Orzecznictwo

Baza orzeczeń sądowych

Przeglądaj tezy, sygnatury, sądy i podstawy prawne w czytelnej formie.

3 238 pasujących orzeczeń
Sąd
Aktywne filtry
Podstawa: art. 483 kc Wyczyść wszystko
Wyniki wyszukiwania

Znalezione orzeczenia

3 238 wyników
Sortowanie
Najnowsze Najstarsze
XVI GC 2761/13 10 kwietnia 2015 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Zarządzenie z 10 kwietnia 2015, sygn. XVI GC 2761 13

Typ sprawa cywilna Przedmiot zapłata kary umownej za zwłokę w usunięciu wad/usterek dzieła Wynik powództwo uwzględnione w części Kwota 7.956,61 zł · kwota żądania
obowiązki inwestora

Teza Kara umowna jest dodatkowym zastrzeżeniem umownym, wprowadzonym do umowy w ramach swobody kontraktowanej mającym na celu wzmocnienie skuteczności więzi powstałej między stronami w wyniku zawartej przez nie umowy i służy realnemu wykonaniu zobowiązania.

Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...nienie w części, tj. co do zawyżenia wysokości dochodzonej kary umownej o kwotę 2.006,96 złotych. W pozostałej części okazała się nieskuteczna, z przyczyn podanych poniżej. Kara umowna uregulowana została w art. 483 k.c. i zgodnie z definicją ustawową kara umowna jest zastrzeżeniem umownym, zgodnie z którym strony umawiające się postanawiają, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy. Kara umowna jest dodatkowym zastrzeżeniem u...
I C 4055/14 2 kwietnia 2015 Sąd Rejonowy w Bydgoszczy Aleksandra Smólska-Kreft

Wyrok z 2 kwietnia 2015, sygn. I C 4055 14

Typ sprawa cywilna Wynik zasądzono świadczenie - 89,97 zł Kwota 89,97 zł · zasądzenie

Teza Mając na względzie treść art. 483 § 1 k.c. można wysnuć wniosek, że regulacja tam zawarta ma charakter bezwzględnie obowiązujący, co jest równoznaczne z niedopuszczalnością zastrzeżenia kary umownej w stosunku do zobowiązań pieniężnych, więc brak jest podstaw do domagania się zasądzenia kary umownej zastrzeżonej na wypadek odstą...

Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...dnienie, czy strony umowy mogą zastrzec skutecznie zapłatę kary umownej na wypadek odstąpienia od umowy, gdy jest one spowodowane nieterminowym regulowaniem zobowiązań pieniężnych przez drugą stronę. Zgodnie z art. 483 § 1 k.c. można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna). Kara umowna jest dodatkowym zastrzeżeniem umownym, które zgodnie z zasadą swobody umów może być wprowadzone do treści umowy...
I ACa 142/15 2 kwietnia 2015 Sąd Apelacyjny w Poznaniu Karol Ratajczak

Wyrok z 2 kwietnia 2015, sygn. I ACa 142 15

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik zasądzono świadczenie - 6.341 zł
Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...anej pismo o gotowości do odbioru. Wobec powyższego Sąd Okręgowy wyprowadził wniosek, że termin opóźnienia wyniósł 9, a nie jak twierdziła pozwana - 66 dni. W tych okolicznościach, mając na uwadze brzmienie art. 483 § 1 k.c. Sąd I instancji uznał, że oparciu o § 9 umowy o roboty budowlane zawartej pomiędzy stronami powódka powinna zapłacić na rzecz pozwanej karę umowną za zawinione opóźnienie zakończenie prac budowlanych w wysokości 0,5 % wartości umowy za każdy dzień zwłoki w zakończeniu przedmiotu umowy. Zważywszy na p...
I ACa 28/15 30 marca 2015 Sąd Apelacyjny w Szczecinie Halina Zarzeczna

