Baza orzeczeń sądowych

...raniczył się jedynie do stwierdzenia, iż wykonane szyby nie posiadają stosownych atestów, nie posiadają wymaganych oznaczeń oraz nie spełniają przepisanych norm, jak również posiadają istotne wady. Zgodnie z art. 636 §1 k.c. jeżeli przyjmujący zamówienie wykonywa dzieło w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową, zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu zamawiający może od umowy odstąpić albo powierzyć poprawienie lub dalsze...

...rzedstawiła ich do potrącenia. Strona pozwana wydaje się jednak podstaw do odstąpieniu upatruje w nienależytym jej zdaniem wykonywanie postanowień umownych identyfikuje podstawę prawną swego oświadczenia woli w art. 636 § 1 k.c. w zw. z art. 656 § 1 k.c. Zgodnie z tymi przepisami, jeżeli wykonawca wykonywa roboty budowlane w sposób sprzeczny z umową, zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu, zmawiający może od umowy odstąpić a...

...ed procesowym (np. w następstwie wezwania jej do zapłaty), ani w toku procesu. W sprzeciwie od nakazu zapłaty nie odwoływała się bowiem do tej instytucji prawnej. Nie skorzystała też z uprawnień wynikających z art. 636 k.c., umożlwiających ingerencję zamawiającego (pozwaną) w sposób wykonywania dzieła przez wykonawcę (powódkę). Wyjaśnienia pozwanej, jakoby nie chciała w ten sposób negatywnie wpłynąć na rozwijającą się karierę powódki nie może znajdować usprawiedliwienia. Jeśli bowiem istotnie pozwana byłaby tak niezadow...

...owy o dzieło, a mianowicie roszczenia przyjmującego zamówienie o wynagrodzenie, jak i roszczenia zamawiającego o wydanie dzieła, o zwrot kosztów wykonania lub poprawienia dzieła przez osobę trzecią na podstawie art. 636 § 1 kc oraz roszczenia odszkodowawcze obydwu stron. Istotnym jest, że artykuł 646 kc określa samodzielnie początek biegu terminu przedawnienia wszystkich roszczeń z tytułu umowy o dzieło, wiążąc go z oddaniem dzieła. Jest zatem przepisem szczególnym w stosunku do art. 120 kc (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 6 lu...

...nictwie sformułowano w związku z tym zapatrywanie, wedle którego zamawiający może skutecznie od umowy odstąpić, pomimo że w wezwaniu do zmiany sposobu wykonania dzieła nie wyznaczył wykonawcy terminu zgodnie z art. 636 § 1 KC, jeżeli wykonawca nie zgadza się z zastrzeżeniami zamawiającego i odmawia wezwaniu. (wyr. SA w Gdańsku z 7.11.2013 r., V ACa 558 13, L.). W niniejszej sprawie okoliczność taka natomiast, a mianowicie fakt zajęcia przez pozwaną stanowiska, w którym ta definitywnie odmówiłaby spełnienia oczekiwań powódki, nie...

...ony pozwanej o poniesieniu kosztów wykonania zastępczego, które to stanowisko pomijało istotę argumentacji pozwanego i przedstawionych przez niego dowodów w kontekście roszczenia znajdującego prawną podstawę w art. 636 § 1 k.c., przede wszystkim stwierdzić należało, że złożone przez Wspólnotę Mieszkaniową oświadczenie o potrąceniu w zakresie kwoty 10 366,40 zł nie mogło być prawnie skuteczne z uwagi na niespełnienie wszystkich przesłanek warunkujących powstanie stanu potrącalności. Jak powyżej już była o tym mowa, w świe...

...wana mogłaby zarachować środki wypłacone ze stosunku gwarancji. Wskazać bowiem trzeba, że pozwana wywodziła, iż w związku z dokonaniem odstąpienia od umowy na podstawie § 14 ust. 1 (odpowiadającego treścią art. 636 k.c.) należy jej się na podstawie § 12 ust. 1 pkt 3 umowy kara umowna za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy (powódki) w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 10 ust. 1 pkt 1, tj. kara umowna w wysokości 94.300 zł i taką też podstawę żądania zapłaty kary umownej wska...

...enie zaś powoda z dnia 28 sierpnia 2020r. o odstąpieniu od umowy pozwanym, jest nieskuteczne wobec wykonania umowy o dzieło - w ramach wykonania zastępczego w innym warsztacie (art. 644 zd.1 k.c. a contrario w zw. z art. 636 § 1 zd. 2 k.c.). Odstąpienie od umowy o dzieło możliwe jest bowiem zgodnie z art. 644 zd. 1 k.c. dopóki dzieło nie zostało ukończone. Pierwsza naprawa została wykonana w warsztacie pozwanego już w grudniu 2016r., następnie w styczniu 2017r. miała miejsce naprawa reklamacyjna. Do wykonania kolejnej naprawy reklamacyjne...

