Orzecznictwo

Baza orzeczeń sądowych

Przeglądaj tezy, sygnatury, sądy i podstawy prawne w czytelnej formie.

367 pasujących orzeczeń
Sąd
Aktywne filtry
Podstawa: art. 477 kc Wyczyść wszystko
Wyniki wyszukiwania

Znalezione orzeczenia

367 wyników
Sortowanie
Najnowsze Najstarsze
II Ca 622/14 22 stycznia 2015 Sąd Okręgowy w Kaliszu

Uzasadnienie z 22 stycznia 2015, sygn. II Ca 622 14

Typ sprawa cywilna Wynik oddalono apelację
Podstawa prawna
art. 477 kc Odpowiedzialność za szkodę spowodowaną zwłoką
...c. nadużycia prawa nie może być uwzględniony. Należy stwierdzić, że zamawiający w wypadku bezpodstawnej odmowy dokonania odbioru dzieła popada wobec przyjmującego zamówienie w zwłokę, co uzasadnia zgodnie z art. 477 § 1 k.c. żądanie zapłaty wynagrodzenia ( por. J.P. N., glosa do wyroku SN z 26 lutego 1998 r., I CKN 520 97, Mon. Praw. 1999, nr 11, s. 28; podobnie K. K. (w:) G. B., Komentarz, t. II, 2006, s. 199; a także K. Z. (w:) E. G., Komentarz, 2006, s. (...)). W zakresie prawa procesowego podstawę prawną rozstrzygnięcia stanowi a...
XII Ga 483/14 16 stycznia 2015 Sąd Okręgowy w Krakowie Agata Pierożyńska

Wyrok z 16 stycznia 2015, sygn. XII Ga 483 14

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono powództwo Kwota 30.918,23 zł · kwota żądania
obowiązki inwestora
Podstawa prawna
art. 477 kc Odpowiedzialność za szkodę spowodowaną zwłoką
...hodzonego roszczenia solidarnie. Sąd I instancji za podstawę swojego rozstrzygnięcia przyjął następujące przepisy prawa materialnego: art. 647 k.c. i art. 647 ( 1) § 1- 5 k.c. oraz art. 471 k.c., art. 476 k.c. i art. 477 § 1. k.c. W pierwszej kolejności uznał, że umowa numer (...) zawarta w dniu 9 listopada 2010 r. między (...) spółka akcyjna w T. jako wykonawcą a powodami działającymi jako wspólnicy spółki cywilnej prowadzący działalność gospodarczą pod(...)spółka cywilna T. H., I. D. nosi cechy umowy o roboty budowlane okre...
I C 2900/13 7 stycznia 2015 Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie Joanna Dalba

Wyrok z 7 stycznia 2015, sygn. I C 2900 13

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik umorzono postępowanie Kwota 44.000 zł · zasądzenie
Podstawa prawna
art. 477 kc Odpowiedzialność za szkodę spowodowaną zwłoką
...eń na podstawie art. 471 k.c.); 2) nie ma obowiązku wykazywania, że świadczenie utraciło dla niego znaczenie (w umowach niewzajemnych ten fakt byłby przesłanką dochodzenia roszczeń z tytułu zwłoki dłużnika; art. 477 § 2 k.c.); 3) nie ma obowiązku wyznaczania dodatkowego, odpowiedniego terminu do wykonania zobowiązania (w umowach wzajemnych ten fakt byłby przesłanką odstąpienia od umowy z powodu zwłoki dłużnika; art. 491 k.c.); 4) może zatrzymać wręczony mu przedmiot zadatku (bez konieczności sądowego dochodzenia odszkodowania...
VIII Ga 382/14 19 grudnia 2014 Sąd Okręgowy w Szczecinie Agnieszka Woźniak

