Orzecznictwo

Baza orzeczeń sądowych

Przeglądaj tezy, sygnatury, sądy i podstawy prawne w czytelnej formie.

3 107 pasujących orzeczeń
Sąd
Aktywne filtry
Podstawa: art. 476 kc Wyczyść wszystko
Wyniki wyszukiwania

Znalezione orzeczenia

3 107 wyników
Sortowanie
Najnowsze Najstarsze
IX C 224/13 21 sierpnia 2013 Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu Monika Skibińska

Wyrok z 21 sierpnia 2013, sygn. IX C 224 13

Typ sprawa cywilna - zapłata należności przewozowej Przedmiot zapłata należności przewozowej / opłata dodatkowa za przejazd bez ważnego biletu Wynik zasądzono świadczenie
Podstawa prawna
art. 476 kc Dłużnik pozostający w zwłoce
...eń Sądu Najwyższego za okres od daty wyroku do daty płatności poszczególnych rat wierzycielowi odsetki nie przysługują. Odsetki za opóźnienie, które przypadają stronie powodowej na mocy art. 481 k.c. w zw. z art. 476 k.c. Sąd skapitalizował zatem za okres od dnia 22 września 2011 r. do dnia ogłoszenia wyroku, co dało kwotę 31 zł. Łącznie Sąd zasądził zatem na rzecz strony powodowej łączną kwotę 153,80 zł. Orzeczenie o kosztach znalazło oparcie w treści art. 102 k.p.c. zgodnie z którym w wypadkach szczególnie uzasadnionych...
I ACa 324/13 21 sierpnia 2013 Sąd Apelacyjny w Łodzi Tomasz Szabelski

Wyrok z 21 sierpnia 2013, sygn. I ACa 324 13

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację Kwota 121.230,18 zł · kwota żądania kary umownej
obowiązki inwestora
Podstawa prawna
art. 476 kc Dłużnik pozostający w zwłoce
...roku nie miało znaczenia dla przebiegu prac pozwanego. Za niezasadne uznał Sąd Apelacyjny również zarzuty naruszenia prawa materialnego. Nie ma racji apelujący zarzucając Sądowi Okręgowemu naruszenie przepisów art. 476 k.c., art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane i art. 647 k.c. W pierwszej kolejności należy tu zauważyć, że pozwany w odpowiedzi na pozew nie podnosił zarzutów związanych ze zbyt późnym uzyskaniem pozwolenia na budowę, pozwany nie powoływał się na tą okoliczność jako przyczynę opóźnień...
III AUa 181/13 21 sierpnia 2013 Sąd Apelacyjny w Białymstoku Bożena Szponar-Jarocka

Wyrok z 21 sierpnia 2013, sygn. III AUa 181 13

Typ ubezpieczenia społeczne / organ rentowy Wynik oddalono apelację Kwota 7996,64 zł · składnik roszczenia z pożyczki
emerytura ubezpieczenia społeczne ZUS
Podstawa prawna
art. 476 kc Dłużnik pozostający w zwłoce
...gałęzią prawa. Stwierdzenie to jest podstawą do co najmniej dwóch spostrzeżeń. Po pierwsze, na gruncie tego prawa nie mają zastosowania przepisy prawa cywilnego. W szczególności niedopuszczalna jest analogia z art. 476 i 481 k.c. (uchwała SN z dnia 11 września 1991 r., II UZP 11 91, OSP 1992, nr 7-8, poz. 147, wyrok SN z dnia 29 października 1997 r., II UKN 208 97, OSNAPiUS 1998, nr 15, poz. 461). Po drugie, odsetki należą się ubezpieczonemu jedynie w granicach przewidzianych przez normy prawa ubezpieczeń społecznych. W stosunkach opart...
I ACa 748/13 21 sierpnia 2013 Sąd Apelacyjny we Wrocławiu Iwona Biedroń

Wyrok SA we Wrocławiu z 21 sierpnia 2013 r. w sprawie o zapłatę.

