Baza orzeczeń sądowych

...oprzez jego błędną wykładnię i uznanie, że powód mógł powstrzymać się z wykonaniem własnego świadczenia (wynikającego z rękojmi dzieła) do czasu spełnienia świadczenia pozwanej (zapłata za dzieło); - art. 498 kc poprzez jego błędne zastosowanie (niezastosowanie) i przyjęcie, iż wierzytelności nienależne powodowi i pozwanej nie podlegają wzajemnemu potrąceniu. Powód w odpowiedzi na apelację wniósł o jej oddalenie oraz zasądzenie od pozwanej na jego rzecz kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego wedłu...

...owego. Stanu potrącalności nie można kojarzyć z dniem doręczenia pozwu. Możliwość potrącenia ( czyli stan potrącalności) następuje wówczas, gdy występują kumulatywnie wszystkie przesłanki, jakie wymienia art. 498 § 1 k.c.. Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 24 września 2004 r. I CK 141 04 LEX nr 194107 (M. Praw. 2007, nr 4, str. 205) stwierdził, że rozstrzygające znaczenie w rozumieniu przepisu art. 502 k.c. ma okoliczność, czy wierzytelność nie uległa jeszcze przedawnieniu w chwili wystąpienia możliwości potrącenia. Możliwoś...

...ługujących jej wierzy­telności wobec powodów, skutkujący wzajemnym umorzeniem obu wierzytelności do wyso­kości wierzytelności niższej, tj. w tym przypadku wierzytelności dochodzonej w pozwie. Zgodnie bowiem z art. 498 § 1 i 2 k.c., gdy dwie osoby są jednocześnie względem siebie dłużnikami i wierzycielami, każda z nich może potrącić swoją wierzytelność z wierzy­telności drugiej strony, jeżeli przedmiotem obu wierzytelności są pieniądze lub rzeczy tej samej jakości oznaczone tylko co do gatunku, a obie wierzytelności są wy...

...nast. k.c. oraz podniesienie procesowego zarzutu potrącenia. Dopiero bowiem skuteczne potrącenie wzajemnych wierzytelności może skutkować ustaleniem, że wierzytelność o zapłatę wynagrodzenia uległa umorzeniu (art.498 § 2 k.c.).Podkreślenia przy tym wymaga, że w umowie nie przewidziano terminu zapłaty kary umownej. Jej wymagalność jest więc zależna od wcześniejszego wezwania do zapłaty (art.455 k.c.). Jednym z warunków skutecznego potrącenia jest wzajemna wymagalność wierzytelności. Pozwana nie wnioskowała o przeprowadzenie żad...

...ółowej oceny dowodów z dokumentów przedstawionych przez pozwanego na poparcie twierdzeń o istnieniu i wysokości przedstawionych do potrącenia wierzytelności; II. naruszenie przepisów prawa materialnego, a to: 1. art. 498 k.c. i 499 k.c. polegające na ich niewłaściwej wykładni i w konsekwencji zaniechanie rozstrzygnięcia sporu o istnienie wierzytelności pozwanego przeznaczonych do potrącenia; 2. art. 677 k.c. poprzez jego niezastosowanie w sytuacji, gdy zgłoszone przez pozwanego do potrącenia roszczenia o zwrot nakładów na najęta spyc...

...wany o wynagrodzenie za wykonanie robót budowlanych, który w ramach rękojmi za wady wykonanego obiektu domaga się obniżenia wynagrodzenia, nie realizuje swojego uprawnienia w drodze zarzutu potrącenia w rozumieniu art. 498 k.c. Może bronić się przed roszczeniem wykonawcy o zapłatę wynagrodzenia – w drodze zarzutu z tytułu rękojmi - podnosząc, że dochodzone żądanie wynagrodzenia jest w całości lub w części bezzasadne w związku z jego obniżeniem na podstawie art. 637 § 2 w związku z art. 656 § 1 k.c. (zob. wyrok Sądu Najwyższe...