Wyrok z 19 grudnia 2014, sygn. VIII Ga 382 14

Typ sprawa cywilna Wynik zasądzono świadczenie - 1.200 zł Kwota 43.207,44 zł · kwota żądania
Podstawa prawna
art. 477 kc Odpowiedzialność za szkodę spowodowaną zwłoką
...dważyłyby sposób obliczenia przez powódkę opłaty przyłączeniowej" z pominięciem fundamentalnej zasady onus probandi - ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne, - art. 477 § 2 k.c. w zw. z art. 492 k.c poprzez niewłaściwe zastosowanie skutkujące stwierdzeniem, iż utrata gospodarczego znaczenia świadczenia powoda uprawniałaby pozwanego wyłącznie do odstąpienia od umowy z pominięciem uprawnienia wierzyciela do nieprzyjęcia świadczenia dłużnika pozostającego w zwłoce i żądania napra...
V ACa 442/14 17 grudnia 2014 Sąd Apelacyjny w Katowicach Iwona Wilk

Wyrok z 17 grudnia 2014, sygn. V ACa 442 14

Typ sprawa cywilna Wynik zasądzono świadczenie Kwota 115.790,05 zł · kwota żądania
odszkodowanie
Podstawa prawna
art. 477 kc Odpowiedzialność za szkodę spowodowaną zwłoką
...pinii biegłego W. J. w kontekście wyliczeń przyjętych za podstawę oszacowania kosztów usunięcia trzeciej awarii i pełnego przywrócenia warunków pracy kabla; 3. naruszenie prawa materialnego: - art. 471 w zw. z art. 477 § 1 k.c. poprzez ich niezastosowanie, polegające na pomięciu, że pozwanego obciążał obowiązek dokonania i poniesienia kosztów przebudowy spornego kabla, którego źródłem była decyzja administracyjna o udzieleniu na budowę na warunkach wynikających z zatwierdzonego projektu budowlanego; - art. 361 § 1 k.c. przez je...
III Pa 27/14 16 grudnia 2014 Sąd Okręgowy w Koninie Sędzia-Maria Dorywalska

Wyrok z 16 grudnia 2014, sygn. III Pa 27 14

Typ sprawa pracownicza - przywrócenie do pracy Przedmiot przywrócenie do pracy Wynik zasądzono świadczenie - 60 zł
odszkodowanie
Podstawa prawna
art. 477 kc Odpowiedzialność za szkodę spowodowaną zwłoką
...wybrane roszczenie jest nieuzasadnione ze względu na jego sprzeczność ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem prawa lub zasadami współżycia społecznego, uwzględniając a ernatywne roszczenie o odszkodowanie (art. 477 ( 1) k.c.). Jednakże, jak wskazał Sąd Najwyższy w sprawie dotyczącej działacza związkowego, jeżeli w procesie nie potwierdziły się zarzuty pracodawcy, że doszło do ciężkiego naruszenia przez pracownika, podlegającego szczególnej ochronie przed rozwiązaniem z nim stosunku pracy, podstawowych obowiązków pracownic...
VII Ga 287/14 12 grudnia 2014 Sąd Okręgowy w Białymstoku Irena Cywoniuk

Wyrok z 12 grudnia 2014, sygn. VII Ga 287 14

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację Kwota 15.168,48 zł · kwota roszczenia z pożyczki

Teza "(...) zastrzeżenie umowne zawarte przez strony w § 2 pkt. 3 umowy nosi charakter kary umownej ukształtowanej treścią art. 483 kc., gdzie wyraźnie mowa jest o naprawieniu szkody poprzez zapłatę sumy pieniężnej określonej przez strony w umowie. Zastrzeżona przez strony kara umowna miała się zaktualizować wyłącznie w sytuacji nie...

Podstawa prawna
art. 477 kc Odpowiedzialność za szkodę spowodowaną zwłoką
...ch podniesionych wyżej twierdzeń i wniosków, dla pełni obrazu Sąd Rejonowy wskazał, że pozwany wykazał w toku procesu, że nie ponosi winy za niewykonanie umowy wiążącej strony również przez pryzmat treści art. 477 k.c., o ile uznać, że zastrzeżenie wskazane w treści umowy nie nosi charakteru kary umownej, a właśnie odszkodowania. Pozwany wykazał, że podane przez niego okoliczności – awaria centrum obróbczego w istocie miała miejsce i uniemożliwiła mu wykonanie umowy, a powód nie wykazał winy pozwanego w tym zakresie, szkod...
VIII Gz 200/14 28 listopada 2014 Sąd Okręgowy w Szczecinie Piotr Sałamaj

