Orzecznictwo

Baza orzeczeń sądowych

Przeglądaj tezy, sygnatury, sądy i podstawy prawne w czytelnej formie.

5 984 pasujących orzeczeń
Sąd
Aktywne filtry
Podstawa: art. 498 kc Wyczyść wszystko
Wyniki wyszukiwania

Znalezione orzeczenia

5 984 wyników
Sortowanie
Najnowsze Najstarsze
I C 423/16 25 stycznia 2017 Sąd Rejonowy w Tucholi Joanna Jankowska

Wyrok z 25 stycznia 2017, sygn. I C 423 16

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik zasądzono świadczenie Kwota 40.360,56 zł · zasądzenie

Teza Przesłankę rażącego wygórowania stanowi natomiast ewidentna niewspółmierność wysokości kary umownej do tej, która powinna być należna w danej sytuacji, a jednym z kryteriów pozwalających na stwierdzenie tej okoliczności jest określenie stosunku kary umownej do szkody powstałej po stronie wierzyciela w wyniku niewykonania lub nie...

Podstawa prawna
art. 498 kc Pojęcie potrącenia
...środków europejskich). Skoro zatem brak było podstaw do obniżenia kary umownej w oparciu art. 484 § 2 k.c., jej wysokość określona w pozwie nie budzi wątpliwości z uwagi na dokonane przez powódkę w oparciu o art. 498 k.c. potrącenie. Mając na względzie powyższe Sąd powództwo uwzględnił w oparciu o art. 484 § 1 k.c. w zw. z art. 481 k.c. oraz 484 § 1 orzekł jak w pkt. 1 wyroku zasądzając odsetki od dnia 8 czerwca 2015 r. jako dnia przypadającego po upływie 14 dni od otrzymania przez powódkę wezwania do zapłaty. O kosztach pro...
I C 597/15 25 stycznia 2017 Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu

Zarządzenie z 25 stycznia 2017, sygn. I C 597 15

Podstawa prawna
art. 498 kc Pojęcie potrącenia
...owy. Powódka zobowiązywała się do rozliczenia kaucji w terminie 7 dni od zakończenia najmu, czego nie uczyniła. Pozwana podniosła zarzut potrącenia, który okazał się zasadny. Spełnione zostały przesłanki z art. 498 § 1 kc, gdyż obie wierzytelności były wymagalne i były tego samego rodzaju. W tych warunkach potrącenie mogło nastąpić w formie zarzutu procesowego w postępowaniu uproszczonym (art. 505 4 § 2 kpc). Przepisy kodeksu cywilnego o potrąceniu, określając sposób w jaki następuje potrącenie, nie zastrzegają dla tej czy...
III C 558/16 25 stycznia 2017 Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Irma Lorenc

Wyrok z 25 stycznia 2017, sygn. III C 558 16

Typ ubezpieczenia społeczne / organ rentowy Przedmiot o zapłatę Wynik zasądzono świadczenie Kwota 7.069,79 zł · kwota żądania
emerytura ubezpieczenia społeczne ZUS
Podstawa prawna
art. 498 kc Pojęcie potrącenia
...a wobec powoda roszczenie o zapłatę kwoty 6.703,21 zł. Swą wierzytelność w tym zakresie pozwany przedstawił do potrącenia z wierzytelnością powoda, którą należało ustalić na kwotę 6.697,29 zł. Zgodnie z art. 498 § 1 k.c. gdy dwie osoby są jednocześnie względem siebie dłużnikami i wierzycielami, każda z nich może potrącić swoją wierzytelność z wierzytelności drugiej strony, jeżeli przedmiotem obu wierzytelności są pieniądze lub rzeczy tej samej jakości oznaczone tylko co do gatunku, a obie wierzytelności są wymagalne...
XVI C 2153/16 25 stycznia 2017 Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Uzasadnienie z 25 stycznia 2017, sygn. XVI C 2153 16

