Orzecznictwo

Baza orzeczeń sądowych

Przeglądaj tezy, sygnatury, sądy i podstawy prawne w czytelnej formie.

6 425 pasujących orzeczeń
Sąd
Aktywne filtry
Podstawa: art. 498 kc Wyczyść wszystko
Wyniki wyszukiwania

Znalezione orzeczenia

6 425 wyników
Sortowanie
Najnowsze Najstarsze
I C 827/13 6 czerwca 2014 Sąd Rejonowy w Zgorzelcu Agnieszka Wiercińska-Bałaga

Wyrok z 6 czerwca 2014, sygn. I C 827 13

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik umorzono postępowanie
obowiązki inwestora
Podstawa prawna
art. 498 kc Pojęcie potrącenia
...ast w sytuacji nieuprawnionego odstąpienia od umowy przez powoda zgodnie z §8 ust.3 umowy I. P. miał prawo naliczyć karę umowną w wysokości 20 % sumy wynagrodzenia umownego i dokonać jej potrącenia na podstawie art.498§1 kc, co uczynił wszak w piśmie z 17 września 2010 r. (k 33), a zasadności naliczenia tej kary umownej i jej potrącenia powód wszak nigdy nie kwestionował. W ocenie Sądu roszczenie powoda oczywiście było uzasadnione co do uznanej przez pozwanego kwoty 18446,40 zł i w tym zakresie z uwagi na przyznanie istnienia wierzyt...
I CSK 388/13 6 czerwca 2014 Sąd Najwyższy Katarzyna Tyczka-Rote

Wyrok SN z 6 czerwca 2014, sygn. I CSK 388 13

Typ sprawa nieprocesowa Przedmiot o zapłatę Wynik uchylono orzeczenie Kwota 201.720 zł · kwota żądania kary umownej
Podstawa prawna
art. 498 kc Pojęcie potrącenia
...anego (art. 6 k.c.). Pozwany wykonywał zatem uprawnienia wynikające z rękojmi (art. 637 k.c. w zw. z art. 656 § 1 k.c.). Sąd Apelacyjny zaznaczył też, że pozwany nie dokonał skutecznego potrącenia w rozumieniu art. 498 k.c., ponieważ nie wykazał istnienia przesłanek potrącenia. W skardze kasacyjnej pozwanego podnoszono zarzuty naruszenia przepisów prawa procesowego, tj. art. 328 § 2 k.c., art. 241 k.p.c., art. 382 k.c. w zw. z art. 278 k.p.c., art. 232 zd. II k.p.c. i art. 241 k.p.c. w zw. z art. 391 § 1 k.p.c. Podnoszono także naruszen...
II Ca 1048/13 5 czerwca 2014 Sąd Okręgowy w Szczecinie Zbigniew Ciechanowicz

Wyrok z 5 czerwca 2014, sygn. II Ca 1048 13

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono powództwo Kwota 3 450 zł · kwota żądania
zachowek
Podstawa prawna
art. 498 kc Pojęcie potrącenia
...ię i niewłaściwe zastosowanie, tj.: 1. art. 394 § 3 k.c. poprzez nie zasądzenie od pozwanej na rzecz powodów zwrotu wpłaconego przez nich zachowku, pomimo wystąpienia okoliczności obligujących Sąd do tego, 2. art. 498 § 1 k.c., poprzez uznanie, iż w realiach niniejszej sprawy mogło dojść do jakichkolwiek potrąceń pomiędzy stronami, II. naruszenie przepisów prawa procesowego, mające istotny wpływ na wynik sprawy tj.: 1. art. 244 k.p.c. w zw. z art. 56 k.c. w zw. z art. 76 k.c., poprzez nie uwzględnienie aktu notarialnego konstytuuj...
II Ca 183/14 5 czerwca 2014 Sąd Okręgowy w Legnicy Sylwia Kornatowicz