Postanowienie z 28 listopada 2014, sygn. VIII Gz 200 14

Typ sprawa nieprocesowa Przedmiot dopłata odszkodowania z OC komunikacyjnego / koszty naprawy pojazdu / cesja wierzytelności Wynik oddalono zażalenie Kwota 11.257,48 zł · odszkodowanie
odszkodowanie z OC naprawienie szkody
Podstawa prawna
art. 477 kc Odpowiedzialność za szkodę spowodowaną zwłoką
...karę umowną, prawo domagania się upoważnienia do wykonania zastępczego, czy też wreszcie o naprawienie szkody wynikłej z nieuzyskania przez wierzyciela świadczenia w terminie - art. 491 §1 zdanie drugie k.c. i art. 477 § 1 k.c. ). Roszczenie o naprawienie szkody wynikającej ze zwłoki dłużnika jest więc roszczeniem wtórnym wobec roszczenia o wykonanie umowy. Roszczenie odszkodowawcze może mieć charakter zastępczy lub uzupełniający wobec roszczenia o świadczenie wynikające z umowy (świadczenie główne) - por. np. M. K. System Praw...
VIII GC 214/12 26 listopada 2014 Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Uzasadnienie z 26 listopada 2014, sygn. VIII GC 214 12

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik zasądzono świadczenie - 196.494,39 zł Kwota 196.494,39 zł · zasądzenie
odszkodowanie
Podstawa prawna
art. 477 kc Odpowiedzialność za szkodę spowodowaną zwłoką
...oki gwaranta w wykonaniu zobowiązań wynikających z gwarancji, kupujący – zachowując roszczenie o naprawienie szkody – będzie mógł również dochodzić wykonania przez gwaranta tych zobowiązań przed sądem (art. 477 § 1 k.c.), jak również będzie mógł żądać upoważnienia przez sąd do wykonania określonej czynności (np. naprawy gwarancyjnej) na koszt gwaranta, także zachowując jednocześnie roszczenie o naprawienie szkody. Pozwany jednak w niniejszym postępowaniu żądania takiego odszkodowania (choćby w ramach zarzutu potrące...
I ACa 474/14 13 listopada 2014 Sąd Apelacyjny w Gdańsku Monika Koba

Wyrok z 13 listopada 2014, sygn. I ACa 474 14

Typ sprawa cywilna Przedmiot wypadek drogowy / art. 177 § 1 k.k. Wynik uwzględniono apelację
zadośćuczynienie odszkodowanie
Podstawa prawna
art. 477 kc Odpowiedzialność za szkodę spowodowaną zwłoką
...ła wskazana i ustalona osoba kierująca jego pojazdem w chwili zdarzenia i nie została wykazana jej wina, c) art. 445 § 1 k.c. przez przyznanie powodowi zadośćuczynienia w rażąco wygórowanej kwocie 75.000 zł, d) art. 477 k.c. przez jego błędną wykładnię i błędne zastosowanie, które skutkowało zasądzeniem na rzecz powoda kwoty 90.000 zł tytułem jednorazowego odszkodowania, podczas gdy ustalone w sprawie okoliczności nie uzasadniają zastosowania tego przepisu, e) art. 481 § 1 k.c. w zw. z art. 455 k.c. i art. 446 § 1 k.c. przez ich...
IV CSK 77/14 7 listopada 2014 Sąd Najwyższy Anna Owczarek

Wyrok SN z 7 listopada 2014, sygn. IV CSK 77 14

Typ sprawa cywilna Wynik oddalono apelację
zadośćuczynienie
Podstawa prawna
art. 477 kc Odpowiedzialność za szkodę spowodowaną zwłoką
...co do terminu, legitymacji biernej oraz zakresu uprawnień służących 8 powódce. W zakresie podstawy naruszenia prawa materialnego podnieśli uchybienie treści art. 59 k.c., art. 492 zd. 2 k.c., art. 6 k.c. w zw. z art. 477 § 2 k.c. oraz art. 492 zd. 2 k.c. Sąd Najwyższy zważył: Nie można podzielić zarzutów wywiedzionych w ramach podstawy naruszenia prawa procesowego, co do art. 385 k.p.c. w całości dlatego, że nie był on przedmiotem zastosowania przez sąd drugiej instancji, co do art. 235 w zw. z art. 231 w zw. z art. 391 § 1 k.p.c. w...
I ACa 1097/14 5 listopada 2014 Sąd Apelacyjny w Krakowie Hanna Nowicka De Poraj

