Orzecznictwo

Baza orzeczeń sądowych

Przeglądaj tezy, sygnatury, sądy i podstawy prawne w czytelnej formie.

255 pasujących orzeczeń
Sąd
Aktywne filtry
Podstawa: art. 649 kc Wyczyść wszystko
Wyniki wyszukiwania

Znalezione orzeczenia

255 wyników
Sortowanie
Najnowsze Najstarsze
I ACa 519/15 16 lipca 2015 Sąd Apelacyjny w Krakowie Jan Kremer

Wyrok z 16 lipca 2015, sygn. I ACa 519 15

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik zasądzono świadczenie - 5.400 zł Kwota 1.126.817,76 zł · kwota żądania
samorząd terytorialny
odszkodowanie
Podstawa prawna
art. 649 kc Zakres; Gwarancja
...dszkodowaniu oraz zarzutu dotyczącego zawarcia przez strony ugody w dniu 24 października 2011 r. odnośnie wszelkich robót dodatkowych związanych z budową hali sportowej w N., 2 naruszenie przepisu art. 647 k.c. i 649 k.c. poprzez ich zastosowanie w niniejszej sprawie, w sytuacji gdy podstawą faktyczną żądania powoda była szkoda poniesiona przez niego w postaci kosztów robót dodatkowych, nie objętych zdaniem powoda łączącą strony umową o roboty budowlane, spowodowana zawinionym zachowaniem pozwanej, polegającym w szczególności na pr...
I ACa 432/15 16 lipca 2015 Sąd Apelacyjny w Szczecinie Maria Iwankiewicz

Wyrok z 16 lipca 2015, sygn. I ACa 432 15

Typ sprawa nieprocesowa Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację Kwota 120.000 zł · kwota żądania
Podstawa prawna
art. 649 kc Zakres; Gwarancja
...ętych dokumentacją projektową niezbędnych do wykonania umowy (§ 13 ust. 2, § 14 ust. 2 lit. a umowy), powód zobowiązał się wykonać te roboty zgodnie z dokumentacją projektową (§ 3 ust. 1 umowy), a zgodnie z art. 649 k.c. w razie wątpliwości poczytuje się, iż wykonawca podjął się wszystkich robót objętych projektem stanowiącym część składową umowy; ponadto ilości robót dociepleniowych (5100 m ( 2) i 923 m ( 2)) zostały przez strony procesu przepisane, w zaokrągleniu do równych wartości, wprost z umowy pozwanej z SPSZOZ w...
II Ca 332/15 7 lipca 2015 Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej Andrzej Roman

Wyrok z 7 lipca 2015, sygn. II Ca 332 15

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik zmieniono orzeczenie Kwota 9.300,00 zł · kwota żądania
Podstawa prawna
art. 649 kc Zakres; Gwarancja
...b. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 24 czerwca 2014 r. I CSK 392 13, LEX nr 1532770). Podkreślenia wymaga także, że odstąpienie od umowy, uregulowane między innymi w art. 394 § 1, 395, 491, 492, art. 636 § 1, 640, art. 649 4 § 1 k.c., oznacza jednostronne oświadczenie woli strony zobowiązanej, na mocy którego dochodzi do rozwiązania umowy (zob. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 25 stycznia 2007 r., V CSK 411 06, niepubl.). Reasumując, przez "odstąpienie" we wszystkich przepisach, które ową instytucję powołują (m.in. w art. 394 § 1, art....
I ACa 407/14 30 czerwca 2015 Sąd Apelacyjny w Szczecinie Mirosława Gołuńska