Wyrok z 30 marca 2015, sygn. I ACa 28 15

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik zasądzono świadczenie Kwota 217.013,19 zł · kwota żądania
samorząd terytorialny
Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...mowy wprost zastrzeżono, że za datę wykonania umowy uznaje się datę odbioru stwierdzoną w protokole odbioru końcowego, co oznacza że terminem zakończenia prac miał być dzień 23 września 2009r.; - naruszenie art. 483 § 1 k.c. poprzez jego niewłaściwe zastosowanie i błędne ustalenie wierzytelności z tytułu kary umownej; - naruszenie art. 233 § 1 k.p.c. w zw. z art. 6 k.c. poprzez przekroczenie granic swobodnej oceny dowodów i przyjęcie, że powódka wykazała, że wartość prac przez nią niewykonanych wyniosła 412.188,63 zł, mimo...
IX GC 3144/14 27 marca 2015 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie Aleksandra Zielińska-Ośko

Uzasadnienie z 27 marca 2015, sygn. IX GC 3144 14

Teza 1. Roszczenie o odsetki powstaje od chwili opóźnienia i dotyczy okresu aż do momentu, gdy dłużnik spełni świadczenie pieniężne. Odsetki przysługują zgodnie z art. 481 § 1 k.c., za czas opóźnienia. Dlatego stają się wymagalne począwszy od bezskutecznego upływu terminu spełnienia świadczenia głównego, czyli z upływem pierwszego dn...

Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...wykazać zasadność tego zarzutu, składając stosowne wnioski dowodowe i przedstawiając dowody (por. wyrok Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 2. grudnia 2005 r., sygn. akt II CK 268 2005). Zgodnie z brzmieniem art. 483 § 1 k.c., kara umowna stanowi umowne zastrzeżenie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego następuje przez zapłatę określonej sumy. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania kara umowna należy się w zastrzeżonej wysokości bez wzgl...
VIII C 91/15 27 marca 2015 Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu Paweł Wiśniewski

Wyrok z 27 marca 2015, sygn. VIII C 91 15

Typ sprawa cywilna Wynik oddalono wniosek Kwota 5.460 zł · kwota żądania
Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...osztów upomnień, gdyż tego rodzaju należności stanowiły w istocie karę umowną, której zastrzeżenie dopuszczalne jest jedynie na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego (art. 483 § 1 k.c.). W razie opóźniania się przez dłużnika ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, wierzyciel może zaś żądać wyłącznie odsetek za czas opóźnienia (art. 481 § 1 k.c.). Umowa w zakresie tego rodzaju świadczeń była zatem nieważna jako sprzeczna z ustawą (art. 58 § 1 i 3 k.c.). Mając na względzie pow...
I ACa 1577/14 27 marca 2015 Sąd Apelacyjny w Łodzi Hanna Rojewska

Wyrok z 27 marca 2015, sygn. I ACa 1577 14

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację Kwota 109.510,51 zł · zasądzenie
Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...nej kary umownej w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki. Po przedstawieniu instytucji kary umownej, która może być zastrzeżona w razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego (art. 483 § 1 k.c.) Sąd I instancji wskazał, odwołując się do zapisu § 10 ust. 1 pkt b umowy, iż kara umowna przewidziana została za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy, jako całości. Przedmiotem umowy było nie tylko wykonanie infrastruktury zewnętrznej budynków A i B, ale również wykonanie samych tych budynków. W tej sy...
III APa 52/14 27 marca 2015 Sąd Apelacyjny w Katowicach Marek Procek

Wyrok z 27 marca 2015, sygn. III APa 52 14

Typ sprawa pracownicza Przedmiot o karę umowną Wynik oddalono powództwo Kwota 100.000,00 zł · kwota żądania kary umownej
odszkodowanie
Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...dnie z art. 6 k.c. w zw. z art. 300 k.p., że kara umowna zastrzeżona w umowie o zakazie konkurencji jest rażąco wygórowaną w rozumieniu art. 484 § 2 k.c. Mając na uwadze przedstawione okoliczności, na podstawie art. 483 k.c. w zw. z art. 300 k.p, rozstrzygnął zgodnie z żądaniem pozwu. O odsetkach ustawowych Sąd ten orzekł, na podstawie art. 481 § 1 k.c. z w zw. z art. 300 k.p., od dnia 5 grudnia 2013r., tj. od dnia doręczenia pozwanej odpisu powództwa. O kosztach postępowania rozstrzygnięto na zasadzie art. 98 § 1 i 3, zasądzając o...
I ACa 932/14 26 marca 2015 Sąd Apelacyjny w Szczecinie Iwona Wiszniewska

