Baza orzeczeń sądowych

...ężnego albo za jego nienależyte wykonanie. Obowiązek jej zapłaty nie może natomiast spoczywać na stronie, jeżeli opóźnienie zostało wywołane przez okoliczności, za które nie ponosi ona odpowiedzialności. Z art. 483 § 1 k.c. nie wynika poza tym, aby obowiązek zapłacenia kary umownej mógł zostać uzgodniony przez strony wyłącznie jako konsekwencja skorzystania przez jedną ze stron z umownego prawa odstąpienia od umowy. Musi bowiem zostać udowodnione zawinione niewykonanie albo nienależyte wykonanie świadczenia niepieniężnego pr...

...ynagrodzenia za wykonane roboty dodatkowe wraz z ustawowymi odsetkami od 27 października 2012r., to jest po upływie 7 dni od momentu otrzymania przez pozwaną odpisu pozwu. W pozostałym zakresie z braku przesłanek z art.483 k.c., art.484 k.c., art. 647 k.c. oraz art. 481 § 1 k.c. powództwo oddalił. Orzeczenie o kosztach procesu zapadło na podstawie art.100 k.p.c. przy zastosowaniu zasady stosunkowego ich rozdziału. Koszty te obejmowały także wysokość wynagrodzenia pełnomocnika pozwanej stanowiące trzykrotność stawki minimalnej określone...

...łaściwa organizacja prac przez powoda, niewystarczające zabezpieczenie frontu robót oraz nienależyte zaangażowanie w wykonywane prace. Przedstawione okoliczności zostały przez Sąd Okręgowy ocenione na podstawie art. 483 k.c. oraz art. 484 k.c. Ostatecznie sąd pierwszej instancji doszedł do wniosku, że powództwo nie zasługiwało na uwzględnienie. Sąd Okręgowy podkreślił, że zgodnie z treścią pkt. 18.1.1 umowy strony przewidziały możliwość naliczenia przez zamawiającego kar umownych nie tylko w przypadku zwłoki w oddaniu przedm...

...osztów upomnień, gdyż tego rodzaju należności stanowiły w istocie karę umowną, której zastrzeżenie dopuszczalne jest jedynie na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego (art. 483 § 1 k.c.). W razie opóźniania się przez dłużnika ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, wierzyciel może zaś żądać wyłącznie odsetek za czas opóźnienia (art. 481 § 1 k.c.). Umowa w zakresie tego rodzaju świadczeń była zatem nieważna jako sprzeczna z ustawą (art. 58 § 1 i 3 k.c.). Mając na względzie pow...

...sów (...) w sytuacji, gdy takie wymagania wynikały z § 6 Warunki (...)Istotnych Postanowień Umowy dołączonych do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; - art. 483 § 1 k.c. art. 484 k.c., art. 492 k.c. przez błędne przyjęcie, że jedynym powodem odstąpienia przez (...) W. od umowy na świadczenie usług serwisu nad systemem (...) wraz z usługami związanymi z rozwojem systemu był brak automatycznego zliczania czasów (...) w sytuacji, gdy usługi objęte umową były wykonywane niezg...

...ncyjny, jaki kara ma realizować. W reprezentatywnym orzecznictwie i piśmiennictwie przyjmuje się obecnie, że wystąpienie szkody nie jest przesłanką powstania wierzytelności z tytułu kary umownej i że zawarte w art. 483 § 1 k.c. postanowienie, iż „naprawienie szkody" może nastąpić przez zapłatę określonej sumy oznacza jedynie tyle, że zastrzeżona kara umowna ma zrekompensować wszelkie niedogodności, jakie dotykają wierzyciela, a ich przyczyną jest niewykonanie lub nienależyte wykonanie świadczenia głównego. Strona powodowa ni...

...albo kary umownej (art. 385 3 pkt 17 k.c.). W ocenie Sądu należy zakwalifikować opłatę likwidacyjną, pobieraną w razie złożenia prze konsumenta oświadczenia o wypowiedzeniu umowy jako karę umowną. Zgodnie z art. 483 § 1 k.c. można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi poprzez zapłatę określonej sumy. Natomiast w świetle art. 484 § 1 k.c. w razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania kara umowna należy się wierzycielowi...

...ż, że strony we wszystkich umowach w § 17 pkt 5 zawarły postanowienia o karach umownych w przypadku nie wydania nieruchomości po rozwiązaniu umowy albo upływu jej terminu wbrew istniejącemu obowiązkowi umownemu. Art. 483 § 1 k.c. stanowi, że można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna). Strony uzgodniły wysokość kary umownej i sposób jej naliczania. Kara umowna miała stanowić 25% dotychczasowego...