Typ sprawa cywilna Wynik zasądzono świadczenie - 667 zł
odszkodowanie z OC

Teza Wysokość szkody ustala się, z uwzględnieniem kosztorysu wystawionego przez podmiot dokonujący odbudowy lub remontu budynku, odzwierciedlającego koszty związane z odbudową lub remontem, określone zgodnie z obowiązującymi w budownictwie zasadami kalkulacji i ustalania cen robót budowlanych.

Podstawa prawna
art. 476 kc Dłużnik pozostający w zwłoce
...§ 1 k.c. od dnia 15.05.2010 r. co do kwoty 116.555,42 zł, uznając, że zgłoszenie szkody nastąpiło w dniu 14.04.2010 r., natomiast od kwoty 64.902,54 zł od dnia 20.09.2011 r. zgodnie z art. 481 § 1 k.c. w zw. z art. 476 k.c. i art. 455 k.c., gdyż wezwanie do uiszczenia dalszej kwoty (ponad zgłoszone wcześniej 200.000 zł) nastąpiło dopiero z chwilą doręczenia pozwanemu odpisu pozwu. Powyższy wyrok zaskarżyły obie strony, powód w części oddalającej powództwo co do odsetek ustawowych od kwoty 64.902,54 zł od dnia 30.12.2010 r. do d...
I ACa 647/12 14 sierpnia 2013 Sąd Apelacyjny w Szczecinie Artur Kowalewski

Wyrok z 14 sierpnia 2013, sygn. I ACa 647 12

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę 882.442 zł Wynik oddalono apelację Kwota 882.442 zł · kwota żądania kary umownej
Podstawa prawna
art. 476 kc Dłużnik pozostający w zwłoce
...łokę w oddaniu przedmiotu umowy, a kodeks cywilny wyraźnie odróżnia zwłokę od zwykłego opóźnienia, uznanie przez sąd, że wierzyciel ma prawo do naliczania kar umownych za faktyczny okres opóźnienia, narusza art. 476 k.c., który przez zwłokę rozumie tylko takie opóźnienie, które jest następstwem okoliczności za które dłużnik ponosi odpowiedzialność. Dla oceny, czy wykonawca zdołał obalić domniemanie, w realiach przedmiotowej sprawy pierwszoplanowe znaczenie dla kierunku jej rozstrzygnięcia posiadało rozstrzygnięcie zagadni...
I C 1384/12 7 sierpnia 2013 Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu Karolina Gruszczyńska

Wyrok z 7 sierpnia 2013, sygn. I C 1384 12

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik zasądzono świadczenie
odszkodowanie
Podstawa prawna
art. 476 kc Dłużnik pozostający w zwłoce
...było następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi (§ 1). Jeżeli stopa odsetek za opóźnienie nie była z góry oznaczona, należą się odsetki ustawowe (§ 2). Jak stanowi natomiast art. 476 § 1 k.c. dłużnik dopuszcza się zwłoki, gdy nie spełnia świadczenia w terminie, a jeżeli termin nie jest oznaczony, gdy nie spełnia świadczenia niezwłocznie po wezwaniu przez wierzyciela. W niniejszej sprawie powód wezwał stronę pozwaną do zapłaty pismem wysłanym w dniu 24 lutego 2012 r., określając termin zapł...
I C 470/13 5 sierpnia 2013 Sąd Okręgowy we Wrocławiu Rafał Cieszyński

Wyrok z 5 sierpnia 2013, sygn. I C 470 13

Podstawa prawna
art. 476 kc Dłużnik pozostający w zwłoce
...wcy od wykonawcy. Wątpliwość powstaje jednak co do tego, czy inwestor odpowiada także za terminowe dokonanie zapłaty, zatem czy powinien świadczyć również odsetki za opóźnienie powstałe po stronie wykonawcy (art. 476 k.c.). Wykładnia gramatyczna art. 647 1 § 5 k.c. przemawia za ograniczeniem odpowiedzialności inwestora wyłącznie do wynagrodzenia (należności głównej). Innymi słowy, terminy płatności należności generalnego wykonawcy i inwestora w związku z różną podstawą odpowiedzialności (umowa i ustawowa odpowiedzialność...
I C 202/13 1 sierpnia 2013 Sąd Okręgowy w Tarnowie Irena Choma