Wyrok z 26 marca 2015, sygn. I ACa 932 14

Typ sprawa wykroczeniowa Przedmiot o zapłatę Wynik zmieniono orzeczenie Kwota 31.496,25 zł · kwota żądania kary umownej
wymuszanie zwrotu świadczenia / art. 191 § 2 k.k.
Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
.... W ocenie Sądu powód nie wykazał w żaden sposób naruszenia jego podmiotowego prawa osobistego. Roszczenie zapłaty kwoty 31.496,25 zł tytułem kary umownej wywiedzione z umowy o świadczenie usług oraz oparte na art. 483 k.c. i 484 k.c. Sąd oddalił uznając, że roszczenie to uległo przedawnieniu, przy przyjęciu dwuletniego terminu przedawnienia w oparciu o art. 750 k.c. w zw. z art. 751 k.c. liczonego od dnia wypowiedzenia umowy przez powoda. Na marginesie wskazał, iż gdyby przyjąć trzyletni termin roszczenie również byłoby przedawnio...
I ACa 64/15 26 marca 2015 Sąd Apelacyjny w Krakowie Władysław Pawlak

Wyrok z 26 marca 2015, sygn. I ACa 64 15

Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...iu próbek , w postaci braku udziału jej przedstawicieli w tej czynności zdeprecjonowały wartość tych badań , na co Sąd Okręgowy w ramach oceny dowodów nie zwrócił uwagi B naruszenia prawa materialnego, a to art. 483 §1 kc w zwv z art. 471 kc oraz art. 484 §1 kc jako następstwa wadliwego zastosowania tych norm i nietrafnego przyjęcia że wada pokrycia dachu nie została przez spółkę z K. usunięta w wyznaczonym terminie z przyczyn za które odpowiada, nie uwzględniając stanowiska powódki , która swoim zachowaniem uniemożliwiła wy...
I ACa 390/14 25 marca 2015 Sąd Apelacyjny w Szczecinie Małgorzata Gawinek

Wyrok z 25 marca 2015, sygn. I ACa 390 14

Typ sprawa nieprocesowa Wynik uchylono orzeczenie Kwota 189.742,24 zł · kwota roszczenia z pożyczki
kradzież / art. 278 § 1 k.k. powaga rzeczy osądzonej
Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...ieniężnych na kontynuowanie prac. To prowadziło do zasadnego odstąpienia przez pozwaną od umów, z przyczyn zawinionych przez powoda. W ocenie Sądu Okręgowego, uprawniało to pozwaną – w świetle umów stron i art. 483 § 1 k.c., art. 484 § 1 k.c. oraz art. 471 k.c. - do naliczenia kar umownych zarówno z tytułu odstąpienia od umowy, jak i za zwłokę w wykonaniu I etapu umowy. Wynikało to z niekwestionowanych przez strony postanowień łączących je umów. Znajduje również oparcie w przepisach prawa. Sąd wskazał przy tym, że z uregul...
I ACa 847/14 25 marca 2015 Sąd Apelacyjny w Szczecinie Halina Zarzeczna

Wyrok z 25 marca 2015, sygn. I ACa 847 14

Typ sprawa cywilna Wynik oddalono apelację Kwota 495.320 zł · kwota żądania
obowiązki inwestora
Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...konał ich wybiórczo, pod kątem powołanej na potrzeby procesu przez stronę pozwaną tezy o niemożliwości wykonania przedmiotu łączącej strony umowy. Dalej skarżący podał ,że Sąd I instancji naruszył zatem art. 483 § 1 k.c. w zw. z art. 484 § 1 k.c. w zw. z § 10 ust. 1 pkt 1 umowy łączącej strony. Sąd badał bowiem zawinienie pozwanego przy niewykonaniu robót. Sąd nie powinien badać w ogóle zawinienia powoda przy niewykonaniu zobowiązania, opóźnienie jako kategoria prawna jest bowiem oderwane od zawinienia. Zgodnie z treścią...
I ACa 1044/14 25 marca 2015 Sąd Apelacyjny w Katowicach Zofia Kawińska-Szwed