Podstawa prawna
art. 498 kc Pojęcie potrącenia
...ależności uiszczonej przez nabywców w lutym 2007 roku. Finalnie należy wskazać, iż pozwany nie zgłosił forlanie zarzutu potrącenia, nie złożył też materialnoprawnego oświadczenia o potrąceniu w rozumieniu art. 498 kc. Orzekając w pkt III sentencji wyroku o kosztach postępowania Sąd uznał, iż zasadnym jest ich stosunkowe rozdzielenie pomiędzy stronami na podstawie art. 100 kpc, wobec częściowego uwzględnienia żądań każdej ze stron. Kwota należności głównej dochodzona pozwem wynosiła 52.059 złotych, zaś Sąd uwzględnił...
I ACa 736/16 25 stycznia 2017 Sąd Apelacyjny w Szczecinie Małgorzata Gawinek

Wyrok z 25 stycznia 2017, sygn. I ACa 736 16

Typ sprawa cywilna gospodarcza, procesowa Przedmiot zapłata / zwrot nakładów po zakończeniu umowy najmu nieruchomości Wynik zasądzono świadczenie - 10.800 zł Kwota 247.297,86 zł · kwota żądania
art. 676 k.c.
Podstawa prawna
art. 498 kc Pojęcie potrącenia
...ający jest przekonany o istnieniu własnego długu wobec drugiej strony. W związku z tym oświadczenie takie może być poczytane za uznanie przez niego długu (tzw. uznanie niewłaściwe). Odwołując się do treści art. 498 § 1 k.c., Sąd przypomniał, że potrącenie jest możliwe gdy dwie osoby są jednocześnie względem siebie dłużnikami i wierzycielami, każda z nich może potrącić swoją wierzytelność z wierzytelności drugiej strony, jeżeli przedmiotem obu wierzytelności są pieniądze lub rzeczy tej samej jakości oznaczone tylko co...
I ACa 460/16 25 stycznia 2017 Sąd Apelacyjny w Białymstoku Bogusław Suter

Wyrok z 25 stycznia 2017, sygn. I ACa 460 16

Typ sprawa nieprocesowa Przedmiot o zapłatę Wynik zasądzono świadczenie - 9957 zł Kwota 411.356,41 zł · zasądzenie
Podstawa prawna
art. 498 kc Pojęcie potrącenia
...gł funkcjonować i spełniać swojej roli, podczas gdy możliwe było wykonanie rurociągu odcieku zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i bez zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi, a pozwany odmówił odbioru prac, - art. 498 § 1 k.c. poprzez jego niezastosowanie i uznanie, że nie doszło do potrącenia kar umownych ze względu na brak winy powoda w opóźnieniu wykonania obiektu budowlanego, podczas gdy ze zgromadzonego materiału dowodowego w sprawie wynika, że rurociąg odcieku mógł być wykonany przez powoda zgodnie z zasadami wiedzy technicz...
I ACa 681/16 25 stycznia 2017 Sąd Apelacyjny w Białymstoku Beata Wojtasiak

Wyrok z 25 stycznia 2017, sygn. I ACa 681 16

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację Kwota 86.051,98 zł · zasądzenie
Podstawa prawna
art. 498 kc Pojęcie potrącenia
...ją było wyciągnięcie przez Sąd I instancji - ze zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego - błędnego wniosku, że przedstawiona do potrącenia wierzytelność w dniu złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 498 § 1 k.c. była niezasadna, gdyż powodowie skutecznie zakwestionowali przedstawioną przez pozwanego wierzytelność do potrącenia; 2) prawa materialnego, art. 498 § 1 k.c. poprzez jego niezastosowanie i tym samym błędne przyjęcie, że wierzytelności powoda i pozwanych nie mogły zostać potrącone ze sobą, ponieważ rosz...
I C 1084/15 20 stycznia 2017 Sąd Rejonowy w Gdyni Małgorzata Nowicka-Midziak