Wyrok z 1 sierpnia 2013, sygn. I C 202 13

Podstawa prawna
art. 476 kc Dłużnik pozostający w zwłoce
...zawarciem przez strony przyrzeczonej umowy sprzedaży. Wskazać bowiem należy, iż nie zawarcie w terminie umowy przyrzeczonej rodzi, co do zasady, skutki zwłoki dłużnika określone ogólnie w art. 477 k.c. w zw. z art. 476 k.c., w tym między innymi prawo wierzyciela do żądania wykonania zobowiązania oraz roszczenia odszkodowawcze. Szczególne postanowienia w tym przedmiocie zawierają przepisy art. 390 § 1 i 2 k.c., które to roszczenia nie były jednakże przedmiotem niniejszego postępowania i Sąd nie mógł badać, która ze stron ponosi w...
I C 93/13 29 lipca 2013 Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu Karolina Gruszczyńska

Wyrok z 29 lipca 2013, sygn. I C 93 13

Typ sprawa cywilna - zapłata należności przewozowej Przedmiot zapłata należności przewozowej / opłata dodatkowa za przejazd bez ważnego biletu Wynik zasądzono świadczenie Kwota 1,20 zł · należność przewozowa / cena przejazdu
Podstawa prawna
art. 476 kc Dłużnik pozostający w zwłoce
...żnego biletu podróżował trasą linii 7 we W.. Dlatego też poza należnością za bilet w wysokości 1,20 zł winien również uiścić opłatę dodatkową na rzecz strony powodowej w wysokości 120,00 zł. Zgodnie z art. 476 k.c. dłużnik dopuszcza się zwłoki, gdy nie spełnia świadczenia w terminie, a jeśli termin nie jest oznaczony, gdy nie spełnia świadczenia niezwłocznie po wezwaniu przez wierzyciela. W niniejszej sprawie strona powodowa dochodziła od pozwanego odsetek ustawowych od dnia 05.10.2011 r., jednakże wezwanie do zapłaty zos...
VI ACa 1/13 23 lipca 2013 Sąd Apelacyjny w Warszawie Sa-Ksenia Sobolewska-Filcek

Wyrok z 23 lipca 2013, sygn. VI ACa 1 13

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację
planowanie przestrzenne
Podstawa prawna
art. 476 kc Dłużnik pozostający w zwłoce
...ę należy za takie uznać, - art. 496 k.c. poprzez jego niezastosowanie i bezwarunkowe zasądzenie od pozwanego zwrotu pobranych kwot, w sytuacji, gdy pozwany nie otrzymał zwrotu projektu, który przekazał powodowi, - art. 476 zdanie 2 k.c. poprzez jego niezastosowanie tj. uznanie, że pozwany ma obowiązek zapłaty kary umownej w sytuacji, gdy nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie zobowiązania, - art. 634 k.c. poprzez jego niewłaściwe zastosowanie i przyjęcie, że pozwany miał obowiązek zawiadomić powoda o konieczności dostarczenia ak...
I C 328/11 18 lipca 2013 Sąd Rejonowy w Prudniku Herbert Staffa

Wyrok SR w Prudniku z 18 lipca 2013 r. w sprawie o zapłatę.

Typ sprawa cywilna Wynik zasądzono świadczenie Kwota 56.000,00 zł · zasądzenie
zadośćuczynienie odszkodowanie z OC

Teza Art. 445 §1 k.c., stanowi, iż w wypadkach, o których mowa w art. 444 k.c., tj. dotyczących uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia sąd może, (niezależnie od odszkodowania) przyznać poszkodowanemu odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Ten ogólnie sformułowany przepis posiada bogate rozwinięcie w...