Wyrok z 25 marca 2015, sygn. I ACa 1044 14

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono powództwo
samorząd terytorialny
Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...y zakończone i aby uzyskać bezusterkowy odbiór końcowy. Powodowie nie ponoszą winy w opóźnionym wykonaniu zobowiązania (art. 471 kc). Naliczanie kary umownej zatem należy ocenić jako nieuprawnione.Kara umowna (art. 483 kc) może mieć miejsce tylko gdy dłużnik ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania. Zdaniem Sądu Okręgowego, jako termin ukończenia robót należy przyjąć protokolarny odbiór z 10 sierpnia 2011 roku.Powodowie mieli wykonać prace oznaczone umową i nie ponoszą też odpowiedzialno...
I ACa 910/14 25 marca 2015 Sąd Apelacyjny w Białymstoku Janusz Leszek Dubij

Wyrok SA w Białymstoku z 25 marca 2015 r. w sprawie o zapłatę.

Typ sprawa cywilna Wynik zasądzono świadczenie - 1.674 zł
obowiązki inwestora

Teza W sytuacji gdy strony umowy przewidziały kary umowne za zwłokę w oddaniu przedmiotu umowy to wierzyciel nie ma prawa do naliczania kar umownych za faktyczny okres opóźnienia albowiem art. 476 kc przez zwłokę rozumie tylko takie opóźnienie, które jest następstwem okoliczności za które dłużnik ponosi odpowiedzialność

Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...wymagalna) tak co do zasady jak i wysokości. Zdaniem Sądu Okręgowego wykazaniu powyższych okoliczności generalny wykonawca nie sprostał. Odpowiedzialność kontraktowa, a taką jest również odpowiedzialność z art. 483 k.c., na którą powoływał się pozwany, oparta jest na konstrukcji winy domniemanej, na takich samych zasadach jak w przypadku zastosowania ogólnego przepisu art. 471 k.c. Oznacza to, że również w przypadku dochodzenia przez wierzyciela odszkodowania z powołaniem się na kary umowne, dłużnik może się uwolnić od obowi...
I C 97/15 19 marca 2015 Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu Paweł Kwiatkowski

Wyrok z 19 marca 2015, sygn. I C 97 15

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono powództwo Kwota 818 zł · kwota żądania
Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...orne. Wątpliwości Sądu wzbudziła jedynie wysokość kosztów, których strona powodowa domagała się w związku z nienależytym wykonaniem umowy pożyczki przez pożyczkobiorcę. Należy przypomnieć, że zgodnie z art. 483 § 1 kc w przypadku nienależytego wykonania zobowiązania pieniężnego wykluczone jest zastrzeżenie kary umownej, która miałaby charakter odszkodowawczy. Funkcję odszkodowawczą pełnią bowiem w przypadku tego rodzaju zobowiązania odsetki za opóźnienie zastrzeżone na podstawie art. 481 § 1 kc (por. Marcin Lemkowski...
I ACa 160/14 19 marca 2015 Sąd Apelacyjny w Warszawie Roman Dziczek

Wyrok z 19 marca 2015, sygn. I ACa 160 14

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację Kwota 38 381,72 zł · zasądzenie
Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...rzymania strona pozwana nie zakwestionowała; o kosztach procesu zaś - stosownie do art. 100 k.p.c. W apelacji od powyższego orzeczenia strona pozwana zarzuciła naruszenie przepisów prawa materialnego, tj. 118 k.c., art. 483 k.c. w związku z art. 471 k.c., a nadto art. 484 § 2 k.c. W konkluzji wniesiono o zmianę zaskarżonego wyroku w części uwzględniającej powództwo i oddalenie powództwa oraz zasądzenie zwrotu kosztów postępowania za obie instancje. Strona powodowa w odpowiedzi na apelacje domagała się oddalenia apelacji i zwrotu koszt...
I ACa 467/14 18 marca 2015 Sąd Apelacyjny w Warszawie Beata Kozłowska

