Baza orzeczeń sądowych

...o więcej, po oddaleniu wniosku pełnomocnika pozwanego o złożenie oryginału zaświadczenia z dnia 8 stycznia 2016 r., znajdującego się na karcie 122 akt, nie zostało złożone zastrzeżenie do protokołu w trybie art. 162 k.p.c., a zatem pozwany utracił prawo powoływania zarzut dotyczącego tej kwestii. Wreszcie zasadnie powodowie odwołują się do treści art. 7 prawa bankowego, który stanowił postawę elektronicznego wygenerowania tego dokumentu i został w treści tego dokumentu powołany i do art. 21 ust. 1a ustawy o rachunkowości, nadaj...

...i, zgłoszonego w piśmie procesowym z dnia 21 stycznia 2014 r. – k.87, uszczegółowionego w piśmie z dnia 31 marca 2014 r, - k. 105. Pełnomocnik pozwanej spółki nie skorzystał również z zastrzeżenia w trybie art. 162 k.p.c. po dopuszczeniu przez Sąd Okręgowy dowodu z opinii biegłego sądowego ds. szacowania nieruchomości – k. 111. Po trzecie, pełnomocnik strony pozwanej nie wykonał zarządzenia z dnia 20 lutego 2015 r. zobowiązującego obie strony, po zapoznaniu się z opinią biegłej sądowej E. D. (1), do zgłoszenia w terminie 14...

...łuchania powoda, które wraz z dowodami z dokumentów tworzą spójny i logiczny obraz przedstawiający stan faktyczny sprawy. Sąd nie podzielił przy tym zastrzeżeń do protokołu zgłoszonych przez pozwaną w trybie art. 162 k.p.c. odnośnie do odroczenia terminu rozprawy m.in. w celu przesłuchania powoda (vide k.152). Pozwana zarzucała, iż powód był już wezwany do osobistego stawiennictwa pod rygorem pominięcia dowodu z jego przesłuchania, jednakże mimo ciążącego na stronie obowiązku wyczerpującego przytoczenia przepisów postępowani...

...o, jak i sądów powszechnych, dopiero w wypadku oddalenia konkretnego wniosku dowodowego i zgłoszenia, w sposób odpowiadający prawu, a zatem z przedstawieniem odpowiedniej argumentacji prawnej zastrzeżenia w trybie art. 162 k.p.c., przy wpisaniu treści tegoż do protokołu rozprawy, możliwym byłoby postawienie w apelacji ewentualnego, skutecznego zarzutu niewyjaśnienia wszystkich istotnych okoliczności sprawy. Tylko bowiem poprzez tak sformułowany zarzut apelujący może kwestionować niezasadne w jego odczuciu oddalenie wniosku dowodowego, pr...

...e na uchybienie polegające na nierozpoznaniu istotnego wniosku dowodowego dla tej sprawy. Strona pozwana w zasadzie utraciła więc prawo do powoływania się na to uchybienie w dalszym toku postępowania, stosownie do art. 162 k.p.c., a przede wszystkim nie usiłowała nawet poddać tego uchybienia kontroli przed Sądem Apelacyjnym. Nie doprowadziła również do uzupełnienia materiału, na który powoływał się Sąd Okręgowy, na etapie postępowania apelacyjnego. Jako zarzut procesowy zostało bowiem powołane w apelacji wyłącznie oddalenie ze s...

...§ 2 k.p.c. nie zachodzą by uzasadniać dopuszczenie spóźnionych dowodów. W zakresie dopuszczenia przez Sąd I instancji spóźnionych dowodów wniesiono, na rozprawie w dniu 17 marca 2016 r., zastrzeżenie w trybie art. 162 k.p.c. Sąd I instancji uznał, iż nie doszło do przedawnienia roszczeń powódki względem pozwanego bowiem stało się ono wymagalne po wypowiedzeniu z dnia 09.04.2015 r. i po upływie 30-dniowego terminu wypowiedzenia, tj. w dniu 14 maja 2015 r. Sąd I instancji wskazał, iż powódka pozew wniosła 20 maja 2015 r. w związk...