...ematerialny. Wykonanie dzieła może, w zależności od umowy stron, nastąpić z materiałów zamawiającego albo przyjmującego zamówienie. Zamawiający może ponadto zastrzec wykonanie dzieła według jego wskazań (art. 636 § 1 k.c.). Stosunek zlecenia uzewnętrznia zatem wolę umawiających się stron, z których jedna deklaruje wolę wykonania na jej rzecz określonych czynności, natomiast druga – wykonania określonych czynności i zapewnienie wykonania usług za wynagrodzeniem (o ile w umowie strony określiły wynagrodzenie). Istotą umowy...

...mowy przez osobę trzecią, 8.610 zł (brutto) za przebudowę oświetlenia oraz 1.845 zł (brutto) za opracowanie dokumentacji powykonawczej. Strona pozwana nie wzywała powoda do dokończenia, poprawienia prac w trybie art. 636 § 1 k.c. Nie wykazała także przesłanek odpowiedzialności odszkodowawczej powoda z art. 471 k.c., a to by powód nie wykonał lub nienależycie wykonał zobowiązanie, a spółka poniosła szkodę pozostającą w związku przyczynowym. Sąd odnosząc się do zarzutu potrącenia kary umownej za opóźnienie z przekazaniem prze...

...ów wynika, że to wspólnota zrezygnowała ze starania się premię a Bank to jedynie zaakceptował. Ponadto nie wykazano, by były przeszkody żeby powierzyć „poprawienie” remontu „innej osobie” -w rozumieniu art.636 par.1 kc zdanie drugie z odesłania z art.656par.1 kc- i uzyskać premię z banku. Odnośnie kwestii rozebrania i ponownego wykonania schodów obowiązek ten nie wynikał z umowy stron i nie może finansowo obciążać wykonawcy. Zdaniem Sądu zachodzi tu sytuacja opisana w par.6 umowy stron(praca, której konieczność wykonania...

...ć mu w tym celu odpowiedni termin a po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu może od umowy odstąpić albo powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie dzieła osobie trzeciej na koszt przyjmującego zamówienie ( art. 636 § 1 k.c. ). Inwestor jest obowiązany na żądanie wykonawcy przyjmować wykonane roboty częściowo, w miarę ich ukończenia, za zapłatą odpowiedniej części wynagrodzenia ( art. 654 k.c. i postanowienia umowy ). Ostatecznie pomimo zgłaszanych na początku zarzutów co do nieterminowości wykonania robót budowlanych i ni...

...nia zapłaty oraz kwotę 2.117,00 zł tytułem zwrotu kosztów procesu. Od powyższego rozstrzygnięcia apelację wywiódł pozwany, zarzucając wyrokowi naruszenie następujących przepisów: 1. art. 354 par 1 k.c., 2. art. 636 par 1 k.c., 3. art. 233 k.p.c., 4. art. 227 k.p.c. w zw. z art. 278 k.p.c. Na podstawie powyższych zarzutów, uzasadnionych w apelacji, pozwany wniósł o zmianę zaskarżonego wyroku i oddalenie powództwa w całości oraz zasądzenie na jego rzecz kosztów procesu za obie instancje. W odpowiedzi na apelację powódka wniosła...

...yło stworzenie nowego lub przetworzenie istniejącego przedmiotu, wykluczało uznanie tych czynności faktycznych jako rezu atów kwalifikujących do skutków prawnych umów o dzieło, 3. naruszenie art. 635 k.c. oraz art. 636 k.c. poprzez ich błędną wykładnię i nieuzasadnione przyjęcie przez Sąd I instancji, że kontrolowanie procesu wykonywania dzieła przez wykonawcę stanowi cechę umowy o świadczenie usług, podczas gdy jest to uprawnienie zamawiającego wynikające stricte z przepisów regulujących umowę o dzieło, 4. naruszenie art. 73...

...się do prawidłowego wykonania dzieła albo jeżeli zajdą inne okoliczności, które mogą przeszkodzić prawidłowemu wykonaniu, przyjmujący zamówienie powinien niezwłocznie zawiadomić o tym zamawiającego.” - art. 636. k.c, zaś , że:”§ 1. Jeżeli przyjmujący zamówienie wykonywa dzieło w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową, zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu zamawiający może od umowy odstąpić albo powierzyć popraw...