Wyrok z 18 marca 2015, sygn. I ACa 467 14

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik zmieniono zaskarżony wyrok Kwota 5.653.288 zł · kwota żądania
opinia biegłego
ZUS
Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...9 ust. 9.1.1. umowy z dnia 18 października 2005 r. stało się wymagalne, mimo że Powód nie wezwał Pozwanej do usunięcia tego naruszenia w trybie przewidzianym w art. 4 ust. 4.16 umowy (okoliczność bezsporna); c. art. 483 k.c. w zw. z art. 65 k.c. poprzez jego niezastosowanie i przyjęcie, że zobowiązanie do zapłaty kar określonych w art. 9 ust. 9.1.1. oraz 9.1.2. umowy sprzedaży akcji z dnia 18 października 2005 roku ma charakter zobowiązania gwarancyjnego, podczas gdy stanowią one zastrzeżenie kar umownych, gdyż bez względu na zastoso...
I ACa 876/14 18 marca 2015 Sąd Apelacyjny w Szczecinie Ryszard Iwankiewicz

Wyrok z 18 marca 2015, sygn. I ACa 876 14

Typ sprawa nieprocesowa Przedmiot o zapłatę Wynik zasądzono świadczenie - 17.315 zł
Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...asługiwało na uwzględnienie. O kosztach procesu Sąd orzekł na podstawie art. 108 § 1 k.p.c. Apelację od powyższego wyroku w całości wywiodła powódka, zarzucając: I. obrazę prawa materialnego: 1. naruszenie art. 483 k.c. i 484 § 1 k.c. w związku z § 8 łączących strony Ogólnych Warunków Skupu i Rozliczeń za Dostawy Zbóż, Rzepaku i Roślin Strączkowych (OW) poprzez oddalenie powództwa, w sytuacji gdy powodowi przysługuje wobec pozwanej roszczenie o zapłatę kwoty 47.250 euro wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 24.03.2013r. na po...
I ACa 1409/14 18 marca 2015 Sąd Apelacyjny w Warszawie Beata Kozłowska

Wyrok z 18 marca 2015, sygn. I ACa 1409 14

Typ sprawa cywilna Wynik oddalono apelację Kwota 100.000,00 zł · kwota żądania
Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...nia była kara umowna, którą pozwana zapłaciła na rzecz podmiotu udzielającego zamówienie publiczne. Niemniej wyżej powołany przepis nie wyłącza zastosowania do umów zawartych w trybie zamówienia publicznego art. 483 § 1 k.c. ustanawiającego możliwość zastrzeżenia kary umownej. Pozwanej jednak z tytułu zwłoki powódki w realizacji umowy przysługiwało roszczenie o naprawienie wynikającej stąd szkody doznanej przez pozwaną, a nie roszczenie o zapłatę kary umownej wynikające z umowy pozwanej z Wojewódzkim Szpitalem (...) we W.....
I C 545/14 17 marca 2015 Sąd Rejonowy w Przasnyszu Anna Andrzejewska

Wyrok z 17 marca 2015, sygn. I C 545 14

Typ sprawa cywilna Wynik zasądzono świadczenie - 599,24 zł Kwota 11.200,00 zł · zasądzenie
Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...ć w umowie o dzieło, jako tzw. dodatkowe zastrzeżenie umowne (zabezpieczenie umowne), postanowienie o zastrzeżeniu kary umownej na rzecz powoda w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez pozwanego (art. 483 § 1 kc), w tym za niespełnienie świadczenia w określonym terminie. Co do zasady wysokość kary umownej jest dowolna, byleby nie przewyższała wielkości świadczenia, którego wykonanie ma zabezpieczać. Obowiązek zapłaty kary umownej za opóźnienie powstaje wtedy, gdy naruszenie zobowiązania powstało na skutek okolic...
V ACa 641/14 17 marca 2015 Sąd Apelacyjny w Katowicach Tomasz Pidzik

Wyrok z 17 marca 2015, sygn. V ACa 641 14

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację Kwota 193.817,28 zł · kwota żądania kary umownej
Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...iedzenia kiedy było bezsporne, że wykonanie całej umowy opóźniało się bez winy pozwanej, nie było uzasadnione. Sąd Okręgowy uznał, że powód mógł skutecznie domagać się kary umownej na podstawie przepisu art. 483 § 1 k.c. tylko w przypadku powstania z winy pozwanej opóźnienia w wykonywaniu całego dzieła w jego umówionej postaci. Stwierdził przy tym, że powód nie wykazał powyższych przesłanek, a opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy wyniknęły m.in. z winy samego powoda, który zmieniał rozwiązania projektowe w trakcie...
V ACa 650/14 11 marca 2015 Sąd Apelacyjny w Katowicach Barbara Kurzeja