Wyrok z 5 listopada 2014, sygn. I ACa 1097 14

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono powództwo Kwota 111.665,65 zł · kwota żądania
odszkodowanie
Podstawa prawna
art. 477 kc Odpowiedzialność za szkodę spowodowaną zwłoką
...2011r., tytułem odszkodowania za zatrzymanie przez pozwanego papieru stanowiącego przedmiot przewozu. Jako podstawę prawną swojego żądania powód wskazał przepis art. 471 § 2 k.c. w związku z art. 471 k.c. oraz art. 477 § 2 k.c., który ma zastosowanie wobec utraty znaczenia świadczenia pozwanego z powodu zwłoki w jego realizacji. W sprzeciwie od wydanego w sprawie nakazu zapłaty pozwany wniósł o oddalenie powództwa, zarzucając, że powód nie jest nadawcą przesyłki, gdyż podmiotem zlecającym transport była (...) Spółka z o.o., w...
XV Ca 1178/14 29 października 2014 Sąd Okręgowy w Poznaniu Anna Paszyńska-Michałowska

Wyrok z 29 października 2014, sygn. XV Ca 1178 14

Typ sprawa cywilna - zapłata należności przewozowej Przedmiot o zapłatę Wynik zmieniono orzeczenie Kwota 2 zł · składnik roszczenia z pożyczki
Podstawa prawna
art. 477 kc Odpowiedzialność za szkodę spowodowaną zwłoką
...k dobrowolnej zapłaty należności za bilet zmusił powoda do wystosowania monitu, a więc w tym zakresie powód poniósł realną szkodę spowodowaną zachowaniem pozwanej, a szkoda ta podlega naprawieniu na podstawie art. 477 § 1 k.c. W świetle powyższych okoliczności Sąd Okręgowy uznał, że apelacja pozwanej w przeważającej mierze zasługuje na uwzględnienie i dokonał zmiany zaskarżonego wyroku na podstawie art. 386 § 1 k.p.c. przez zasądzenie od pozwanej na rzecz powoda kwoty 11,50 zł z ustawowymi odsetkami od kwoty 2 zł do dnia 15 m...
II C 88/14 24 października 2014 Sąd Okręgowy w Łodzi Adam Kmieciak

Uzasadnienie z 24 października 2014, sygn. II C 88 14

Podstawa prawna
art. 477 kc Odpowiedzialność za szkodę spowodowaną zwłoką
...łej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi. Zgodnie z dyspozycją art. 477 § 1 k.c. w razie zwłoki dłużnika wierzyciel może żądać, niezależnie od wykonania zobowiązania, naprawienia szkody wynikłej ze zwłoki. Jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia, chociażby nie poniósł żadnej szkody i chociażby...
VI Ga 245/14 23 października 2014 Sąd Okręgowy w Rzeszowie Andrzej Borucki

Wyrok z 23 października 2014, sygn. VI Ga 245 14

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację Kwota 407,48 zł · kwota żądania
odszkodowanie
Podstawa prawna
art. 477 kc Odpowiedzialność za szkodę spowodowaną zwłoką
...wartość 1zł i że nie ciąży na nim obowiązek zwrotu tych materiałów. Z tych też względów w ocenie Sądu Rejonowego wydawanie wyroku zgodnie z żądaniem pozwu w oparciu o treść art. 705kc w zw. z art. 471 i 477kc było by sprzeczne z zasadami współżycia społecznego i nie mogło się ostać w okolicznościach sprawy szczególnie , że powód nie udowodnił wysokości szkody. Na koniec Sąd Rejonowy odniósł się do treści art. 5 kc i stwierdził ,że w okolicznościach niniejszej sprawy takie działanie lub zaniechanie uprawnionego nie...
VIII Ga 273/14 17 października 2014 Sąd Okręgowy w Szczecinie Krzysztof Górski

