Orzecznictwo

Baza orzeczeń sądowych

Przeglądaj tezy, sygnatury, sądy i podstawy prawne w czytelnej formie.

556 pasujących orzeczeń
Aktywne filtry
Podstawa: art. 636 kc Wyczyść wszystko
Wyniki wyszukiwania

Znalezione orzeczenia

556 wyników
Sortowanie
Najnowsze Najstarsze
VII AGa 32/18 24 kwietnia 2018 Sąd Apelacyjny w Warszawie Mariusz Łodko

Wyrok z 24 kwietnia 2018, sygn. VII AGa 32 18

Podstawa prawna
art. 636 kc Wadliwe wykonanie
...vide pkt 4 protokołu z 5 września 2012 r. oraz protokół z 7 września 2012 r.), do czego zresztą spółka (...) uprawniona była zarówno na podstawie łączącej strony umowy (pkt 17 OWU), jak i przepisów prawa (art. 636 § 1 k.c. w zw. z art. 656 § 1 k.c.). Pozwany przedłożył umowę z dnia 17 września 2012 r. zawartą ze S. B. w formie aneksu nr (...) do umowy nr (...) obejmującą roboty zbrojarskie na działce nr (...) w zakresie prac niewykonanych na dzień 18 lipca 2012 r. ( vide k. 168-176), jak również dokumenty wykazujące zakres i...
#Sąd Apelacyjny w Warszawie #VII Wydział Gospodarczy #wyrok
Czytaj orzeczenie
V ACa 1159/17 27 marca 2018 Sąd Apelacyjny w Warszawie Marcin Strobel

Wyrok z 27 marca 2018, sygn. V ACa 1159 17

Podstawa prawna
art. 636 kc Wadliwe wykonanie
...ynagrodzenia za wykonanie robót budowlanych. Odnośnie kosztów zastępczego wykonania (316.014,44 zł) Sąd wyjaśnił, że warunkiem skutecznego skorzystania przez zamawiającego z uprawnień wynikających z przepisu art. 636 § 1 k.c. jest zastosowanie opisanej w tym przepisie procedury, której powód nie zastosował. Przede wszystkim nie wyznaczył pozwanemu terminu do usunięcia wad. Skoro zatem powód nie wykazał, że wezwał pozwanego do naprawienia wad i wykonywania dalszego dzieła w sposób niewadliwy i wyznaczył pozwanemu termin, to powier...
#Sąd Apelacyjny w Warszawie #V Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
VII AGa 148/18 21 lutego 2018 Sąd Apelacyjny w Warszawie Ewa Stefańska

Wyrok z 21 lutego 2018, sygn. VII AGa 148 18

Podstawa prawna
art. 636 kc Wadliwe wykonanie
...tytułu rękojmi mogły zostać przez pozwaną zgłoszone po dokonanym odbiorze 39 biur handlowych, ale pozwana takich roszczeń nie zgłosiła. Strona pozwana nie zrealizowała także swoich uprawnień wynikających z art. 636 § 1 k.c. Sąd pierwszej instancji przyjął, że współdziałanie zamawiającego było niezbędne do wykonania przedmiotu umowy przez powoda. Obowiązek zamawiającego współdziałania w realizacji umowy wynikał zarówno z ogólnej zasady wyrażonej w treści art. 354 k.c., jak i z treści umowy, zgodnie z którą do obowiąz...
#Sąd Apelacyjny w Warszawie #VII Wydział Gospodarczy #wyrok
Czytaj orzeczenie
III AUa 730/17 21 lutego 2018 Sąd Apelacyjny w Białymstoku Marek Szymanowski

Wyrok z 21 lutego 2018, sygn. III AUa 730 17

Podstawa prawna
art. 636 kc Wadliwe wykonanie
...łuchania w dniu 6 lutego 2017 r., musiały być wykonane zgodnie z wymaganiami technicznymi i konserwatorskimi, a nadto kontrolowanie samego procesu powstawania dzieła pod względem zgodności z wymaganymi kryteriami (art. 636 § 1 k.c.) nie pozostaje w sprzeczności z charakterem tej umowy; c) zainteresowany został pozbawiony autonomii w wyborze miejsca, czasu oraz metodologii wykonywania prac. co zdaniem Sądu rzutowało na ocenę charakteru prawnego zawartej z zainteresowanym umowy, bowiem jedną z cech decydujących o zakwalifikowaniu danej umowy...
#Sąd Apelacyjny w Białymstoku #III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych #wyrok
Czytaj orzeczenie
III AUa 912/16 1 lutego 2018 Sąd Apelacyjny w Krakowie Monika Kowalska