Wyrok z 20 stycznia 2017, sygn. I C 1084 15

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik umorzono postępowanie Kwota 7500 zł · zasądzenie
Podstawa prawna
art. 498 kc Pojęcie potrącenia
...ry VAT nr (...) w kwocie 4 605,12 zł z kwotą 2 959,64 zł wynikającą z wyżej wymienionej faktury nr (...). Podkreślić jednakże należy, iż powyższe potrącenie nie odniosło skutku. Stosownie bowiem do treści art. 498 k.c., potrącenie może być skutecznie dokonane, jeżeli łącznie spełnione są następujące przesłanki: 1) wierzytelności są wzajemne i jednorodzajowe; 2) wierzytelność przedstawiana do potrącenia (aktywna) jest wymagalna; 3) wierzytelność potrącana (pasywna) jest zaskarżalna. W świetle powyższego podstawową prz...
I ACa 2137/15 20 stycznia 2017 Sąd Apelacyjny w Warszawie Beata Kozłowska

Wyrok z 20 stycznia 2017, sygn. I ACa 2137 15

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację
Podstawa prawna
art. 498 kc Pojęcie potrącenia
...ółowe rozliczenie kosztów procesu zostało pozostawione referendarzowi sądowemu. Apelację od wyroku Sądu Okręgowego wniosła pozwana. Zaskarżając ten wyroku w całości, zarzuciła Sądowi Okręgowemu naruszenie art. 498 k.c. w zw. z art. 233 § 1 k.p.c. przez nierozpoznanie zarzutu potrącenia, a tym samym także nierozpoznanie istoty tej sprawy i bezzasadne uznanie, że do potrącenia została przedstawiona niewymagalna wierzytelność deliktowa oraz że pozwana została pozbawiona uprawnienia do skutecznego potrącenia wierzytelności o zapł...
V GC 552/15 19 stycznia 2017 Sąd Rejonowy w Koszalinie Krzysztof Pietkowski

Wyrok z 19 stycznia 2017, sygn. V GC 552 15

Typ sprawa cywilna Wynik oddalono powództwo Kwota 9.747,75 zł · kwota żądania
odszkodowanie
Podstawa prawna
art. 498 kc Pojęcie potrącenia
...zowego – był jedynie odbiorca towaru (...) sp. z o.o. W tej sytuacji potrącenie to było nieskuteczne, wskutek czego, nie było skuteczne także potrącenie dokonane przez pozwanego M. K. (2) wobec powoda M. K. (1) (art. 498 k.c., brak wierzytelności po stronie potrącającego). Odrębnie rozpatrzeć należy kwestię wierzytelności na kwotę 9.840 zł, wynikającej z kosztów związanych z usunięciem i wypaleniem gruzu z miejsca, gdzie doszło do rozlania rokafenolu (należność pokryta przez (...) S.A. na rzecz T. S. (1)). Szkoda tego rodzaju ni...
I ACa 637/16 19 stycznia 2017 Sąd Apelacyjny w Szczecinie Dariusz Rystał

Wyrok z 19 stycznia 2017, sygn. I ACa 637 16

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację Kwota 35.665,38 zł · oddalona część kary umownej
Podstawa prawna
art. 498 kc Pojęcie potrącenia
...ższych okoliczności mając na uwadze to, że powód pomniejszył dochodzone roszczenie o kwotę uznanej kary umownej do wysokości 60 500,31 zł wyliczonej przez pozwaną, podniesiony przez Gminę zarzut potrącenia ( art 498 k.c.) Sąd uznał za nieuzasadniony, przyjmując, że wysokość kary umownej uznanej przez powoda jest adekwatna do przyczynienia się przez powoda do opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy. O kosztach procesu Sąd Okręgowy orzekł na podstawie art. 98 § 1 i 3 k.p.c., art. 100 k.p.c., art 108 k.p.c. wskazując, że poniesion...
IV P 2/15 18 stycznia 2017 Sąd Rejonowy w Olsztynie Barbara Kokoryn