Wyrok z 30 czerwca 2015, sygn. I ACa 407 14

Typ sprawa pracownicza - stosunek pracy / wynagrodzenie Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację Kwota 55 892,13 zł · zasądzenie
Podstawa prawna
art. 649 kc Zakres; Gwarancja
...ści do przekazania terenu budowy i dostarczenia projektu, oraz do odebrania obiektu i zapłaty umówionego wynagrodzenia. Zgodnie z art. 648 § 1 k.c., Umowa o roboty budowlane powinna być stwierdzona pismem. Zgodnie z art. 649 k.c., w razie wątpliwości poczytuje się, iż wykonawca podjął się wszystkich robót objętych projektem, stanowiącym część składową umowy. Niezależnie od powyższych uregulowań kodeksowych, należało mieć na względzie, że strony w umowie mogły uregulować, łączący je stosunek prawny, dowolnie, zależnie od...
I ACa 132/15 18 czerwca 2015 Sąd Apelacyjny w Poznaniu Bogdan Wysocki

Wyrok z 18 czerwca 2015, sygn. I ACa 132 15

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację Kwota 123.000 zł · kwota roszczenia z pożyczki
Podstawa prawna
art. 649 kc Zakres; Gwarancja
...azała okoliczności wzbogacenia strony pozwanej na skutek własnego działania, - naruszenie art. 647 1 § 2 i 5 k.c. w zw. z art. 60 k.c. poprzez przyjęcie, iż do złożenia dorozumianego oświadczenia woli w trybie art. 649 1 k.c. § 2 i 5 w zw. z art. 60 k.c. wymagane jest działanie właściwego organu zgodnie z zasadą reprezentacji, - naruszenie art. 60 k.c. poprzez uznanie, że wyłącznie zgoda wyrażona wprost przez osoby wchodzące w skład organów osoby prawnej może być skutecznym źródłem zobowiązania, - naruszenie art. 647 1 § 2 i...
I C 1035/13 28 maja 2015 Sąd Rejonowy w Kłodzku Daria Ratymirska

Wyrok z 28 maja 2015, sygn. I C 1035 13

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę kwoty 18.344 zł Wynik oddalono powództwo Kwota 18.344 zł · zasądzenie
odszkodowanie
Podstawa prawna
art. 649 kc Zakres; Gwarancja
...przez właściwe przepisy dokumentacja stanowi część składową umowy. W razie wątpliwości poczytuje się, że wykonawca podjął się wszystkich robót, objętych projektem, stanowiącym część składową umowy (art. 649 kc). Stosownie do unormowania, zawartego w art. 77 § 1 kc, uzupełnienie lub zmiana umowy wymaga zachowania takiej formy, jaką ustawa lub strony przewidziały w celu jej zawarcia. Forma pisemna umowy o roboty budowlane została zastrzeżona dla celów dowodowych, zgodnie z art. 73 § 1 KC w zw. z art. 74 KC. Zatem do zawarcia k...
I ACa 29/15 28 maja 2015 Sąd Apelacyjny w Szczecinie Małgorzata Gawinek

Wyrok z 28 maja 2015, sygn. I ACa 29 15

Typ sprawa nieprocesowa Wynik uchylono orzeczenie Kwota 272455,19 zł · kwota roszczenia z pożyczki
samorząd terytorialny
Podstawa prawna
art. 649 kc Zakres; Gwarancja
...łaty faktury VAT nr (...) z dnia 27 stycznia 2011 r. i przedłożenia gwarancji zapłaty wynagrodzenia, pomimo wezwania wystosowanego w piśmie z dnia 27 kwietnia 2011 r., jako podstawę wskazując art. 491 § 1 k.c. i art. 649 4 § 1 k.c. Sąd okoliczności tej nie objął w ogóle podstawą faktyczną rozstrzygnięcia, ani też nie ustosunkował się do niej w części odnoszącej się do rozważań prawnych i to pomimo tego, że powód przywoływał ją już w pozwie czyniąc elementem podstawy faktycznej żądania. Miała ona natomiast decydujące z...
I C 852/13 30 kwietnia 2015 Sąd Okręgowy w Nowym Sączu Zbigniew Krupa

Uzasadnienie z 30 kwietnia 2015, sygn. I C 852 13

Typ sprawa nieprocesowa Kwota 107.163,36 zł · kwota żądania kary umownej
opinia biegłego samorząd terytorialny

