Baza orzeczeń sądowych

...cnienia filara okiennego stanowiącego oparcie dla witryny sklepowej w przedmiotowym uszkodzonym budynku. Ostatecznie powódka wskazała, iż podstawę odpowiedzialności pozwanych stanowią przepisy art. 415 k.c. w zw. art. 647, 651, 652 k.c. i 355 § 1 k.c. oraz odpowiednie przepisy prawa budowlanego, przy czym odpowiedzialność uczestników procesu budowlanego jest solidarna na zasadzie art. 441 § 1 k.c. W odpowiedzi na pozew z dnia 7 czerwca 2010 r. pozwana (...) sp. z o.o. wniosła o oddalenie powództwa w całości oraz zasądzenie na jej rzecz k...

...ści nie pokrywają się one z opinią biegłego, zeznaniami pozwanego i świadka K. K.. Ocenę prawną roszczenia Sąd Okręgowy rozpoczął od zakwalifikowania umowy stron jako umowy o roboty budowlane, uregulowanej w art. 647 k.c., która powinna być stwierdzona pismem (art. 648 § 1 k.c.). Strony łączyła umowa datowana na 15 maja 2007 r., podpisana cztery dni później, co nie było kwestionowane przez żadną ze stron. Zakres robót budowlanych został szczegółowo określonych w punktach 1-7 umowy, zaś wynagrodzenie w sposób ryczałtowy, na...

...wie i wynikającego z wystawionych na jej podstawie faktur za wykonane dotychczas roboty. Tym samym, skoro doszło do skutecznego odstąpienia przez powoda od umowy w powyżej wskazanej części, za zasadne na podstawie art. 647 k.c. uznał żądanie zapłaty za prace wykonane w ramach tej umowy. Dlatego też regulacje umowne określające, jak kształtować się będzie wysokość wynagrodzenia powoda i jakie obciążać go będą koszty związane z realizacją umowy zachowują swą aktualność. Z tych też względów uznał za zasadne pomniejszenie wy...

...., zasadą odpowiedzialności za wynik procesu. Apelację od powyższego wyroku wniósł pozwany - Miasto K. , zaskarżając go w zakresie punktu 1 i zarzucając mu: 1. błędną wykładnię i niewłaściwe zastosowanie art. 647 § 5 k.c. poprzez zasądzenie solidarnie od pozwanych ( (...) sp. z o.o.) na rzecz powoda kwoty 76.956,18 złotych tytułem części wynagrodzenia za wykonanie zleconych prac (montażu i dostawy kontenera) pomimo, iż kwota ta stanowi kwotę sporną zdaniem pozwanych i kwestionowaną przez pozwanego nr 1 (Panorama II sp. z o.o) c...

...do ich wartości. Zwrócił uwagę, że także pozwany w toku niniejszego postępowania nie kwestionował powyższej kwoty. W konsekwencji Sąd zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 6.100 złotych na podstawie art. 647 k.c. w zw. z art. 647 1 § 5 k.c.( pkt. I wyroku). Za zasadne uznał również żądanie powoda do dochodzenia odsetek od zaległych odsetek zgodnie z art. 482 § 1 k.c. Zgodnie z przywołanym przepisem zaległych odsetek można żądać odsetek za opóźnienie dopiero od chwili wytoczenia o nie powództwa, chyba że po powstaniu...

...bowiązania względem podwykonawcy. Na wstępie rozważań wskazać należy iż w ocenie Sądu umowa zawarta przez powoda oraz H. M. była umową podwykonawstwa, posiadającą cechy umowy o roboty budowlane w rozumieniu art. 647 k.c. Zgodnie z tym przepisem, przez taką umowę wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej, a inwestor zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególności d...

...ła o oddalenie powództwa i zasądzenie od powódki na rzecz pozwanej kosztów procesu. Pozwana wskazała, że usługi geodezyjne, które wykonała powódka na rzecz wykonawcy, nie są robotami budowlanymi w rozumieniu art. 647 k.c. i art. 647 1 k.c., a ponadto powódka nie wykazała, jakoby pozwana wyraziła zgodę na zawarcie umowy pomiędzy powódką a wykonawcą. Sąd Okręgowy w Szczecinie po rozpoznaniu powyższej sprawy w wyroku z dnia 6 grudnia 2013 roku: - w punkcie pierwszym zasądził od pozwanej (...) Spółki Akcyjnej w Ś. na rzecz powódk...