Wyrok z 5 czerwca 2014, sygn. II Ca 183 14

Typ sprawa cywilna Przedmiot zapłata kary umownej za zwłokę w usunięciu wad/usterek dzieła Wynik zmieniono orzeczenie Kwota 6.460 zł · kwota żądania kary umownej
Podstawa prawna
art. 498 kc Pojęcie potrącenia
...kania decyzji administracyjnej, podczas gdy realizacja umowy nastąpiła dopiero wraz z umiejscowieniem w terenie znaków granicznych, czyli w dniu 20.07.2010 r., 3 naruszenia prawa materialnego poprzez niezastosowanie art.498 k.c., tj. nieuwzględnienie zarzutu potrącenia, który doprowadził do umorzenia całej należności powoda. Pozwane wniosły o uchylenie zaskarżonego wyroku w zaskarżonej części i przekazanie w tym zakresie sprawy do ponownego rozpoznania w pierwszej instancji. W instancji odwoławczej Sąd Okręgowy uzupełnił postępowani...
I ACa 1810/13 5 czerwca 2014 Sąd Apelacyjny w Warszawie Maciej Dobrzyński

Wyrok z 5 czerwca 2014, sygn. I ACa 1810 13

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację Kwota 456.284,97 zł · kwota żądania kary umownej
Podstawa prawna
art. 498 kc Pojęcie potrącenia
...art. 65 § 2 k.c. przez jego niewłaściwe zastosowanie i przyjęcie, że wynikające z umowy terminy wykonania prac projektowych nie pozwalały na wykonanie sieci w umówionym terminie do dnia 27 grudnia 2010 roku, 4) art. 498 § 1 i § 2 k.c. przez jego niewłaściwe zastosowanie i nieuwzględnienie dokonanego przez Skarb Państwa potrącenia, 5) art. 647 k.c. i art. 627 k.c. przez ich niewłaściwe zastosowanie i zakwalifikowanie zawartych przez strony umów jako umowy o roboty budowlane w sytuacji, gdy były to umowy o dzieło; Na podstawie wskazany...
I PK 301/13 5 czerwca 2014 Sąd Najwyższy Katarzyna Gonera

Wyrok SN z 5 czerwca 2014, sygn. I PK 301 13

Typ ubezpieczenia społeczne / organ rentowy Przedmiot o odszkodowanie Wynik oddalono apelację
emerytura ubezpieczenia społeczne samorząd terytorialny
odszkodowanie
Podstawa prawna
art. 498 kc Pojęcie potrącenia
...była podpisem głównej księgowej oraz członka załogi. Z tych też powodów Sąd uznał, że brak było podstaw do uwzględnienia mającego materialnoprawny i procesowy charakter zarzutu potrącenia, o który mowa w art. 498 k.c. w związku z art. 300 k.p. Wyrokiem zaskarżonym rozpoznawaną skargą kasacyjną Sąd Okręgowy, na skutek apelacji strony pozwanej, zmienił wyrok Sądu pierwszej instancji w ten sposób, że oddalił powództwo w całości, zasądził od powoda na rzecz pozwanego 167 zł tytułem zwrotu kosztów procesu za obie instancje...
I C 104/13 4 czerwca 2014 Sąd Okręgowy w Gliwicach Barbara Przybylska

Wyrok z 4 czerwca 2014, sygn. I C 104 13

Typ sprawa cywilna Wynik oddalono powództwo
oszustwo / art. 286 § 1 k.k.
Podstawa prawna
art. 498 kc Pojęcie potrącenia
...nie pozwu oparto na art. 840 §1 pkt 2 kpc, powołując się na zdarzenie, wskutek którego zobowiązanie wygasło. Zdarzeniem tym według twierdzeń pozwu było skuteczne potrącenie wzajemnych wierzytelności. W myśl art. 498 i 499 kc - gdy dwie osoby są jednocześnie względem siebie dłużnikami i wierzycielami, każda z nich może potrącić swoją wierzytelność z wierzytelności drugiej strony, jeżeli przedmiotem obu wierzytelności są pieniądze lub rzeczy tej samej jakości oznaczone tylko co do gatunku, a obie wierzytelności są wymagalne...
XII Ga 27/14 4 czerwca 2014 Sąd Okręgowy w Krakowie Bożena Cincio-Podbiera

