Orzecznictwo

Baza orzeczeń sądowych

Przeglądaj tezy, sygnatury, sądy i podstawy prawne w czytelnej formie.

3 107 pasujących orzeczeń
Sąd
Aktywne filtry
Podstawa: art. 476 kc Wyczyść wszystko
Wyniki wyszukiwania

Znalezione orzeczenia

3 107 wyników
Sortowanie
Najnowsze Najstarsze
I Ca 205/13 30 września 2013 Sąd Okręgowy w Elblągu Krzysztof Nowaczyński

Wyrok z 30 września 2013, sygn. I Ca 205 13

Podstawa prawna
art. 476 kc Dłużnik pozostający w zwłoce
...ści, za które dłużnik ponosi odpowiedzialność. Na dłużniku spoczywa zatem obowiązek wykazania, że niewykonanie zobowiązania jest następstwem okoliczności, za które odpowiedzialności on nie ponosi. Ponadto, art. 476 k.c. szczególnie normuje przypadki nienależytego wykonania zobowiązania w postaci opóźnienia i zwłoki. Zgodnie z powołanym powyżej przepisem dłużnik dopuszcza się zwłoki, gdy nie spełnia świadczenia w terminie, a jeżeli termin nie jest oznaczony, gdy nie spełnia świadczenia niezwłocznie po wezwaniu przez wierzy...
I C 68/13 26 września 2013 Sąd Okręgowy w Słupsku Maria Cichoń

Wyrok z 26 września 2013, sygn. I C 68 13

Podstawa prawna
art. 476 kc Dłużnik pozostający w zwłoce
...icząc od daty otrzymania zawiadomienia o wypadku. Po upływie tego terminu ubezpieczyciel jest w zwłoce, a uprawnionemu z tytułu umowy ubezpieczenia przysługuje prawo żądania odsetek z tytułu zwłoki na podstawie art. 476 kc w związku z art. 481 § 1 i § 2 kc. Sąd oddalił powództwo w pozostałym zakresie, tj. co do kwoty 210.000 zł z tytułu zadośćuczynienia za krzywdę (art. 446 § 4 kc) i 50.000 zł z tytułu znacznego pogorszenia sytuacji życiowej (art. 446 § 3 kc). W ocenie Sądu, przyznana powódce tytułem zadośćuczynienia kwota...
II Ca 496/13 26 września 2013 Sąd Okręgowy w Lublinie Andrzej Mikołajewski

Wyrok z 26 września 2013, sygn. II Ca 496 13

Podstawa prawna
art. 476 kc Dłużnik pozostający w zwłoce
...warancji a nie kary umownej. Sąd Rejonowy analizując umowę stron przyjął, że zastrzeżono w niej karę umowną tylko na wypadek zwłoki dłużnika (pozwanego), tj. opóźnienia, za które odpowiada dłużnik (por. art. 476 k.c.). Wprawdzie postanowienie umowne jest w tym zakresie niejednoznaczne, gdyż mowa w nim o świadczeniu „za zwłokę, opóźnienie zakończenia terminu budowy” (...) „za każdy dzień opóźnienia”, jednakże Sąd Rejonowy, odwołując się do reguł wykładni oświadczeń woli określonych w art. 65 § 1 i § 2 k.c.,...
II Ca 120/13 25 września 2013 Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Uzasadnienie z 25 września 2013, sygn. II Ca 120 13

Podstawa prawna
art. 476 kc Dłużnik pozostający w zwłoce
...kwotę 20.l81.72zl.( 26.151.12zl. brutto – 5.969,40 zł), o czym orzekł w punkcie i i 2 wyroku. O odsetkach ustawowych od zasądzonej na rzecz powoda od pozwanej Gminy należności głównej Sąd orzekł na podstawie art. 476 k.c. w zw. z art. 481 §1 i 2 k.c. O kosztach procesu Sąd orzekł w punktach 3-5, zgodnie z zasadą stosunkowego rozdzielenia kosztów wyrażoną w art. 100 k.p.c. Wyrok Sądu Rejonowego zaskarżyła apelacją w punkcie pierwszym, trzecim i czwartym (w części dotyczącej nakazu pobrania od pozwanego na rzecz Skarbu Państwa Sa...
II Ca 123/13 25 września 2013 Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Uzasadnienie z 25 września 2013, sygn. II Ca 123 13