Podstawa prawna
art. 476 kc Dłużnik pozostający w zwłoce
...ec dłużnika staje się wymagalne (zob. art. 120 kc). W zależności od tego, czy dłużnik za uchybienie terminu odpowiada czy też nie, skutek uchybienia przybiera postać opóźnienia (art. 481 § 1 kc) lub zwłoki (art. 476 kc) – por. orzeczenie SN z dnia 28.06.2005r. I CK 7 2005. Z charakteru świadczenia w postaci zadośćuczynienia, którego wysokość zależna jest od oceny rozmiaru doznanej krzywdy, wynika, że obowiązek jego niezwłocznego spełnienia w niniejszej sprawie powstał po okresie jednego miesiąca od wezwania strony pozwanej do...
I ACa 272/13 12 lipca 2013 Sąd Apelacyjny w Białymstoku Magdalena Pankowiec

Wyrok SA w Białymstoku z 12 lipca 2013 r. w sprawie o zapłatę.

Typ sprawa cywilna - zapłata należności przewozowej Wynik oddalono apelację Kwota 107.318,40 zł · zasądzenie

Teza Zasada swobody umów, co wynika wprost z art. 353 1 k.c., który nakazuje układającym się stronom respektować między innymi przepisy ustawy, nie ma charakteru nadrzędnego nad innymi regulacjami prawnymi, w tym prawa spółdzielczego, statuującą równość członków spółdzielni.

Podstawa prawna
art. 476 kc Dłużnik pozostający w zwłoce
...zenia im uchwały, podczas gdy w stosunkach stron nie było obowiązku doręczania cenników, a powodowie mieli możliwość zapoznania się z treścią cennika już 5 października 2010 r., 4. art. 481 § 1 i 2 w zw. z art 476 i 457 k.c. - przez bezpodstawne przyjęcie, że dłużnik pozostaje w zwłoce już od chwili częściowej zapłaty, która nastąpiła przed umówionym terminem płatności, 5. art. 328 § 2 k.p.c. - przez brak wskazania w uzasadnieniu wyroku podstawy prawnej rozstrzygnięcia w zakresie uwzględniającym powództwo (z wyjątkiem r...
V ACa 332/13 9 lipca 2013 Sąd Apelacyjny w Gdańsku Irma Kul

Wyrok z 9 lipca 2013, sygn. V ACa 332 13

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik uchylono orzeczenie Kwota 598728,33 zł · kwota żądania
obowiązki inwestora
Podstawa prawna
art. 476 kc Dłużnik pozostający w zwłoce
...rmin zapłaty wynagrodzenia przez zamawiającego za wykonane roboty jest oznaczony, zamawiający obowiązany jest zapłacić to wynagrodzenie w terminie i dopuszcza się zwłoki od dnia upływu terminu do jego zapłaty (art. 476 kc), chyba że co innego wynika z instytucji rękojmi za wady. Z tezy drugiej wynika, że w sytuacji gdy dotknięte wadami roboty stanowią część dzieła, mają charakter robót oddzielnych, żądanie obniżenia wynagrodzenia może dotyczyć tylko wynagrodzenia za te roboty. Nadto w uzasadnieniu cyt. wyroku podniesiono, że uz...
III APa 15/13 3 lipca 2013 Sąd Apelacyjny w Łodzi Jacek Zajączkowski

Wyrok z 3 lipca 2013, sygn. III APa 15 13

Typ sprawa z zakresu prawa pracy Przedmiot o zadośćuczynienie, rentę skapitalizowaną, rentę uzupełniającą Wynik oddalono apelację
świadczenia pracownicze
zadośćuczynienie odszkodowanie
Podstawa prawna
art. 476 kc Dłużnik pozostający w zwłoce
...ciażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi. Istotne jest więc ustalenie momentu, w którym dłużnik opóźnił się ze spełnieniem świadczenia. Zgodnie z art. 476 k.c. dłużnik dopuszcza się zwłoki, gdy nie spełnia świadczenia w terminie, a jeżeli termin nie jest oznaczony, gdy nie spełnia świadczenia niezwłocznie po wezwaniu przez wierzyciela. W niniejszej sprawie wezwanie o wypłatę zadośćuczynienia i renty zostało wysłane do pozwanego w dniu 25 marca 2010r., zaś pozwany o...
I C 564/11 28 czerwca 2013 Sąd Okręgowy we Wrocławiu Krzysztof Rudnicki