...o odroczenie rozprawy w celu przesłuchania tej powódki, ani po ogłoszeniu przez Sąd Okręgowy postanowienia o dopuszczeniu „dowodu z przesłuchania stron obecnych” nie zgłosił zastrzeżenia protokołu w trybie art. 162 k.p.c. (k. 474 akt). Sąd Apelacyjny pominął zgłoszony przez pełnomocnika powodów w apelacji wniosek o dopuszczenie dowodu z przesłuchania powódki B. K. na okoliczność „ustalenia, że pozwane dopuściły się czynów i działań wobec C. P. świadczących o istnieniu warunków do uznania niegodności dziedziczenia, a w...

...twierdzeń o wiążącej strony umowie sporządzonej pismem ręcznym zostały bowiem przez Sąd meriti oddalone, a pozwany w związku z tym postanowieniem Sądu nie wniósł zastrzeżenia do protokołu rozprawy w trybie art. 162 k.p.c. na ewentualne uchybienie przepisom postępowania. W konsekwencji zarzut wadliwej oceny dowodu z przesłuchania powoda jest całkowicie chybiony. Uznając, że Sąd Okręgowy nie naruszył przepisu art. 233 § 1 k.p.c, Sąd Odwoławczy uznaje także, że stan faktyczny wbrew twierdzeniom pozwanego został ustalony prawidło...

...nie na jej postawie wadliwych wniosków, sprowadzających się do przyjęcia, iż stwierdzone wady dokumentacji projektowej, nie miały wpływu na powstałe opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy; c) art. 227 w zw. z art. 162 k.p.c. poprzez oddalenie wniosku dowodowego o powołanie dowodu ze sprawdzającej opinii biegłego, co skutkowało oparciem rozstrzygnięcia na niepełnej, nielogicznej i niezgodnej z doświadczeniem życiowym opinii biegłego sądowego B. N.. 3) art. 328 § 2 k.p.c. poprzez: a) brak wyjaśnienia w treści uzasadnienia wyroku prz...

...owe. Dodatkowo podnieść należy, że pozwany reprezentowany przez zawodowego pełnomocnika, na rozprawie w dniu 3 listopada 2015 r., na której oddalono powyższe wnioski dowodowe, nie zgłosił zastrzeżenia w trybie art. 162 k.p.c. co do naruszenia przepisów postępowania, a tym samym pozbawił się możliwości powoływania się na uchybienia w tym zakresie na etapie postępowania apelacyjnego. Bezzasadny okazał się również zarzut naruszenia art. 278 § 1 k.p.c. w zw. z art. 236 i 227 k.p.c. Na wstępie rozważań poświęconych tej grupie zarz...

...osek o przywrócenie terminu do jego złożenia (k. 32). Uzasadniając wniosek o przywrócenie terminu podała, że miejsce w czytelni do przeczytania akt było dopiero dostępne w dniu 28 stycznia 2016 roku. W świetle art. 162 k.p.c. skarżąca nie przytoczyła przekonującej argumentacji, która wskazywałaby, iż niedochowanie przez nią terminu do założenia zażalenia na postanowienie Sądu I instancji z dnia 15 lutego 2016 roku nastąpiło bez jej winy. Za takie nie można bowiem być uznane przytoczenie przez nią krótkiej i nieprzekonującej a...

...nia się przez strony z dokonanymi korektami. W tej sytuacji odroczenie rozprawy zmierzałoby jedynie do przedłużenia toczącego się już ponad 9 lat procesu. Pełnomocnik pozwanej nie zgłosił zastrzeżeń w trybie art. 162 kpc, pełnomocnik powódki takie zastrzeżenie zgłosiła. Wprawdzie pełnomocnik powódki nie powołała się na treść art. 162 kpc, należy jednak mieć na uwadze że pani D. B. nie jest fachowym pełnomocnikiem. Skoro złożyła ustny protest przeciwko odroczeniu rozprawy (rozprawa z dnia 14 listopada 2016 r. godz. 00 44 51)...

