, a opóźnienie rozpoczęcia prac o 3 tygodnie nie byłoby znaczące dla terminu realizacji przedmiotu umowy. Z ostrożności procesowej pozwany podniósł zarzut miarkowania kary umownej, z uwagi na jej...

...dnia 14 kwietnia 2012 r. do dnia zapłaty, oraz kwotę 734 zł tytułem zwrotu kosztów procesu. Od wskazanego wyroku apelację wywiódł pozwany, skarżąc go w całości i zarzucając naruszenie: - art. 610 k.c. oraz art. 635 k.c. poprzez błędną wykładnię i niewłaściwe zastosowanie wskutek uznania, że spełnienie przesłanek z tego przepisu oceniać należy w kontekście pojedynczych zamówień, a zatem, jeżeli powodowie opóźnialiby się z wykonaniem jakiegoś przedmiotu tak dalece, że nie byłoby prawdopodobne, że zdołają go wykonać w...

...konaniu przez pozwaną (powódkę wzajemną) umowy z dnia 2 września 2011r. nie stanowiło, wobec braku zmiany jej wykonywania we wskazanym terminie, przesłanki do odstąpienia od ww. umowy na podstawie art. 636 k.c.; art. 635 k.c. poprzez jego błędną wykładnię polegające na uznaniu, że do odstąpienia przez powódkę (pozwaną wzajemną) od zawartej z pozwaną (powódką wzajemną) umowy z dnia 2 września 2011r. konieczne było ustosunkowanie się pozwanej (powódki wzajemnej) do zgłaszanych jej przez powódkę (pozwaną wzajemną) zastrzeże...

...zeczny z umową, do rękojmi za wady wykonanego obiektu, jak również do uprawnienia inwestora do odstąpienia od umowy przed ukończeniem obiektu stosuje się odpowiednio przepisy o umowie o dzieło. Natomiast według art. 635 k.c., Jeżeli przyjmujący zamówienie opóźnia się z rozpoczęciem lub wykończeniem dzieła tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w czasie umówionym, zamawiający może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić jeszcze przed upływem terminu do wykonania dzieła. Także zgodnie z...

...powoda (pozwanego wzajemnie) oświadczenie o odstąpieniu od umowy było bezskuteczne, albowiem wywiązał się on z wiążącej strony umowy o dzieło. Zdaniem pozwanego (powoda wzajemnego) przesłanki do zastosowania art. 635 k.c. nie zaistniały, gdyż dzieło zostało ukończone. W jego ocenie nie zachodzą również okoliczności objęte normą art. 636 k.c., który dla swojego zastosowania wymaga trwania umownego stosunku prawnego między wykonawcą a inwestorem. Tymczasem, jak podkreślał pozwany (powód wzajemny), oświadczenie o odstąpieniu o...

...wa do odstąpienia od umowy. Prawo do odstąpienia od umowy stanowi zaś na mocy odesłania z art.656 kc wyłącznie jednostronne uprawnienie inwestora i przysługuje mu po pierwsze z określonych powodów, wskazanych w art. 635, 636 i 637 kc, oraz po drugie na podstawie art. 644 kc, czyli bez konieczności wskazania określonego powodu. We wszystkich przypadkach odstąpienia na podstawie art. 635, 636 i 637 kc strony zobowiązane są do rozliczenia już wykonanych robót, ale częściowe wynagrodzenie wykonawcy będzie zwykle umniejszone z tytułu szkó...

...tóra zamawia dzieło, będące rzeczą ruchomą , w celu niezwiązanym z jej działalnością gospodarcza ani zawodową, stosuje się odpowiednio przepisy o sprzedaży konsumenckiej. Niezależnie od powyższego przepis art. 635 k.c. stanowi również , że jeżeli przyjmujący zamówienie opóźnia się z rozpoczęciem lub wykończeniem dzieła tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w czasie umówionym , zamawiający może bez wyznaczenia dodatkowego terminu dodatkowego od umowy odstąpić jeszcze przed terminem wykonania d...

...alece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołała je ukończyć w czasie umówionym, to jest do końca sierpnia 2012 roku, co stanowi w jego ocenie drugą niezależną przesłankę do odstąpienia od umowy na podstawie art. 635 k.c.. Oświadczenie to zostało wysłane faksem do powódki w dniu 19 lipca 2012 roku, powódka odebrała je w formie papierowej w dniu 24 lipca 2012 roku. Dowód: - oświadczenie powoda o odstąpieniu od umowy z dnia 19.07.2012 roku (k. 162-167). W dniu 19 lipca 2012 roku pozwana przesłała powodowi faksem pismo, które zawiera...