Wyrok z 28 czerwca 2013, sygn. I C 564 11

Podstawa prawna
art. 476 kc Dłużnik pozostający w zwłoce
...ów tej wysokości. Sąd zasądził zatem od pozwanego na rzecz powodów odszkodowanie w kwocie 134 279, 08 zł. Odsetki za opóźnienie w zapłacie tej należności przypadają powodom zgodnie z art. 481 § 1 kc w zw. z art. 476 kc i art. 455 kc po 14 dniach od wezwania pozwanego do zapłaty. Odszkodowanie z tytułu nienależytego wykonania zobowiązania umownego jest zobowiązaniem bezterminowym, ustalenie terminu jego spełnienia uzależnione jest od wezwania do zapłaty zgodnie z art. 455 kc. Powodowie nie dołączyli do pozwu dokumentu wskazującego...
II Ca 1209/12 28 czerwca 2013 Sąd Okręgowy w Szczecinie Wiesława Buczek-Markowska

Wyrok z 28 czerwca 2013, sygn. II Ca 1209 12

Podstawa prawna
art. 476 kc Dłużnik pozostający w zwłoce
...c., - pozwani odpowiadają za skutki zwłoki w niewykonaniu przez powoda zobowiązania w ustalonym terminie umową przedwstępną, powodując, że strona powodowa czerpie korzyści z niewywiązania się z zobowiązania (art. 476 i 477 k.c.), 7. Naruszenie prawa materialnego przez jego niezastosowanie przy sporządzaniu wyceny poniesionej przez powoda szkody. - naruszenie art. 127 Prawa upadłościowego i naprawczego i art. 388 k.c., przez przyjęcie do metody określenia szkody z tytułu czynszu wartości nieruchomości ponad 100 % więcej niż cena tran...
VIII GC 36/13 28 czerwca 2013 Sąd Okręgowy w Szczecinie Agnieszka Górska

Wyrok z 28 czerwca 2013, sygn. VIII GC 36 13

Podstawa prawna
art. 476 kc Dłużnik pozostający w zwłoce
...naniu prac, objętych umową z dnia 7 września 2010r. Zwłoka nie dotyczy bowiem wypadku, gdy opóźnienie w spełnieniu świadczenia jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi. (art. 476 zd. 2 k.c.). Przy czym oceny, czy chodzi o okoliczności, za które dłużnik ewentualnie odpowiada, dokonuje się według ogólnych zasad odpowiedzialności dłużnika za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania (art. 471-474 k.c.). Treść protokołu zaawansowania robót i protokołu odbioru, wraz z zeznaniami powo...
I ACa 337/13 28 czerwca 2013 Sąd Apelacyjny w Szczecinie Maria Iwankiewicz

Wyrok z 28 czerwca 2013, sygn. I ACa 337 13

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik zasądzono świadczenie - 464,02 zł Kwota 44.152,53 zł · zasądzenie
Podstawa prawna
art. 476 kc Dłużnik pozostający w zwłoce
...ionowanego przez żadną ze stron wynika w sposób oczywisty, że pozwana mogła potrącić swoją wierzytelność dopiero w razie zwłoki powoda w zapłacie kary pieniężnej czyli przedmiotowej kary umownej. Zgodnie z art. 476 kc dłużnik dopuszcza się zwłoki, gdy nie spełnia świadczenia w terminie, a jeżeli termin nie jest oznaczony, gdy nie spełnia świadczenia niezwłocznie po wezwaniu przez wierzyciela. Natomiast w myśl art. 498 § 1 kc gdy dwie osoby są jednocześnie względem siebie dłużnikami i wierzycielami, każda z nich może potr...
II Ca 529/13 27 czerwca 2013 Sąd Okręgowy we Wrocławiu Jolanta Solarz