...hodzenia roszczenia, nie może prowadzić do obejścia przepisów o karze umownej, której zastrzeżenie dopuszczalne jest wyłącznie na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego (art. 483§1 kc). W zakresie dochodzenia kosztów postępowania sądowego i egzekucyjnego, powód nie udowodnił, że przysługiwały one jego poprzednikowi w wysokości wyższej, niż zasądzona. Z przeprowadzonych dowodów z dokumentów wynika jedynie, że w postępowaniu o nadanie klauzuli wykonalności zasądzono od dłużniczki kwotę...

...ie przez zobowiązaną do sprzedaży zobowiązania do zawarcia przyrzeczonej umowy. Również i w tym zakresie aktualizuje się obowiązek pozwanej z tytułu niewykonania umowy zapłaty kary umownej w kwocie 10 000 zł (art. 483 k.c.). Wobec powyższego Sąd uwzględnił żądanie powódki w całości, zasądzając kwotę 226 387,02 zł, na którą składają się następujące kwoty: 197 378,02 zł, wpłacona przez powódkę na rzecz pozwanej tytułem zaliczek i pozostałych wpłat, 19 000 zł tytułem podwójnego zadatku oraz 10 000 zł tytułem kary u...

...i się bez usprawiedliwienia. Tym samym, sąd pominął dowód z przesłuchania pozwanych. Sąd zważył, co następuje: Powództwo zasługiwało na uwzględnienie w całości. Podstawę prawną żądania powoda stanowi art. 483 § 1 k.c. i 484 k.c. W myśl pierwszego z tych przepisów można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna). Zgodnie zaś z art. 484 § 1 k.c. w razie niewykonania lub nienależytego wykonani...

...d umowy przez inwestora z przyczyn leżących po jego stronie. Kara umowna jest instytucją kodeksową uregulowaną w art. 483 i 484 k.c. Zastrzeżona przez strony w umowie kara umowna stanowi odzwierciedlenie regulacji art. 483 § 1 k.c. dopuszczającej możliwość zastrzeżenia w umowie swoistej sankcji cywilnoprawnej, zryczałtowanej postaci odszkodowania, jako formy naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego. Stanowi ona surogat odszkodowania mającego kompensować negatywną dla wierzycie...

...t gotówkowy z dnia 12 maja 2008 roku, a zatem nie wyjaśnił na jakiej podstawie i z czego wynika żądanie zasądzenia kwoty 241,43 zł tytułem opłat i kosztów. Mając powyższe na uwadze, na podstawie art. 471 kc, art. 483§1 kc w zw. z art. 6 kc, orzeczono jak w sentencji wyroku. Sąd nie znalazł przy tym podstaw do działania z urzędu w celu poszukiwania dowodów, na poparcie twierdzeń powoda, u wskazanego zbywcy wierzytelności, w sytuacji, gdy strona powodowa profesjonalnie zajmuje się obrotem wierzytelności i działała przez pełnomocnik...

...ysokim stopniu niewiarygodne, nielogiczne i stoją w sprzeczności z pozostałym zgromadzonym w sprawie materiałem dowodowym, w szczególności z zeznaniami M. S., J. S., M. D., W. P.; - naruszenie prawa materialnego - art. 483 § 1 k.c. w związku z § 2 łączącej strony umowy z dnia 24 sierpnia 2014 roku poprzez ich niezastosowanie; - naruszenie prawa materialnego - art. 613 - 626 k.c. poprzez ich niewłaściwe zastosowanie; - naruszenie prawa materialnego - art. 477 § 2 k.c. poprzez jego niezastosowanie. Na podstawie powyższych zarzutów strona p...

...umownych za wskazany okres z tytułu zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy. Zasady i podstawy ustalenia kary umownej zostały przez strony dokładnie wskazane i pozwalały na wyrażenie jej określoną sumą w rozumieniu art. 483 § 1 k.c. Kary umowne za zwłokę w wykonaniu budowy sieci wodociągowej w ww. okresie czyli liczone za 50 dni zwłoki po 0,2% za każdy dzień dawały kwotę 361 505 zł. W ocenie Sądu w niniejszej sprawie istnieją jednak podstawy do przyjęcia szczególnego przypadku uzasadniającego miarkowanie kary umownej. Zgodnie z treśc...