Wyrok z 17 października 2014, sygn. VIII Ga 273 14

Typ sprawa cywilna Przedmiot zapłata kary umownej za zwłokę w usunięciu wad/usterek dzieła Wynik oddalono apelację Kwota 22.867,68 zł · kwota żądania kary umownej
Podstawa prawna
art. 477 kc Odpowiedzialność za szkodę spowodowaną zwłoką
...żań podkreślić też należy, że kara umowna będąca przedmiotem powództwa chroniła terminowe spełnienie świadczenia przez wykonawcę. Obowiązek naprawienia szkody wynikłej ze zwłoki dłużnika określa norma art. 477 §1 k.c. (modyfikowana w odniesieniu do umów wzajemnych przez art. 491 §1 k.c.). Ta podstawa prawna winna być więc brana pod uwagę przy ocenie zaistnienia przesłanek aktualizujących obowiązek zapłaty kary umownej. Odnosząc się do argumentów skarżącego stwierdzić należy, że niezasadnie formułuje on zarzut narusz...
X GC 337/12 16 października 2014 Sąd Okręgowy w Łodzi

Uzasadnienie z 16 października 2014, sygn. X GC 337 12

Typ sprawa cywilna Wynik nie uwzględniono wniosku Kwota 438.154,30 zł · kwota żądania
skarga administracyjna
odszkodowanie
Podstawa prawna
art. 477 kc Odpowiedzialność za szkodę spowodowaną zwłoką
...żądania spełnienia określonego świadczenia przez drugą stronę należy do istoty prawa zobowiązań jako gałęzi prawa cywilnego; wynika to wprost z art.353 § 1 k.c. Dodatkowo w odniesieniu do umów wynika to z art.477 § 1 k.c., w oczywisty sposób nawiązującego do powołanego art.353 § 1 k.c. Mając to na uwadze należy stwierdzić, że wszystkie kwestie prawne pojawiające się na tle żądania powódki w tej części (kwota 438.154,30 zł) winny być określone z uwzględnieniem podstawy żądania – wykonania umowy. Dodatkowo odnosząc...
I ACa 369/14 10 października 2014 Sąd Apelacyjny w Białymstoku Jarosław Marek Kamiński

Wyrok SA w Białymstoku z 10 października 2014 r. w sprawie o zapłatę.

Typ sprawa cywilna Wynik oddalono apelację Kwota 43.156,83 zł · zasądzona kara umowna
odszkodowanie

Teza Artykuł 563 k.c. uzależnia realizację uprawnień kupującego z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej od dopełnienia przez niego aktu staranności w postaci zawiadomienia sprzedawcy o wadzie w terminie określonym w tym przepisie.

Podstawa prawna
art. 477 kc Odpowiedzialność za szkodę spowodowaną zwłoką
...ie długu pieniężnego. Obojętne jest przy tym, czy suma pieniężna była przedmiotem zobowiązania od początku jego powstania (zobowiązanie sensu stricto), czy też stała się tym przedmiotem później. Zgodnie z art. 477 k.c. (w zw. z art. 476 k.c.) dłużnik odpowiada za szkodę wyrządzoną nieterminowym wykonaniem zobowiązania tylko wtedy, gdy popadnie w zwłokę. art. 481 k.c. jest wyjątkiem od tej reguły, ponieważ obciąża dłużnika obowiązkiem zapłaty odsetek bez względu na przyczyny uchybienia terminowi płatności sumy głównej....
III AUa 26/14 23 września 2014 Sąd Apelacyjny w Szczecinie Barbara Białecka