Wyrok z 4 czerwca 2014, sygn. XII Ga 27 14

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację Kwota 2 500 zł · kwota żądania
Podstawa prawna
art. 498 kc Pojęcie potrącenia
...e oświadczenie o potrąceniu ma moc wsteczną od chwili kiedy stało się możliwe art. 499 kc . Z kolei w znaczeniu prawnym potracenie jako sposób wygaszenia zobowiązania jest równoważne spełnieniu świadczenia art. 498 kc . Faktem jest, że strony mogą przesłanki i skutki potrącenia ustalić w sposób najbardziej im odpowiadający, jako że przepisy dotyczące potrącenia mają charakter względnie obowiązujący wyrok Sądu Najwyższego z dnia 10 listopada 2000r., IV CKN 163 00 . Nie oznacza to jednak, że w nin. przypadku potrącenie wywo...
III Ca 1539/13 3 czerwca 2014 Sąd Okręgowy w Gliwicach Leszek Dąbek

Wyrok z 3 czerwca 2014, sygn. III Ca 1539 13

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik zasądzono świadczenie - 27.347,41 zł Kwota 27.347,41 zł · zasądzenie
obowiązki inwestora
Podstawa prawna
art. 498 kc Pojęcie potrącenia
...akie przypisy należano zastosować. Nie zmienia to jednak faktu, że naruszenie art. 233 kpc stanowiło podstawę zmiany orzeczenia. Mając powyższe na uwadze: a w oparciu o art. 386 § 1 kpc w związku z art. 647 kc, art. 498 kc i art. 499 kc w związku z art. 484 § 1 kc należało orzec jak w pkt. 1 lit. a sentencji, albowiem powódka opóźniła się z realizacją umowy o 11 dni, czyli powinna ponieść karę umową w wysokości 37 602,69 zł, a więc pozwany powinien na jej rzecz zapłacić kwotę 27 347,41 zł (64 950,09 – 37 602,69 = 27 347,41...
I ACa 448/14 3 czerwca 2014 Sąd Apelacyjny w Krakowie Hanna Nowicka De Poraj

Wyrok z 3 czerwca 2014, sygn. I ACa 448 14

Typ sprawa cywilna Wynik zasądzono świadczenie Kwota 260.000 zł · kwota żądania
spadek
Podstawa prawna
art. 498 kc Pojęcie potrącenia
...ością powoda, wynikającą z w w tytułów wykonawczych, wierzytelności rzekomo jej przysługującej. Interwenientka nie wykazała, iż faktycznie jest wierzycielem J. T., oraz że jej wierzytelność jest wymagalna (art. 498 k.c.). Ponadto, jak sama przyznała, próbowała uzyskać drogą sądową wyrok ustalający że nie jest winna powodowi znaczną kwotę pieniędzy, jednakże powództwo w tym przedmiocie zostało oddalone. Ponadto potrącanie wzajemnych zobowiązań dłużnika i wierzyciela w ramach postępowania ze skargi paulińskiej jest w oce...
VI ACa 1447/13 3 czerwca 2014 Sąd Apelacyjny w Warszawie Sa-Anna Orłowska

Wyrok z 3 czerwca 2014, sygn. VI ACa 1447 13

Typ sprawa cywilna Wynik oddalono apelację
opinia biegłego

Teza Złożenie przez pozwaną oświadczenia o potrąceniu wynagrodzenia za usługi spowodowało, że z czynu nieuczciwej konkurencji polegającego na obciążeniu powódki innymi niż marża handlowa opłatami za przyjęcie towarów do sprzedaży, skarżąca odniosła bezpodstawną korzyść, której wartość podlegała zasądzeniu na rzecz powódki, bez potrze...