Teza Jeśli przyjmujące zamówienie nie spełnia świadczenia z powodu braku współdziałania ze strony zamawiającego, to nie zachodzi przesłanka opóźnienia się przyjmującego zamówienie warunkująca prawo zamawiającego do odstąpienia od umowy

Podstawa prawna
art. 649 kc Zakres; Gwarancja
...do odebrania obiektu i zapłaty umówionego wynagrodzenia (art. 647 k.c.). W razie wątpliwości poczytuje się, iż wykonawca podjął się wszystkich robót objętych projektem stanowiącym część składową umowy (art. 649 k.c.). Umowa łącząca strony miała specyficzny charakter, ponieważ oprócz typowych robót budowlanych, czyli ziemnych i murarskich, zadanie obejmowało nabycie i montaż specjalistycznych urządzeń. Urządzenia te muszą być dostosowane odrębnie do każdej inwestycji. W ofercie pozwany wskazywał na poszczególne etapy pr...
I ACa 751/14 9 kwietnia 2015 Sąd Apelacyjny w Białymstoku Krzysztof Chojnowski

Wyrok SA w Białymstoku z 9 kwietnia 2015 r. w sprawie o zapłatę.

Typ sprawa cywilna Wynik uchylono orzeczenie

Teza Art. 67 § 2 zd. drugie k.p.c. został ukształtowany jako wyjątek od ogólnej reguły wyrażonej w zdaniu pierwszym tego przepisu. Z tego powodu w wypadkach określonych przez ustawodawcę - między innymi w art. 8 ust. 1 pkt 1 u.p.g.s.p. - zastępstwo procesowe Skarbu Państwa może być wykonywane wyłącznie przez Prokuratorię Generalną Sk...

Podstawa prawna
art. 649 kc Zakres; Gwarancja
...bierał tych robót w odrębnej formie, strony nie dokonywały również obmiaru tych prac. W ocenie pozwanego powód sporządził kosztorys post factum na potrzeby niniejszego postępowania. Zwrócił uwagę na treść art. 649 k.c. oraz na to, że protokół odbioru robót końcowych wskazuje, że prace zostały wykonane w 100%, a pozwany rozliczył się zgodnie z umowa płacąc wynagrodzenie ryczałtowe. Do postępowania przystąpił w charakterze interwenienta ubocznego po stronie pozwanego Skarb Państwa – (...), który wniósł o oddalenie powód...
I ACa 858/14 26 marca 2015 Sąd Apelacyjny w Szczecinie Mirosława Gołuńska

Wyrok z 26 marca 2015, sygn. I ACa 858 14

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację Kwota 222.387,84 zł · kwota żądania
obowiązki inwestora
Podstawa prawna
art. 649 kc Zakres; Gwarancja
...ń pozwanego. W konsekwencji Sąd uznał, że wymienione w opinii biegłego roboty zostały przez powoda w ramach łączącej strony umowy o roboty budowlane zawartej w kwietniu 2009 r. wykonane. Sąd przywołał też tu art. 649 k.c . stanowiący , że w razie wątpliwości poczytuje się, iż wykonawca podjął się wszystkich robót objętych projektem, stanowiącym część składową umowy stwierdzając ,że w świetle tego przepisu nie sposób przyjąć, że powód, który zobowiązał się wykonać inwestycję zgodnie z projektem, „podzielił si...
I ACa 1739/14 12 lutego 2015 Sąd Apelacyjny w Krakowie Hanna Nowicka De Poraj

Wyrok z 12 lutego 2015, sygn. I ACa 1739 14

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik zasądzono świadczenie - 2 700 zł Kwota 178 392,92 zł · zasądzenie
Podstawa prawna
art. 649 kc Zakres; Gwarancja
...k.c. przez niezastosowanie, a w konsekwencji zasądzenie na rzecz powoda dodatkowego wynagrodzenia pomimo braku ku temu podstaw z uwagi na przyjęcie przez strony w łączącej je umowie wynagrodzenia ryczałtowego, e art. 649 k.c. przez niezastosowanie a w konsekwencji przyznanie powodowi dodatkowego wynagrodzenia, mimo, że roboty za które je przyznano, były objęte projektem, a zatem powinny zostać wykonane w ramach wynagrodzenia ryczałtowego, f § 1 ust. 9 umowy z dnia 28 sierpnia 2009 r poprzez jego niezastosowanie i zasądzenie na rzecz powo...
I ACa 728/14 4 lutego 2015 Sąd Apelacyjny w Lublinie Zbigniew Grzywaczewski