...trzeba zarzut potrącenia będący czynnością procesową. Oświadczenie o potrąceniu, o którym mowa w art. 499 k.c., jest czynnością materialnoprawną powodującą - w razie wystąpienia przesłanek określonych w art. 498 § 1 k.c. - odpowiednie umorzenie wzajemnych wierzytelności, natomiast zarzut potrącenia jest czynnością procesową, polegającą na żądaniu oddalenia powództwa w całości lub w części z powołaniem się na okoliczność, że roszczenie objęte żądaniem pozwu wygasło wskutek potrącenia. Oświadczenie o potrąceniu s...

...wprowadzenia kar umownych i uznanie tego roszczenia w znacznej części za nienależne, mimo występowania jego przesłanek, a także nie uwzględnienie przyczyn nienależytego wykonania przez powoda umowy; - naruszenie art. 498 k.c. poprzez uznanie dokonanego przez pozwaną potrącenia za bezskuteczne, w sytuacji braku przesłanek do uznania żądania zapłaty kary umownej za pozbawione zasadności; - naruszenie art. 484 § 2 k.c. poprzez zmniejszenie kary umownej bez wniosku powoda; - sprzeczność istotnych ustaleń z zebranym materiałem dowodowym i...

...owana do 17 %, co odpowiada okresowi opóźnienia powoda w realizacji robót. Zarzut potrącenia w części tj. do kwoty 24.684,92 zł - stanowiącej 17 % z kwoty 145.205,47 zł - zasługuje na uwzględnienie. Zgodnie z art. 498 § 1 k.c. dopuszczalność potrącenia jest uzależniona od istnienia określonych przesłanek. Pierwszą z nich jest wzajemność wierzytelności tzn. aby potrącający (pozwany) był jednocześnie dłużnikiem oraz wierzycielem swego wierzyciela. Kolejną przesłanką jest jednorodzajowość świadczeń obu wierzytelności. Zac...

...złożyć oświadczenia o potraceniu, bowiem wierzytelność wynikająca z kary umownej nie była jeszcze wymagalna. Stała się wymagalna w terminie 7 dni od otrzymania noty księgowej przez powódkę. Zgodnie bowiem z art. 498 k.c., gdy dwie osoby są jednocześnie względem siebie dłużnikami i wierzycielami, każda z nich może potrącić swoją wierzytelność z wierzytelnością drugiej strony, jeżeli przedmiotem obu wierzytelności są pieniądze lub rzeczy tej samej jakości oznaczone tylko co do gatunku, a obie wierzytelności są wymagalne i...

...ojego świadczenia, zaś oświadczenie o jego potrąceniu stawało się skuteczne z chwilą wymagalności (a ta następowała niezwłocznie po doręczeniu noty obciążeniowej), - naruszenie prawa materialnego w postaci art. 498 K.c. poprzez jego niewłaściwe zastosowanie i po pierwsze przyjęcie, że niedopuszczalne było doręczenie oświadczenia o potrąceniu kary umownej na nocie księgowej nakładającej tę karę, a po wtóre przyjęcie, że oświadczenia składane przez pozwaną na posiedzeniu sądu podczas przesłuchania i w obecności powoda, w...

...że w ogóle nie istnieje (odstąpienie od umowy). Ten ostatni przypadek mógłby być rozpatrywany także w razie wykazania, że doszło do umorzenia tego zobowiązania na skutek złożenia oświadczenia o potrąceniu (art. 498 § 1 i 2 k.c.), co jednak w niniejszej sprawie nie było podnoszone. Rację ma powód wskazując, że pozwany powołując się na ewentualną wadliwość detali nie wykazał, aby dotyczyła ona tych dokładnie elementów, wynagrodzenia za wykonanie których domaga się powód w niniejszym procesie (z protokołów zwrotu części...