Podstawa prawna
art. 498 kc Pojęcie potrącenia
...ki i sposób potrącenia, bądź w ogóle wyłączyć możliwość umorzenia wierzytelności przeciwstawnych. W uzasadnieniu wyroku z dnia 12 października 2005 r. III CK 90 05 Sąd Najwyższy wskazał, że określone w art. 498 k.c. ustawowe przesłanki potrącenia co do zasady nie mają zastosowania do potrącenia umownego, którego skuteczność opiera się na zgodnych oświadczeniach woli stron, mających swobodę w kształtowaniu jego przesłanek, zakresu i momentu wystąpienia skutku. Takie potrącenie nie spełnia funkcji egzekucyjnej w takiej pos...
IV P 76/13 2 czerwca 2014 Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu Agnieszka Werocy

Wyrok z 2 czerwca 2014, sygn. IV P 76 13

Typ sprawa pracownicza - stosunek pracy / wynagrodzenie Przedmiot ustalenie istnienia stosunku pracy Wynik zasądzono świadczenie Kwota 2.000 zł · kwota żądania kary umownej
Podstawa prawna
art. 498 kc Pojęcie potrącenia
...Sąd stwierdził bowiem, iż pozwany udowodnił przysługującą mu względem strony powodowej należność, zaś strona powodowa nie była w stanie wykazać, że należność pozwanego jest bezzasadna. Według przepisu art. 498 § 1 k.c. gdy dwie osoby są jednocześnie względem siebie dłużnikami i wierzycielami, każda z nich może potrącić swoją wierzytelność z wierzytelności drugiej strony, jeżeli przedmiotem obu wierzytelności są pieniądze lub rzeczy tej samej jakości oznaczone tylko co do gatunku, a obie wierzytelności są wymagalne...
X Ga 51/14 30 maja 2014 Sąd Okręgowy w Gliwicach Leszek Guza

Wyrok z 30 maja 2014, sygn. X Ga 51 14

Typ sprawa cywilna Wynik oddalono apelację
naprawienie szkody
Podstawa prawna
art. 498 kc Pojęcie potrącenia
...ązania nie stanowi odnowienia. Pozwany nie jest jednakże pozbawiony ewentualnych roszczeń prawnych wynikających z podnoszonych przez niego okoliczności, a mających oparcie w szczególności w treści art. 639 kc i art. 498 kc, których może dochodzić w odrębnych procesach. Podkreślenia wymaga bowiem, że przedmiotem niniejszego postępowania objęte było żądanie powoda zwrotu wzajemnie spełnionych świadczeń wobec odstąpienia przez powoda od łączącej strony umowy (art. 494 kc). Biorąc powyższe pod uwagę Sąd Okręgowy, na podstawie...
X GC 288/13 30 maja 2014 Sąd Okręgowy w Gliwicach Katarzyna Żymełka

Wyrok z 30 maja 2014, sygn. X GC 288 13

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono powództwo Kwota 150.901,85 zł · kwota żądania
Podstawa prawna
art. 498 kc Pojęcie potrącenia
...oty naliczonej tytułem kar umownych za opóźnienie terminu wykonania poszczególnych etapów robót z należnościami dochodzonymi w niniejszym postępowaniu. Zarzut potrącenia zasługuje na uwzględnienie. Zgodnie z art. 498 § 1 k.c. dopuszczalność potrącenia jest uzależniona od istnienia określonych przesłanek. Pierwszą z nich jest wzajemność wierzytelności tzn. aby potrącający (pozwana) był jednocześnie dłużnikiem oraz wierzycielem swego wierzyciela. Kolejną przesłanką jest jednorodzajowość świadczeń obu wierzytelności. Zac...
X Ga 103/14 30 maja 2014 Sąd Okręgowy w Gliwicach Leszek Guza