Wyrok z 27 czerwca 2013, sygn. II Ca 529 13

Podstawa prawna
art. 476 kc Dłużnik pozostający w zwłoce
...wa różne stanowiska. Jedno, iż odsetki ustawowe należą się uprawnionemu do zachowku od dnia wyrokowania przez Sąd I instancji, drugie zaś, iż stosuje się w tym zakresie regulacje ogólne, a więc art. 455 kc i 476 kc.Skoro roszczenie o zachowek ma charakter bezterminowy, to odsetki za czas opóźnienia w spełnieniu świadczenia pieniężnego, jakim jest zachowek biegną od daty wezwania dłużnika do zapłaty tego świadczenia (tak np. P. Księżak, Zachowek w polskim prawie spadkowym, W-wa 2010 r., str. 426). Z kolei, w ocenie Sądu Okręgowe...
I ACa 38/13 27 czerwca 2013 Sąd Apelacyjny w Białymstoku Krzysztof Chojnowski

Wyrok SA w Białymstoku z 27 czerwca 2013 r. w sprawie o zapłatę.

Typ sprawa cywilna Wynik oddalono apelację Kwota 9.946,10 zł · kwota żądania kary umownej
Podstawa prawna
art. 476 kc Dłużnik pozostający w zwłoce
...ej sytuacji pozwani powinni byli zmobilizować wszystkie swoje siły, przystąpić jak najprędzej do wycinki i zrywki, po to by wykonać zlecenia, szczególnie te najpilniejsze. Dalej Sąd I instancji odwołał się do art. 476 k.c. i wskazał, że zwłoka ma miejsce wówczas, gdy dłużnik nie spełnia świadczenia we właściwym czasie z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność. W ocenie Sądu Okręgowego pozwani dopuścili się zwłoki w wykonaniu umowy, skoro mimo odpowiednich warunków pogodowych, możliwości zorganizowania pracy podwykonawco...
II Ca 1352/12 25 czerwca 2013 Sąd Okręgowy w Szczecinie Małgorzata Grzesik

Wyrok z 25 czerwca 2013, sygn. II Ca 1352 12

Podstawa prawna
art. 476 kc Dłużnik pozostający w zwłoce
...kłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi. Stosownie do treści art. 476 k.c. dłużnik dopuszcza się zwłoki, gdy nie spełnia świadczenia w terminie, a jeżeli termin nie jest oznaczony, gdy nie spełnia świadczenia niezwłocznie po wezwaniu przez wierzyciela. Nie dotyczy to wypadku, gdy opóźnienie w spełnieniu świadczenia jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialnośc...
I C 336/13 24 czerwca 2013 Sąd Rejonowy w Kłodzku Tadeusz Dereń

Wyrok z 24 czerwca 2013, sygn. I C 336 13

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę kwoty 1.093,07 zł Wynik oddalono powództwo Kwota 1.093,07 zł · kwota żądania kary umownej
Podstawa prawna
art. 476 kc Dłużnik pozostający w zwłoce
...iczności, za które nie ponosi on odpowiedzialności. W razie kary umownej zastrzeżonej na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, kara należy się jedynie, gdy dojdzie do zwłoki dłużnika (art. 476 k.c.), przy czym ten może się uwolnić od obowiązku zapłaty kary umownej, jeżeli obali wynikające z art. 471 k.c. domniemanie, że opóźnienie w spełnieniu świadczenia jest następstwem okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność. Tymczasem z zebranego w sprawie materiału dowodowego, poczynionych przez Sąd ustal...
I C 27/13 21 czerwca 2013 Sąd Okręgowy w Słupsku Małgorzata Banaś

