Baza orzeczeń sądowych

...oświadczenia życiowego przyjęcie, że łącząca strony umowa posiadała wszelkie cechy umów o roboty budowlane, pomimo spełnienia przez nią przesłanek uzasadniających kwalifikowanie jej jako umowy o dzieło, 2. art. 647 k.c. poprzez jego zastosowanie i przyjęcie, że łącząca strony umowa była umową o roboty budowlane, a w konsekwencji naruszenie przepisów prawa materialnego, tj. art. 627 w zw. z art. 646 k.c. poprzez ich niezastosowanie, pomimo tego, że łącząca strony umowa była umową o dzieło, a roszczenia z niej wynikające uleg...

...tanie faktycznym. Sąd Apelacyjny w rzeczonym uzasadnieniu wyjaśnił, że za punkt wyjścia dla oceny momentu spełnienia świadczenia niepieniężnego, wynikającego z umowy o roboty budowlane, uczynić należy normę art. 647 k.c. określającą przedmiot świadczenia stron tej umowy. Zgodnie z tym przepisem przez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej a inwestor zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisu cz...

...A. P. (2) zeznał „ Po wykonaniu i sporządzeniu kosztorysu robót dodatkowych były zastrzeżenia co do ceny i materiałów. Zarzucano, że był zbyt drogi i zbyt dobry” ( protokół rozprawy – k. 118). Zgodnie z art. 647 k.c. przez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, natomiast inwestor zobowiązany jest do zapłaty umówionego wynagrodzenia. Między stronami nie doszło do ustalenia ceny wykonania praca dodatkowych, a więc nie doszło również do zawarcia odrębnej umowy, która mog...

...zującą i wzajemną. Według art. 642 § 1 kc, w braku odmiennej umowy przyjmującemu zamówienie należy się wynagrodzenie w chwili oddania dzieła. Wykonanie mebli nie może być uznane za roboty budowlane opisane w art. 647 kc. Nie ma w takiej umowie ,,obiektu”, ,,przygotowania robót”. Przedmiotem świadczenia wykonawcy w ramach umowy ujętej w art. 647 może być nie każdy rezu at pracy o ucieleśnionym charakterze (czyli meble), lecz tylko taki, który powstał w wyniku wykonywania robót budowlanych (por. wyrok SN z dnia 25 marca 1998 r.,...

...zawarcia stosownego postanowienia), to należałoby przyjąć, że tym terminem był termin wykonania ostatnich robót wynikający z harmonogramu, tj 31.03.2016r., a zatem wcześniej, niż oczekiwali powodowie. W myśl art. 647 kc przez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej, a inwestor zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególności do przekazania...

...i połączenia internetowego. Z tego względu wniosek oddalono, dopuszczając dowód zeznań w sprawie analogicznej (XI GC 139 21). Strony procesu były związane umową o roboty budowlane, do której miał zastosowanie art. 647 k.c. stanowiący, iż „przez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej, a inwestor zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczegól...

...sprawie materiał dowodowy: umowa nr (...) S. z 1.11.2017 r., zeznania świadka K. G. (1) i pozwanego P. S., dają podstawę do przyjęcia, że pomiędzy Pozwanymi doszło do zawarcia umowy o roboty budowlane. Zgodnie z art. 647 k.c. wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej, a inwestor zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególności do przekazania terenu budowy i dostarczenia p...

...wego efektu przewidzianego w umowie. Zgodnie z regulacją umów o roboty budowlane, wykonawca zobowiązany jest do wykonania określonych umową robót, zaś inwestor do ich odbioru i zapłaty umówionego wynagrodzenia (art. 647 k.c.). Umowa o roboty budowlane jest w istocie szczególnym rodzajem umowy o dzieło, odrębnie uregulowanym przepisami tytułu XVI kodeksu cywilnego oraz niektórymi przepisami Tytułu XV (umowa o dzieło), stosowanymi w oparciu o odesłanie zawarte w art. 656 k.c. w kodeksie cywilnym. Zgodnie z art. 636 § 1 k.c., jeżeli przyj...