Wyrok z 30 maja 2014, sygn. X Ga 103 14

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację
Podstawa prawna
art. 498 kc Pojęcie potrącenia
...Pozbawione skutków są bowiem wywody tego pisma na temat skuteczności kompensat, a przynajmniej okoliczności te w żaden sposób nie zostały wykazane. Jeśli bowiem złożono oświadczenie o potraceniu to zgodnie z art. 498 k.c. wierzytelności nim objęte uległy umorzeniu i nie mogły być później przedmiotem jakichś innych czynności. Zresztą samo to pismo również zawiera wezwanie do zapłaty należności uprzednio i następnie potrąconej mimo swej treści wskazującej na nieskuteczność wcześniejszego obciążenia. Pogłębia to tylko c...
I C 1397/12 30 maja 2014 Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie

Uzasadnienie z 30 maja 2014, sygn. I C 1397 12

Podstawa prawna
art. 498 kc Pojęcie potrącenia
...zyczepą. Dodatkowo wskazała, że wzywała powoda do zwrotu pojazdu, lecz ten świadomie nie odbierał korespondencji. Na rozprawie w dniu 14 maja 2014 r. pełnomocnik pozwanej zgłosił zarzut potrącenia na podstawie art. 498 k.c. z należności dochodzonej pozwem z należnością pozwanej z tytułu najmu pojazdu, co do której faktury zostały dołączone do pozwu, w łącznej kwocie 21 156 zł, wskazując, że wskutek potrącenia obie wierzytelności umarzają się nawzajem do wysokości wierzytelności powoda w kwocie 3 000 zł. Pełnomocnik powoda...
I ACa 111/14 30 maja 2014 Sąd Apelacyjny w Krakowie Wojciech Kościołek

Wyrok z 30 maja 2014, sygn. I ACa 111 14

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik zmieniono orzeczenie Kwota 288.046,33 zł · zasądzenie
odszkodowanie
Podstawa prawna
art. 498 kc Pojęcie potrącenia
...z ich zachowaniem , 4 art. 481 §1 kc wobec przyjęcia , iż B. O. należą się odsetki od świadczenia przyznanego w zaskarżonym wyroku od dat początkowych wskazanych w sentencji wyroku , 5 art. 484 §1 kc w zw z art. 498 kc i 471 kc jako następstwa uznania , że w okolicznościach faktycznych ustalonych w sprawie, pozwani nie mogą skutecznie powołać się na fakt przysługiwania im świadczenia z tytułu kary umownej zastrzeżonej w umowie przedwstępnej na wypadek nie zawarcia umowy przyrzeczonej, 6 art. 6 i 65 w zw z art. 353 [1] kc i uznan...
I ACa 125/14 30 maja 2014 Sąd Apelacyjny w Białymstoku Jarosław Marek Kamiński

Wyrok SA w Białymstoku z 30 maja 2014 r. w sprawie o zapłatę.

Typ sprawa cywilna Wynik zasądzono świadczenie - 8.632,39 zł
odszkodowanie

Teza Zgodnie z treścią art. 513 § 1 k.c. dłużnikowi przysługują przeciwko nabywcy wierzytelności wszelkie zarzuty, które miał przeciwko zbywcy w chwili powzięcia wiadomości o przelewie.

Podstawa prawna
art. 498 kc Pojęcie potrącenia
...rawie II CK 440 04, wskazał, że czasową cezurę podnoszenia zarzutów należało przesunąć, co oznaczałoby możliwość podnoszenia zarzutów powstałych także po tej dacie. Dotyczy to także zarzutu potrącenia (art. 498 k.c.) wierzytelności przysługującej dłużnikowi przeciwko zbywcy wierzytelności z wierzytelnością będącą przedmiotem przelewu, chociażby wierzytelność wobec zbywcy powstała i stała się wymagalna po zawiadomieniu dłużnika o przelewie (art. 513 § 2 k.c.). Sąd, odwołując się do orzecznictwa Sądu Najwyższego,...
I ACa 126/14 30 maja 2014 Sąd Apelacyjny w Białymstoku Jarosław Marek Kamiński

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z 30 maja 2014 r. w sprawie o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego.