Wyrok z 1 lutego 2018, sygn. III AUa 912 16

Podstawa prawna
art. 636 kc Wadliwe wykonanie
...racy, dostarczenia materiału i przekazania wymagań inwestora co do wykonywanego „dzieła" i jego odbioru. Kontrolowanie samego procesu powstawania dzieła pod względem zgodności z kryteriami określonymi w umowie (art. 636 k.c.), a także dochowania terminów umożliwiających ukończenie dzieła we właściwym czasie (art. 635 k.c.) jest zgodne z charakterem tej umowy, niemniej jednak w rozpatrywanym przypadku wykonawca był stale, na bieżąco kontrolowany (jak sam zeznał: „byłem non stop pod kontrolą”). W ocenie Sądu Okręgowego, takie b...
#Sąd Apelacyjny w Krakowie #III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych #wyrok
Czytaj orzeczenie
III AUa 925/16 25 stycznia 2018 Sąd Apelacyjny w Szczecinie Romana Mrotek

Postanowienie z 25 stycznia 2018, sygn. III AUa 925 16

Podstawa prawna
art. 636 kc Wadliwe wykonanie
...reszcie kontrolowanie samego procesu powstawania dzieła pod względem dochowania terminów umożliwiających ukończenie dzieła we właściwym czasie (art. 635 k.c.) oraz zgodności z kryteriami określonymi w umowie (art. 636 § 1 k.c.) - tak też Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 21 lipca 2016 r., I UK 313 15. W związku z powyższym zawarta umowa nie jest sprzeczna z naturą umowy o dzieło, nie zmierzała do obejścia prawa, nie naruszała zasad współżycia społecznego, a zatem winna być odczytana zgodnie z wolą stron i z poszanowaniem zasady sw...
#Sąd Apelacyjny w Szczecinie #III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych #postanowienie
Czytaj orzeczenie
VII AGa 778/18 8 stycznia 2018 Sąd Apelacyjny w Warszawie Marcin Łochowski

Wyrok z 8 stycznia 2018, sygn. VII AGa 778 18

Podstawa prawna
art. 636 kc Wadliwe wykonanie
..., chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Za świadczone usługi oraz za korzystanie z rzeczy należy się drugiej stronie odpowiednie wynagrodzenie. Z kolei zgodnie z art. 656 § 1 k.c. w zw. z art. 636 § 1 k.c., jeżeli przyjmujący dzieło wykonywa je w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową, zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć mu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu zamawiający może odstąpić od umowy. Zamawiającemu przysługuje w okresie wykonywania dzieł...
#Sąd Apelacyjny w Warszawie #VII Wydział Gospodarczy #wyrok
Czytaj orzeczenie
V ACa 696/15 2 stycznia 2018 Sąd Apelacyjny w Gdańsku Jacek Grela

Wyrok z 2 stycznia 2018, sygn. V ACa 696 15

Podstawa prawna
art. 636 kc Wadliwe wykonanie
...wy wpisu, że zamiast atestowanego zalecanego w projekcie betonu B20 wykonawca zastosował mieszaninę piasku, cementu i wody w dowolnych proporcjach. Pismem z dnia 9 czerwca 2009 roku A. Ł. wezwał wykonawcę w trybie art. 636 § 1 kc § 11 pkt 3 umowy do zmiany sposobu wykonania ław fundamentowych zgodnie z projektem architektoniczno-budowlanym z betonu B20 w terminie do 18 lipca 2009 roku. W dniu 16 lipca 2009 roku na zlecenie A. Ł. A. P. (1) wykonał ocenę techniczną wykonanych prac budowlanych, stwierdzając wady w wykonawstwie izolacji przeciw...
#Sąd Apelacyjny w Gdańsku #V Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
I ACa 540/17 8 grudnia 2017 Sąd Apelacyjny w Białymstoku Bogusław Dobrowolski