Podstawa prawna
art. 476 kc Dłużnik pozostający w zwłoce
...wanej należnościami za nielegalny pobór prądu oraz za zniszczenie licznika energii elektrycznej i w związku z tym Sąd orzekł jak w punkcie 1 wyroku. O odsetkach od należności głównej Sąd orzekł na podstawie art. 476 k.c. i art. 481§ 1 i 2 k.c. W punkcie 2 wyroku Sąd - na zasadzie odpowiedzialności za wynik procesu przewidzianej w art. 98 k.p.c. orzekł o kosztach postępowania. Wyrok Sądu Rejonowego zaskarżyła apelacją pozwana w całości zarzucając : 1. naruszenie prawa materialnego, a mianowicie: - art. 471 k.c. w związku z art. 5...
VIII Ga 22/13 25 września 2013 Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Uzasadnienie z 25 września 2013, sygn. VIII Ga 22 13

Podstawa prawna
art. 476 kc Dłużnik pozostający w zwłoce
...ów sąd uznał, że powód na zlecenie pozwanej dostarczył i zainstalował drugie stanowisko do rozliczeń magazynowych i zasądził na jego rzecz należne mu wynagrodzenie. O odsetkach sąd orzekł w oparciu o treść art. 476 k.c. i 481 § 1 k.c. Stosownie do treści art. 476 k.c. dłużnik dopuszcza się zwłoki, jeżeli nie spełnia świadczenia w terminie. Zgodnie z treścią art. 481 § 1 k.c. jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia, chociażby nie poniós...
I ACa 720/13 25 września 2013 Sąd Apelacyjny w Poznaniu Małgorzata Mazurkiewicz-Talaga

Wyrok z 25 września 2013, sygn. I ACa 720 13

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację
Podstawa prawna
art. 476 kc Dłużnik pozostający w zwłoce
...„zwłoki” nie miało wpływu na prawną ocenę kary, a mianowicie, że strony zastrzegły świadczenie typu gwarancyjnego, niezależne od przyczyny przekroczenia terminu wykonania zobowiązania pierwotnego. Zgodnie z art. 476 kc niedotrzymanie terminu spełnienia świadczenia może nastąpić na skutek okoliczności za które dłużnik ponosi odpowiedzialność i wówczas dochodzi do zwłoki. Natomiast mianem opóźnienia określa się sytuację, gdy dłużnik nie ponosi odpowiedzialności za przekroczenie terminu. Treść § 12 umowy jest standardow...
I ACa 870/13 25 września 2013 Sąd Apelacyjny we Wrocławiu Elżbieta Lipińska

Wyrok z 25 września 2013, sygn. I ACa 870 13

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację Kwota 1.036.421,63 zł · kwota żądania
Podstawa prawna
art. 476 kc Dłużnik pozostający w zwłoce
...zepis przyznaje wierzycielowi do­­dat­kowe uprawnienie do żądania odsetek ustawowych za okres przed wymagal­nością roszczenia, to jest odmiennie niż według ogólnej zasady wyrażonej w art. 481 § 1 i 2 k.c. i art. 476 k.c. W dalszym okresie (po upływie ustalonego w umowie terminu do spełnienia świadczenia pieniężnego) wierzyciel zgodnie z art. 7 ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych może żądać od dłużnika odsetek w wysokości odsetek za zwłokę, określanej na podstawie art. 56 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku -...
I C 261/11 24 września 2013 Sąd Okręgowy w Słupsku Maria Cichoń