Wyrok z 11 marca 2015, sygn. V ACa 650 14

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację Kwota 204.795 zł · oddalona część kary umownej
Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...ia 20 marca 2013 r., I Ca 132 13, w reprezentatywnym orzecznictwie i piśmiennictwie przyjmuje się obecnie, że wystąpienie szkody nie jest przesłanką powstania wierzytelności z tytułu kary umownej i że zawarte w art. 483 § 1 k.c. postanowienie, iż „naprawienie szkody" może nastąpić przez zapłatę określonej sumy oznacza jedynie tyle, że zastrzeżona kara umowna ma zrekompensować wszelkie niedogodności, jakie dotykają wierzyciela, a ich przyczyną jest niewykonanie lub nienależyte wykonanie świadczenia głównego. W świetle ustalon...
I ACa 871/14 11 marca 2015 Sąd Apelacyjny w Białymstoku Beata Wojtasiak

Wyrok z 11 marca 2015, sygn. I ACa 871 14

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację Kwota 75.082,83 zł · oddalona część kary umownej
Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...pkt 4 (...) i odpowiada 10% wynagrodzenia Wykonawcy. Dodał, iż zastrzeżenie przez strony w umowie zapłaty kary umownej na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania przez pozwaną było zgodne z art. 483 § 1 k.c. O kosztach procesu orzekł na podstawie art. 98 k.p.c. Na koszty te złożyły się opłata od pozwu w kwocie 7.509 zł oraz wynagrodzenie pełnomocnika powoda w wysokości 3.600 zł (§ 2 ust. 1 i 2 oraz § 6 pkt 6 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 roku w sprawie opłat za czynności ra...
XVI GC 1973/14 10 marca 2015 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie Urszula Dąbrowska

Wyrok z 10 marca 2015, sygn. XVI GC 1973 14

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono wniosek

Teza Samo nazwanie w umowie odsetek za zawinione opóźnienie w zapłacie należności pieniężnej karami umownymi, nie czyni postanowienia umowy w tej części nieważnymi. Jeżeli bowiem zostaną wykazane, z powołaniem się na art. 65 kc, ze strony rozumiały takie postanowienie umowy inaczej nie wynika to z jego dosłownego sformułowania, to ni...

Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...złotych potwierdzała wywiązanie się pozwanych z zapisów umowy, w sytuacji gdy zostali oni zobowiązani do zapłaty kar umownych wynikających z zapisu § 6 umowy. Gwoli wyjaśnienia wskazać należy, że zgodnie z art. 483 § 1 k.c., można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna). Z powołanego przepisu wynika, że kara umowa jest związana z odpowiedzialnością odszkodowawczą za szkodę spowodowaną niewy...
VIII GC 1875/13 10 marca 2015 Sąd Rejonowy w Bydgoszczy Marcin Królikowski

Wyrok z 10 marca 2015, sygn. VIII GC 1875 13

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono powództwo Kwota 3.588,75 zł · kwota żądania
Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...ia w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu zasadniczego wykonania umowy, jak i terminów pośrednich. Sąd zważył, iż zgodnie z art. 483 § 1 k.c. strony mogą zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania kara umowna należy się wierzycielowi w zastrzeżonej na ten wypadek wyso...
I ACa 1218/14 10 marca 2015 Sąd Apelacyjny w Warszawie Małgorzata Rybicka-Pakuła

Wyrok z 10 marca 2015, sygn. I ACa 1218 14

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik uchylono orzeczenie
koszty sądowe
Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...ry umownej w kwocie 450.000 zł Sąd Okręgowy w pierwszej kolejności wskazał, że strony przewidziały to uprawnienie w § 15 ust. 2 umowy o współpracy z dnia 16 maja 2012 r., następnie odwołując się do treści art. 483 k.c. oraz art. 484 k.c. Sąd Okręgowy zaznaczył, iż S. M. dokonał w dniu 23 listopada 2012 r. skutecznego wypowiedzenia umowy o współpracy z uwagi na niewypełnianie przez (...) S.A. jej postanowień, w szczególności nieuiszczanie należności z tytułu należnego mu wynagrodzenia i uznał, że zaktualizowały się wskaza...
I C 477/13 6 marca 2015 Sąd Rejonowy w Lublińcu