.... Niestawiennictwo świadka zostało usprawiedliwione, i wynikało z przyczyn niezależnych od świadka, zaś pełnomocnik płatnika złożył zarzuty na naruszenie procedury przez Sąd Okręgowy z tego powodu, w trybie art. 162 k.p.c., na działania o których mowa, poprzez nieuzasadnione nieprzeprowadzenie wnioskowanego dowodu, jego pominięcie i nieuwzględnieniem związanego z tym wniosku o odroczenie rozprawy przez Sąd Okręgowy. Zdaniem skarżącego, Sąd Okręgowy niesłusznie przyjął, że w niniejszym postępowaniu ciężar dowodu spoczywał n...

...kuteczne. Dlatego roszczenia każdego z powodów uznał za usprawiedliwione co do zasady. Apelację od wyroku wstępnego tego Sądu wywiódł pozwany. Zarzucił Sądowi Okręgowemu naruszenie: a) art. 227 k.p.c. w zw. z art. 162 k.p.c. - poprzez oddalenie wniosku pozwanego o przeprowadzenie dowodu z zeznań świadków wskazanych w piśmie procesowym z dnia 18-07-2015 r., pomimo, iż jego dopuszczenie nie wpłynęłoby na przewlekłość postępowania w sprawie a nadto ww. dowód gdyby został przeprowadzony miałby niewątpliwie istotne znaczenie dla roz...

...k. 364-365, dowód doręczenia pism pozwanemu – k. 403 ) Na terminie rozprawy z dnia 3 lutego 2016 roku pełnomocnik powodów zgłosił zastrzeżenie do protokołu posiedzenia z dnia 9 października 2015 roku w trybie art. 162 k.p.c. (protokół rozprawy z dnia 3.02.2016 r. – k. 355) W piśmie procesowym z dnia 20 września 2016 roku (wpływ do Sądu w dniu 21 września 2016 roku), które zostało doręczone pełnomocnikowi pozwanego w dniu 17 października 2016 roku, powodowie zmienili powództwo w ten sposób, że w miejsce dochodzonej kwoty 21.432...

...porze sądowym. Powódka zaskarżyła wyrok w całości składając apelację i zarzucając: 1) naruszenie przepisów postępowania mogących mieć wpływ na rozstrzygnięcie sprawy, tj.: a) art. 207 § 6 k.p.c. w zw. z art. 162 k.p.c. przez przeprowadzenie dowodu z zeznań świadków T. K. i U. K. (2), pomimo iż dowód ten był spóźniony, a pozwana nie wykazała, że nie zgłosiła go wcześniej bez swej winy, podczas gdy dowód ten, możliwy do zgłoszenia w odpowiedzi na pozew, jako spóźniony powinien być pominięty, b) art. 233 § 1 k.p.c. w zw...

...wagi na okoliczności, o których w dalszej części uzasadnienia, było zbędne. Sąd podkreślił, że powód nie sprzeciwił się oddaleniu zgłoszonych przez niego wniosków dowodowych, nie złożył bowiem w trybie art. 162 k.p.c, zastrzeżenia do postanowień dowodowych wydanych przez Sąd. W tak ustalonym stanie faktycznej i po ocenie dowodów przeprowadzonych w sprawie Sąd pierwszej instancji uznał, że powództwo nie zasługiwało na uwzględnienie. Sąd pierwszej instancji podkreślił, że jedną z podstawowych zasad polskiego postępowania...

...ktami sprawy , w tym wnoszenie o ponowne przesłuchanie świadków słuchanych na rozprawie w dniu 2 kwietnia 2014 r. , o co jednak nigdy , również na etapie apelacji, nie wnosiła. Pozwany nie zgłosił też w trybie art. 162 k.p.c. zarzutu co do naruszenia przez Sąd Okręgowy przepisów procesowych w toku procedowania na rozprawie z 2 kwietnia 2014 r. Powód wnosił o przesłuchanie świadków B. H. oraz P. Z. (1) już w pozwie, który - co jest niekwestionowane -został skutecznie doręczony pozwanemu . Nadto , co istotne , pozwanemu pozew z załą...