Wyrok z 24 września 2013, sygn. I C 261 11

Podstawa prawna
art. 476 kc Dłużnik pozostający w zwłoce
..., w jakim Sąd je uwzględnił, było zasadne w chwili wytoczenia powództwa. Skoro więc powód wcześniej, przed wytoczeniem powództwa wzywał pozwanego do zapłaty, to powodowi w myśl art. 481 § 1 kpc w związku z art. 476 kc przysługują odsetki ustawowe – co najmniej od wytoczenia powództwa. Nie zasługiwało natomiast na uwzględnienie – w ocenie Sądu – żądanie powoda dotyczące zasądzenia ostatecznie, po ograniczeniu roszczenia, kwoty 3.954 zł tytułem zwrotu kosztów opieki osób trzecich. Powód nie wskazał bowiem, za jaki okres...
II Ca 105/13 20 września 2013 Sąd Okręgowy w Szczecinie Sławomir Krajewski

Wyrok z 20 września 2013, sygn. II Ca 105 13

Podstawa prawna
art. 476 kc Dłużnik pozostający w zwłoce
...reścią przepisów zawartych w art. 481 § 1 i 2 k.c. wierzycielowi za czas opóźnienia w wypłacie należnych mu świadczeń pieniężnych przysługują odsetki za czas opóźnienia w wysokości ustawowej. Z przepisu art. 476 k.c. należy wyprowadzić wniosek, że dłużnik popada w opóźnienie, gdy nie spełnia świadczenia w terminie. W związku z tym podstawowe znaczenie dla ustalenia, czy powstał stan opóźnienie, ma określenie, kiedy dłużnik powinien spełnić świadczenie na rzecz wierzyciela. W przypadku roszczeń przysługujących osobie...
I ACa 289/13 19 września 2013 Sąd Apelacyjny w Lublinie Bożena Oworuszko

Wyrok z 19 września 2013, sygn. I ACa 289 13

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację Kwota 52.893,08 zł · oddalona część kary umownej
Podstawa prawna
art. 476 kc Dłużnik pozostający w zwłoce
...obót budowlanych w dniu 17 listopada 2010r. nie zakwalifikował jako zwłoki łącznie 64 dni, gdyż uznał, że takie opóźnienie było spowodowane okolicznościami, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności (art. 476 k.c. w związku z(...)umowy). Przy czym na owe 64 opóźnienia składały się 49 dni opóźnienia usprawiedliwionego warunkami pogodowymi i 15 dni opóźnienia usprawiedliwionego brakiem odpowiedniej ilości nadstawek. Sąd Okręgowy te 64 dni liczył od 31 sierpnia 2010r. co doprowadziło go do stwierdzenia, że powódka popad...
I ACa 788/13 19 września 2013 Sąd Apelacyjny w Krakowie Hanna Nowicka de Poraj

Wyrok SA w Krakowie z 19 września 2013 r. w sprawie o zapłatę

Typ sprawa cywilna Wynik zmieniono orzeczenie Kwota 24.852 zł · zasądzenie
odszkodowanie z OC budownictwo mieszkaniowe

Teza Nie znajdował uzasadnienia zarzut naruszenia art. 361 § 1 k.c. Sąd Okręgowy dokonał właściwej wykładni powołanego przepisu, jak również prawidłowo dokonał subsumcji ustalonego stanu faktycznego pod wynikającą z przepisu normę prawną. Zgodnie z art. 481 § 1 k.c. jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, w...

Podstawa prawna
art. 476 kc Dłużnik pozostający w zwłoce
...e ponosi. Jeżeli stopa odsetek za opóźnienie nie była z góry oznaczona, należą się odsetki ustawowe (art. 481 § 2 k.c.). Chwilę, w której dłużnik dopuszcza się opóźnienia, określić należy na podstawie art. 476 k.c. i jest ona odmiennie ustalana w zależności od tego, czy dłużnik jest zobowiązany do świadczenia terminowego czy do świadczenia bezterminowego. Należało zatem w pierwszej kolejności ocenić charakter świadczenia zakładu ubezpieczeń z tytułu ponoszenia odpowiedzialności cywilnej za szkodę wyrządzoną przez ube...
II Ca 665/13 17 września 2013 Sąd Okręgowy w Lublinie Ewa Bazelan