...zwłoki, nie rodziło po stronie powodowej odpowiedzialności niezależnej od stopnia zawinienia, a w konsekwencji niewłaściwe zastosowanie art. 471 k.c. zamiast art. 471 k.c.; 2) art. 471 k.c. i art. 471 k.c. w zw. z art. 483 k.c. i art. 484 k.c. polegające na niewłaściwym zastosowaniu art. 471 k.c. zamiast art. 473 k.c. w zw. z art. 483 k.c. i art. 484 k.c., skutkujące uznaniem, że obowiązek zapłaty kary umownej powstaje, gdy nienależyte wykonanie zobowiązania wynika z okoliczności, za które dłużnik ponosi odpowiedzialność, podczas gdy...

...charakter stricte pieniężny i wyrażone było w konkretnych, wyodrębnionych według uzgodnionego przedmiotu świadczenia, sumach pieniężnych określanych każdorazowo w walucie polskiej. Zaznaczono , że zgodnie z art. 483 § 1 k.c. który ma charakter przepisu bezwzględnie obowiązującego, zastrzeżenie kary umownej, o której mowa w tym przepisie, w jakiejkolwiek umowie cywilnoprawnej, która ma charakter zobowiązania pieniężnego, jest zastrzeżeniem bezwzględnie nieważnym na podstawie art. 58 § 1 k.c. a postanowienia kontraktu łączące...

...ć jednak nie później niż do dnia 31 grudnia 2010 roku. Bezspornym jest również, iż strony przewidziały kary umowne na wypadek opóźnień w realizacji inwestycji z przyczyn leżących po stronie Pozwanej. W myśl art. 483 § 1 k.c. można zastrzec w umowie, iż naprawienie szkody wynikłej z niewykonywania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna). Zgodnie zaś z treścią art. 484 § 1 k.c. w razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania kara umowna należy...

...twierdziło otrzymanie ofert od strony pozwanej i nawiązanie z nią współpracy na podstawie tych ofert. Dokonując oceny prawnej zasadności objętego sporem roszczenia o zapłatę kar umownych Sąd odwołał się do art. 483 i 484 kc i przyjął, że w sprawie nie zaistniał przypadek, dla którego w umowie spółek (...) zastrzeżona została kara umowna. Zachowania strony pozwanej, na które powoływała się powódka, miały miejsce w sytuacji, gdy podmiot, wobec którego zakaz konkurencji miałby obowiązywać, przestawał istnieć – był w okr...

...kalu została P. spółka z o.o. w S. Powódka zobowiązała się do wydania przedmiotu umowy do dnia 30 marca 2011 r. 3 Sąd Okręgowy uznał powództwo za częściowo zasadne. Wskazał, że podstawę żądania stanowi art. 483 § 1 k.c., gdyż analiza brzmienia § 25 ust. 3 umowy prowadzi do wniosku, że strony zastrzegły karę umowną na wypadek niewywiązania się z obowiązku zwrotu lokalu. W odniesieniu do zarzutu pozwanych, dotyczącego braku legitymacji czynnej powódki, Sąd ocenił, że w chwili zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy powódką a...

...kosztów zerwanych negocjacji, błąd w ustaleniach faktycznych poprzez przyjęcie, że powódka nie poniosła kosztów zerwania negocjacji, w szczególności co do wysokości szkody, - naruszenie art. 471 k.c. w zw. z art. 483 § 1 k.c. w zw. z art. 484 § 1 k.c. poprzez ich niezastosowanie i przyjęcie, iż powódce nie przysługuje wobec pozwanej roszczenie z tytułu kary umownej, - naruszenie art. 498 § 1 k.c. poprzez jego niezastosowanie i przyjęcie, iż pozwanej nie przysługuje roszczenie względem powódki, w związku z czym nie mogło dojść...

...pierwszego w zakresie kwoty 54.659,60 złotych i w zakresie rozstrzygnięcia o kosztach postępowania zawartego w punkcie czwartym wyroku. Ten pozwany zarzucił rozstrzygnięciu naruszenie prawa materialnego to jest: - art. 483 § 1 k.c. w związku z art. 473 § l k.c. w związku z art. 353 1 k.c. poprzez ich niezastosowanie, prowadzące do błędnego uznania, że pozwanej Spółce (...) przysługiwała kara umowna za zwłokę w oddaniu przedmiotu umowy przezpowoda, podczas gdy strony dokonały umownej modyfikacji odpowiedzialnościpowoda i zastrzegły...

...ci. Sam fakt, że stronie pozwanej przysługują jakiekolwiek roszczenia nie oznacza, że może domagać się oddalenia powództwa, jeśli nie podniesie skutecznie zarzutu umorzenia wzajemnych wierzytelności. Zgodnie z art. 483 § 1 kc, można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna). Przepis art. 484 § 1 kc stanowi, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania kara umowna należy się wier...

...ążenie Wykonawcy karami umownymi. Podkreślić przy tym trzeba, że z treści § 9 umowy bezsprzecznie wynika, iż wolą stron było zastrzeżenie w umowie kar umownych w pełni odpowiadających pojęciu kodeksowemu z art. 483 § 1 k.c., przy czym kara umowna zastrzeżona została na wypadek zwłoki - a więc okoliczności zawinionych przez Wykonawcę - a nie opóźnienia w wykonaniu zobowiązania. Tym samym przyjąć należało, że wolą stron było osłabienie obiektywnego charakteru kary umownej i ograniczenie zakresu odpowiedzialności powódki je...

...należne świadczenie być może spełniła wcześniej sama powódka. Pozwaną nie mogą wiązać w zakresie odpowiedzialności odszkodowawczej regulacje umowne pomiędzy powódką z spółką (...)GmbH o karze umownej (art. 483 § 1 k.c.). Pozwana nie była stroną tego stosunku prawnego, ani jego elementy nie stały się treścią stosunku prawnego pomiędzy powódką i pozwaną. W związku z powyższym powódka, dochodząc naprawienia szkody od pozwanej, nie może poprzestać na wykazaniu, że poniosła powyższe obciążenie z tytułu kary umownej, a...

...10 r., 30 września 2010 r., 1 października 2010 r.; pisma W. S. z dnia 19 sierpnia 2010 r. oraz protokołu konieczności z 3 września 2010 r.; 2. naruszenia przepisów prawa materialnego, tj. art. 65 § 1 i 2 w zw. z art. 483 § 1 k.c. poprzez błędną ich wykładnię przejawiającą się wadliwą, nie uwzględniającą ustalonych zwyczajów oraz zgodnego zamiaru stron oceną ich oświadczeń woli zawartych w postanowieniach § 11 ust. 2 pkt b łączącej strony umowy nr (...) z dnia 14 czerwca 2010 r., skutkującą przyjęciem, że kara umowna nie b...

...czenia woli jest nieskuteczne, c) art. 22 1 k.c. poprzez błędne jego zastosowanie i uznanie, że M. K. (1) dysponował wiedzą typową dla konsumenta przy podpisywaniu umowy deweloperskiej, d) art. 5 k.c. w związku z art. 483 § 1 k.c. poprzez niezastosowanie przepisów o nadużyciu prawa w sytuacji, gdy powodowie dochodzili roszczeń z tytułu kar umownych powstałych w wyniku sprzecznych z zasadami współżycia społecznego działań powoda M. K. (1), e) art. 483 § 1 k.c. w związku z art. 484 § 1 i 2 k.c. poprzez ich błędną wykładnię polega...

...órym miało mu jeszcze przysługiwać odszkodowanie w wysokości 12-sto miesięcznego wynagrodzenia. Przechodząc do meritum sprawy, przewidziane w umowie o pracę odszkodowanie w gruncie rzeczy stanowi karę umowną z art. 483 k.c. w zw. z art. 300 k.p. Jednakże w momencie rozwiązywania stosunku pracy (28 maja 2012 r.) zapis umowy o pracę, na który powołuje się powód nie obowiązywał. Należy bowiem wskazać, że aneksem z dnia 29 stycznia 2010 r. strony zmieniły dotychczasowe warunki pracy i płacy w ten sposób, iż w zakresie innych warunk...

...e odsetki, Sąd wskazał, że zostały one przewidziane na wypadek niewywiązania się przez powoda w terminie z obowiązku rozliczenia zaliczek, a więc na wypadek spełnienia świadczenia niepieniężnego w rozumieniu art. 483 § 1 k.c. Ponadto zauważył, że pozwany nie miał obowiązku wykazywania faktu powstania szkody w wyniku nienależytego wykonania zobowiązania przez powoda, tj. rozliczenia części zaliczki po terminie przewidzianym w umowie. W rezu acie Sad doszedł do przekonania, że w § 8 ust. 3a umowy strony zastrzegły karę umowną,...