Wyrok z 18 stycznia 2017, sygn. IV P 2 15

Typ ubezpieczenia społeczne / organ rentowy Przedmiot o zwrot kosztów noclegu Wynik oddalono powództwo Kwota 9 973,94 zł · kwota żądania
ubezpieczenia społeczne
Podstawa prawna
art. 498 kc Pojęcie potrącenia
...asadniony. Sąd nie przyjął w niniejszej sprawie, aby potrącenie zostało dokonane skutecznie także dlatego, że pozwany nie złożył powodowi materialnoprawnego oświadczenia o potrąceniu. Z zasady wynikającej z art. 498 § 1kc gdy dwie osoby są jednocześnie względem siebie dłużnikami i wierzycielami, każda z nich może potrącić swoją wierzytelność z wierzytelności drugiej strony, jeżeli przedmiotem obu wierzytelności są pieniądze lub rzeczy tej samej jakości oznaczone tylko co do gatunku, a obie wierzytelności są wymagalne i m...
IV P 574/14 18 stycznia 2017 Sąd Rejonowy w Olsztynie Barbara Kokoryn

Wyrok z 18 stycznia 2017, sygn. IV P 574 14

Typ ubezpieczenia społeczne / organ rentowy Przedmiot ustalenie podlegania ubezpieczeniom społecznym jako pracownik / pozorność umowy o pracę Wynik oddalono powództwo Kwota 49 884,15 zł · kwota żądania
ubezpieczenia społeczne
Podstawa prawna
art. 498 kc Pojęcie potrącenia
...asadniony. Sąd nie przyjął w niniejszej sprawie, aby potrącenie zostało dokonane skutecznie także dlatego, że pozwany nie złożył powodowi materialnoprawnego oświadczenia o potrąceniu. Z zasady wynikającej z art. 498 § 1 kc gdy dwie osoby są jednocześnie względem siebie dłużnikami i wierzycielami, każda z nich może potrącić swoją wierzytelność z wierzytelności drugiej strony, jeżeli przedmiotem obu wierzytelności są pieniądze lub rzeczy tej samej jakości oznaczone tylko co do gatunku, a obie wierzytelności są wymagalne i...
II C 541/16 18 stycznia 2017 Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi K. Turbiński

Wyrok z 18 stycznia 2017, sygn. II C 541 16

Typ sprawa cywilna gospodarcza, procesowa Przedmiot o zapłatę Wynik zasądzono świadczenie
art. 677 k.c.
Podstawa prawna
art. 498 kc Pojęcie potrącenia
...jej potrącenia. Zarzut potrącenia jest czynnością o charakterze procesowym, zaś potrącenie czynnością materialną. Pozwany podnosząc zarzut przedawnienia w tym postępowaniu winien zatem udowodnić- w świetle art. 498§1 kc- że strony procesu były względem siebie jednocześnie wierzycielami i dłużnikami, a więc że także pozwanemu przysługiwała wierzytelność wobec powoda, i że wierzytelność przysługująca pozwanemu była wymagalna, wreszcie winien dokonać potrącenia poprzez złożenie oświadczenia woli, czego nie uczynił. Ma...
I ACa 750/16 18 stycznia 2017 Sąd Apelacyjny w Szczecinie Edyta Buczkowska-Żuk

Wyrok z 18 stycznia 2017, sygn. I ACa 750 16

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację Kwota 105.000 zł · oddalona część kary umownej
Podstawa prawna
art. 498 kc Pojęcie potrącenia
...utecznego wygaśnięcia roszczenia nie dochodzi przez sam fakt posiadania przez strony przeciwstawnych wierzytelności, a konieczne jest zawarcie umowy kompensacyjnej bądź złożenie stosownego oświadczenia zgodnie z art. 498 k.c. i następne. W związku z tym, że bezspornie takowej umowy strony nie zawierały, Sąd dokonał rozważań w przedmiocie czy doszło do skutecznego złożenia przez pozwanego oświadczenia o potrąceniu. Wziął przy tym pod uwagę, że pozwany jednoznacznie wskazywał, że do potrącenia doszło w nocie obciążeniowej z d...
V ACa 344/16 18 stycznia 2017 Sąd Apelacyjny w Katowicach Olga Gornowicz-Owczarek