Wyrok z 17 września 2013, sygn. II Ca 665 13

Podstawa prawna
art. 476 kc Dłużnik pozostający w zwłoce
...ia, a termin ten upłynął bezskutecznie w dniu 22 lipca 2010 roku, należało zasądzić od pozwanego na rzecz powoda odsetki ustawowe od dochodzonej pozwem kwoty od dnia 23 lipca 2010 roku do dnia zapłaty, zgodnie z art. 476 k.c. i art. 481 k.c. Rozstrzygnięcie o kosztach procesu Sąd Rejonowy uzasadnił treścią art. 98 § 1 k.p.c. Apelację od powyższego wyroku wniósł pozwany P. M., zaskarżając go w całości i zarzucając: 1. naruszenie przepisów prawa materialnego tj. art. 6 k.c. w zw. z art. 16 ust. 1 oraz art. 33a ust. 3 ustawy z dnia 1...
XXIII Ga 678/13 17 września 2013 Sąd Okręgowy w Warszawie Alicja Dziekańska

Wyrok z 17 września 2013, sygn. XXIII Ga 678 13

Teza „…Zgoda inwestora (wykonawcy) ma dotyczyć zawarcia przez wykonawcę (podwykonawcę) umowy o roboty budowlane z podwykonawcą, a więc konkretnej umowy, o określonej treści, zawartej lub przynajmniej wstępnie uzgodnionej ze zindywidualizowanym podmiotem w zakresie wszystkich istotnych postanowień, szczególnie tych, które decydują o w...

Podstawa prawna
art. 476 kc Dłużnik pozostający w zwłoce
...odpowiedzialności inwestora ograniczony jest w art. 647 1 § 5 k.c. do wynagrodzenia należnego podwykonawcy od wykonawcy. Inwestor nie powinien zatem świadczyć odsetek za opóźnienie powstałe po stronie wykonawcy (art. 476 k.c). Wykładnia gramatyczna art. 647 1 § 5 k.c. przemawia za ograniczeniem odpowiedzialności inwestora wyłącznie do wynagrodzenia (należności głównej) (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 5 września 2012 r., IV CSK 91 12). Inwestor powinien zatem świadczyć również odsetki za opóźnienie powstałe jedynie po jego s...
II Ca 559/13 17 września 2013 Sąd Okręgowy w Świdnicy Jerzy Dydo

Wyrok z 17 września 2013, sygn. II Ca 559 13

Podstawa prawna
art. 476 kc Dłużnik pozostający w zwłoce
...h powodowi ustawowych odsetek. Sąd I instancji prawidłowo przyjął datę od której powodowi przysługują ustawowe odsetki. Doręczenie stronie przeciwnej odpisu pozwu stanowi wezwanie przez wierzyciela w rozumieniu art. 476 k.c., a tym samym wyznacza datę wymagalności tylko wówczas, gdy pozew jest pierwszym pismem zawierającym żądanie zapłaty. Jak wynika ze zgromadzonego materiału dowodowego strony już w 2004 r. prowadziły rozmowy na temat wynagrodzenia za bezumowne korzystanie (k. 70), a zatem nie można przyjąć, by powód jeszcze przed...
I C 898/11 16 września 2013 Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie Ewa Harasimiuk

Wyrok z 16 września 2013, sygn. I C 898 11

Podstawa prawna
art. 476 kc Dłużnik pozostający w zwłoce
...k odpowiedzialności nie ponosi. Z uwagi na to, że pomiędzy stronami postępowania stopa odsetek za opóźnienie nie została oznaczona, powódce należą się odsetki ustawowe – art. 481 § 2 k.c. Z kolei zgodnie z art. 476 k.c. dłużnik dopuszcza się zwłoki, gdy nie spełnia świadczenia w terminie, a jeżeli termin nie jest oznaczony, gdy nie spełnia świadczenia niezwłocznie po wezwaniu przez wierzyciela. Żądanie zasądzenia odsetek, w kontekście roszczenia M. K. (1), zostało dodatkowo unormowane w treści art. 14 ust. 1 u.o.u.o. Otóż...
II Ca 576/13 13 września 2013 Sąd Okręgowy w Białymstoku Renata Tabor