Typ sprawa cywilna procesowa - powództwo przeciwegzekucyjne Wynik oddalono apelację

Teza Formalna akcesoryjność zobowiązania poręczyciela wekslowego oznacza, że ponosi on odpowiedzialność pod tymi samymi warunkami i w tym samym zakresie co dłużnik, za którego poręczył. Jest to zatem odpowiedzialność surowa, a dodatkowe ryzyko niesie ze sobą sytuacja, gdy weksel własny jest wekslem in blanco, Zgodnie z art. 840 § 1 p...

Podstawa prawna
art. 498 kc Pojęcie potrącenia
...wykonania (datio in solutum - art. 453 k.c.); trwałą i nieprzemijającą niemożliwość świadczenia, będącą skutkiem okoliczności, za które dłużnik nie ponosi odpowiedzialności (art. 475 k.c.); potrącenie (art. 498 i n. k.c.); odnowienie (art. 506 k.c.); zwolnienie dłużnika z długu przez wierzyciela (art. 508 k.c.); zmianę wierzyciela (art. 509 i n. k.c.); wydanie wyroku na korzyść jednego z dłużników solidarnych w następstwie uwzględnienia zarzutu wspólnego wszystkim dłużnikom solidarnym (art. 375 § 2 k.c.) oraz wejście w...
VIII Ga 53/14 29 maja 2014 Sąd Okręgowy w Bydgoszczy Elżbieta Kala

Wyrok z 29 maja 2014, sygn. VIII Ga 53 14

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik zasądzono świadczenie - 300 zł Kwota 2402,57 zł · kwota żądania
Podstawa prawna
art. 498 kc Pojęcie potrącenia
...łnomocnika powódka zakwestionowała wyłącznie istnienie wynikającej z kary umownej wierzytelności pozwanej, nie zaś sposób jej potrącenia z wierzytelnościami powódki 4. naruszenie prawa materialnego w postaci art. 498 §1 k.c. poprzez jego niewłaściwe zastosowanie jako przepisu dyspozytywnego w sytuacji uregulowania przez fakty konkludentne umownego sposobu potrącenia wzajemnych wierzytelności stron procesu. W konsekwencji pozwana wniosła o: 1. dopuszczenie i przeprowadzenie dowodów wskazanych w pozwie 2. zmianę zaskarżonego wyroku w c...
I ACa 212/14 29 maja 2014 Sąd Apelacyjny w Szczecinie Mirosława Gołuńska

Wyrok z 29 maja 2014, sygn. I ACa 212 14

Typ sprawa cywilna Przedmiot o ustalenie Wynik oddalono apelację
odszkodowanie
Podstawa prawna
art. 498 kc Pojęcie potrącenia
...o) przez jego niewłaściwe zastosowanie i przyjęcie, że wierzytelność strony powodowej wobec strony pozwanej nie była wymagalna w chwili składania przez stronę powodową oświadczenia o potrąceniu, - naruszenie art. 498 § 1 k.c. przez jego niewłaściwe zastosowanie i przyjęcie, że oświadczenie strony powodowej o potrąceniu nie mogło wywołać skutków prawnych z uwagi na niewymagalność wierzytelności strony powodowej wobec strony pozwanej w chwili składania przez stronę powodową oświadczenia o potrąceniu, - naruszenie art. 823 BGB...
I C 357/13 28 maja 2014 Sąd Okręgowy w Lublinie Mariusz Tchórzewski

Uzasadnienie z 28 maja 2014, sygn. I C 357 13

Podstawa prawna
art. 498 kc Pojęcie potrącenia
...zapisów umowy uprawniało nadleśnictwo do naliczenia kar umownych za okres zwłoki i bezpośrednie potrącenie tej kwoty z wynagrodzenia należnego wykonawcy, działanie to, co do zasady, znajdowało oparcie w treści art. 498 k.c. i było skuteczne w świetle art. 499 k.c. Sąd nie podzielił jednak stanowiska pozwanego, że stan zwłoki trwał do dnia “ponownego” pisemnego zgłoszenia zakończenia robót w dniu 21.11.2012 r. Bezspornym jest to, że w dniu 9.11.2012 r. spółka pisemnie powiadomiła nadleśnictwo o zakończeniu robot budowlanych i...
II Ca 714/14 28 maja 2014 Sąd Okręgowy w Krakowie Grzegorz Buła