.... Przedmiotem rozważań Sądu pierwszej instancji było czy powódka odstąpiła od zawartej z pozwanym umowy o dzieło. Przepisy dotyczące umów o dzieło zawierają szczególne unormowania dotyczące odstąpienia. W art. 635 k.c. przewidziano uprawnienie zamawiającego do odstąpienia od umowy przed terminem wykonania, jeżeli ten termin jest zagrożony. Następstwem wadliwego wykonywania dzieła jest prawo do odstąpienia od umowy jeszcze przed ukończeniem dzieła przez wyznaczenie dodatkowego terminu lub powierzenie dalszego wykonania innej osobie...

...a tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w czasie umówionym, zamawiający może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić jeszcze przed upływem terminu do wykonania dzieła (art. 635 k.c.). Z ustalonego w sprawie stanu faktycznego wynika, iż prace miały być zakończone do dnia 19 października 2012r., a tego dnia nie nastąpiło nawet przejecie terenu budowy przez wykonawcę. Nadto, to pozwany uchylał się od przecięcia budowy, strona powodowa, zaś dążyła do tego, by zaplanowane prace zostały wykona...

...11 maja 2010 r. również się powoływał. Wobec powyższego uznać należało, że przeszkoda w wykonaniu dzieła w terminie umówionym leżała po stronie powoda, a pozwany wobec tego mógł odstąpić od umowy (por. art. 635 kc) bez zapłaty wynagrodzenia. Powód nie domagał się skądinąd zapłaty pełnego wynagrodzenia za zamówioną naprawę. W uzasadnieniu pozwu żądana kwota nie została bliżej uzasadniona. Z wezwania do zapłaty stanowiącego załącznik do pozwu (por. k. 17) wynikało, że powód domaga się m.in. zapłaty wynagrodzenia za...

...nego obiektu, jak również do uprawnienia inwestora do odstąpienia od umowy przed ukończeniem obiektu stosuje się odpowiednio przepisy o umowie o dzieło. Z regulacji normatywnej umowy o dzieło stosownie do treści art. 635 k.c. wynika, iż jeżeli przyjmujący zamówienie opóźnia się z rozpoczęciem lub wykończeniem dzieła tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w czasie umówionym, zamawiający może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić jeszcze przed upływem terminu do wykonania dzieła. W toku...

...yło żądanie zapłaty kary umownej naliczonej przez powoda na zasadzie par.10 ust. 4 umowy, w związku z dokonanym przez niego odstąpieniem od umowy na zasadzie 11 ust. 1 c i d umowy jak również w oparciu o treść art. 635 kc w zw. z art. 656 kc. Niniejszemu pozwany przeciwstawiał okoliczność przesunięcia terminu rozpoczęcia robót zaplanowanych zgodnie z umową na dzień 4.03.2013r. i braku zawiadomienia o powyższym stosownie do treści par. 2 ust. 2 umowy, braku przekazania frontu robót i związanej z tym niemożności pozwanej do przystą...

...co stanowi naruszenie art. 233 k.p.c.; b. nie wskazanie podstawy prawnej orzeczenia z przytoczeniem przepisów prawa, co stanowi naruszenie przepisu art. 328 § 2 k.p.c. 2. naruszenie przepisów prawa materialnego, tj. art. 635 § 1 k.c. poprzez nieuwzględnienie postanowień przepisu stanowiących, że jeżeli przyjmujący zamówienie wykonywa dzieło w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową, zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu zamawiaj...

...daleko posuniętej swobody i samodzielności w wykonywaniu przyjętego zobowiązania. W umowie o dzieło istotny jest termin wykonania zamówionego dzieła, jak również termin rozpoczęcia prac nad nim. Wskazuje na to art. 635 kc w zw. z art. 491 § 1 kc, gdyż dający zlecenie wykonania dzieła zainteresowany jest rezu atem w określonym czasie. Stąd więzi łączące strony ulegają rozluźnieniu w porównaniu z umową zlecenia, gdzie to zlecający ponosi ryzyko ekonomiczne efektywności procesu pracy. Istotne uwagi przekazał także Sąd Najwyższ...

...ła zmiana kierownika budowy na A. K. (1). Sąd nadto ustalił, że (...) Centrum Onkologii w piśmie z dnia 29 grudnia 2010 roku, kierowanym do Konsorcjum: A. G. (1) oraz spółki (...), oświadczyło, że na podstawie art. 635 k.c. odstępuje od umowy nr (...). Jako przyczynę odstąpienia wskazano opóźnienia w wykonaniu umowy w stopniu uniemożliwiającym zakończenie podjętych przez konsorcjum zobowiązań w umówionym terminie. Zaznaczono, że aktualne opóźnienie w realizacji I etapu w stosunku do harmonogramu umownego wynosi około siedmiu mie...