Wyrok z 13 września 2013, sygn. II Ca 576 13

Podstawa prawna
art. 476 kc Dłużnik pozostający w zwłoce
...cemu zamówienie należy się wynagrodzenie w chwili oddania dzieła, z czego należy wyprowadzić wniosek, iż termin zapłaty wynagrodzenia za wykonane dzieło, ustalony w umowie, jest terminem oznaczonym w rozumieniu art. 476 k.c. (tak: Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga trzecia. Zobowiązania, tom 2, pod red. G. Bieńka, LexisNexis, Warszawa 2006, s. 198). Zgodnie z art. 476 k.c. in principio dłużnik dopuszcza się zwłoki, gdy nie spełnia świadczenia w terminie. Wprawdzie powód nie złożył zamawiającemu rachunku na stosownym druku, jedn...
I C 1280/13 13 września 2013 Sąd Okręgowy we Wrocławiu Krzysztof Rudnicki

Postanowienie z 13 września 2013, sygn. I C 1280 13

Podstawa prawna
art. 476 kc Dłużnik pozostający w zwłoce
...r. (wniesienie pozwu o zapłatę). Zgodnie z art. 481 § 1 kc, jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, wierzyciel może domagać się odsetek za czas opóźnienia. Z kolei zgodnie z art. 476 kc dłużnik dopuszcza się zwłoki, gdy nie spełnia świadczenia w terminie, a jeżeli termin nie jest oznaczony, gdy nie spełnia świadczenia niezwłocznie po wezwaniu przez wierzyciela. Wreszcie zgodnie z art. 455 kc jeżeli termin spełnienia świadczenia nie jest oznaczony ani nie wynika z właściwości zobowiązania, św...
VI ACa 234/13 12 września 2013 Sąd Apelacyjny w Warszawie Sa-Ewa Zalewska

Wyrok z 12 września 2013, sygn. VI ACa 234 13

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację
Podstawa prawna
art. 476 kc Dłużnik pozostający w zwłoce
...onosi odpowiedzialności albo za które ponoszą odpowiedzialność obie strony. Niezawarcie w terminie umowy przyrzeczonej rodzi, co do zasady, skutki zwłoki dłużnika określone ogólnie w art. 477 k.c. w związku z art. 476 k.c., w tym między innymi prawo wierzyciela do żądania wykonania zobowiązania oraz roszczenia odszkodowawcze. Szczególne postanowienia w tym przedmiocie zawierają przepisy art. 390 § 1 i 2 k.c. Zawarte w art. 394 k.c. określenie „niewykonanie umowy przez jedną ze stron” jest znaczeniowo zbliżone do występującego w...
IV CSK 61/13 12 września 2013 Sąd Najwyższy Dariusz Dończyk

Wyrok SN z 12 września 2013, sygn. IV CSK 61 13

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik uchylono orzeczenie
Podstawa prawna
art. 476 kc Dłużnik pozostający w zwłoce
...oku Sądu Apelacyjnego skargę kasacyjną wniósł powód, który zaskarżył go w całości. W ramach pierwszej podstawy kasacyjnej zarzucił naruszenie: art. 361 § 1 i 2 k.c. w zw. z art. 471 k.c., art. 362 k.c. oraz art. 476 k.c. w zw. z art. 477 § 1 k.c. W ramach drugiej podstawy kasacyjnej zarzucił naruszenie: art. 233 § 1 w zw. z art. 391 § 1 i art. 382 k.p.c., art. 316 w zw. z art. 391 § 1 k.p.c., art. 328 § 2 w zw. z art. 391 § 1 k.p.c. oraz art. 382 k.p.c., nadto art. 378 § 1 w zw. z art. 328 § 2 i art. 391 § 1 k.p.c. Powód wniósł...
VI ACa 189/13 11 września 2013 Sąd Apelacyjny w Warszawie Teresa Mróz