...zapłaty wynagrodzenia za roboty budowlane, zapłaty odsetek i ewentualnych roszczeń odszkodowawczych. Co więcej, pozwany nie miał podstaw by obawiać się, że nie rozliczy się z podwykonawcami, jako że zgodnie z art. 647 1§ 5 k.c. za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcom robót budowlanych solidarną odpowiedzialność ponosiły obie strony - zarówno powódka jako inwestor, jak i pozwany jako wykonawca robót budowlanych. Stąd też w okolicznościach sprawy nie znajduje racjonalnych podstaw twierdzenie pozwanego, iż istniało realne zagrożen...

...iem Sądu Okręgowego roszczenie nie zasługiwało na uwzględnienie. Stosunki umowne między stronami związane z wykonywaniem obu wymienionych umów (z 5 i 11 listopada 2007 r.) stanowią umowę o roboty budowlane – art. 647 i nast. k.c. Z punktu 2.3 umowy z 11 listopada 2007 r. wynika, iż zakres prac, które pozwany zlecił do wykonania powodowi określa załącznik nr (...) do umowy (k. 27). Analiza treści powyższego załącznika, wskazuje, iż powód był zobligowany do wykonania w budynkach (...) między innymi: zamurowania ościeży drzwiowyc...

...nia powódce całej kwoty wynikającej z faktur, należy uznać, że zatrzymywała ona kwoty tytułem zabezpieczenia, zgodniez postanowieniami umowy, łączącej ją z generalnym wykonawcą. Orzeczenie uzasadnia przepis art.647 k.c. i art.6471 § 5 k.c. O odsetkach Sąd orzekł na mocy art.481§1 k.c. O kosztach orzeczono na postawie art. 100 k.p.c. Powódka wygrała procesw 86%. Na koszty procesu poniesione przez nią złożyła się opłata od pozwu – 5 715 zł i koszty zastępstwa procesowego – 3 617 zł (§ 6 pkt 6 rozporządzenia Ministra Sprawi...

...osowania odpowiedzialności pozwanego (...) z art. 647 1 k.c. i związku z tym na podstawie art. 496 k.p.c. nakaz zapłaty uchylił i powództwo oddalił. Sąd Rejonowy w pierwszej kolejności odwołał się do przepisu art. 647 k.c., zgodnie, z którym przez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się m.in. do oddania przewidzianego w umowie obiektu a inwestor –zlecający odebrania obiektu i zapłaty umówionego wynagrodzenia. Strony niniejszego procesu tj. powód i W. S. (1) zawarły umowę o wykonanie prac budowlanych stanowiących fragmen...

...ywilnego, Sąd nie dopatrzył się konkretnej podstawy w oparciu o którą pozwany od umowy odstąpił. Dokonując więc analizy normatywnej Sąd przyjął, iż strony zawarły umowę o roboty budowlane o której mowa w art. 647 k.c. w związku z tym należało zastosować art. 656 k.c. który stanowi, iż do skutków opóźnienia się przez wykonawcę z rozpoczęciem robót lub wykończeniem obiektu albo wykonywania przez wykonawcę robót w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową, do rękojmi za wady wykonanego obiektu, jak również do uprawnienia inwe...

...zawiadamiając Z. C. (1) o toczącym się procesie oraz dopuszczając go do udziału w sprawie w charakterze powoda, na skutek jego przystąpienia do sprawy. Wspólne roszczenie powodów znajdowało podstawę prawną w art. 647 k.c., zgodnie z którym przez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do oddania przewi­dzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicz­nej, a inwestor zobowiązuje się m.in. do zapłaty umówionego wynagrodzenia. W rozpoznanej sprawie bezsporną była kwestia wierzytelnośc...

...ót wykonywanych przez podwykonawcę jednym z warunków ewentualnej płatności faktur częściowych miała być pisemna zgoda pozwanej Spółki na zawarcie umowy przez wykonawcę Firmę (...) z podwykonawcą (zgodnie z art. 647 ( 1) § 2 ustawy Kodeks cywilny). Wykonawca zwrócił się do pozwanej Spółki o wyrażenie zgody na zawarcie umowy z podwykonawcą pozwanym D. S. prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą P.H.U. (...) w O., na co uzyskał pisemną zgodę. W toku wykonywania umowy wykonawca zwracał się o zgodę na przedłużenie umow...