...naprawy swoich wyrobów. Także bezspornie poza udziałem pozwanej (...) w Norwegii zapłacił powodowi tyle ile uznał, że warte jest świadczenie powoda. Świadczy to o wykonywaniu uprawnień z rękojmi w rozumieniu art. 636 kc, ale w relacjach powód (...) w Norwegii, a nie powoda z pozwaną. O kosztach procesu orzeczono jak w pkt II sentencji wyroku zgodnie z zasadą odpowiedzialności za wynik procesu na podstawie art. 98 k.p.c. Apelację od tego wyroku – w całości - wniósł powód, zarzucając: 1 rażące naruszenie przepisów prawa materia...

..., że została zawarta ww. umowa o roboty budowlane i podniosła, że przyczyną odstąpienia strony pozwanej od umowy, które to odstąpienie - jak sama wskazała - miało charakter ustawowego odstąpienia na podstawie art. 636 § 1 k.c. było rażące niewywiązywanie się przez stronę powodową z postanowień umowy. Powodowie m.in. nie dotrzymywali terminów na złożenie stosownych dokumentów w postaci kosztorysu wraz z harmonogramem realizacji prac, które złożyli dopiero w dniu 18 grudnia 2018 r., choć mieli na to jedynie dwa tygodnie od daty...

...zęściowo. Jednostronne dzielenie Modułów Realizacyjnych na potrzeby odstąpienia od Umowy było niedopuszczalne. Również powołanie w oświadczeniu o odstąpieniu jako jego podstaw przepisów art. 635 k.c. w zw. z art. 636 § 1 k.c. w zw. z art. 491 § 2 k.c. musi prowadzić do uznania Oświadczenia o odstąpieniu za bezskuteczne. Niezależnie od powyższych zarzutów, uprawniony wskazał, iż prawną konsekwencją odstąpienia jest wygaśnięcie umowy od momentu jej zawarcia. W praktyce oznacza to konieczność zastosowania art. 494 k.c. i § 26 U...

...262,16 zł. Wątpliwości nie budzi podstawa prawna odpowiedzialności pozwanego wywiedziona przez Sąd pierwszej instancji z art. 471 k.c. Mimo powoływania się przez powoda w zakresie usunięcia wad tynków także na art. 636 § 1 k.c., przesłanki zastosowania tego przepisu nie zostały dostatecznie wykazane. Zasadniczą wątpliwość budzi bowiem etap prac, na którym doszło do wezwania pozwanego w trybie art. 636 § 1 k.c., a także wyznaczony przez powoda zbyt krótki termin dla usunięcia wad. Porównanie zakresu powierzonych pozwanemu prac (tyn...

...ważyć trzeba, że pozwany w istocie domagał się obciążenia powódki kosztami prac zleconych innemu podmiotowi. Zauważyć zaś należy, że warunkiem skorzystania przez zamawiającego z uprawnień przewidzianych w art. 636 § 1 k.c. – a zatem powierzenia poprawienia lub dalszego wykonania dzieła innej osobie na koszt i niebezpieczeństwo przyjmującego zlecenie - jest wezwanie wykonującego dzieła do zmiany sposobu wykonania i wyznaczenie mu w tym celu odpowiedniego terminu. Przy czym wezwanie to powinno wskazywać, jakie działania wykonawcy z...

...k.c. ). W razie wadliwego wykonania robót budowlanych inwestorowi przysługuje wybór co do sposobu uzyskania rekompensaty od wykonawcy. Może on realizować uprawnienie wynikające z rękojmi za wady fizyczne budynku (art. 636 lub 637 k.c. w związku z art. 656 k.c.) lub dochodzić roszczenia odszkodowawczego w oparciu o przepisy regulujące odpowiedzialność kontraktową (art. 471 k.c.). Dokonanie wyboru przez wierzyciela pociąga za sobą określone skutki. Wybierając reżim odpowiedzialności z rękojmi za wady wierzyciel musi wykazać istnienie w...

...żnego wynagrodzenia (art. 637 § 2 k.c. w brzmieniu obowiązującym do dnia 25 grudnia 2014 r.) lub powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie prac innej osobie na koszt i niebezpieczeństwo przyjmującego zamówienie (art. 636 § 1 k.c. w zw. z art. 656 § 1 k.c.). W tych wszystkich wypadkach konieczne było dochowanie aktu staranności - wezwanie powoda od usunięcia konkretnych wad w określonym terminie (art. 636 § 1, 637 § 1 k.c.). W niniejszej sprawie pozwana nawet nie twierdziła aby takie wezwania wystosowała. Co więcej, pozwana - reprezent...