Wyrok z 11 września 2013, sygn. VI ACa 189 13

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik zmieniono zaskarżony wyrok Kwota 195 438,26 zł · składnik roszczenia z pożyczki

Teza Sąd Apelacyjny podziela też stanowisko Sądu Najwyższego, wyrażone w wyżej przytoczonym wyroku, iż gwarancyjny charakter obowiązku ciążącego na inwestorze i brak jego wpływu na terminowe spełnienie świadczenia przez wykonawcę, przemawiają za przyjęciem, że zobowiązanie inwestora do zapłaty wynagrodzenia za roboty budowlane wykona...

Podstawa prawna
art. 476 kc Dłużnik pozostający w zwłoce
...główną, wyjaśnienia wymagało jedynie, czy jego odpowiedzialność obejmowała także terminowe dokonanie zapłaty, a więc czy powinien świadczyć również odsetki za opóźnienie powstałe po stronie wykonawcy (art. 476 k.c.). Należy przy tym wskazać, że wbrew stwierdzeniom zawartym w uzasadnieniu wyroku z 22 listopada 2012r., kwestia ta nie została uregulowana w żadnej z umów zawartych przez powoda lub pozwanego z wykonawcą, ani w oświadczeniu zamawiającego o zatwierdzeniu podwykonawcy. Jej wyjaśnienia należało więc poszukiwać w t...
II Ca 686/13 6 września 2013 Sąd Okręgowy we Wrocławiu Marek Kurkowski

Wyrok z 6 września 2013, sygn. II Ca 686 13

Podstawa prawna
art. 476 kc Dłużnik pozostający w zwłoce
...różne stanowiska. Jedno, iż odsetki ustawowe należą się uprawnionemu do zachowku od dnia wyrokowania przez Sąd I instancji, drugie zaś, iż stosuje się w tym zakresie regulacje ogólne, a więc art. 455 k.c. i 476 k.c. Skoro więc roszczenie o zachowek ma charakter bezterminowy, to odsetki za czas opóźnienia w spełnieniu świadczenia pieniężnego, jakim jest zachowek biegną od daty wezwania dłużnika do zapłaty tego świadczenia (tak np. P. Księżak, P. Księżak, Zachowek w polskim prawie spadkowym, W-wa 2010 r., str. 426). Sąd Okręg...
I ACa 758/13 6 września 2013 Sąd Apelacyjny w Krakowie Teresa Rak

Wyrok z 6 września 2013, sygn. I ACa 758 13

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik zmieniono orzeczenie Kwota 307.947,99 zł · kwota żądania
Podstawa prawna
art. 476 kc Dłużnik pozostający w zwłoce
...ez przyjęcie, że Powód prawidłowo poinformował Stronę pozwaną o zmianach w realizacji przedmiotu umowy, a związku z tym Gminie K. nie przysługiwało prawo odstąpienia od umowy. •Naruszenie prawa materialnego Art. 476 k.c. w związku z art. 6 k.c. poprzez przyjęcie, że Strony powodowej nie obciążał ciężar udowodnienia, iż zwłoka nastąpiła z przyczyn od niego niezależnych podczas gdy to Strona powodowa twierdziła że zwłoka wynikła z powodu okoliczności za które on winy nie ponosi. •Naruszenie przepisów prawa procesowego tj....
II Ca 654/13 4 września 2013 Sąd Okręgowy w Kielcach Mariusz Broda

Wyrok z 4 września 2013, sygn. II Ca 654 13

Teza 1. Skoro spełnienie świadczenia przez dłużnika w oznaczonym terminie lub wynikającym z właściwości zobowiązania , a w ich braku bezzwłocznie po skutecznym wezwaniu do wykonania , jest zasadą , to już sam upływ istniejącego (do spełnienia świadczenia) terminu , przy braku wykonania tego obowiązku przez dłużnika, oznacza stan opóź...