...uzasadnione w całości. Strony zawarły umowy o roboty budowlane, przedmiotem której było wykonanie dróg i parkingów. Ze względu na zakres prac zachodziła konieczność uzyskania pozwolenia na budowę. Zgodnie z art. 647 k.c., przez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej, a inwestor zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególności do przekazan...

...odbiory prac miały miejsce w dniach 28 lutego 2011 roku i 21 kwietnia 2011 roku i prace te zostały zafakturowane fakturami VAT nr (...). Zdaniem Sądu Rejonowego strony zawarły umowę o roboty budowlane w rozumieniu art. 647 kc, mimo iż część obowiązków powoda obejmowała dostawy, o czym przesądza treść prawa zamówień publicznych, która definiuje prace poprzez odesłanie do przepisów prawa budowlanego. Definicja ta, zdaniem Sądu, winna być odczytana w kontekście cyt. Dyrektyw ponieważ przedmiot zamówienia obejmował wykonanie czynno...

...ostałym materiałem dowodowym. Powodowie domagali się zapłaty wynagrodzenia za wykonanie prac, objętych siedmioma umowami o roboty budowlane. W związku z powyższym za podstawę prawną powództwa uznać należało art. 647 k.c., zgodnie z którym przez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej, a inwestor zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególn...

...maganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególności do przekazania terenu budowy i dostarczenia projektu, oraz do odebrania obiektu i zapłaty umówionego wynagrodzenia. (art. 647 kc.) Kryterium odróżnienia umowy o roboty budowlane od umowy o dzieło jest rozmiar przedsięwzięcia, zastosowanie dokumentacji projektowej, przekazanie terenu budowy (lub jego wyodrębnionej części). (wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku sygn. akt I ACa 1564 11, LEX nr 1220758, tak samo wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie 1...

...ymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególności do przekazania terenu budowy i dostarczenia projektu, oraz do odebrania obiektu i zapłaty umówionego wynagrodzenia (art. 647 k.c.). Uznał jednocześnie Sąd ,że fakt zawarcia umowy z 8 maja 2009 roku w procedurze zamówienia publicznego nie oznacza ,iż powódka nie otrzymała zlecenia robót wykraczających poza wskazaną umowę. Według Sądu skoro w umowie z dnia 8 maja 2009 roku nie zastrzeżono rygoru nieważności dla jej zmian to brak podstaw...

...etkach za opóźnienie orzekł na podstawie art. 481 k.c. od dnia następującego po upływie terminu zapłaty tej należności wskazanego w fakturze VAT. Pozwana zaskarżyła wyrok w całości zarzucając: - naruszenie art. 647 k.c. poprzez nieuwzględnienie postanowień zawartych w umowie w zakresie wprowadzenia kar umownych i uznanie tego roszczenia w znacznej części za nienależne, mimo występowania jego przesłanek, a także nie uwzględnienie przyczyn nienależytego wykonania przez powoda umowy; - naruszenie art. 498 k.c. poprzez uznanie dokonan...

...y 24.684,92 zł stało się możliwe. Pozostałe kwoty Sąd zasądził zgodnie z żądaniem pozwu, wobec braku kwot skutecznie przedstawionych do potrącenia przez pozwanego. Należności główne zasądzono w oparciu o art. 647 k.c. W części, której uwzględniono zarzut potrącenia powództwo oddalono. Rozstrzygnięcie o odsetkach Sąd oparł na treści art. 481 k.c. Odsetki Sąd obliczył według wzoru: ilość dni opóźnienia x stopa procentowa Kwota należności głównej x ---------------------------------------------------------------- 365 dni...

...iem za wykonane roboty, a pozwany zapłacił wynagrodzenie w części nieobjętej żądaniem pozwu oraz obciążył powoda karą umowną za zwłokę w wykonaniu umowy oraz odszkodowaniem z tego samego tytułu. Zgodnie z art. 647 k.c., przez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej, a inwestor zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególności do przekazan...