Wyrok z 21 czerwca 2013, sygn. I C 27 13

Podstawa prawna
art. 476 kc Dłużnik pozostający w zwłoce
...jątku wierzyciela, wystarczy tylko by zobowiązany naruszył treść stosunku obligacyjnego co do ustalonego terminu płatności. Chwile, w której dłużnik dopuszcza się opóźnienia, określić należy na podstawie art. 476 k.c. Przepis ten wskazuje na obiektywny stan faktyczny, który jest podstawą postawienia dłużnikowi zarzutu nieterminowego wykonania zobowiązania ( por. wyrok SA w Lublinie z dnia 14 lutego 2013r.sygn. III APa12 12) Okolicznością bezsporną w sprawie był fakt nieterminowego regulowania przez pozwanych solidarnie - w tym D....
I ACa 156/13 21 czerwca 2013 Sąd Apelacyjny w Łodzi Wiesława Kuberska

Wyrok z 21 czerwca 2013, sygn. I ACa 156 13

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik uchylono orzeczenie
Podstawa prawna
art. 476 kc Dłużnik pozostający w zwłoce
...ciu o art. 484 § 2 kc zmniejszenie jej wysokości...”, co wskazuje na jedynie pobieżną analizę zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego, 3. § 9 ust. 1 lit. a) umowy nr (...)z dnia 27 kwietnia 2010 r. w zw. z art. 476 kc poprzez zasądzenie kar umownych bazując jedynie na terminach realizacji umowy bez analizy kwestii, czy opóźnienie w realizacji robót nastąpiło z winy Wykonawcy, za zatem czy w niniejszej sprawie miała miejsce zwłoka w realizacji robót, gdy tymczasem w niniejszej sprawie nie mamy do czynienia ze zwłoką, 4. art. 498...
II Ca 361/13 20 czerwca 2013 Sąd Okręgowy w Lublinie Elżbieta Żak

Wyrok z 20 czerwca 2013, sygn. II Ca 361 13

Podstawa prawna
art. 476 kc Dłużnik pozostający w zwłoce
...żenia przez poszkodowanego lub uprawnionego zawiadomienia o szkodzie. Po upływie tego terminu powstaje stan opóźnienia się ze spełnieniem świadczenia ubezpieczeniowego przez zakład ubezpieczeń (ubezpieczyciela) (art. 476 zd. 1 k.c. w zw. z art. 476 zd. 1 k.c.). Powstaje zatem wówczas na podstawie art. 481 § 1 k.c. roszczenie o zapłatę odsetek za opóźnienie, przy czym powstaje ono osobno za każdy dzień opóźnienia i staje się wymagalne osobno za każdy dzień opóźnienia3. Ciężar dowodu (art. 6 k.c.) okoliczności faktycznych, o któ...
II Ca 354/13 19 czerwca 2013 Sąd Okręgowy w Lublinie Ewa Łuchtaj

Wyrok z 19 czerwca 2013, sygn. II Ca 354 13

Podstawa prawna
art. 476 kc Dłużnik pozostający w zwłoce
...a umowy najmu w świetle przepisów ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego (tekst jedn. Dz. U. z 2005 roku Nr 31 poz. 266 ze zm.) w zw. z art. 476 Kc, - uchyleniu się przez Sad I Instancji od zbadania i oceny zgromadzonych w sprawie dowodów w tym znajdujących się w aktach sprawy Sądu Rejonowego w Łukowie I Wydział Cywilny sygn. akt IC 216 10 - powołane w odpowiedzi na pozew pod kątem podniesionego przez pozwane zarzutu „nadużycia” prawa przez powoda, co w k...
I ACa 329/13 19 czerwca 2013 Sąd Apelacyjny w Katowicach Zofia Kawińska-Szwed