Wyrok z 23 września 2014, sygn. III AUa 26 14

Typ ubezpieczenia społeczne / organ rentowy Przedmiot ustalenie podlegania ubezpieczeniom społecznym jako pracownik / pozorność umowy o pracę Wynik oddalono apelację
ubezpieczenia społeczne
ZUS
Podstawa prawna
art. 477 kc Odpowiedzialność za szkodę spowodowaną zwłoką
...órej to okoliczności skarżący nie zauważył (tak wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 19 stycznia 2012 r., sygn. akt III AUa 1539 11, Lex nr 1127086). Mając na uwadze powyższe, Sąd Okręgowy na podstawie art. 477 14 § 2 k.p.c. zmienił tylko decyzje tylko o tyle, że stwierdził, iż K. C. jako osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia u ubezpieczonego nie podlegał obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym w okresie od 1 czerwca 2007 roku do 11 lipca 2008 roku, a na podstawie art. 477 14 § 1 k.p.c. oddalił odwoł...
V CSK 633/13 18 września 2014 Sąd Najwyższy Teresa Bielska-Sobkowicz

Wyrok SN z 18 września 2014, sygn. V CSK 633 13

Typ sprawa cywilna Wynik uchylono orzeczenie Kwota 345.985,08 zł · oddalona część kary umownej
samorząd terytorialny
Podstawa prawna
art. 477 kc Odpowiedzialność za szkodę spowodowaną zwłoką
...P 61 03, OSNC 2004, nr 5, poz. 66). Ma ona zapewnić wierzycielowi naprawienie w formie zryczałtowanej szkody wynikającej z określonego zachowania. Skutki zwłoki dłużnika w wykonaniu zobowiązania określa przepis art. 477 § 1 k.c., który stanowi, że wierzyciel może domagać się wykonania zobowiązania oraz naprawienia szkody wynikłej ze zwłoki, a to ostatnie może być obwarowane karą umowną (art. 483 § 1 k.c.). Uprawnienie do jej zażądania przysługuje jednakże tylko wówczas, gdy stan zwłoki nie przekształcił się w ostateczne ni...
I ACa 264/14 12 września 2014 Sąd Apelacyjny w Warszawie Marzena Konsek-Bitkowska

Wyrok z 12 września 2014, sygn. I ACa 264 14

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację Kwota 109.190 zł · kwota żądania
odszkodowanie
Podstawa prawna
art. 477 kc Odpowiedzialność za szkodę spowodowaną zwłoką
...czenie w postacie (...) Systemu Informatycznego straciło dla niego w całości znaczenie wobec niewykonania przez pozwanych usług postodbiorowych. Takie twierdzenia strony powodowej rozpatrzyć należało na podstawie art. 477§ 2 k.c. lub w art. 491 § 2 k.c. Art. 477 § 2 k.c. stanowi, że jeżeli wskutek zwłoki dłużnika świadczenie utraciło dla wierzyciela całkowicie lub w przeważającym stopniu znaczenie, wierzyciel może świadczenia nie przyjąć i żądać naprawienia szkody wynikającej z niewykonania zobowiązania. Jak widać przepis te...
I C 717/13 8 września 2014 Sąd Rejonowy w Przasnyszu Anna Andrzejewska

Wyrok z 8 września 2014, sygn. I C 717 13

Typ sprawa cywilna Wynik umorzono postępowanie Kwota 7.000 zł · kwota żądania
odszkodowanie
Podstawa prawna
art. 477 kc Odpowiedzialność za szkodę spowodowaną zwłoką
...chodzenia roszczenia zamiany dożywocia obciążającego pozwanych wypływającego z treści umowy dożywocia na rentę dożywotnią jest art. 913 § 1 kc, roszczenia o zasądzenie umówionego świadczenia dożywotniego art. 477 kc, zaś roszczenia odszkodowawczego art. 471 kc w zw. z art. 487 § 1 kc. Mając na uwadze treść oświadczenia woli strony powodowej o cofnięciu pozwu w części obejmującej roszczenie o zasądzenie umówionego świadczenia dożywotniego, jak również zgodę strony pozwanej na taką czynność procesową pełnomocnika powó...
II CSK 709/13 4 września 2014 Sąd Najwyższy Barbara Myszka