Wyrok z 4 lutego 2015, sygn. I ACa 728 14

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację Kwota 100.000 zł · kwota żądania kary umownej
Podstawa prawna
art. 649 kc Zakres; Gwarancja
...ł apelację zarzucając sprzeczność istotnych ustaleń z zebranym w sprawie materiałem dowodowym, a w szczególności naruszenie przepisów art. 353 1 kc, art. 488 § 1 kc, art. 490 § 1 i 2 kc, art. 498 § 1 i 2 kc, art. 649 1 kc, a także art. 233 § 1 kpc poprzez przekroczenie granic swobodnej oceny dowodów. Wskazując na powyższe pozwany wnosił o zmianę zaskarżonego wyroku i zasądzenie na rzecz powodów kwoty 37.835, 44zł i oddalenie powództwa w pozostałej części ewentualnie uchylenie i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania. Sąd...
I C 144/13 29 stycznia 2015 Sąd Okręgowy w Olsztynie Beata Grzybek

Wyrok z 29 stycznia 2015, sygn. I C 144 13

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono powództwo Kwota 24.935 zł · zasądzona kara umowna
planowanie przestrzenne samorząd terytorialny
Podstawa prawna
art. 649 kc Zakres; Gwarancja
...ienia wynikające wprost z dokumentacji projektowej, jak równiej w niej nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia (rozdz. 13 ust. 2). Przede wszystkim jednak zaznaczyć należy, że zgodnie z treścią art. 649 k.c., w przypadku wątpliwości co do zakresu umowy o roboty budowlane poczytuje się, iż wykonawca podjął się wszystkich robót objętych projektem stanowiącym część składową umowy. Powyższe oznacza, że ustawodawca wprowadził domniemanie rozszerzenia (rozwinięcia) obowiązku wykonawcy o zakres prac wynikający z do...
I ACa 598/14 29 stycznia 2015 Sąd Apelacyjny w Rzeszowie Dariusz Mazurek

Wyrok z 29 stycznia 2015, sygn. I ACa 598 14

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik zasądzono świadczenie - 2.700 zł
Podstawa prawna
art. 649 kc Zakres; Gwarancja
...ają o konieczność rozliczenia się przez pozwanego z otrzymanego od powodów wynagrodzenia. Co do zakresu robót jakie miały być wykonane w oparciu o zawartą umowę, pozwany nie obalił domniemania wynikającego z art. 649 k.c. poza okolicznościami przyznanymi przez powodów, co do zakresu zmian, wynikających z porozumienia stron. Ustalenia Sądu co do zakresu robót objętych umową oraz stwierdzenia wad wykonawczych przedmiotu umowy oparte zostały o wnioski opinii, które biegły sformułował na podstawie osobistego zapoznania się z rezu at...
I ACa 582/14 8 stycznia 2015 Sąd Apelacyjny w Gdańsku Marek Machnij

Wyrok z 8 stycznia 2015, sygn. I ACa 582 14

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację
Podstawa prawna
art. 649 kc Zakres; Gwarancja
...może mieć zastosowania do robót budowlanych nieobjętych zakresem umowy (zamówienia). W tej części stron nie łączy bowiem stosunek umowny wraz z uzgodnionym wynagrodzeniem ryczałtowym. Z art. 31 ust. 1 p.z.p. i art. 649 k.c. wynika, że przedmiot umowy stron opisany był za pomocą dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Do dokumentacji projektowej odwołuje się również § 1 ust. 2 i § 6 ust. 1 umowy stron. Wynika z tego, że w przypadku robót nieobjętych zamówieniem, którego zakres...
II C 801/12 23 grudnia 2014 Sąd Okręgowy w Łodzi Barbara Kubasik

Wyrok z 23 grudnia 2014, sygn. II C 801 12

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik zasądzono świadczenie Kwota 641.691 zł · zasądzenie
obowiązki inwestora
ZUS
Podstawa prawna
art. 649 kc Zakres; Gwarancja
...budowlanego. W myśl przepisu art. 658 k.c. regulację prawną dotyczącą omawianej umowy stosuje się odpowiednio do umowy o wykonanie remontu budynku lub budowli . W razie wątpliwości co do zakresu robót, w myśl art. 649 k.c. istnieje domniemanie, iż wykonawca podjął się wszystkich robót objętych projektem, który stanowi część składową umowy. W razie opieszałości oraz niestarannego działania wykonawcy, inwestor może bez wyznaczenia terminu dodatkowego odstąpić od umowy jeszcze przed upływem terminu do wykonania budynku na podst...
I ACa 557/14 19 grudnia 2014 Sąd Apelacyjny w Białymstoku Elżbieta Bieńkowska

Wyrok z 19 grudnia 2014, sygn. I ACa 557 14

Typ sprawa nieprocesowa Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację
Podstawa prawna
art. 649 kc Zakres; Gwarancja
...ust. 1 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Apelację od powyższego wyroku wniosła powódka zaskarżając go w całości i zarzucając Sądowi I instancji: 1) naruszenie przepisów prawa materialnego: a) art. 649 k.c., art. 651 k.c., art. 630 § 1 zd. 2 k.c., art. 355 § 1 i 2 k.c., art. 472 k.c. poprzez ich niezastosowanie w sprawie; b) art. 471 k.c. poprzez jego błędną wykładnię; 2) naruszenie przepisów postępowania, tj. art. 233 § 1 k.p.c. i art. 328 § 2 k.p.c. polegające na cząstkowej, wybiórczej lub nieprawidłowej ocenie...
I ACa 614/14 18 grudnia 2014 Sąd Apelacyjny w Szczecinie Danuta Jezierska

Wyrok z 18 grudnia 2014, sygn. I ACa 614 14

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik zasądzono świadczenie Kwota 408.250,41 zł · kwota żądania
odszkodowanie z OC
Podstawa prawna
art. 649 kc Zakres; Gwarancja
...ancyjna funkcja tak ukształtowanego stosunku zobowiązaniowego nie pozostaje bez podstawy prawnej, a wzorce umów znajdują się na gruncie obowiązujących przepisów prawa cywilnego, do których z pewnością należy art. 649 1 k.c. czy też, wspomniane przez Sąd Okręgowy, przepisy ustawy z 22 maja 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej. Wynikająca z art. 353 1 k.c. swoboda kontraktowania obejmuje także możliwość kreowania czynności abstrakcyjnych, nie ma bowiem żadnych przeszkód, aby strony - stosownie do swej woli - konstruowały zobo...
I C 443/11 11 grudnia 2014 Sąd Rejonowy w Zgorzelcu Dorota Florkowska

Wyrok z 11 grudnia 2014, sygn. I C 443 11

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik zasądzono świadczenie Kwota 14.981,42 zł · zasądzenie
Podstawa prawna
art. 649 kc Zakres; Gwarancja
...i umowy harmonogram robót nie został sporządzony) istniało domniemanie, że powodowie – w ramach robót podstawowych – podjęli się prac objętych projektem przedstawionym przez pozwanego przed zawarciem umowy (art. 649 kc). Do zrealizowanych przez powodów robót podstawowych biegły zaliczył wykonanie wykopów fundamentowych, ław fundamentowych żelbetowych, izolacji przeciwwilgociowych (pionowych i poziomych ław fundamentowych oraz pionowych i poziomych ścian fundamentowych), ścian fundamentowych nadziemia budynku do poziomu + 3,96 m, na...
I ACa 757/14 3 grudnia 2014 Sąd Apelacyjny w Łodzi Lilla Mateuszczyk