Wyrok z 28 maja 2014, sygn. II Ca 714 14

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację Kwota 7.700 zł · kwota żądania
Podstawa prawna
art. 498 kc Pojęcie potrącenia
.... Wobec tego, że nie wykazał on tej okoliczności, a M. M. (1) wskazywał na zaległość czynszową za miesiąc luty 2010r. w wysokości 1.000zł, dopuszczalne było potrącenie wzajemnych wierzytelności w oparciu o art. 498 § 1 k.c. i umorzenie ich do kwoty niższej. W tej sytuacji zdaniem Sądu Rejonowego, M. M. (1) zobowiązany był do zapłaty na rzecz M. P. (1) kwoty 700zł, w pozostałym zakresie powództwo wzajemne nie zasługiwało na uwzględnienie. Powyższy wyrok został zaskarżony apelacją przez powoda M. M. (1) w części, a mianowici...
I ACa 31/14 28 maja 2014 Sąd Apelacyjny w Szczecinie Iwona Wiszniewska

Wyrok z 28 maja 2014, sygn. I ACa 31 14

Typ sprawa cywilna Wynik oddalono powództwo
Podstawa prawna
art. 498 kc Pojęcie potrącenia
...esu sąd orzekł na podstawie art. 98 § 1 i § 3 k.p.c., zgodnie z wynikiem sprawy. Na powyższe rozstrzygnięcie apelację złożył powód, zaskarżając go w całości. W apelacji skarżący zarzucił: 1 naruszenie art. 498 k.c. i art. 499 k.c. w zw. z art. 502 k.c., art. 646 k.c. w zw. z art. 118 k.c. poprzez uznanie, iż w toku niniejszego postępowania roszczenie powoda uległo przedawnieniu. 2 naruszenie poprzez uznanie, iż w niniejszej sprawie Sąd Okręgowy jest związany uzasadnieniem wyroku Sądu Okręgowego w Koszalinie w sprawie sygn. ak...
XV Ca 179/14 27 maja 2014 Sąd Okręgowy w Poznaniu Michał Wysocki

Wyrok z 27 maja 2014, sygn. XV Ca 179 14

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono zażalenie
Podstawa prawna
art. 498 kc Pojęcie potrącenia
...tronnego oświadczenia o potrąceniu było w okolicznościach sprawy jak najbardziej dopuszczalne – wierzytelność była wymagalna i nadawała się do potrącenia, a w szczególności w 2008r. nie była przedawniona (art. 498 kc). Wobec przyjęcia, że oświadczenie pozwanych o potrąceniu złożone powodowi było skuteczne, bez znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy było rozliczenie przedstawione przez powoda – zestawienie naliczeń i wpłat za okres 1.01.2010r. do 31.12.2012r. (k. 10), które stanowiło podstawę rozstrzygnięcia Sądu I instancji...
I C 858/13 26 maja 2014 Sąd Okręgowy w Krakowie Wojciech Żukowski

Wyrok z 26 maja 2014, sygn. I C 858 13

Typ sprawa cywilna procesowa - powództwo przeciwegzekucyjne Wynik zasądzono świadczenie
opinia biegłego
Podstawa prawna
art. 498 kc Pojęcie potrącenia
...łusznie powódki naliczyły mu wartość czynszu według stawek wolnorynkowych, gdy tymczasem inne są postanowienia umowne. Dodał także że oświadczenie o potrąceniu jest bezskuteczne gdyż nie spełnia wymogów z art. 498 k.c. Podniósł także zarzut przedawnienia zgłoszonych przez powódki do potrącenia roszczeń. Sąd ustalił następujący stan faktyczny: Wyrokiem z dnia 5 sierpnia 2011 r. Sąd Okręgowy w Krakowie Wydział I Cywilny w sprawie I C 1070 10 zasądził od pozwanych D. Z., B. F., R. R. (1) i M. Z. solidarnie na rzecz powoda R. R...
III Ca 1673/13 26 maja 2014 Sąd Okręgowy w Łodzi