...ysokości kar umownych. Instytucja miarkowania kary umownej nie może służyć naprawieniu błędów ofertowych lub negocjacyjnych, związanych z zawieraniem umowy. Podstawą oddalenia powództwa Sąd Rejonowy uczynił art. 647 Kc w zw. z art. art. 483 § 1 Kc i art. 484 § 1 i 2 Kc w zw. z umową łączącą strony. Apelację od powyższego wyroku wniósł powód, zaskarżając go w całości. Rozstrzygnięciu zarzucono: 1) Naruszenie art. 479 14 § 4 Kpc w związku z art. 485 Kpc poprzez ich błędną wykładnię i uznanie, że pozwany zwolniony był...

...ożyła pozwana zaskarżając go w części dotyczącej zasadzenia należności na rzecz powodów (pkt 1) oraz co do kosztów postępowania (pkt 4 i 5) oraz zarzuciła mu: 1 naruszenie przepisów prawa materialnego: 1.a art. 647 kc poprzez przyjęcie, że to pozwana jako wykonawca robót budowlanych, a nie projektant ponosi odpowiedzialność za błędy dokumentacji projektowej, gdy tymczasem wykonawca musi prowadzić prace ściśle wg projektu, a odpowiedzialność za błędy projektowe może ponosić wyłącznie w przypadku błędów oczywistych do wyk...

...ąd Okręgowy ocenił, iż powództwo nie zasługiwało na uwzględnienie. Sąd wskazał, że powódka dochodziła kwoty 135.628,26 zł z faktury VAT nr (...) jako zapłaty wynagrodzenia za roboty budowlane na podstawie art. 647 k.c., a obejmującej zapłatę za wynikające z umowy wykonane roboty sanitarne i roboty budowlane oraz wynagrodzenie za wykonane dodatkowe roboty sanitarne i roboty budowlane. Swoje wyliczenia powódka oparła zaś na: wydruku „Przerób roboty sanitarne" - karta 104-115 - przez nikogo nie podpisanym; wydruku „Roboty dodatkow...

.... W dalszej kolejności czy pozwany zasadnie naliczył na rzecz powoda karę umowną w oparciu o zapisy postanowień umowy łączącej strony. W swych rozważaniach prawnych Sąd I instancji przywołał treść przepisu art. 647 k.c. wskazując, że łącząca strony umowa ma charakter umowy o roboty budowlane, oraz akcentując jej elementy. Dalej Sąd naprowadził, że źródłem i podstawą roszczenia powoda są postanowienia umowy z dnia 14 marca 2011 r., przy czym okolicznością bezsporną był fakt, iż powód swoje umowne zobowiązanie wykonał w...

...należności. Sąd I instancji dalej wskazał, że powód wywodził swoje roszczenie z podwykonawczej umowy o roboty budowlane uregulowanej w art. 647 i nast. kodeksu cywilnego. Następnie przywołał treść przepisów art. 647 k.c. i art. 647 1 § 1 - 4 k.c. oraz art. 73 § 1 k.c. stwierdzając, że przepisy te m.in. wprowadzają dla umów z podwykonawcą i dalszymi podwykonawcami formę pisemną ad solemnitatem. Gdy strony nie zachowają zastrzeżonej formy czynności prawnej, będzie ona dotknięta, tak jak w niniejszym przypadku, bezwzględną niewa...

...a stosowne pozyskać w związku z robotami prowadzonymi przez powoda w związku na podstawie przedmiotowej umowy. Powyższe okoliczności przekonują, że w sprawie mamy do czynienia ze zgodą pozwanej, o której mowa w art. 647 1 § 2 kc, wyrażonej w sposób czynny, więc powstanie odpowiedzialności inwestora na za zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy nie jest nawet uzależnione od przedłożenia inwestorowi projektu umowy zawieranej z podwykonawcą wraz z niezbędną dokumentacją. Z ostrożności procesowej, antycypując ewentualny zarzut...

...CSK 327 06 (Lex nr 238947) zgodnie z którym umowa o roboty budowlane zawarta przez jednostkę sektora publicznego po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pozostaje umową o której mowa w art. 647 kc i nast. W ramach tej umowy powód dokonał szeregu prac remontowo – budowlanych opisanego budynku i za wykonane prace otrzymał należne wynagrodzenie. Przedmiotem tej umowy nie był objęty remont spornych schodów, jednak w trakcie prac budowlanych powód dokonał remontu także i tych schodów. Bezsporne było również,...