Wyrok SN z 4 września 2014, sygn. II CSK 709 13

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono skargę Kwota 667.019,69 zł · kwota żądania
opinia biegłego
Podstawa prawna
art. 477 kc Odpowiedzialność za szkodę spowodowaną zwłoką
...wskazała na inne, poza wadami, podstawy do naliczania tej kary. W skardze kasacyjnej od wyroku Sądu Apelacyjnego z dnia 20 czerwca 2013 r. pozwana zarzuciła: - naruszenie prawa materialnego tj. art. 471 k.c. w zw. z art. 477 § 1 k.c. poprzez jego niewłaściwe zastosowanie, w postaci: dokonania błędnej subsumcji stanu faktycznego pod normę prawną, tj. przyjęcie, iż nieusunięcie przez powoda w terminie wad stwierdzonych przy odbiorze tzw. części hotelowej nie było nawet w niewielkim stopniu zawinione przez powoda, co przyczyniło się do ca...
X Ga 168/14 29 sierpnia 2014 Sąd Okręgowy w Gliwicach Lesław Zieliński

Wyrok z 29 sierpnia 2014, sygn. X Ga 168 14

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację Kwota 61 143,79 zł · kwota żądania
Podstawa prawna
art. 477 kc Odpowiedzialność za szkodę spowodowaną zwłoką
...to bez względu na przyczyny uchybienia terminu płatności. Sam fakt zaistnienia opóźnienia przesądza bowiem o powstaniu odsetek, które należą się wierzycielowi, chociażby dłużnik nie dopuścił się zwłoki (art.477 k.c.) a wierzyciel nie doznał szkody (vide: m.in. t.1 do art.481kc z komentarzem T.Wiśniewskiego – Wydawnictwo Prawnicze Warszawa 1996). Zauważyć należy także, iż odsetki są roszczeniem ubocznym i akcesoryjnym wobec długu głównego w tym znaczeniu, że jego powstanie i zakres zależą od powstania i zakresu roszczenia...
VII Pa 209/14 22 lipca 2014 Sąd Okręgowy w Łodzi

Uzasadnienie z 22 lipca 2014, sygn. VII Pa 209 14

Typ sprawa z zakresu prawa pracy Przedmiot odprawa pieniężna z tytułu rozwiązania stosunku pracy Wynik apelację częściowo uwzględniono - zmieniono postanowienie w części
świadczenia pracownicze
Podstawa prawna
art. 477 kc Odpowiedzialność za szkodę spowodowaną zwłoką
... z dnia 26 września 2000 r., I PKN 53 00, opubl. w OSNSPiUS nr 9 z 2002 r, poz. 205 . Sąd zauważył przy tym, iż zasądzone na rzecz powoda od Funduszu odsetki, nie są odsetkami za zwłokę (art. 476 k.c. w zw. z art. 477 k.c.), lecz odsetkami za opóźnienie, stanowiącymi odrębną instytucję prawną, uregulowaną w art. 481 k.c. Zgodnie z tym przepisem wierzyciel może żądać odsetek za opóźnienie, gdy dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia, choćby wierzyciel nie poniósł przez to żadnej szkody i choćby opóźnienie był...
VIII Ga 51/14 3 lipca 2014 Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Uzasadnienie z 3 lipca 2014, sygn. VIII Ga 51 14

Typ sprawa cywilna Wynik zasądzono świadczenie - 60 zł Kwota 60 zł · kwota żądania
odszkodowanie z OC
Podstawa prawna
art. 477 kc Odpowiedzialność za szkodę spowodowaną zwłoką
...9 § 2 k.c., przechodzą z cedenta na cesjonariusza np. roszczenie o odszkodowanie za nienależyte wykonanie zobowiązania, roszczenie o zapłatę kar umownych, roszczenie o uzyskanie surogatów przedmiotu świadczenia (art. 477 § 2 k.c.), roszczenie o udzielenie przez dłużnika informacji o przedmiocie świadczenia (art. 546 i art. 354 § 1 k.c.), uprawnienie wierzyciela do wyboru świadczenia w zobowiązaniu przemiennym, uprawnienie wierzyciela do wezwania dłużnika do wykonania (art. 455 k.c.) lub możność zaskarżenia czynności zdziałanych z p...
I C 827/13 6 czerwca 2014 Sąd Rejonowy w Zgorzelcu Agnieszka Wiercińska-Bałaga