Uzasadnienie z 6 marca 2015, sygn. I C 477 13

Typ sprawa cywilna Przedmiot zapłata kary umownej za zwłokę w usunięciu wad/usterek dzieła Wynik powództwo uwzględnione w części - zasądzono 6.210 zł; oddalono w pozostałym zakresie Kwota 8.100 zł · kwota żądania kary umownej
Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...nięcia tych wad lub usterek. Stąd z uwagi na fakt, iż żądania zapłaty kwoty 8.100 zł powódka wywodziła z powołanych wyżej zapisów umowy, oceny zasadności powództwa należało dokonać w oparciu o brzmienie art. 483 k.c. Zgodnie z § 1 powołanego uregulowania można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna). W razie natomiast uznania żądania zapłaty kary umownej za uzasadnione co do zasady, przy oce...
VI ACa 634/14 6 marca 2015 Sąd Apelacyjny w Warszawie Ksenia Sobolewska-Filcek

Wyrok z 6 marca 2015, sygn. VI ACa 634 14

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację
opinia biegłego
Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...ontrolowanym okresie (...) określił na kwotę 521 384,34 zł. W ocenie Sądu Okręgowego powództwo jest zasadne bowiem pozwany nie wykazał prawa do nałożenia na powoda kar umownych. Podano, że zgodnie z treścią art. 483 § 1. k.c. kara umowna powinna być zastrzeżona w umowie , zatem pozwany powinien wskazać treść konkretnych postanowień umowy, na podstawie których kara umowna mu się należy. Pozwany tego nie uczynił. Profesjonalny pełnomocnik pozwanego w odpowiedzi na pozew nie wskazał podstawy prawnej na podstawie której nałożono...
I ACa 1692/14 5 marca 2015 Sąd Apelacyjny we Wrocławiu Beata Wolfke-Kobzar

Wyrok SA we Wrocławiu z 5 marca 2015 r. w sprawie o zapłatę.

Typ sprawa cywilna Wynik zmieniono orzeczenie Kwota 34 913 zł · kwota żądania

Teza Umowa dostawy jest umową dwustronnie zobowiązującą, odpłatną i wzajemną. Zapłata ceny jest ekwiwalentem dostarczenia towaru przewidzianego w umowie.

Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...ą pozwem. Skutkiem powyższego było wzajemne umorzenie się obu wierzytelności do wysokości wierzytelności niższej (wierzytelności powoda). W tym stanie rzeczy powództwo podlegało oddaleniu w oparciu o przepisy art. 483 § 1 k.c., art. 484 § 1 k.c. w zw. z art. 471 k.c., § 9 ust.1 a), i § 9 ust.3 OWU oraz art. 498 k.c. i art. 499 k.c. O kosztach postępowania Sąd Okręgowy orzekł na podstawie art. 98 § 1 i 3 k.p.c. w zw. z § 2 ust 1 oraz § 6 pkt 7 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.09.2002 r. w sprawie opłat za czynnoś...
I ACa 1401/14 4 marca 2015 Sąd Apelacyjny w Krakowie Józef Wąsik

Wyrok z 4 marca 2015, sygn. I ACa 1401 14

Typ sprawa nieprocesowa Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację Kwota 83 000 zł · kwota żądania
Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...yło, że strona pozwana terminowo zakończyła wykonywanie powierzonych jej prac. Powyższy wyrok zaskarżyła w całości strona powodowa zarzucając mu : 1. naruszenie przepisów prawa materialnego tj : a) naruszenie art. 483 § 1 Kc w zw. z art. 473 Kc poprzez jego nie zastosowanie i uznanie, iż nie doszło do skutecznego rozszerzenia w § 4 umowy zakresu odpowiedzialności pozwanego za niezawinione nienależyte (nieterminowe) wykonanie nałożonych w umowie obowiązków i ustanowienia odszkodowania z tytułu poniesienia w w odpowiedzialności w pos...