..., poz. 963 ze zm.) oraz art. 58 § 2 i art. 83 § 1 k.c., art. 22 § 1 k.p., - naruszenie przepisów prawa procesowego: art. 233 § 1 k.p.c. poprzez przekroczenie granic swobodnej oceny dowodów; art. 227 k.p.c. w zw. z art. 162 k.p.c. poprzez oddalenie wniosku pozwanego o przeprowadzenie dowodu z dokumentacji finansowo-rachunkowej płatnika oraz dowodu z umieszczenia w prasie ogłoszenia o poszukiwaniu pracownika; art. 232 k.p.c. w zw. z art. 6 k.c. poprzez stwierdzenie, iż na organie rentowym spoczywał ciężar udowodnienia, iż ubezpieczona nie świ...

...ję art. 217 § 3 k.p.c. Sąd uznał, że przeważająca część spornych okoliczności została już dostatecznie wyjaśniona. Należy podkreślić, że strona nie zakwestionowała decyzji Sądu w trybie określonym w art. 162 k.p.c., co jest równoznaczne z jej zaakceptowaniem. Sąd zważył: Powództwo podlegało oddaleniu jako nieuzasadnione. Jak już wskazano umowa stron będąca podstawą przysporzenia majątkowego po stronie pozwanego – pomimo nieutrwalenia jej treści w formie pisemnej – była ważna i odpowiadała warunkom przedmiotowo isto...

...J. G., S. L., D. S. i S. P., dowodu z opinii biegłego (...) jak i dowodów z dokumentacji medycznej dotyczącej powoda. Strona powodowa w toku rozprawy nie złożyła w tym zakresie zastrzeżenia do protokołu w trybie art. 162 k.p.c., zaś odnosząc się do kwestii nie przeprowadzenia postępowania dowodowego w pełni zgodnie ze złożonymi wnioskami w uzasadnieniu apelacji wskazała zaledwie, iż sąd nie przeprowadził istotnych elementów postępowania dowodowego nie podając nawet do jakich dowodów twierdzenie to się odnosi. Ustosunkowując się...

...98 § 1 k.c., co w konsekwencji skutkowało nieuwzględnieniem zarzutu potrącenia przez Sąd. Skarżąca podniosła również zarzut obrazy art.3 k.p.c. art.217 § 1 k.p.c. art.227 k.p.c. wraz z zastrzeżeniem w trybie art.162 k.p.c., zgłaszając jednocześnie – w trybie art.162 k.p.c. – zastrzeżenie do protokołu rozprawy z 29 października 2015r. wobec odmowy uzupełnienia materiału dowodowego przez precyzyjne określenie rodzaju nakładów. W oparciu o powyższe zarzuty pozwana domagała się zmiany zaskarżonego wyroku przez oddalenie powódz...

...d rzeczywistej szkody poniesionej przez powodów; 2. naruszenie przepisów postępowania, mające istotny wpływ na wynik sprawy ‑ tj. art. 217 k.p.c. w zw. z art. 227 k.p.c., 224 § 1 k.p.c. i 278 § 1 k.p.c. w zw. z art. 162 k.p.c. poprzez oddalenie wniosków dowodowych strony powodowej zmierzających do wykazania wysokości szkody w zakresie określonym w piśmie procesowym z dnia 8 października 2013 r., zgłoszonych w konsekwencji zmiany przedmiotowej powództwa dokonanej między innymi w piśmie procesowym z dnia 16 listopada 2012 r. oraz zgłasz...

...został cofnięty na rozprawie w dniu 7 września 2016r.. Należy zauważyć iż strona powodowa, reprezentowana w sprawie przez profesjonalnego pełnomocnika, nie wniosła do protokołu rozprawy zastrzeżenia w trybie art. 162 k.p.c. na oddalenie przez sąd wniosków dowodowych strony dnia 7 września 2016r.. Jeżeli natomiast sąd wyda postanowienie o oddaleniu wniosków dowodowych, uczestnik postępowania, w celu skutecznego powoływania się w dalszym toku postępowania na zarzuty z tym związane, powinien zgłosić do protokołu zastrzeżenia (por....