...98 14 54, wyrok SN z 20.04.2006r., III CSK 2 06, OSNC 2007 2 28). W powołanej uchwale SN z 28 października 1997r. wydanej w sprawie IICZP 42 97 wyraźnie podkreślono, że wyznaczenie przez zamawiającego na podstawie art. 636 § 1 kc odpowiedniego terminu przekraczającego ustalony pierwotnie termin oddania dzieła jest równoznaczne z korektą umowy o dzieło co do terminu jego oddania. Termin więc dwuletni przedawnienia roszczenia rozpoczyna swój bieg od dnia oddania przez przyjmującego zamówienia poprawionego dzieła, a jeśli to nie nastąpił...

...tat pracy i umiejętności przyjmującego zamówienie, którego charakter nie wyklucza możliwości zastosowania przepisów o rękojmi za wady. Dodać należy, że podstawy wierzytelności powoda należało upatrywać w art. 636 § 1 k.c., zgodnie z którym jeżeli przyjmujący zamówienie wykonywa dzieło w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową, zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu zamawiający może od umowy odstąpić albo powierzyć pop...

...y, nawet gdyby przyjąć, iż powód wykonał przedmiotowe dzieło w sposób wadliwy, to pozwana, aby dochodzić swoich roszczeń, powinna była złożyć powodowi stosowne oświadczenie. Należy wskazać, iż zgodnie z art. 636 § 1 k.c. jeżeli przyjmujący zamówienie wykonywa dzieło w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową, zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu zamawiający może od umowy odstąpić albo powierzyć poprawienie lub dalsze...

...z M. (...), ale ponadto nie zaistniały przesłanki do przyjęcia braku terminowości wykonywania robót, wskazanych w §9 pkt 1a) umowy i art. 635 KC, czy wadliwości wykonywania umowy, wskazanych w §9 pkt 1b) umowy i art. 636 KC. Zdaniem Sądu I instancji pozwany nie wyjaśnił, kiedy miała zaistnieć przerwa w wykonywaniu umowy, trwająca dłużej niż 7 dni (§9 pkt 1a) umowy), lecz jest niewątpliwe, że przerwy były, ale były spowodowane wstrzymaniem prac przez inwestora w związku z żądaniami dotyczącymi wymiany warstwy podsypki pod boiskam...

...ło, gdyż pozwany miał wykonać roboty zgodnie z projektem oraz dokumentacją techniczną, stanowiącą załączniki do umowy pomiędzy powódką a (...) Spółką Akcyjną w W.. Sąd Okręgowy doszedł do wniosku, iż art. 636 §1 k.c., w świetle dokonanych przez Sąd ustaleń faktycznych, nie może stanowić podstawy roszczenia powódki. Przepis ten ma bowiem zastosowanie w toku wykonywania przez strony zawartej umowy. Powódka powołuje się na pisma wystosowane do pozwanego w grudniu 2011 roku i w marcu 2012 roku. Jednakże roboty budowlane nie by...

...giwało prawo do odstąpienia od umowy pod warunkiem zapłaty udokumentowanych i uzasadnionych kosztów wykonanej części pracy objętej umową. Pozwany nie wzywał również powoda do zmiany sposobu wykonania dzieła (art. 636 § 1 k.c.). Nie żądał również zwrotu uiszczonej zaliczki. Rekapitulując powyższe rozważania, w ocenie Sądu powód w sposób należyty wykazał samą zasadność dochodzonego roszczenia, jak również uzasadnił wysokość kwoty, której zapłaty domagał się od pozwanego. W świetle zgromadzonego w sprawie materiału do...

...budowlane miały wady czy też nie jest dla niniejszej sprawy obojętna, ponieważ pozwana nie wskazała jakie z istnienia ewentualnych wad wywodzi wnioski, a w szczególności nie złożyła oświadczeń przewidzianych art. 636 k.c. lub art. 638 k.c. w zw. z 560 k.c. Sąd Okręgowy oddalił w tym stanie sprawy wnioski dowodowe pozwanego, podkreślając także że wnioski te nie zostały zgłoszone w sprzeciwie od nakazu zapłaty i były spóźnione na podstawie art. 503 § 1 k.p.c. Pozwani powinni byli nie tylko wykazać wadliwości budowy i wartość w...

...rmin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu zamawiający może od umowy odstąpić albo powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie dzieła innej osobie na koszt i niebezpieczeństwo przyjmującego zamówienie (art. 636 § 1 k.c.). Przepisy dotyczące umowy o dzieło znajdą zastosowanie także w sytuacji, gdy umowa zobowiązująca jedną ze stron do osiągnięcia określonego rezu atu, odpowiadającego wymaganiom dzieła z art. 627 k.c., będzie przedmiotem regulacji m.in. ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (zob. wyrok SN z dnia 18...