Wyrok z 18 stycznia 2017, sygn. V ACa 344 16

Typ sprawa cywilna Wynik oddalono apelację Kwota 101.765,42 zł · kwota żądania
jurysdykcja w sprawach cywilnych i handlowych UE
Podstawa prawna
art. 498 kc Pojęcie potrącenia
...ie oświadczenia o potrąceniu nie przesądza o jego skuteczności, a więc o tym, że dochodzi do wzajemnego umorzenia wierzytelności. Dla jego skuteczności konieczne jest spełnienie materialnoprawnych przesłanek z art. 498 § 1 i 2 k.c. W świetle zaś tego przepisu gdy dwie osoby są jednocześnie względem siebie dłużnikami i wierzycielami, każda z nich może potrącić swoją wierzytelność z wierzytelności drugiej strony, jeżeli przedmiotem obu wierzytelności są pieniądze lub rzeczy tej samej jakości oznaczone tylko co do gatunku, a o...
V ACa 321/16 18 stycznia 2017 Sąd Apelacyjny w Katowicach Tomasz Pidzik

Wyrok z 18 stycznia 2017, sygn. V ACa 321 16

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację Kwota 3.449,43 zł · kwota żądania
Podstawa prawna
art. 498 kc Pojęcie potrącenia
...ie ustawowe dokonywane przez jednostronne oświadczenie woli złożone drugiej stronie ma, co do zasady, charakter konstytutywny i skutkuje umorzeniem nawzajem obu wierzytelności do wysokości wierzytelności niższej (art. 498 k.c.) ze skutkiem czasowym wskazanym w art. 499 k.c., a jeżeli do potrącenia dojdzie poza postępowaniem sądowym, obrona w nim może polegać na podniesieniu zarzutu nieistnienia roszczenia (uchwała (7) Sądu Najwyższego z dnia 19 października 2007 r., III CZP 58 07, OSNC 2008, nr 5, poz. 44, który wskazał, że podniesien...
II K 15/15 17 stycznia 2017 Sąd Rejonowy w Goleniowie Agata Gawlicka

Wyrok z 17 stycznia 2017, sygn. II K 15 15

Typ sprawa pracownicza - stosunek pracy / wynagrodzenie Wynik skazano - kara 1 roku ograniczenia wolności
przywłaszczenie / art. 284 § 2 k.k.
odszkodowanie
Podstawa prawna
art. 498 kc Pojęcie potrącenia
...A. Z. bo na kontach firmowych były zajęcia komornicze. Przed dokonaniem tego potrącenia radził się w kancelarii (...) jakie mam sposoby odzyskania swoich pieniędzy i taki sposób został mu doradzony na podstawie art. 498 k.c. 30 lipca złożył wypowiedzenie w siedzibie firmy wraz z wszystkimi dokumentami a ponadto wszystkie takie same dokumenty wysłał do spółki dodatkowo pocztą. Do dnia dzisiejszego nie otrzymał wynagrodzenia za miesiąc lipiec mimo wyroku Sądu Pracy opatrzonego klauzulą wykonalności. W tej sprawie toczy się postępowa...
XI GC 353/16 17 stycznia 2017 Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Zarządzenie z 17 stycznia 2017, sygn. XI GC 353 16

Podstawa prawna
art. 498 kc Pojęcie potrącenia
...ie wskazał konkretnie jakie przepisy uległy zmianie, które miałby by wpływ na ewentualne odebranie dotacji Odnosząc się do podniesionego przez stronę pozwaną zarzutu potrącenia, wskazać należy, że zgodnie z art. 498 § 1 k.c., gdy dwie osoby są jednocześnie względem siebie dłużnikami i wierzycielami, każda z nich może potrącić swoją wierzytelność z wierzytelnością drugiej strony, jeżeli przedmiotem obu wierzytelności są pieniądze lub rzeczy tej samej jakości oznaczone tylko co do gatunku, a obie wierzytelności są wymagal...
V ACa 255/16 17 stycznia 2017 Sąd Apelacyjny w Gdańsku Zbigniew Koźma