...ajmu, czyniąc to dopiero na skutek procesu. Brak dostatecznego ogrzewania lokalu nie stanowił zatem jego wady, a pozwanej nie przysługiwało uprawnienie do obniżenia czynszu, do potrącenia bowiem dochodzi zgodnie z art. 498 § 1 k.c. gdy dwie osoby są jednocześnie względem siebie dłużnikami i wierzycielami. Do uznania, że potrącenie wywołało skutek prawny w postaci umorzenia wzajemnych wierzytelności, nie wystarczy samo powołanie się przez składającego oświadczenie o potrąceniu na fakt przysługiwania mu wierzytelności przeznaczonej...

...ym z treści umowy wynika, że powód powinien formułować roszczenie odszkodowawcze wyłącznie w trybie rękojmi za wady, wyznaczając pozwanemu odpowiedni termin na usunięcie wad ; naruszenie prawa materialnego – art. 498 k.c. poprzez uznanie, że w okolicznościach sprawy nieuzasadniony jest zarzut potrącenia podniesiony przez pozwanego a dotyczący naliczenia przez powoda kary umownej za okres 37 dni, naruszenie prawa materialnego, przepisu art. 6 k.c. poprzez uznanie, że pozwany nie wykazał okoliczności braku ponoszenia winy za opóźnienie...

...sprawie materiału dowodowego, a szczególności harmonogramu spłat pożyczki z k. 38 wynika, że kwota pozostała do spłaty to 2.870,00 złotych, natomiast powód dochodzi z tego tytułu zapłaty 3.644,62 złotych; - art. 498 § 1 k.c. w sytuacji kiedy pozwana złożyła oświadczenie, że przysługuje jej względem wymagalne roszczenie pieniężne i w związku z tym dokonuje potrącenia należności dochodzonej pozwem. W konkluzji skarżąca wniosła o zmianę zaskarżonego wyroku i oddalenie powództwa w całości oraz o zwolnienie od kosztów sądo...

...u tytułem odszkodowania w związku z bezczynnością i przewlekłością jakiej dopuszczono się w trakcie ww. postępowania o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego ww. gruntów w prawo własności. Zgodnie z art. 498 § 1 k.c. gdy dwie osoby są jednocześnie względem siebie dłużnikami i wierzycielami, każda z nich może potrącić swoją wierzytelność z wierzytelności drugiej strony, jeżeli przedmiotem obu wierzytelności są pieniądze lub rzeczy tej samej jakości oznaczone tylko co do gatunku, a obie wierzytelności są wymagalne...

...achunkowego- 21 149,92 zł . Łącznie wierzytelność strony pozwanej wobec powódki wyniosła 142 620,98 zł i dokonane przez nią potrącenie oświadczeniem z dnia 21 marca 2012 roku odniosło skutek, a to zgodnie z art. 498 kc i nast. Wprawdzie strona pozwana w oświadczeniu tym podkreśliła, iż potrąca wszystkie swe należności wobec strony powodowej, z czego wynikałoby, iż jej oświadczenie obejmowało również wierzytelność z tytułu szkody poniesionej w następstwie opłacenia robót zastępczych, jednak w treści oświadczenia wyraźni...

...ądu B. i H. małżonkowie K. nie udowodnili podstawowej przesłanki skorzystaniaz zarzutu potrącenia, jaką stanowi wykazanie istnienia wierzytelności względem strony pozwanej, która nadawałaby się do potrącenia (art. 498 § 1 k.c.). W końcu H. K. w toku przesłuchania przyznał, że wierzytelność wobec pozwanego Banku utożsamiał z odsetkami naliczonymi przez pożyczkodawcę z tytułu udzielonej pożyczki w zakresie, w jakim były one − zdaniem powodów – wygórowane. Podkreślić jednak należy, że sam fakt niezadowolenia powodów z wy...