Podstawa prawna
art. 476 kc Dłużnik pozostający w zwłoce
...ię wyroku , oddalił powództwo w pozostałym zakresie. Apelację od w w orzeczenia , w „części dotyczącej rozstrzygnięcia o należnych odsetkach” wywiódł pozwany. Zarzucił: naruszenie prawa materialnego – art.476 kc , 481 par.1 kc , 817 kc w związku z par. 15 pkt.7 Ogólnych Warunków Ubezpieczenia (...)- poprzez ich niezastosowanie. W związku z tym wniósł o zmianę zaskarżonego orzeczenia poprzez zasądzenie odsetek ustawowych od dnia 20.04.2012r. do dnia zapłaty. W uzasadnieniu wyjaśnił , że zawiadomił Ubezpieczyciela o wypadku...
I C 2536/11 4 września 2013 Sąd Okręgowy w Płocku Agnieszka Bilkiewicz

Wyrok z 4 września 2013, sygn. I C 2536 11

Teza powództwo oddala

Podstawa prawna
art. 476 kc Dłużnik pozostający w zwłoce
...20.07.2010r. Należy stwierdzić, iż w razie kary umownej zastrzeżonej na wypadek niewykonania zobowiązania (lub nienależytego wykonania zobowiązania) , kara należy się jedynie, gdy dojdzie do zwłoki dłużnika (art. 476 k.c.). Dłużnik może się uwolnić od obowiązku zapłaty kary umownej, jeżeli obali wynikające z art. 471 k.c. domniemanie, że opóźnienie w spełnieniu świadczenia jest następstwem okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność (tak m.in. Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 6.10.2010r. teza 1, II CSK 180 10, LEX nr 9700...
VI U 1800/13 3 września 2013 Sąd Okręgowy w Płocku Jadwiga Klonowska

Wyrok z 3 września 2013, sygn. VI U 1800 13

Teza „Tylko osoby, które w okresie od 8 stycznia 2009r. do 31 grudnia 2010r. nabyły i zrealizowały prawo do emerytury bez uprzedniego rozwiązania stosunku pracy z pracodawcą, na rzecz którego wykonywały zatrudnienie bezpośrednio przez dniem nabycia prawa do emerytury mają prawo do dalszej wypłaty emerytury od dnia 1 października 2011...

Podstawa prawna
art. 476 kc Dłużnik pozostający w zwłoce
...połecznych została na potrzeby tego prawa uregulowana wyczerpująco, bez możliwości odwoływania się, poza kwestią wysokości odsetek, do przepisów prawa cywilnego. Niedopuszczalna jest analogia z art. 481 k.c. i 476 k.c. (uchwała SN z dnia 11 września 1991r., II UZP 11 91, OSP 1992 7 147). Nie tyle jest istotny fakt opóźnienia organu rentowego w wypłacie świadczenia, co przyczyny, które je spowodowały. Organ rentowy nie ma obowiązku wypłaty odsetek, jeżeli przyczyna opóźnienia nie jest spowodowana przyczyną leżącą po jego stronie...
I PK 33/13 3 września 2013 Sąd Najwyższy Teresa Flemming-Kulesza

Wyrok SN z 3 września 2013, sygn. I PK 33 13

Typ ubezpieczenia społeczne / organ rentowy Przedmiot ustalenie podlegania ubezpieczeniom społecznym jako pracownik / pozorność umowy o pracę Wynik oddalono skargę Kwota 29.323 zł · kwota żądania
ubezpieczenia społeczne
Podstawa prawna
art. 476 kc Dłużnik pozostający w zwłoce
...; nie może więc być uznane za prawo materialne w rozumieniu art. 3983 § 1 pkt 1 k.p.c. i, co za tym idzie, za podstawę skargi kasacyjnej. Nieusprawiedliwione są także zarzuty naruszenia art. 1513 k.p. (w pkt I) i art. 476 k.c. (w pkt III) petitum skargi. Pierwszy z wymienionych przepisów stanowi, że pracownikowi, który ze względu na okoliczności przewidziane w art. 151 § 1 wykonywał pracę w dniu wolnym od pracy wynikającym z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, 18 przysługuje w zamian inny dzień wolny od p...
I ACa 796/13 28 sierpnia 2013 Sąd Apelacyjny we Wrocławiu Andrzej Niedużak