Wyrok z 8 grudnia 2017, sygn. I ACa 540 17

Podstawa prawna
art. 636 kc Wadliwe wykonanie
...kreślonym umową pod rygorem odstąpienia od umowy łączącej strony. Wskazał także na podstawy odstąpienia od umowy określone w § 14 ustęp 6 pkt 3, 4 i 5, art. 491 k.c., art. 492 k.c. oraz art. 635 k.c. w zw. z art. 636 k.c. Pozwany odpowiedział pismem z dnia 3 listopada 2014 r, w którym stwierdził że przekazał w dniu 29 września 2014 r. kompletną dokumentację. Podniósł, iż przyczyny z powodu których dokumentacja nie została jeszcze zaakceptowana nie leżą po jego stronie. W związku z nieprzedstawieniem przez pozwanego wymaganych...
#Sąd Apelacyjny w Białymstoku #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
III AUa 423/17 5 grudnia 2017 Sąd Apelacyjny w Białymstoku Marek Szymanowski

Wyrok z 5 grudnia 2017, sygn. III AUa 423 17

Podstawa prawna
art. 636 kc Wadliwe wykonanie
...w L., jak zeznał świadek J. S., musiały być wykonane zgodnie z wymaganiami technicznymi i konserwatorskimi, a nadto kontrolowanie samego procesu powstawania dzieła pod względem zgodności z wymaganymi kryteriami (art. 636 § 1 k.c.) nie pozostaje w sprzeczności z charakterem tej umowy; c) zainteresowany został pozbawiony autonomii w wyborze miejsca, czasu oraz metodologii wykonywania prac, co zdaniem Sądu rzutowało na ocenę charakteru prawnego umowy, bowiem jedną z cech decydujących o zakwalifikowaniu danej umowy jako umowy o dzieło jest z...
#Sąd Apelacyjny w Białymstoku #III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych #wyrok
Czytaj orzeczenie
V ACa 745/16 22 listopada 2017 Sąd Apelacyjny w Gdańsku Roman Kowalkowski

Wyrok z 22 listopada 2017, sygn. V ACa 745 16

Podstawa prawna
art. 636 kc Wadliwe wykonanie
...ilą zrealizowania przedmiotu umowy, oddania go, a zatem wykonania obciążającego go zobowiązania niepieniężnego, rodzącego po stronie inwestora obowiązek odebrania wykonanych robót. Zgodnie z treścią przepisu art. 636 k.c. mającym odpowiednie zastosowanie do umów o roboty budowlane poprzez przepis art. 656 k.c.: jeżeli przyjmujący zamówienie wykonywa dzieło w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową, zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczo...
#Sąd Apelacyjny w Gdańsku #V Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
II C 1431/17 21 listopada 2017 Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie Monika Rabiega

Wyrok z 21 listopada 2017, sygn. II C 1431 17

Podstawa prawna
art. 636 kc Wadliwe wykonanie
...ości uprawniałoby pozwaną do skorzystania z uprawnień wynikających z przepisów dotyczących umowy o dzieło, w tym żądania zwrotu niewykorzystanych materiałów (art. 633 kc), odstąpienia od umowy (art. 635 kc, 636 kc) żądania naprawienia wad dzieła, czy obniżenia wynagrodzenia (art. 637 kc). Pokreślić w tym miejscu należy, że katalog uprawnień zamawiającego oceniany jest na podstawie przepisów obowiązujących w dacie zawarcia umowy o dzieło, nie zaś wedle przepisów aktualnie obowiązujących. Zgodnie z treścią art. 6 k.c., cię...
#Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie #II Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
I ACa 741/16 30 października 2017 Sąd Apelacyjny w Białymstoku Bogusław Suter

Wyrok SA w Białymstoku z 30 października 2017 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Przepis art. 637 k.c. określa jakie uprawnienia przysługują zamawiającemu w sytuacji jeżeli dzieło ma wady – tak jak w sprawie niniejszej. Przepis ten wyraźnie wskazuje, że w takiej sytuacji może zamawiający żądać ich usunięcia wyznaczając przyjmującemu zamówienie odpowiedni termin. Skorzystanie z tego uprawnienia przez zamawiaj...