Wyrok z 17 stycznia 2017, sygn. V ACa 255 16

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację
Podstawa prawna
art. 498 kc Pojęcie potrącenia
...j oczywistej wiedzy, że brak sprzeciwu ze strony interwenienta wobec wykonywania robót ziemnych przez tę osobę nie oznaczał akceptacji tego faktu; 2) naruszenie prawa materialnego poprzez niewłaściwe zastosowanie art. 498 § 1 k.c., polegające na uznaniu dopuszczalności potrącenia wierzytelności interwenienta ubocznego z wierzytelnościami powoda w części dotyczącej kwoty 73.306 zł, mimo że wierzytelności te nie były wierzytelnościami potrącalnymi z uwagi na brak ich wymagalności przed datą złożenia oświadczenia o potrąceniu; 3)...
V GC 548/16 11 stycznia 2017 Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie J. Dams

Wyrok z 11 stycznia 2017, sygn. V GC 548 16

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę 1.960,56 zł Wynik oddalono powództwo Kwota 1.960,56 zł · kwota żądania

Teza Powód, który uzyskał zaspokojenie, może popierać żądanie pozwu narażając się na oddalenie powództwa lub cofnąć pozew, co doprowadzi do umorzenia postępowania. Zatem skoro powód, będąc zaspokojony w całości nie cofnął powództwa, winien być uznany za stronę przegrywającą swoje żądanie.

Podstawa prawna
art. 498 kc Pojęcie potrącenia
...t, w tym data umorzenia wzajemnych wierzytelności stron do kwoty 1 960,56 zł, wpłynęły na wynik procesu oraz zasadę ponoszenia kosztów procesu. W odpowiedzi na sprzeciw powód przyznał skuteczność potrącenia (art.498 k.c.), jednakże – pomimo że był zastępowany przez zawodowego pełnomocnika, będącego radcą prawnym - nie cofnął pozwu, a jedynie złożył wniosek o umorzenie postępowania w zakresie należności głównej i odsetek, a nadto domagał się zasądzenia na jego rzecz kosztów procesu. Oświadczenia w przedmiocie cofnięci...
I ACa 851/16 11 stycznia 2017 Sąd Apelacyjny w Łodzi Alicja Myszkowska

Wyrok z 11 stycznia 2017, sygn. I ACa 851 16

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację
Podstawa prawna
art. 498 kc Pojęcie potrącenia
... pozwany nie dysponował wierzytelnością względem powoda, zgłoszony w sprzeciwie od nakazu zapłaty zarzut potrącenia kwoty wynikającej z noty obciążeniowej nr 2 09 2014 nie mógł wywołać skutków prawnych (art. 498 k.c.). Sąd Okręgowy nie uwzględnił również sformułowanego przez stronę pozwaną w toku sporu zarzutu potrącenia kwoty 86.885,60 zł z tytułu kary umownej za opóźnienie w usunięciu przez powoda usterek w realizowanych przez niego pracach. Wbrew stanowisku pozwanego, wobec treści umowy stron i brzmienia przepisu art....
IX GC 3351/15 10 stycznia 2017 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie Grzegorz Babiński

Zarządzenie z 10 stycznia 2017, sygn. IX GC 3351 15

Teza Umowa o roboty budowlane jest zazwyczaj większym przedsięwzięciem, któremu obok dokładnego projektowania towarzyszy państwowy nadzór