...ojmi za wady wykonanego obiektu, jak również do uprawnienia inwestora do odstąpienia od umowy przed ukończeniem obiektu stosuje się odpowiednio przepisy o umowie o dzieło. Artykuł 656 § 1 k.c. ogranicza tylko do art. 635 k.c., art. 636 § 1 i 2 k.c., art. 638 k.c. i art. 644 k.c. odpowiednie stosowanie do umów o roboty budowlane przepisów regulujących umowę o dzieło. I choć nowsze orzecznictwo opowiedziało się za dopuszczalnością stosowania w drodze analogii do umowy o roboty budowlane także przepisów art. 629 i 632 § 2 k.c., to za d...

...wa do odstąpienia od umowy. Prawo do odstąpienia od umowy stanowi zaś na mocy odesłania z art.656 kc wyłącznie jednostronne uprawnienie inwestora i przysługuje mu po pierwsze z określonych powodów, wskazanych w art. 635, 636 i 637 kc, oraz po drugie na podstawie art. 644 kc, czyli bez konieczności wskazania określonego powodu. We wszystkich przypadkach odstąpienia na podstawie art. 635, 636 i 637 kc strony zobowiązane są do rozliczenia już wykonanych robót, ale częściowe wynagrodzenie wykonawcy będzie zwykle umniejszone z tytułu szkó...

...y. W razie opieszałości oraz niestarannego działania wykonawcy, inwestor może bez wyznaczenia terminu dodatkowego odstąpić od umowy jeszcze przed upływem terminu do wykonania budynku na podstawie art. 656 w zw. z art. 635 k.c.. Jeżeli wykonawca prowadzi roboty w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową, inwestor po upływie terminu dodatkowego może od umowy odstąpić oraz może powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie budynku innej osobie, na koszt i ryzyko wykonawcy - art. 656 w zw. z art. 636 § 1 k.c. Roszczenia stron przedawniają się na...

...ykonywaniu takiego typu urządzeń, o stopniu skomplikowania przyjętego do wykonania urządzenia. Skoro jest fachowcem, powinien był w umowie odnieść się do należytego określenia terminu realizacji umowy. Według art. 635 k.c., jeżeli przyjmujący zamówienie opóźnia się z rozpoczęciem lub wykończeniem dzieła tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w czasie umówionym, zamawiający może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić jeszcze przez upływem terminu do wykonania dzieła. Dla realizacji te...

...łączyła umowa o dzieło, a zatem istniała podstawa prawna do uzyskania wynagrodzenia przez pozwanego, braku zasadności żądania zwrotu zapłaconego wynagrodzenia przez powoda z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia, - art. 635 k.c. poprzez błędną wykładnię polegającą na przyjęciu, iż powodowi przysługiwało prawo odstąpienia od umowy pomimo braku zakreślenia terminu do oddania dzieła, a nadto dokonanego w dacie po wykonaniu i dostarczeniem dzieła powodowi, - art. 644 k.c. poprzez uchybienie jego treści wobec przyjęcia, iż powodowi prz...

...nych w umowie. W kontekście odstąpienia Z. nie została wypełniona żadna przesłanka przewidziana w Kodeksie cywilnym, która uzasadniałaby możliwość ustawowego odstąpienia od umowy przez Z.. I tak przepisy ar. 635 kc nie mają zastosowania w przedmiotowej sprawie z uwagi na fakt, że odstąpienie winno być dokonane przed upływem terminu na wykonanie dzieła, przepis art. 637 kc – z uwagi na fakt, iż ochrona zamawiającego na podstawie przepisów o rękojmi za wady dzieła realizuje się dopiero po odebraniu dzieła, z kolei art. 644 kc prz...

...rozważyć, z jakiej przyczyny powódka odstąpiła od umowy, co ma znaczenie dla ustalenia, zwrotu jakich środków pieniężnych powódka mogła domagać się od pozwanej. W przypadku odstąpienia od umowy w oparciu o art. 635 k.c. strony mają obowiązek sobie zwrócić świadczenia, które sobie wzajemnie świadczyły, zaś w przypadku odstąpienia od umowy w oparciu o art. 644 k.c. zamawiający ma obowiązek dokonania jednoczesnej z odstąpieniem od umowy zapłaty określonego w tej umowie wynagrodzenia, może jednakże odliczyć to, co przyjmujący...