Wyrok SA we Wrocławiu z 28 sierpnia 2013 r. w sprawie o zapłatę.

Typ sprawa cywilna Wynik oddalono powództwo Kwota 2.700 zł · kwota żądania
piractwo / prawa autorskie

Teza W chwili oddania dzieła w braku odmiennej umowy przyjmującemu zamówienie należy się wynagrodzenie.

Podstawa prawna
art. 476 kc Dłużnik pozostający w zwłoce
...m system miał być wykonany, opóźnienie spowodowane przez pozwanego było nieznaczne. W takiej sytuacji około roczny okres opóźnienia w wywiązaniu się z umowy − a przyjąć należy domniemanie (art. 471 k.c. i art. 476 k.c.), że opóźnienie to zostało spowodowane przez powoda (który domniemania tego nie obalił, mimo zobowiązania do wykazania, że z umowy wywiązał się i to w terminie), upoważniał stronę pozwaną do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 635 k.c. i na podstawie art. 54 ustawy o prawie autor...
VI U 1719/13 27 sierpnia 2013 Sąd Okręgowy w Płocku Jadwiga Klonowska

Wyrok z 27 sierpnia 2013, sygn. VI U 1719 13

Teza „Tylko osoby, które w okresie od 8 stycznia 2009r. do 31 grudnia 2010r. nabyły i zrealizowały prawo do emerytury bez uprzedniego rozwiązania stosunku pracy z pracodawcą, na rzecz którego wykonywały zatrudnienie bezpośrednio przez dniem nabycia prawa do emerytury mają prawo do dalszej wypłaty emerytury od dnia 1 października 2011...

Podstawa prawna
art. 476 kc Dłużnik pozostający w zwłoce
...połecznych została na potrzeby tego prawa uregulowana wyczerpująco, bez możliwości odwoływania się, poza kwestią wysokości odsetek, do przepisów prawa cywilnego. Niedopuszczalna jest analogia z art. 481 k.c. i 476 k.c. (uchwała SN z dnia 11 września 1991r., II UZP 11 91, OSP 1992 7 147). Nie tyle jest istotny fakt opóźnienia organu rentowego w wypłacie świadczenia, co przyczyny, które je spowodowały. Organ rentowy nie ma obowiązku wypłaty odsetek, jeżeli przyczyna opóźnienia nie jest spowodowana przyczyną leżącą po jego stronie...
I C 1293/12 21 sierpnia 2013 Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu Marta Bukaczewska

Wyrok z 21 sierpnia 2013, sygn. I C 1293 12

Typ sprawa cywilna Wynik zasądzono świadczenie - 4.009 zł Kwota 12.101,20 zł · kwota żądania
odszkodowanie samorząd terytorialny
Podstawa prawna
art. 476 kc Dłużnik pozostający w zwłoce
...o szkodzie" można mówić wtedy, gdy poszkodowany "zdaje sobie sprawę z ujemnych następstw zdarzenia wskazujących na fakt powstania szkody"; inaczej rzecz ujmując, gdy ma "świadomość doznanej szkody". Zgodnie z art. 476 k.c. dłużnik dopuszcza się zwłoki, gdy nie spełnia świadczenia w terminie, a jeśli termin nie jest oznaczony, gdy nie spełnia świadczenia niezwłocznie po wezwaniu przez wierzyciela. W niniejszej sprawie powódka dochodziła od pozwanej odsetek ustawowych od całej kwoty objętej żądaniem pozwu od dnia 21.03.2008 r. tj...