Podstawa prawna
art. 498 kc Pojęcie potrącenia
...rze prawokształtującym (art. 499 k.c.), którego skutkiem, niezależnym od woli uprawnionego do wierzytelności objętej potrąceniem, jest umorzenie się obydwu wierzytelności do wysokości wierzytelności niższej (art. 498 § 2 k.c.), ze skutkiem czasowym określonym w art. 499 k.c., tj. od chwili, kiedy potrącenie stało się możliwe. Oświadczenie o potrąceniu może być złożone w dowolnej formie. Co oczywiste, podstawowym warunkiem jego skuteczności jest, by z treści oświadczenia w sposób niebudzący wątpliwości wynikała wola potrąc...
II C 1596/16 5 stycznia 2017 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie

Zarządzenie z 5 stycznia 2017, sygn. II C 1596 16

Typ sprawa cywilna Wynik uchylono zaskarżone orzeczenie i przekazano sprawę do ponownego rozpoznania
Podstawa prawna
art. 498 kc Pojęcie potrącenia
...awna potrącenia jest zdarzeniem prawnym, którego skutkiem, niezależnym od woli uprawnionego do wierzytelności objętej potrąceniem, jest umorzenie się obydwu wierzytelności do wysokości wierzytelności niższej (art. 498 § 2 k.c.), ze skutkiem czasowym określonym w art. 499 zdanie drugie k.c., tj. od chwili, kiedy potrącenie stało się możliwe (tu z dniem 6.08.2014 r.). Zgodnie z regulującymi potrącenie przepisami kodeksu cywilnego oświadczenie o potrąceniu może być złożone - w okresie trwania fazy kompensacyjnej - w każdym czasie,...
V GC 616/16 4 stycznia 2017 Sąd Rejonowy w Kaliszu Magdalena Berczyńska-Bruś

Wyrok z 4 stycznia 2017, sygn. V GC 616 16

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik utrzymano w mocy
Podstawa prawna
art. 498 kc Pojęcie potrącenia
...opóźnieniem kartonów. Szkoda finansowa w majątku pozwanego wyniosła 33.641,32 zł, co wynika z faktu, że pozwany kupował od powoda kartony i sprzedawał je z określoną marżą. Pełnomocnik pozwany na podstawie art. 498 kodeksu cywilnego zgłosił zarzut potrącenia kwoty szkody jaką wyrządził mu powód tj. kwoty 33.641,31 zł z kwotą dochodzoną przez powoda tj. 23.898 zł. W odpowiedzi na zarzuty powód w całości podtrzymał stanowisko zawarte w pozwie oraz złożył kolejne wnioski dowodowe na okoliczność warunków i sposobu realizacj...
IX C 339/16 2 stycznia 2017 Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe w Gdańsku Filip Sporek

Uzasadnienie z 2 stycznia 2017, sygn. IX C 339 16

Typ sprawa cywilna Wynik uchylono zaskarżone orzeczenie i przekazano sprawę do ponownego rozpoznania Kwota 46.227,37 zł · kwota żądania
Podstawa prawna
art. 498 kc Pojęcie potrącenia
...eniu o kwotę w łącznej wysokości 9.845,66 zł, w związku z czym należne mu z tego tytułu świadczenie wynosić powinno 36.381,71 zł. Sąd zważył, iż pozwany skutecznie podniósł zarzut potrącenia. Zgodnie z art. 498 k.c., gdy dwie osoby są jednocześnie względem siebie dłużnikami i wierzycielami, każda z nich może potrącić swoją wierzytelność z wierzytelności drugiej strony, jeżeli przedmiotem obu wierzytelności są pieniądze lub rzeczy tej samej jakości oznaczone tylko co do gatunku, a obie wierzytelności są wymagalne i mo...
I C 28/15 30 grudnia 2016 Sąd Rejonowy w Łęczycy Grzegorz Manista