Wyrok z 6 czerwca 2014, sygn. I C 827 13

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik umorzono postępowanie
obowiązki inwestora
Podstawa prawna
art. 477 kc Odpowiedzialność za szkodę spowodowaną zwłoką
...e narusza przy tym interesu przyjmującego zamówienie, albowiem w razie bezzasadnej odmowy przez zamawiającego prawidłowo wykonanych robót budowlanych popada on zgodnie z art.643 kc w zwłokę dłużnika, co w myśl art.477§1 kc uzasadnia żądanie przez wykonawcę wynagrodzenia. Tylko taka ratio legis tego przepisu wydaje się uprawniona. Umowa o roboty budowlane charakteryzuje się tym, że nakłada na przyjmującego zamówienie obowiązek wykonania i oddania dzieła (art. 642 kc), na zamawiającego zaś obowiązek odebrania dzieła, które przyjm...
VIII Ga 126/14 30 maja 2014 Sąd Okręgowy w Szczecinie Piotr Sałamaj

Wyrok z 30 maja 2014, sygn. VIII Ga 126 14

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik zasądzono świadczenie - 4846,20 zł Kwota 4846,20 zł · zasądzenie
odszkodowanie
Podstawa prawna
art. 477 kc Odpowiedzialność za szkodę spowodowaną zwłoką
...może być skutecznie dochodzone, a przypadek taki zachodzi z pewnością, gdy przedmiotem świadczenia jest określona w umowie, ustawie, zasadach współżycia społecznego i ustalonych zwyczajach suma pieniężna. Z art. 477 § 1 k.c. wynika wszak, że w razie zwłoki dłużnika wierzyciel może żądać, niezależnie od wykonania zobowiązania, naprawienia szkody wynikłej ze zwłoki. Norma ta wyraźnie odróżnia realne wykonanie zobowiązania od roszczeń odszkodowawczych, które ograniczają się do wyrównania szkody poniesionej przez wierzyciel...
III APa 26/13 29 maja 2014 Sąd Apelacyjny w Łodzi Janina Kacprzak

Wyrok z 29 maja 2014, sygn. III APa 26 13

Typ sprawa pracownicza - wypadek przy pracy Przedmiot uszkodzenie ciała / naruszenie czynności narządu ciała powyżej 7 dni / art. 157 § 1 k.k. Wynik oddalono apelację
emerytura
zadośćuczynienie odszkodowanie ZUS
Podstawa prawna
art. 477 kc Odpowiedzialność za szkodę spowodowaną zwłoką
...ł. powództwo podlegało oddaleniu, podobnie w zakresie opłat za parkingi, gdyż nie zostało należycie udowodnione. Roszczenie o zasądzenie renty skapitalizowanej co do zasady podlegało uwzględnieniu na podstawie art. 477 k.c.. Zmiana renty na jednorazowe odszkodowanie dotyczy tylko renty przyznanej na podstawie art. 444 § 2 k.c. względnie art. 446 § 2 k.c. czyli tylko w takich wypadkach, gdy obowiązek wypłacania renty wynika z czynu niedozwolonego. Sąd zaznaczył, że tak jest w tym przypadku. Powód domagał się skapitalizowanej renty za...
III AUa 1393/13 29 maja 2014 Sąd Apelacyjny w Białymstoku Barbara Orechwa-Zawadzka

Wyrok z 29 maja 2014, sygn. III AUa 1393 13

Typ ubezpieczenia społeczne / organ rentowy Przedmiot ustalenie podlegania ubezpieczeniom społecznym jako pracownik / pozorność umowy o pracę Wynik oddalono apelację
ubezpieczenia społeczne
ZUS
Podstawa prawna
art. 477 kc Odpowiedzialność za szkodę spowodowaną zwłoką
...izyczną - lekarzem, czy też z osobą prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą w ramach tej działalności. Sąd Okręgowy po dokonaniu analizy przepisów art. 734 § 1 k.c., art. 750 k.c., art. 742 k.c., art. 477 k.c. doszedł do wniosku, iż sporne umowy zawarte pomiędzy J. W. a Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział (...) w O. posiadały wszystkie cechy charakterystyczne dla umów zlecenia. Na podstawie tychże umów wnioskodawczyni była zobowiązana do starannego świadczenia pracy określonego rodzaju, w określonym pr...