Wyrok z 19 czerwca 2013, sygn. I ACa 329 13

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik apelację częściowo uwzględniono - zmieniono postanowienie w części Kwota 50 000 zł · oddalona część kary umownej
Podstawa prawna
art. 476 kc Dłużnik pozostający w zwłoce
...miast rzeczą pozwanej było wykazanie, że opóźnienie w spełnieniu świadczenia jest następstwem okoliczności, za które ona (jako dłużnik) odpowiedzialności nie ponosi. Należy bowiem wskazać, że konstrukcja art. 476 k.c. zawierającego definicję zwłoki dłużnika opiera się na domniemaniu jego winy, a zatem dla przypisania dłużnikowi odpowiedzialności z tytułu kary umownej zastrzeżonej na wypadek zwłoki wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy, wystarczające jest wykazanie, że prace nie zostały zakończone w terminie. Na dłużniku...
I ACa 144/13 19 czerwca 2013 Sąd Apelacyjny w Łodzi Anna Cesarz

Wyrok z 19 czerwca 2013, sygn. I ACa 144 13

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację
Podstawa prawna
art. 476 kc Dłużnik pozostający w zwłoce
...zego wyroku w części pkt 2, zasądzającej od pozwanego kwotę 184.814,75 zł oraz orzekającej o kosztach postępowania wniósł pozwany, zarzucając mu naruszenie: 1) art. 471 k.c. w zw. z art. 484 § 1 k.c. w zw. z art. 476 k.c. poprzez przyjęcie, że powód nie dopuścił się zwłoki w wykonaniu przyjętego zobowiązania, które to skutkowało naliczeniem stosownej kary umownej, podczas gdy niewykonanie zobowiązania w wyznaczonym terminie było następstwem okoliczności, za które powód ponosi odpowiedzialność, 2) art. 498 k.c. w zw. z art....
I ACa 1270/12 19 czerwca 2013 Sąd Apelacyjny w Warszawie Robert Obrębski

Wyrok z 19 czerwca 2013, sygn. I ACa 1270 12

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono powództwo
zadośćuczynienie odszkodowanie

Teza "Sąd może przyznać najbliższemu członkowi rodziny zmarłego zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę na podstawie art,448 kc w zw. z art.24 paragraf 1 kc, gdy śmierć nastąpiła przed dniem 3.08.2008 r wskutek uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia" "Konkubent zmarłego nie jest czynnie legitymowany do wystąpienia z roszczenie...

Podstawa prawna
art. 476 kc Dłużnik pozostający w zwłoce
...ik odpowiedzialności nie ponosi. Z uwagi na to, że pomiędzy stronami postępowania stopa odsetek za opóźnienie nie została oznaczona, powodom należą się odsetki ustawowe – art. 481 § 2 k.c. Z kolei zgodnie z art. 476 k.c. dłużnik dopuszcza się zwłoki, gdy nie spełnia świadczenia w terminie, a jeżeli termin nie jest oznaczony, gdy nie spełnia świadczenia niezwłocznie po wezwaniu przez wierzyciela. Żądanie zasądzenia odsetek, w kontekście roszczenia strony powodowej zostało dodatkowo unormowane w treści art. 14 ust. 1 u.o.u.o. O...
I C 375/11 18 czerwca 2013 Sąd Okręgowy we Wrocławiu Aneta Fiałkowska-Sobczyk

Wyrok z 18 czerwca 2013, sygn. I C 375 11

Podstawa prawna
art. 476 kc Dłużnik pozostający w zwłoce
...rminie. Zgodnie z § 7 umowy, wykonawca miał zapłacić zamawiającemu karę umowną między innymi za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki w wysokości 0,2% wartości wynagrodzenia. W myśl art. 476 kc., dłużnik dopuszcza się zwłoki, gdy nie spełnia świadczenia w terminie, a jeżeli termin nie jest oznaczony, gdy nie spełnia świadczenia niezwłocznie po wezwaniu przez wierzyciela. Termin spełnienia świadczenia strony uzgodniły w umowie na 31 grudnia 2003r. Z ustalonego w sprawie stanu faktycznego wynika, że w dni...