Wyrok z 30 grudnia 2016, sygn. I C 28 15

Typ sprawa cywilna procesowa - powództwo przeciwegzekucyjne Przedmiot o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego Wynik zasądzono świadczenie
Podstawa prawna
art. 498 kc Pojęcie potrącenia
...nania datio in solutum - art. 453 k.c. , trwałą i nieprzemijającą niemożliwość świadczenia, będącą skutkiem okoliczności, za które dłużnik nie ponosi odpowiedzialności art. 475 k.c. , potrącenie art. 498 k.c. , odnowienie art. 506 k.c. , zwolnienie dłużnika z długu przez wierzyciela art. 508 k.c. , zmianę wierzyciela art. 509 k.c. , wydanie wyroku na korzyść jednego z dłużników solidarnych w następstwie uwzględnienia zarzutu wspólnego wszystkim dłużnikom solidarnym art. 375§2 k.c. oraz wejście w życ...
I ACa 725/16 30 grudnia 2016 Sąd Apelacyjny w Szczecinie Halina Zarzeczna

Wyrok z 30 grudnia 2016, sygn. I ACa 725 16

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację Kwota 52 200 zł · kwota roszczenia z pożyczki
Podstawa prawna
art. 498 kc Pojęcie potrącenia
...ych na rzecz powoda roszczeń Sąd I instancji orzekł na podstawie art. 481 i art. 455 k.c. Odnosząc się do zarzutu potrącenia zgłoszonego przez pełnomocnika pozwanych w toku procesu Sąd Okręgowy miał na uwadze art. 498 k.c. Przy rozliczeniach pomiędzy stronami uwzględniono wpłatę przez pozwanych na rzecz powódki kwoty 35.000 zł i 99.000 zł, gdyż sama powódka potwierdziła otrzymanie tych kwot i oświadczyła, że dokonała ich zaliczenia na poczet dochodzonych należności. Jeżeli zaś chodzi o kwotę 70.642,32 zł to została ona uwz...
I ACa 647/16 30 grudnia 2016 Sąd Apelacyjny w Białymstoku Krzysztof Chojnowski

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z 30 grudnia 2016 r. w sprawie o zapłatę.

Typ sprawa cywilna Wynik oddalono apelację

Teza Wykonywanie prac poprawkowych w odniesieniu do wad wykonawczych było niecelowe z uwagi na wadę konstrukcyjną, wymagającą wymiany całego pokrycia dachowego. Tylko wówczas możliwe było uzyskanie szczelności dachu i jego należytej funkcjonalności. Już zatem z tego względu koszt prac faktycznie wykonanych nie może obciążać powodów j...

Podstawa prawna
art. 498 kc Pojęcie potrącenia
...44.162,16 zł, a zatem uznali swoje zobowiązanie z tytułu gwarancji, a nie udowodnili (bo na powodach spoczywał w tym przypadku ciężar dowodu) okoliczności przemawiających za bezskutecznością uznania długu; 4. art. 498 § 2 k.c., poprzez pominięcie okoliczności, że pozwany potrącił z należnością powodów z tytułu zwrotu kaucji gwarancyjnej wierzytelność, którą nabył w drodze cesji od (...) w O. i której powodowie nie kwestionowali, co z kolei skutkowało wygaśnięcie zobowiązania do wysokości kwoty 12.361,71 zł; 5.art. 328 §...
VI GC 301/16 29 grudnia 2016 Sąd Okręgowy w Rzeszowie Beata Hass-Kloc

Wyrok z 29 grudnia 2016, sygn. VI GC 301 16

Podstawa prawna
art. 498 kc Pojęcie potrącenia
...potrącenie może być dokonane wbrew woli drugiej strony. W konsekwencji Sąd Okręgowy uznał, że wierzytelność powoda w kwocie dochodzonej ostatecznie sprecyzowanym pozwem wygasła na skutek potrącenia, zgodnie z art. 498 § 2 k.c. Oświadczenie powódki o potrąceniu złożone w toku sprawy, w piśmie z dn. 31 sierpnia 2016 r. (k. 384-390) pozostało bezskuteczne, z uwagi na wcześniej dokonane przez pozwanego potrącenie pismem z dnia 10 sierpnia 2016 r. które doprowadziło do umorzenia wierzytelności powoda ze skutkiem ex tunc. Wskazać przy...