...r., z których wynika, że pozwany kwestionował projekt przedłożony przez powoda wcześniej aniżeli dopiero dnia 30 grudnia 2010 r., a w szczególności już przy podpisaniu umowy; naruszenie prawa materialnego a to art. 647 k.c. poprzez przyjęcie, że to pozwany ponosił odpowiedzialność za błędy w dokumentacji projektowej. Nadto pozwany zarzucił, iż Sąd I instancji nie rozpoznał istoty sprawy, która sprowadzała się do rozpoznania zarzutu podniesionego w sprzeciwie od nakazu zapłaty, a polegającego na tym, że ścieżka dla dzieci zgod...

...k zaoczny należało uchylić w całości, a powództwo oddalić. Powód wywodził roszczenie z umowy w zakresie dodatkowych prac budowlanych, wykonanych ponad prace wynikające z umowy z dnia 15 marca 2018 r. Zgodnie z art. 647 k.c. przez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej, a inwestor zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególności do przekazani...

...stanie rzeczy Sąd Okręgowy uznał za zasadne roszczenia zgłoszone w obu połączonych sprawach. Roszczenia skierowane przeciwko pozwanemu Przedsiębiorstwu (...) Sp. z o.o. z siedzibą w K. znajduje oparcie w treści art. 647 k.c. oraz łączącej strony umowie. Powodowa spółka spełniła bowiem swoje świadczenie, przy czym jego wysokość została ograniczona w związku z tym, że wykonany przedmiot umowy miał wady. Wady te nie były przy tym tego rodzaju, aby doprowadziły do stwierdzenia, iż nie doszło do wykonania zobowiązania. Wykonana pal...

...ędem powoda nie była wymagalna, a więc nie mogła spowodować umorzenia wierzytelności powoda w żadnym zakresie. Mając na względzie całokształt powyższych rozważań Sąd w punkcie pierwszym wyroku na podstawie art. 647 k.c. w związku z art. 627 k.c. w zw. z art. 498 k.c. stosowanym a contrario w zw. z art. 4 i art. 7 ustawy z dnia 08 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (poprzednio – o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, tekst jednolity: Dz. U. z 2021 roku, poz. 424) zasądził od...

...nając, że powód zdołał wykazać wykonanie prac na rzecz pozwanego w spornym okresie oraz ich ilość, zaś pozwany nie przedstawił żadnego dowodu przeciwnego wynikającym z nich okolicznościom, Sąd na podstawie art. 647 k.c. w zw. z art. 627 k.c. w zw. z art. 481 k.c. zasądził od pozwanego (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w G. na rzecz powoda (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w G. kwotę 9 243 złotych wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi za okres od dnia 19 stycznia 2...

...oddawałyby się weryfikacji i mogłyby posłużyć do rozstrzygnięcia o roszczeniach objętych pozwem. Sąd zważył, co następuje: Podstawowym obowiązkiem inwestora w umowie o roboty budowlane jest – stosownie do art. 647 k.c. – zapłata wykonawcy umówionego wynagrodzenia, przy czym może zostać ono określone wprost w treści umowy, pod postacią określonej sumy pieniężnej lub przez wskazanie metody, która w przyszłości pozwoli wyliczyć jej wysokość. W praktyce przyjęło się je określać jako wynagrodzenie ryczałtowe, które jest...

...tyle w takli sam sposób przy wykonywaniu zobowiązania winien z nim współpracować wierzyciel (§ 2 przepisu). Zasady te obowiązują również w obrocie gospodarczym (art. 661 § 2 k.c., art. 662 k.c.). Stosownie do art. 647 k.c. przez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej, a inwestor do wykonania wymaganych przez przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególności do przekazania terenu budowy, dostarczenia...