...tnienia lub niewłaściwą wysokością zgłoszonego roszczenia do potrącenia, któremu to obowiązkowi powódka nie sprostała. Sąd wskazał, że powyższe implikuje zasadność dokonanego przez pozwaną na podstawie art. 498 k.c. potrącenia. Zgodnie z wskazanym przepisem przedstawione do potrącenia wierzytelności umarzają się do wysokości wierzytelności niższej. Biorąc pod uwagę, że wysokość żądania powódki dochodzonego niniejszym pozwem odpowiadała wysokości roszczenia wzajemnego przedstawionego przez pozwaną do potrącenia, obie...

...anej D. P., co mogłoby spowodować regres do ubezpieczyciela. Powód podnosił, że potrącił wierzytelność z tytułu odszkodowania z własną wierzytelnością względem D. P. z tytułu czynszu. Tymczasem zgodnie z art. 498 § 1 k.c., gdy dwie osoby są jednocześnie względem siebie dłużnikami i wierzycielami, każda z nich może potrącić swoją wierzytelność z wierzytelności drugiej strony, jeżeli przedmiotem obu wierzytelności są pieniądze lub rzeczy tej samej jakości oznaczone tylko co do gatunku, a obie wierzytelności są wymagalne...

...ostępowaniu o zapłatę zgłaszając stosowny zarzut materialno – prawny bądź procesowy, czego strona pozwana zaniechała. By jednak przedstawić wierzytelność do potrącenia, muszą być spełnione przesłanki z art. 498 k.c. Ocena zaś skuteczności takiego zarzutu dla zniweczenia żądania zapłaty zawsze odnosi się do oceny zasadności zarzutów przeciwko żądaniu pozwu. W tym postępowaniu strona pozwana zasadności swojego stanowiska tak co do zasady jak i wysokości nie udowodniła. Determinant rozważań w tym zakresie jest samo istnieni...

...wierzytelności z tytułu czynszu najmu stanowi czynność zachowawczą, c) art. 58 § 3 k.c. w zw. z art. 199 k.c., poprzez przyjęciem, że aneks do umowy spółki cywilnej z dnia 30 czerwca 2011 r. był nieważny, d) art. 498 k.c., poprzez nieuwzględnienie zgłoszonego przez pozwanych zarzutu potrącenia wierzytelności, 2. naruszenie przepisów postępowanie, które mogło mieć wpływ na wynik sprawy, a to: a) art. 232 k.p.c. w zw. z art. 6 k.c. oraz art. 278 § 1 k.p.c., poprzez przyjęcie, że na powodzie ciążył obowiązek wykazania kwoty szko...

...5 ust. 1 pkt 4 u.z.n.k. - poprzez jego błędne zastosowanie i przyjęcie, że wynagrodzenie za usługi świadczone przez pozwaną na rzecz powódki stanowią czyn nieuczciwej konkurencji stypizowany w tym przepisie; b) art. 498 k.c. - poprzez jego błędną wykładnię i w konsekwencji niewłaściwe zastosowanie, a także art. 505 pkt 3 k.c. poprzez niezastosowanie w niniejszej sprawie, i przyjęcie, iż wierzytelność nienależna (wynikająca z czynu niedozwolonego) może być przedmiotem skutecznego potrącenia. W konkluzji skarżąca wniosła o zmia...

...konsekwencji pozwany mógł dokonać potrącenia tychże kwot. Jednocześnie wskazać należy, że nie była kwestionowana wysokość kwot wyliczonych przez pozwanego, a wypłaconych powodom za osoby zmarłe. Zgodnie z art. 498 k.c. gdy dwie osoby są jednocześnie względem siebie dłużnikami i wierzycielami, każda z nich może potrącić swoją wierzytelność z wierzytelnością drugiej strony, jeżeli przedmiotem obu wierzytelności są pieniądze lub rzeczy oznaczone do co gatunku, a obie wierzytelności są wymagalne i mogą być dochodzone prze...

...go na rzecz powoda stanowią czyn nieuczciwej konkurencji stypizowany w tym przepisie, tj. utrudnianie dostępu do rynku poprzez pobieranie innych niż marża handlowa opłat z tytułu przyjęcia towaru do sprzedaży; - art. 498 k.c. poprzez jego błędną wykładnię i w konsekwencji niewłaściwe zastosowanie w niniejszej sprawie, a także przepisu art. 505 pkt 3 k.c. poprzez niezastosowanie w niniejszej sprawie, i przyjęcie, iż wierzytelność nienależna (wynikająca z czynu niedozwolonego) może być przedmiotem skutecznego potrącenia; - art. 6 k...

...konywał swego uprawnienia poprzez składanie każdorazowo oświadczeń woli, ale płacił kwotę na którą opiewała faktura pomniejszoną o 10%. 1.3.3. W ocenie pozwanego dokonywane potrącenie skutkowało, zgodnie z art. 498 § 2 k.c. umorzeniem należności powoda co do kwoty stanowiącej 10% sumy wskazanej w fakturze. Zatem wierzytelność dochodzona niniejszym pozwem jest nieistniejąca jako umorzona i powód nie może dochodzić od pozwanego, gdyż nie jest to objęte dyspozycja art. 647 1 k.c. 1.3.3.1. Wywiedzione powództwo w żadnym razie nie...

...grę mogłoby wchodzić jedynie uprawnienie do żądania obniżenia wynagrodzenia (art. 637 § 2 k.c. zd. 2 k.c.), a nie jest to przecież wierzytelność, która mogłaby być przedstawiona do potrącenia na podstawie art. 498 § 1 k.c. Dodatkowo Sąd Okręgowy podniósł, że pozwany w odpowiedzi na pozew oświadczył, iż poniósł koszty usunięcia wad i dokończenia robót w hali nr 3 w wysokości 50 tysięcy złotych oraz w hali nr 2 w wysokości 21 tysięcy złotych, łącznie 71 tysięcy złotych i „w tym zakresie formułuje zarzut potrącenia...

...bat potransakcyjny również dlatego, że strony w umowie wyodrębniły rabat od premii (k. 97 v), zatem zgodny zamiar stron nie pozwala na uznanie premii za rodzaj rabatu. 6. Całkowicie chybiony jest zarzut naruszenia art. 498 k.c. i art. 505 pkt 3 k.c. Odwoływanie się do koncepcji nieważności umowy i niedopuszczalności potrącenia z uwagi na niedopuszczalność potrącenia świadczeń spełnionych w wyniku czynu niedozwolonego (art. 505 pkt 3 k.c.) jest bezprzedmiotowe, bowiem przepis art. 15 ust. 1 pkt 4 u.z.n.k. operuje pojęciem „pobrania op...

...zowym więc dla ustalenia odpowiedzialności odszkodowawczej pozwanej jest ustalenie zasadności oświadczenia o potrąceniu, które zostało złożone przez stronę powodową przed wszczęciem egzekucji. W myśl bowiem art. 498 § 2 k.c. w przypadku skutecznego potrącenia, wierzytelność strony pozwanej uległa umorzeniu w związku z czym wszczęcie postępowania egzekucyjnego okazałoby się niecelowe, pozbawione podstawy prawnej i prowadziłoby do wyegzekwowania nieistniejącej wierzytelności. Sąd Rejonowy zaznaczył, iż podstawę prawną roszcze...

...topada 2011r. W odpowiedzi pozwana D. P. pismem z dnia 27.11.2011 r. zakwestionowała zastosowanie przez powódkę §2 ust. 5 umowy najmu z dnia 22 września 2006r. oraz art. 672 k.c. Pozwana wskazała, że na podstawie art. 498 k.c. dokonała zatrzymania na skutek zniszczenia jej mienia przez powódkę, o czym wcześniej informowała. Oświadczenie to należało potraktować jako oświadczenie o potrąceniu. Pozwana wskazała, że powódka nie sprzeciwiła się takiemu rozliczeniu czynszu najmu, co spowodowało skuteczność potrącenia, a ubezpieczycie...