Wyrok z 3 grudnia 2014, sygn. I ACa 757 14

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację
Podstawa prawna
art. 649 kc Zakres; Gwarancja
...w szczególności art. 647 [1] §1 i art. 649 Kodeksu cywilnego, a w konsekwencji niewłaściwe zastosowanie przepisu art. 627 k.c. wskazać należy w pierwszej kolejności, że zarzuty naruszenia przepisu art. 647 1 i 649 k.c. są sformułowane omyłkowo. Apelującemu chodziło z pewnością o naruszenie przepisu art. 647 i 648 k.c. poprzez pominięcie, że strony zawarły umowę o roboty budowlane per facta concludentia. W zakresie oceny charakteru umowy łączącej strony postępowania Sąd Apelacyjny dokonał jej odmiennie, niż uczynił to Sąd Okr...
I ACa 848/14 13 listopada 2014 Sąd Apelacyjny w Poznaniu Marek Górecki

Wyrok z 13 listopada 2014, sygn. I ACa 848 14

Typ sprawa nieprocesowa Przedmiot o zapłatę Wynik zasądzono świadczenie
Podstawa prawna
art. 649 kc Zakres; Gwarancja
...miast wymaganej w art. 648 § 1 k. c. w związku z art. 74 § 1 k.c formy pisemnej adprobationem, znajduje zastosowanie forma pisemna ad solemnitatem z art. 74 ustawy - prawo zamówień publicznych. Zgodnie z brzmieniem art. 649 k.c. w razie wątpliwości poczytuje się, iż wykonawca podjął się wszystkich robót objętych projektem stanowiącym część składową umowy. W niniejszej sprawie strony w rezu acie postępowania o zamówienie publiczne przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 1 lipca 2010 r. zawarły umowę Nr (...) (....
I ACa 729/14 7 listopada 2014 Sąd Apelacyjny w Białymstoku Bogusław Dobrowolski

Wyrok SA w Białymstoku z 7 listopada 2014 r. w sprawie o zapłatę.

Typ sprawa nieprocesowa Wynik oddalono apelację Kwota 2700 zł · kwota żądania kary umownej
odszkodowanie

Teza Określona w art. 232 zdanie drugie k.p.c. możliwość dopuszczenia dowodu z urzędu oznacza powinność dopuszczenia dowodu z urzędu w sytuacjach wyjątkowych, wymagających ochrony interesu publicznego, także gdy istnieje podejrzenie, że strony prowadzą proces fikcyjny lub zmierzają do obejścia prawa, a ponadto w razie rażącej niepora...

Podstawa prawna
art. 649 kc Zakres; Gwarancja
...ia frontu robót dla prac przeznaczonych do realizacji przez powoda. W konsekwencji powód pismem z dnia 24 maja 2013 roku, z uwagi na bezskuteczny upływ terminu na dopuszczenie go do kontynuowania robót, na podstawie art. 649 4 § 3 k.c. w zw. z art. 491 § 1 k.c. odstąpił od umowy z dnia 6 grudnia 2011 roku. Następnie w piśmie z dnia 31 maja 2013 roku powód wezwał pozwanego do zapłaty kwoty 112.545 złotych tytułem kary umownej naliczonej na podstawie punktu 6 podpunktu 7.5 umowy, stanowiącej 10% wartości umowy brutto, ale pozwany nie zapł...
VI GC 60/13 27 października 2014 Sąd Rejonowy w Wałbrzychu Łukasz Kozakiewicz

Wyrok z 27 października 2014, sygn. VI GC 60 13

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę 67413,00 zł Wynik zasądzono świadczenie - 3.810,31 zł Kwota 67413,00 zł · zasądzenie

Teza 1) zakres robót obciążających wykonawcę wynika w pierwszej kolejności z treści łączącej strony umowy o roboty budowlane i może być węższy niż przewidziany w projekcie budowlanym, przygotowanym dla inwestycji. Fakt, że zgodnie z wymogami wiedzy technicznej i sztuką budowlaną istniała konieczność wykonania określonych robót, nie o...