...ci art. 647 1 § 1 k.c. w uprzednim brzmieniu, który stanowił w pierwszym zdaniu, iż do zawarcia przez wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą jest wymagana zgoda inwestora. Umowa o roboty budowlane wedle art. 647 k.c. to przy tym taka umowa, przez którą wykonawca (podwykonawca i dalszy podwykonawca) zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej, a inwestor (generalny wykonawca i podwykonawcy zawierający umowę z dalszymi podwykonawcami) zobowiązuje się do...

......) w łącznej wysokości 51.000,00 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w transakcjach handlowych od dnia 29 stycznia 2015 r. do dnia zapłaty. Przy tym stanie faktycznym Sąd Okręgowy odwołując się do art. 647 k.c. uznał, że umowa zawarta przez strony w dniu 19 września 2012 r. to umowa o roboty budowalne, nie zaś umowa o dzieło. Przemawia za tym przede wszystkim charakter wykonywanych prac, w szczególności robót elewacyjnych. Sąd odwołał się przy tej ocenie także do opinii biegłego, z której wynikało, że ukończenie p...

...: pisemna opinia biegłego sądowego J. W. (2) k. 1165 - 1303, pisemna opinia uzupełniająca biegłego sądowego J. W. (2) k. 1358 - - (...). Sąd Okręgowy zważył, co następuje : Powództwo oparte jest na przepisie art. 647 k.c. Fakty istotne dla rozstrzygnięcia sprawy ustalono na podstawie dowodu z dokumentów, których autentyczność nie była przez strony kwestionowana, zeznań świadków i opinii biegłego. Sąd nie znalazł podstaw do odmówienia wiarygodności zeznaniom świadków. Istotnym środkiem dowodowym była opinia sporządzona przez...

...Wobec powyższego, w celu ustalenia zasadności żądań powoda w tym zakresie koniecznym stało się ustalenie zakresu i wartości prac wykonanych przez powoda, a objętych umową nr (...). Stosownie bowiem do treści art. 647 k.c., przez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej, a inwestor zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególności do przekazan...

...ziła zaś roszczeń odszkodowawczych na zasadach ogólnych (art. 471 k.c.), określonych w umowie stron jako kary umowne (art. 483 § 1 k.c.). Sąd Okręgowy odwołał się do umowy o roboty budowlane, o której mowa w art. 647 kc, odpowiedzialności kontraktowej przewidzianej w art. 471 i nast. k.c. oraz odpowiedzialności z tytułu kry umownej- art. 483 483 i 484 kc. Sąd Okręgowy doszedł do przekonania, że nie było zasadne powództwo K. W. (1) o zapłatę z tytułu kar umownych. Zdaniem tego Sądu taka wierzytelność jej nie przysługiwała. Pow...

...ie do zapłaty k.113 wraz z potwierdzeniem odbioru k.114 Sąd zważył, co następuje: Powództwo okazało się zasadne w całości. Powódka wywodziła swoje roszczenie z umowy o roboty budowlane uregulowanej w treści art. 647 kc. Zgodnie z jego treścią Przez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej, a inwestor zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, w szcze...

...chodzonego roszczenia, jak również zakresu prac, których miałby dokonać. W ocenie Sądu niniejsze powództwo nie zasługiwało na uwzględnienie. Przechodząc do rozważań prawnych, należy wskazać, iż zgodnie z art. 647 k.c. przez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej, a inwestor zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególności do przekazani...

...zawarta w ramach procesu budowlanego – pozwany pozostawał podwykonawcą generalnego wykonawcy (...) SA. W ocenie Sądu powyższe nakazuje kwalifikować umowę zawartą między stronami jako umowę o roboty budowlane (art. 647 k.c.). Bezspornie wszystkie prace przewidziane w umowie do wykonania przez powoda zostały wykonane (pkt I. 2. lit d. planu rozprawy). Bezspornie przy wykonywaniu prac powód posługiwał się dalszym podwykonawcą w osobie I.. Strony odrębnie zapatrywały się na kwestię tego, jaki dokładnie zakres powierzonych przez pozwaneg...