Podstawa prawna
art. 636 kc Wadliwe wykonanie
...należałoby ewentualnie obniżyć wynagrodzenie wykonawcy, pozwany nie wykazał. Sąd zwrócił uwagę też sprzeczność zawartą w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy, wyrażającą się w powołaniu jednocześnie art. 636 k.c. i art. 637 k.c., odnoszących się do prac trwających i zakończonych. Skoro na datę składania oświadczenia powód wykonywał wciąż prace na obiekcie zastosowanie winien znaleźć art. 636 § 1 k.c., którego przesłanek jednak pozwany także nie wypełnił. W świetle opinii biegłego i dziennika – bilans mas ziemny...
#Umowa o roboty budowlane
Czytaj orzeczenie
I ACa 614/16 30 października 2017 Sąd Apelacyjny w Białymstoku Bogusław Suter

Wyrok SA w Białymstoku z 30 października 2017 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Z treści 637 § 2 k.c. wynika jednoznacznie, że aby skorzystać z uprawnienia do odstąpienia od umowy, w nim przewidzianego, należy wezwać wykonawcę do usunięcia precyzyjnie i klarownie wskazanych wad wyznaczając mu odpowiedni termin.

Podstawa prawna
art. 636 kc Wadliwe wykonanie
...niu innych przesłanek wynikających z art. 637 k.c. w zw. z art. 656 k.c. mogą dawać podstawę do odstąpienia od umowy. Sąd Okręgowy zauważył, że pozwany w odstąpieniu od umowy powołał się także na przepis art. 636 k.c. w zw. z art. 656 k.c. i doszedł do wniosku, że ochrona zamawiającego na podstawie tego artykułu nie mogła się realizować, skoro jednocześnie powołał się na przepis art. 637 k.c. w zw. z art. 656 k.c. mający zastosowanie dopiero wówczas gdy roboty zostały ukończone. Zdaniem Sadu, równoczesne powołanie się pr...
#Umowa o roboty budowlane
Czytaj orzeczenie
VIII C 1460/15 27 października 2017 Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu Anna Przytulska-Sikoń

Wyrok z 27 października 2017, sygn. VIII C 1460 15

Podstawa prawna
art. 636 kc Wadliwe wykonanie
...ach opinii sądowej, nalży uznać, że powód sprostał obowiązkowi udowodnienia nienależytego wykonania umowy. Tym samym powód uprawniony był wezwać pozwanego do przystąpienia do prac poprawkowych i naprawczych (art. 636 k.c.), które to uwagi pozwany, w przekonaniu Sądu, niesłusznie poczytywał jako nieuzasadnioną krytykę, czy nawet nękanie. Okoliczność, iż pozwany zszedł z placu budowy i zaprzestał kontynuowania realizacji umowy przez okres przekraczający 14 dni uprawniała powoda do odstąpienia od umowy zgodnie z postanowieniem umo...
#Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu #VIII Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
XI GC 1604/16 19 października 2017 Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie Mariusz Zawicki

Wyrok z 19 października 2017, sygn. XI GC 1604 16

Podstawa prawna
art. 636 kc Wadliwe wykonanie
...odpowiedzialność za stwierdzone wady, należało przyjąć, iż zarzut pozwanej nie zasługiwał na uwzględnienie. Niespornym jest, że w toku współpracy stron nie doszło do wszczęcia procedury opisanej w normie art. 636 § 1 k.c. Pozwany nie wzywał powoda do zmiany sposobu wykonywania dzieła, nie wyznaczył terminu na jego wykonanie w inny sposób. Pozwany ponadto nie złożył materialnoprawnego żądania obniżenia ceny, potrącenia. Nie miały miejsca żadne zdarzenia o charakterze materialnoprawnym wpływające na wysokość ceny umówione...
#Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie #XI Wydział Gospodarczy #wyrok
Czytaj orzeczenie
I ACa 636/17 16 października 2017 Sąd Apelacyjny w Katowicach Roman Sugier