...entylacja w postaci rury spiro, o jakim przekroju i o jakiej wydajności. Zgłoszone w związku z oddaleniem tego wniosku dowodowego zastrzeżenie do protokołu rozprawy z dnia 12 stycznia 2016r, w oparciu o dyspozycję art. 162 k.p.c., nie może odnieść skutku, a tym samym nie zasługuje na uwzględnienie zgłoszony w apelacji zarzut naruszenia art. 207, 217 oraz 3 k.p.c. Nie doszło tez do naruszenia art. 258 § 1 k.p.c. na skutek oddalenia wniosku o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu na okoliczność czy w rzeczonym lokalu znajduje się wentylacj...

...erwszej instancji do ponownego rozpoznania, wraz z rozstrzygnięciem o kosztach postępowania odwoławczego. Skarżący zarzucali: 1. naruszenie art. 207 § 6, art. 217 § 2 w zw. z art. 187 § 1 pkt 2 i § 2 pkt 1 oraz art. 162 kpc, poprzez dopuszczenie i przeprowadzenie przez Sąd pierwszej instancji spóźnionych dowodów z opinii biegłego A. S. (2) oraz biegłego A. K. (2), a w rezu acie błędne uznanie roszczenia powodów za częściowo udowodnione; 2. naruszenie art. 233 § 1 kpc poprzez niedokonanie wszechstronnego rozważenia zgromadzonego w s...

...su na ustosunkowanie się do pisma procesowego pozwanego z wnioskiem o ustanowienie pełnomocnika z urzędu. Powyższe postanowienia Sądu Okręgowego spotkały się z zastrzeżeniami pozwanego, złożonymi na podstawie art.162 k.p.c. Sąd Okręgowy miał na uwadze, że powód swoje roszczenie wywodził z treści art.415 k.c. i art.299 k.s.h. oraz że powoda obciążał obowiązek dowodowy w zakresie wykazania szkody, zdarzenia powodującego szkodę oraz związku przyczynowego pomiędzy tym zdarzeniem a szkodą. W ocenie Sądu orzekającego zebrany w spr...

...rozprawie o możliwości wydania wyroku częściowego co do uchwały nr 242, a obecne strony, w tym pełnomocnik powódki, nie oponowały takiemu rozstrzygnięciu, ani nie zgłosiły zastrzeżenia do protokołu w trybie art. 162 k.p.c. (k. 732). Nie zostały również naruszone inne przepisy postępowania, w szczególności art. 227 k.p.c. w zw. z art. 299 k.p.c. Dowód z przesłuchania stron stanowi środek subsydiarny, dopuszczany po wyczerpaniu innych środków dowodowych, gdy pozostały nie wyjaśnione istotne w sprawie okoliczności. Taka sytuacja w...

...e roszczenie przeciwko P. P. (1), projektantowi stropów, wywodzi z innego stosunku prawnego i opiera się w tym zakresie na art. 415 k.c. Pełnomocnik powoda złożył zastrzeżenia do tego postanowienia Sądu w trybie art. 162 k.p.c. (rozprawa z dnia 21 listopada 2014 r., Dalej Sąd Okręgowy wskazał, że powód zawarł z inwestorem umowę o roboty budowlane polegające na rozbudowie z nadbudową części parteru budynku magazynowego. Roboty zostały przez powoda prowadzone w oparciu o projekt budowlany dostarczony przez inwestora, a przygotowany prze...

...mamy do czynienia . Sąd pierwszej instancji postanowieniem wydanym na rozprawie w dniu 26 stycznia 2016 r. oddalił wniosek dowodowy pozwanego o biegłego dla wyceny spadkowej nieruchomości . Pozwany wniósł w trybie art. 162 k.p.c. zastrzeżenia do powyższej decyzji dowodowej Sądu. O przeprowadzenie dowodu z tego biegłego pozwany wnosił już w odpowiedzi na pozew i powyższy wniosek dowodowy niezmiennie podtrzymywał. Niesporne w sprawie jest i to ,że powódka i pozwany nie byli zgodni co do wartości nieruchomości w M., powódka przy tym wyja...