Podstawa prawna
art. 649 kc Zakres; Gwarancja
...edstawionym mu przez pozwanego dokumencie (rysunku elewacji), który nie został zaliczony w poczet materiału dowodowego. Podkreślenia w tym miejscu wymaga, że w niniejszej sprawie nie znajdował zastosowania przepis art. 649 k.c. Dotyczy on bowiem jedynie przypadków, gdy istnieją wątpliwości co do uzgodnionego zakresu robót budowlanych – wówczas decyduje o nim treść projektu budowlanego. W niniejszej sprawie jednak wątpliwości takich brak, gdyż w następstwie analizy postanowień § 1 ust. 1 umowy z dnia 11 października 2011r. oraz wska...
I C 97/11 17 października 2014 Sąd Okręgowy we Wrocławiu Krzysztof Rudnicki

Wyrok z 17 października 2014, sygn. I C 97 11

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę 621 000 zł Wynik oddalono powództwo Kwota 621 000 zł · zasądzenie
frank / kredyt walutowy odszkodowanie
Podstawa prawna
art. 649 kc Zakres; Gwarancja
...budowę (mapki, uzgodnienia, warunki, wypis z planu miejscowego, itd.). W razie, gdyby pozwany nadal kwestionował zakres zleconych przez powodów prac (za które przyjął wynagrodzenie), powodowie wskazali na przepis art. 649 kc, zgodnie z którym „w razie wątpliwości poczytuje się, iż wykonawca podjął się wszystkich robót objętych projektem stanowiącym część składową umowy". Powodowie stanowczo zaprzeczyli, jakoby zlecali innej osobie niż pozwany wytyczenie budynku. Pozwany zobowiązał się do zlecenia geodecie prac geodezyjnych zw...
I ACa 992/14 14 października 2014 Sąd Apelacyjny we Wrocławiu Janusz Kaspryszyn

Wyrok z 14 października 2014, sygn. I ACa 992 14

Typ sprawa nieprocesowa Przedmiot o zapłatę Wynik uchylono orzeczenie Kwota 186.788,34 zł · kwota żądania
Podstawa prawna
art. 649 kc Zakres; Gwarancja
...ały warunki atmosferyczne − opady śniegu. Pismem dnia 15.11.2012 r. powódka wezwała pozwanego do udzielenia jej gwarancji zapłaty za roboty budowlane stanowiące przedmiot umowy z dnia 14.11.2011 r., na podstawie art. 649 5 k.c., w terminie 45 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma, pod rygorem odstąpienia od umowy z winy pozwanego. Pozwany otrzymał w w pismo w dniu 19.11.2012 r. W dniu 10.12.2012 r. komisja pod przewodnictwem sekretarza Nadleśnictwa M. − S. P., w skład której wchodził inżynier nadzoru − D. J., specjalista ds. budowni...
I ACa 412/14 8 października 2014 Sąd Apelacyjny w Szczecinie Wiesława Kaźmierska

Wyrok z 8 października 2014, sygn. I ACa 412 14

Typ sprawa cywilna Wynik oddalono apelację Kwota 64.144,89 zł · kwota żądania
Podstawa prawna
art. 649 kc Zakres; Gwarancja
...yłącznie w drodze analogii, a strony umowy winny przyjmować, że zakres świadczenia, którego wykonanie jest objęte wynagrodzeniem ryczałtowym, wynika wprost z projektu stanowiącego integralną część umowy – art. 649 k.c. Analiza przepisu art. 632 § 1 k.c. prowadzi do wniosku, że niezmienność wynagrodzenia ryczałtowego dotyczy wyłącznie rozmiaru prac i ich kosztów. Nie dotyczy natomiast zakresu dzieła. O ile pojęcie kosztów nie wymaga interpretacji jako intuicyjnie zrozumiałe, o tyle przez rozmiar prac należy rozumieć wielkość...
I C 245/12 25 września 2014 Sąd Okręgowy w Nowym Sączu Paweł Poręba

Uzasadnienie z 25 września 2014, sygn. I C 245 12

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono powództwo Kwota 159 649,10 zł · kwota żądania kary umownej
obowiązki inwestora