Wyrok z 16 października 2017, sygn. I ACa 636 17

Podstawa prawna
art. 636 kc Wadliwe wykonanie
...a bowiem na ustaleniu ich znaczenia, czyli sensu, który to w zakresie oświadczenia woli pozwanych był wyraźny. Na mocy złożonego przez pozwanych pisma odstąpili oni od umowy korzystając z możliwości jaką daje art. 636 k.c., wzywając uprzednio powódkę do usunięcia usterek zaistniałych przy wykonywaniu umowy (protokół z dnia 17 marca 2014 r.) i dalszego prawidłowego wykonywania umowy. Powódka część stwierdzonych usterek usunęła do dnia 1 kwietnia 2014 r., niemniej częściowo uczyniła to nieprawidłowo, nadto ujawniły się nowe n...
#Sąd Apelacyjny w Katowicach #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
III AUa 1892/16 12 października 2017 Sąd Apelacyjny w Poznaniu Marta Sawińska

Wyrok z 12 października 2017, sygn. III AUa 1892 16

Podstawa prawna
art. 636 kc Wadliwe wykonanie
...materialnej. Wykonanie dzieła może, w zależności od umowy stron, nastąpić z materiałów zamawiającego albo przyjmującego zamówienie. Zamawiający może ponadto zastrzec wykonanie dzieła według jego wskazań (art. 636 § 1 k.c.). W wypadku wskazanej umowy cywilnoprawnej niezbędne jest, aby starania przyjmującego zamówienie doprowadziły w przyszłości do konkretnego, indywidualnie oznaczonego rezu atu, jako koniecznego do osiągnięcia. Cechą konstytutywną dzieła jest samoistność rezu atu, która wyraża się przez niezależność p...
#Sąd Apelacyjny w Poznaniu #III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych #wyrok
Czytaj orzeczenie
VIII C 829/16 27 września 2017 Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi Anna Bielecka-Gąszcz

Wyrok z 27 września 2017, sygn. VIII C 829 16

Podstawa prawna
art. 636 kc Wadliwe wykonanie
...ące z umowy o dzieło, tzn. roszczenia przyjmującego zamówienie o wynagrodzenie, jak i roszczenia zamawiającego o wydanie dzieła, o zwrot kosztów wykonania lub poprawienia dzieła przez osobę trzecią na podstawie art. 636 § 1 KC oraz roszczenia odszkodowawcze obu stron, jak roszczenie dochodzone w przedmiotowej sprawie. Oddanie dzieła na podstawie umowy stron (wykonanie ogółu prac) nastąpiło w dniu 22 marca 2013 roku, zaś przedmiotowe powództwo zostało wytoczone dopiero w dniu 8 stycznia 2016 roku, zatem po upływie terminu przedawnienia...
#Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi #VIII Wydział Cywliny #wyrok
Czytaj orzeczenie
I ACa 340/17 14 września 2017 Sąd Apelacyjny w Katowicach Roman Sugier

Wyrok z 14 września 2017, sygn. I ACa 340 17

Podstawa prawna
art. 636 kc Wadliwe wykonanie
...; wyrok SN z 19.12.2002 r., II CKN 1334 00, Legalis; tak również: M. Gutowski, w: Gutowski, Komentarz, t. II, art. 656, Nb 1). Z treści tego przepisu jednoznacznie wynika, że przepis ten nie odsyła ani do regulacji art. 636 k.c., ani art. 640 k.c. (np. wyrok SN z 27.05.2017 r., II CSK 323 16), natomiast dopuszcza możliwość odpowiedniego zastosowania art. 644 k.c. Odstąpienie od umowy na podstawie art. 644 k.c. wywiera skutek od chwili jego dokonania, a zapłata wynagrodzenia nie jest przesłanką skuteczności odstąpienia (wyrok SN z 26.01.2001...
#Sąd Apelacyjny w Katowicach #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
I C 2672/16 6 września 2017 Sąd Rejonowy w Świdnicy Wojciech Zatorski

Wyrok z 6 września 2017, sygn. I C 2672 16

Podstawa prawna
art. 636 kc Wadliwe wykonanie
...tu stosuje się odpowiednio przepisy o umowie o dzieło (art. 656 k.c.). W sprawie poza sporem było, że jakkolwiek umowa stron nie nosi daty, została zawarta już w 2015r.,a zatem po uchyleniu art. 637 k.c. Zgodnie z art. 636 § 1 k.c. jeżeli przyjmujący zamówienie wykonywa dzieło w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową, zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu zamawiający może od umowy odstąpić albo powierzyć poprawienie lub dalsze...
#Sąd Rejonowy w Świdnicy #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
I ACa 128/17 5 września 2017 Sąd Apelacyjny w Łodzi Alicja Myszkowska