Uzasadnienie z 26 maja 2014, sygn. III Ca 1673 13

Typ sprawa nieprocesowa
powaga rzeczy osądzonej
frank / kredyt walutowy
Podstawa prawna
art. 498 kc Pojęcie potrącenia
...powodowa miałaby być niezwiązana innymi jej postanowieniami, czy też inne postanowienia umowy łączącej strony miałyby w w w okolicznościach wywoływać skutki odmienne od zamierzonych przez strony 2. Naruszenie art. 498 § 1 i § 2 k.c. i art. 499 k.c. w związku z art. 725 k.c., art. 95 § 1 i 2 k.c., art. 96 k.c., art. 98 k.c., i art. 65 § 2 k.c. oraz § 25.1 Regulaminu udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób fizycznych w ramach mPlanów hipotecznych oraz § 6 i § 12 ust. 1 spornej umowy kredytowej poprzez błędną wykładni...
VII Pa 100/14 26 maja 2014 Sąd Okręgowy w Łodzi

Uzasadnienie z 26 maja 2014, sygn. VII Pa 100 14

Podstawa prawna
art. 498 kc Pojęcie potrącenia
...ia ww. normy w niniejszej sprawie, a co w rezu acie skutkowało wadliwym przyjęciem przez Sąd I instancji, że kwoty otrzymywane przez powoda od klientów ze sprzedaży butli mogły stanowić przedmiot potrącenia; - art. 498 k.c. w zw. z art. 499 k.c. poprzez ich zastosowanie przez Sąd I instancji tj. przyjęcie, możliwe jest potrącenie wierzytelności rzekomo przysługującej pozwanemu wobec powoda z tytułu nierozliczonych kwot otrzymywanych od klientów, z należną powodowi kwotą wynagrodzenia za sporny okres, co doprowadziło do błędnego u...
VIII Ga 5/14 26 maja 2014 Sąd Okręgowy w Szczecinie Piotr Sałamaj

Wyrok z 26 maja 2014, sygn. VIII Ga 5 14

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik zasądzono świadczenie - 147,84 zł
Podstawa prawna
art. 498 kc Pojęcie potrącenia
...zków umownych (jak to ma miejsce w przypadku wad dzieła lub rzeczy sprzedanej). Sam fakt nienależytego wykonania umowy nie uprawnia więc do odmowy zapłaty. Pozwany w niniejszej sprawie nie zgłosił do potrącenia (art. 498 k.c.) szkody poniesionej w związku z naruszeniem umowy przez powódkę (art. 471 k.c.), nie skorzystał też z uprawnień, jakie daje art. 491 § 1 k.c. (zakreślenie dodatkowego terminu do wykonania zobowiązania, a następnie odstąpienie od umowy). Wobec tego pozwany pozostaje związany z powodem węzłem obligacyjnym, a jego...
VIII GC 120/12 26 maja 2014 Sąd Okręgowy w Szczecinie Agnieszka Woźniak

Wyrok z 26 maja 2014, sygn. VIII GC 120 12

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono powództwo Kwota 812 160,93 zł · kwota żądania kary umownej
Podstawa prawna
art. 498 kc Pojęcie potrącenia
...224 dni, a zatem zamawiający jest uprawniony do naliczenia zgodnie z umową kary umownej w wysokości 0,5 % za każdy dzień zwłoki, w sumie 112 %, a więc kwoty 909.620,24 zł. Pozwany oświadczył, że na podstawie art. 498 § 1 k.c. dokonuje potrącenia tej kwoty z należności wynikającej z faktury do kwoty 812.160,93 zł, a zatem do zapłaty pozostaje kwota 97.459,31 zł, której zapłaty oczekuje do dnia 10 sierpnia 2011 roku. Jednocześnie pozwany wystawił notę księgową na kwotę 909.620,24 zł. W odpowiedzi na powyższe, powód pismem z d...