...(...)., była związana umową o roboty budowlane z pozwaną, a przepisy o umowie o roboty budowlane stosuje się również do robót wykonywanych przez podwykonawcę na rzecz wykonawcy. Podniósł także że zgodnie z art. 647 1 k.c. w brzmieniu aktualnym na dzień zawarcia umowy podwykonawczej, tj. w brzmieniu sprzed nowelizacji dokonanej ustawą z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności [(Dz. U. z 2017 r. poz. 933) – vide art. 12 tejże ustawy] zawierający umowę z podwykonawcą oraz inwes...

...powodowie M. i S. O. - inwestorzy, projektanci oraz pozwany L. U. (2) jako kierownik budowy. Pozwany J. K. (1) jako wykonawca nie był uczestnikiem procesu budowlanego w rozumieniu przepisów prawa budowlanego. W myśl art. 647 k.c. przez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej, a inwestor zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególności do przekazani...

...óre realizowała powódka. W ocenie Sądu łączącą strony umowę główną i zawierane w ramach niej umowy jednostkowe zakwalifikować należy jako umowę (umowy) o roboty budowlane do których zastosowanie znajduje art. 647 k.c. i n. Kwalifikacja stosunku jako umowy o dzieło czy umowy nienazwanej zawartej w ramach swobody umów nie wpłynęłaby na treść rozstrzygnięcia. Fakt zawarcia przedmiotowej umowy głównej i umów jednostkowych objętych pozwem, ich faktyczne wykonanie przez powódkę, wysokość wynagrodzenia oraz jego wymagalność nie...

...3.1. Powódka skumulowała przedmiotowo dwa roszczenia o zapłatę; pierwsze o zapłatę wynagrodzenia z tytułu wykonanej umowy, powstałe na skutek upływu terminu do zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy (art. 647 k.c.), drugie o zapłatę odsetek ustawowych za opóźnienie w płatności wynagrodzenia (33.727,61 zł, art. 482 k.c.). Pozwana domagając się oddalenia powództwa w odniesieniu do pierwszego roszczenia odwołała się do dokonanego przed procesem potrącenia z wzajemną wierzytelnością odszkodowawczą powstałą na skutek na...

...ego na podstawie stanu aktualnego (por. wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 6 lutego 2017 r., I ACa 2198 15, Lex nr 2423348). Sąd zważył, co następuje: Powództwo było zasadne jedynie częściowe. Zgodnie z art. 647 k.c. przez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej, a inwestor zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególności do przekazani...

...k to wyżej opisano. Nie ulega wątpliwości, że ewentualna umowa dalszego podwykonawstwa miała być między stronami zawarta w roku 2015 ustnie. Należy w związku z tym podnieść, że dla tego rodzaju umów przepis art. 647 1 § 2 i 4 k.c. (w brzmieniu obowiązującym przed 1 czerwca 2017 r., znajdującym zastosowanie w tym przypadku – por. art. 12 ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności; Dz.U. z 2017 r., poz. 933) przewidywał formę pisemną i to pod rygorem nieważności ( ad s...

...brała udział w realizacji inwestycji. Podniósł, że umowa na którą powołuje się powódka, była umową dostawy, w związku z czym nie ma do niej zastosowania solidarna odpowiedzialność inwestora wynikająca z art. 647 1 k.c. Pozwane (...) sp. z o.o. w K. oraz (...) sp. z o.o. sp.k. w K. w odpowiedziach na pozew wniosły o jego oddalenie, przytaczając argumentację tożsamą z argumentacją zawartą w sprzeciwie od nakazu zapłaty wniesionym przez P. P.. Dodatkowo pozwana (...) sp. z o.o. zakwestionowała swoją legitymację procesową bierną...