Wyrok z 5 września 2017, sygn. I ACa 128 17

Podstawa prawna
art. 636 kc Wadliwe wykonanie
...ł powództwo za uzasadnione w całości. Sąd pierwszej instancji uznał, iż pozwana nie wykazała, by w sprawie zachodziły przesłanki do odstąpienia od umowy z dnia 12 lipca 2012 roku, wymienione w art. 635 k.c. i art. 636 § 1 k.c. w zw. z art. 656 § 1 k.c., na które pozwana powołała się w piśmie z dnia 28 listopada 2012 roku. Jednocześnie wskazał, że kwestia ta nie ma decydującego znaczenia dla rozstrzygnięcia. Niezależnie bowiem od tego, czy do zakończenia stosunku zobowiązaniowego doszło na skutek rozwiązania umowy (choćby w sp...
#Sąd Apelacyjny w Łodzi #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
I ACa 362/17 8 sierpnia 2017 Sąd Apelacyjny w Krakowie Barbara Baran

Wyrok z 8 sierpnia 2017, sygn. I ACa 362 17

Podstawa prawna
art. 636 kc Wadliwe wykonanie
...sprawie sygn. I ACa 626 15, oddalił apelację. Sąd ten – aprobując w całości zarówno ustalenia faktyczne, jak i rozważania prawne Sądu I instancji – rozważał czy w sprawie mógł mieć także zastosowanie art. 636 § 1 k.c. przewidujący możliwość odstąpienia od umowy przez zamawiającego w sytuacji, gdy przyjmujący zamówienie wykonywa dzieło w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową. Sąd Apelacyjny stwierdził, że „wykonywanie prac niezgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym, co powód określa jako wykonywanie ich niezgod...
#Sąd Apelacyjny w Krakowie #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
I ACa 955/16 26 lipca 2017 Sąd Apelacyjny w Lublinie Jolanta Terlecka

Wyrok z 26 lipca 2017, sygn. I ACa 955 16

Podstawa prawna
art. 636 kc Wadliwe wykonanie
...k.c.). W razie wadliwego wykonania robót budowlanych inwestorowi przysługuje wybór co do sposobu uzyskania rekompensaty od wykonawcy. Może on realizować uprawnienie wynikające z rękojmi za wady fizyczne budynku (art. 636 lub 637 k.c. w związku z art. 656 k.c.) lub dochodzić roszczenia odszkodowawczego w oparciu o przepisy regulujące odpowiedzialność kontraktową (art. 471 k.c.). Dokonanie wyboru przez wierzyciela pociąga za sobą określone skutki. Wybierając reżim odpowiedzialności z rękojmi za wady wierzyciel musi wykazać istnienie w...
#Sąd Apelacyjny w Lublinie #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
I ACa 314/17 14 lipca 2017 Sąd Apelacyjny w Szczecinie Mirosława Gołuńska

Wyrok z 14 lipca 2017, sygn. I ACa 314 17

Podstawa prawna
art. 636 kc Wadliwe wykonanie
...jej perspektywy oceny twierdzeń faktycznych przytoczonych przez powódkę. Zdaniem skarżącej zakwalifikowanie umowy jako umowy o dzieło upoważniało powódkę do odstąpienia od niej w przypadku określonym normą art. 636 k.c. i zarazem obligowało Sąd do dokonania oceny sprawy w tej płaszczyźnie. Wskazano że o oświadczeniu o odstąpieniu od umowy świadczy pismo z 14 października 2014 poprzedzone kilkoma wezwaniami od wykonania umowy i kolejne pisma z żądaniem zwrotu dokumentacji Wreszcie podkreśliła skarżąca że sam pozew wobec treś...
#Sąd Apelacyjny w Szczecinie #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
I ACa 245/17 12 lipca 2017 Sąd Apelacyjny w Krakowie Hanna Nowicka De Poraj