Teza Wykonawca jako profesjonalista winien opracować harmonogram by być w stanie ocenić ewentualne opóźnienia w wykonaniu umowy. Ciężar wykazania okoliczności z art. 640 kc spoczywa na wykonawcy

Podstawa prawna
art. 649 kc Zakres; Gwarancja
...do odebrania obiektu i zapłaty umówionego wynagrodzenia (art. 647 k.c.). W razie wątpliwości poczytuje się, iż wykonawca podjął się wszystkich robót objętych projektem stanowiącym część składową umowy (art. 649 k.c.). Jednym z obowiązków inwestora jest dostarczenie projektu. Jeżeli dostarczona przez inwestora dokumentacja, teren budowy, maszyny lub urządzenia nie nadają się do prawidłowego wykonania robót albo jeżeli zajdą inne okoliczności, które mogą przeszkodzić prawidłowemu wykonaniu robót, wykonawca powinien niezwł...
IX Ca 406/14 23 września 2014 Sąd Okręgowy w Olsztynie Bożena Charukiewicz

Wyrok z 23 września 2014, sygn. IX Ca 406 14

Typ sprawa cywilna Wynik zasądzono świadczenie - 4 508 zł Kwota 511 zł · kwota żądania

Teza Prawo odstapienia od umowy. Potrącenie kary umownej należnej zamawiającemu w przypadku odstąpienia od umowy przez wykonawcę.

Podstawa prawna
art. 649 kc Zakres; Gwarancja
...leżności lub też przedłożenia gwarancji zapłaty umówionego wynagrodzenia. Wobec braku ustanowienia przez pozwaną wnioskowanej gwarancji zapłaty umówionego wynagrodzenia, powód odstąpił od umowy na podstawie art. 649 2 § 1 k.c. oraz wezwał do zapłaty umówionego wynagrodzenia w kwocie 42.145,36 zł. W odpowiedzi na pozew pozwana Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. (...) w D. wniosła o oddalenie powództwa w całości i zasądzenie na jej rzecz kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych. W uzasadnieniu...
I ACa 1465/13 23 września 2014 Sąd Apelacyjny w Krakowie Jerzy Bess

Wyrok z 23 września 2014, sygn. I ACa 1465 13

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację Kwota 8.856 zł · kwota żądania
Podstawa prawna
art. 649 kc Zakres; Gwarancja
...łaściwe przepisy dokumentacja projektowa stanowi część składową umowy o roboty budowlane. Jej znaczeni jako wyznaczającej zakres robót , których podejmuje się wykonawca podpisując umowę , podkreśla przepis art. 649 kc , będący normą interpretacyjną , zgodnie z którą, w razie wątpliwości uważa się , iż podjął się on wszystkich prac jakie przewiduje projekt. Regułę ustawową z art. 648 §2 kc potwierdza postanowienie §1 ust. 1 umowy stron z 17 lutego 2010r. Zgodnie z jego treścią zakres obowiązków wykonawcy określają is...
VIII GC 102/13 15 września 2014 Sąd Okręgowy w Szczecinie Agnieszka Woźniak

Wyrok z 15 września 2014, sygn. VIII GC 102 13

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono powództwo Kwota 150 000 zł · oddalona część kary umownej
obowiązki inwestora
Podstawa prawna
art. 649 kc Zakres; Gwarancja
...cji, zgodnie z § 6 umowy. Podniósł, że żądanie wykonania fasady budynku stanowiło jednostronną zmianę warunków umowy przez powódkę, rozszerzającą jej zakres. Zaznaczył, że mimo wezwania powódki w trybie art. 649 1 § 1 k.c., nie dostarczyła ona gwarancji zapłaty. Wskazał, że odstąpienie powódki od umowy nastąpiło niejako w odpowiedzi na żądanie dostarczenia gwarancji zapłaty za roboty budowlane, a więc było sprzeczne z art. 58 § 1 i 2 k.c., gdyż miało na celu obejście prawa i godziło w zasady współżycia społecznego....