Wyrok z 12 lipca 2017, sygn. I ACa 245 17

Podstawa prawna
art. 636 kc Wadliwe wykonanie
...czenie pozwanego z dnia 12 września 2011 r. o odstąpieniu od umowy z powodu porzucenia przez powoda placu budowy i nieusunięcia wad, było bezskuteczne. Pozwany nie mógł skutecznie odstąpić od umowy (na podstawie art. 636 kc w zw. z art. 656 kc), albowiem powód wcześniej wstrzymał wykonywanie prac z powodu powtarzającego się opóźnienia w zapłacie należności. W konsekwencji w piśmie z 2 sierpnia 2011 r. powód wezwał do zapłaty zaległych należności pod rygorem wstrzymania wykonywania prac. Pozwany nie uregulowała należności, tym...
#Sąd Apelacyjny w Krakowie #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
VI ACa 442/16 22 czerwca 2017 Sąd Apelacyjny w Warszawie Ewa Klimowicz-Przygódzka

Wyrok z 22 czerwca 2017, sygn. VI ACa 442 16

Podstawa prawna
art. 636 kc Wadliwe wykonanie
...w zarzutom apelacji, nie wykazał, że przyczyny niedotrzymania terminu realizacji prac leżały wyłącznie po stronie powoda, bowiem tylko taka sytuacja pozbawiałaby powoda prawa odstąpienia od umowy. Zgodnie zaś z art. 636 § 1 k.c. jeżeli przyjmujący zamówienie wykonywa dzieło w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową, zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu zamawiający może od umowy odstąpić albo powierzyć poprawienie lub dalsze...
#Sąd Apelacyjny w Warszawie #VI Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
I ACa 896/16 20 czerwca 2017 Sąd Apelacyjny w Lublinie Bogdan Radomski

Wyrok z 20 czerwca 2017, sygn. I ACa 896 16

Podstawa prawna
art. 636 kc Wadliwe wykonanie
...owa wiążąca strony to umowa o dzieło, a roszczenie powoda jest roszczeniem o zwrot wynagrodzenia w związku z odstąpieniem od umowy zawartej z pozwanym w dniu 10 lutego 2014 roku. Sąd powołując art. 494 § 1 kc, art. 636 § 1 kc przyjął, że po stronie powoda nie zaszły przesłanki do skutecznego odstąpienia od umowy. W ocenie sadu nie budzi wątpliwości, że wykonane przez pozwanych urządzenie nie osiągało parametrów oczekiwanych przez powoda i dla powoda tak wykonane dzieło nie spełnia celów jakie powód założył podpisując umow...
#Sąd Apelacyjny w Lublinie #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
I ACa 205/17 14 czerwca 2017 Sąd Apelacyjny w Szczecinie Artur Kowalewski

Wyrok z 14 czerwca 2017, sygn. I ACa 205 17

Podstawa prawna
art. 636 kc Wadliwe wykonanie
...Po trzecie mimo świadomości pozwanych co do materiału z którego wykonywana jest podbudowa przed przystąpieniem do czynności odbiorowych nie wzywano powoda do zmiany sposobu wykonywania robót stosownie do treści art. 636 k.c. w zw. z art. 656 §1 k.c. czy też odpowiednich postanowień SSTWiOR. Zatem pozwani w istocie akceptowali wykonawstwo w oparciu o te materiały a następnie wywodzili negatywne skutki z własnej bierności zarazem nie zobowiązując powoda do rozebrania wykonanej podbudowy i wykonania jej w sposób prawidłowy. Wreszcie nie...
#Sąd Apelacyjny w Szczecinie #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
I ACa 1555/16 13 czerwca 2017 Sąd Apelacyjny w Łodzi Bożena Wiklak

Wyrok z 13 czerwca 2017, sygn. I ACa 1555 16

Podstawa prawna
art. 636 kc Wadliwe wykonanie
...dzy specjalnej w zakresie budownictwa, nie są wystarczającym w tej materii dowodem zeznania świadków oraz przesłuchanie stron. Należy zatem przyjąć za podstawę odstąpienia od pozostałej części umowy przepis art. 636 § 1 k.c. w zw. z art. 656 § 1 k.c., zgodnie z którym w przypadku, jeżeli przyjmujący zamówienie wykonywa dzieło w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową, zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu zamawiający może...
#Sąd Apelacyjny w Łodzi #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie