Baza orzeczeń sądowych

...jest po stronie zamawiającego obowiązku zapłaty względem podwykonawcy. ( pismo (...) z 21.05.2014 r. – k. 849-850). Kolejnym pismem z dnia 29 lipca 2014 r. S. wezwała (...) Oddział w Ł. do zapłaty na podstawie art. 647 1 § 5 k.c. kwoty 310.070,77 zł tytułem należności wynikającej z niezapłaconej przez wykonawcę faktury VAT nr (...) wystawionej dnia 21 czerwca 2013 r., w terminie do 8 sierpnia 2014 r. ( pismo S. z 29.07.2014 r. wraz z załącznikami – k. 851-900). W odpowiedzi (...) pismem z dnia 12 sierpnia 2014 r. podtrzymała swoje...

...S.A. wezwaniem, wykonawca powinien zwrócić zatrzymaną część wynagrodzenia do dnia 18 lutego 2013 r. Podstawę prawną obowiązku zapłaty spornej części wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane stanowi przepis art. 647 k.c. W razie uznania, że skutkiem odstąpienia od umowy jest upadek zobowiązania ex tunc należy przyjąć, że pozwani uzyskali korzyść bez podstawy prawnej i rozliczyć wykonane prace budowlane w oparciu o przepisy o bezpodstawnym wzbogaceniu (art. 405 k.c.) Skarb Państwa – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad...

...ualnie posiadać względem Gminy M. S., a powód oświadczył, że przelew przyjmuje. Z nabyciem tych wierzytelności związane jest więc prawo powoda do ich dochodzenia od pozwanej. Powództwo oparte jest na przepisie art. 647 k.c. zgodnie z którym przez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej, a inwestor zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególno...

...ał wykazać w sposób wystarczający, że pomiędzy stronami doszło do zmiany umowy pierwotnej i zmiany wynagrodzenia ryczałtowego na kosztorysowe; 1. naruszenie prawa materialnego, tj.: a) art. 632 § 1 k.c. w zw. z art. 647 k.c. w zw. z art. 72 § 1 k.c. poprzez jego niewłaściwe zastosowanie polegające na przyjęciu, iż zmiana zakresu rzeczowego robót w sytuacji, gdy strony przy zawieraniu umowy w sposób wyraźny zaakceptowały wynagrodzenie ryczałtowe jako sposób rozliczenia zawartej umowy o o roboty budowlane, upoważnia powoda, prowadząc...

...ącenia dokonane tym oświadczeniem są bezzasadne. Pełnomocnik podniósł, że mimo wielokrotnych wezwań pozwani nie zapłacili dochodzonej kwoty. Pełnomocnik wywiódł roszczenie powoda w stosunku do obu pozwanych z art. 647 k.c. oraz art. 647 1 § 5 k.c. (pozew k. 4-44). W odpowiedzi na pozew pozwany (...) Spółka Akcyjna w L. powództwa nie uznał, wniłósł o jego oddalenie w całości oraz o zasądzenie od powoda na swoją rzecz kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego. Pozwany podniósł zarzut potrącenia kwoty 358 623,...

...inwestora na zawarcie przez generalnego wykonawcę umowy z podwykonawcą nie skutkuje bynajmniej nieważnością zawartej z podwykonawcą umowy, a jedynie wyłącza solidarną odpowiedzialność inwestora wynikającą z art. 647 § 5 k.c. (zob. uzasadnienie wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 10 czerwca 2014 r., sygn. akt VI ACa 1482 13, niepubl.). W konsekwencji postanowieniem z dnia 29 kwietnia 2016 r. Sąd oddalił wniosek powodów o zwrócenie się do Ośrodka Przetwarzania Informacji celem pozyskania informacji dotyczących rozliczenia umow...

...zepisów ustawy o zamówieniach publicznych. Przepisy tej ustawy determinowały sposób wyłonienia wykonawcy, z którym pozwany zawarł umowę ale też jej niektóre istotne postanowienia (art. 139-151a p.z.p). W myśl art. 647 k.c. do obowiązków inwestora w ramach umowy o roboty budowlane należy dokonanie wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, w tym przekazanie terenu budowy i dostarczenie projektu. Tego rodzaju obowiązki obciążały też pozwanego. Obowiązkiem zamawiającego działającego na podstaw...

...ozew podniósł, iż według niego umowa łącząca go z (...) sp. z o.o. była umową o dzieło, jednakże w ocenie Sądu Okręgowego nie budzi wątpliwości, że umowa ta stanowi umowę o roboty budowlane w rozumieniu art. 647 k.c., która różni się od umowy o dzieło profesjonalnym w praktyce charakterem bezpośredniego wykonawcy robót, bardzo obszernym, odrębnym uregulowaniem problematyki budowlanej w przepisach prawa administracyjnego. Przedmiotem niepieniężnego świadczenia wykonawcy jest zawsze obiekt o większych rozmiarach, który powstaj...

...ód nieistnienia zadłużenia. Zebrany materiał dowodowy, wbrew stanowisku apelacji, nie stanowił podstawy do przyjęcia braku zobowiązania po stronie pozwanych. Strony łączyła umowa o roboty budowlane i zgodnie z art. 647 k.c. pozwani jako inwestorzy byli obowiązani zapłacić powodowi jako wykonawcy umówione wynagrodzenie. Słuszne jako znajdujące oparcie w uznanym za wiarygodne materiale dowodowym, było stanowisko Sądu I instancji, iż wynagrodzenie to nie miało charakteru ryczałtowego – a więc nie było określone przez wskazanie w um...

...postanowienia umowne o treści tożsamej z tymi, które pozwanego wiązały z (...) sp. z o.o. W pierwszej kolejności wskazać należy, iż zdaniem Sądu strony łączyła umowa o roboty budowlane. Stosownie do treści art. 647 k.c., przez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej, a inwestor zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególności do przekazan...

...na dopuszczenie innych oferentów, niż ci, którzy wzięli udział w przetargu, zwłaszcza jeśli weźmie się pod uwagę, że umowa dotyczy robót budowlanych. Kwestie istotne dla stron tej umowy są określone albo w art. 647 – 658 k.c. oraz dodatkowo w art. 143d p.z.p.. Nawet gdyby założyć, że zgoda na przelew była zmianą istotną umowy zawartej w drodze zamówienia publicznego, o której mowa w art. 144 ust. 1 p.z.p., to nie powoduje to automatycznej nieważności ani samej zgody na przelew ani przelewu, którego dotyczyła. Z art. 144 ust....

...go powództwa, co poprzedzały następujące rozważania prawne: Sąd pierwszej instancji wskazał, że stosunek prawny łączący zbywcę wierzytelności nabytej przez powoda (od (...) sp. z o.o.), a pozwanego wynika z art. 647 k.c. zgodnie, z którym przez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej, a inwestor zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególn...

...że opóźnienie w wykonaniu prac objętych ta umową nastąpiło z przyczyn leżących po stronie zamawiającego. Obowiązek wydania palcu budowy, co oczywiste ciążył na zamawiającym co wynika zarówno z regulacji art. 647 k.c., jak z postanowień samej umowy, a konkretnie jej § 7 ust. 1 pkt. 1. Nie ulega wątpliwości, że do takiego przekazania doszło. Wskazuje na to już tylko treść protokołu przekazania terenu budowy z dnia 6 grudnia 2011 r. (karta 57 akt). Dokument ten został podpisany przez uczestników procesu budowlanego, w tym oczywi...

...wać na bieg terminów zakończenia robót z konsekwencjami w zakresie kar umownych oraz terminów gwarancji co do całego przedmiotu umowy. Takie postanowienie w sposób rażący godziło w obowiązki stron wyrażone w art. 647 k.c. Całkowicie podzielić należy pogląd, zgodnie z którym odmowa odbioru może zostać uznana za uzasadnioną tylko wtedy, gdy przedmiot zamówienia będzie mógł być kwalifikowany jako wykonany niezgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej lub wady będą na tyle istotne, że obiekt nie będzie nadawał się do uż...

...szenia art. 6471 § 2 i 5 k.c. w zw. z art. 60 k.c., to Sąd drugiej instancji w oparciu o tą podstawę prawną prawidłowo oddalił powództwo. Według art. 6471 § 1 k.c. w umowie o roboty budowlane, o której mowa w art. 647 k.c. (z mocy art. 658 k.c. jej przedmiotem może być także wykonanie remontu budynku lub budowli) zawartej między inwestorem a wykonawcą (generalnym wykonawcą), strony ustalają zakres robót, które wykonawca będzie wykonywał osobiście lub za pomocą podwykonawców. Zgodnie z § 2 tego artykułu, do zawarcia przez wykona...

...ęczne wydatki wynoszą 2.000 złotych. W rozważaniach prawnych, Sąd Rejonowy wskazał, iż powództwo podlegało uwzględnieniu w części. W niniejszej sprawie strony zawarły umowę o roboty budowlane określoną w art. 647 i n. k.c. Pozwany przedstawił powodom na etapie przygotowania do zawarcia umowy kosztorys, jednakże wynagrodzenie określone w umowie na 150.000 zł netto nie zostało odniesione do sporządzonego kosztorysu. Strony bowiem negocjowały przed zawarciem umowy zakres prac i wysokość wynagrodzenia, podając ostatecznie globalną...

...ła go umowa o podwykonawstwo, jednak bezskutecznie, bowiem w stosunku do wspólników spółki cywilnej ogłoszona została upadłość. W tej sytuacji roszczenie kieruje również wobec inwestora, stosownie do treści art. 647 1 § 5 kc. Powód podkreślił, że Politechnika (...) wyraziła zgodę na zawarcie umowy o podwykonawstwo przez wspólników spółki cywilnej , o czym świadczy chociażby fakt, iż na protokołach odbioru widnieją podpisy jej pracowników. Niejednokrotnie też pracownicy Politechniki widzieli na placu budowy pracowników powo...

...najdujące potwierdzenie w pozostałym materiale dowodowym. Sąd Rejonowy wskazał, że zeznania E. K. przesłuchanej w charakterze strony nic istotnego do sprawy nie wniosły. Sąd Rejonowy przytoczył treść przepisu art. 647 k.c. i wskazał, że w dniu 31 marca 2011 roku strony zawarły umowę o roboty budowlane. Inwestor, czyli pozwani, zlecił, a wykonawca, czyli powód, przyjął do wykonania roboty polegające na wybudowaniu w surowym stanie budynku mieszkalnego. Sąd wskazał, że zasadniczą kwestią sporną w niniejszej sprawie, a istotną w z...

...nformował, że spółka (...) zalegała z zapłatą na jego rzecz kwoty 77.160,00 zł wynikającej z faktur VAT nr (...). Z tego względu powód dokonał w tym piśmie swojego zgłoszenia jako podwykonawcy w rozumieniu art. 647 1 k.c. W odpowiedzi na powyższe pozwana wskazała, że nie uznaje swojej odpowiedzialności bowiem podwykonawca nie został jej zgłoszony ani przed rozpoczęciem prac ani w ich toku, a zgłoszenie dokonane przez powoda samodzielnie nie wywołuje skutków prawnych. Dowód: pismo z dnia 23 października 2013 r. (k. 83), pismo z d...

...liczki, co miałoby powodować uregulowanie w całości należnego wynagrodzenia powoda, a tym samym niezasadności żądania pozwu. Reasumując Sąd uznał powództwo co do kwoty głównej za uzasadnione i na podstawie art. 647 § 1 k.c. zasądził je od pozwanego na rzecz powoda jak w pkt. 1 wyroku. Odnośnie żądania odsetek ustawowych określonych w pozwie, Sąd uznał ja za częściowe zasadne. Zgodnie z §4 wszystkich trzech umów stron faktury wystawiane przez wykonawcę (powoda) za wykonane roboty miały być przez zamawiającego (pozwanego) rea...

...wskazał też, że należność ta jest bezsporna i wymagalna, a zgodnie z orzeczeniem zapadłym w sprawie V ACa 766 13 – jej dochodzenie od inwestora, tj. od pozwanej, w drodze odpowiedzialności solidarnej w trybie art. 647 1 § 1 k.c. jest zasadne. Jednocześnie w tym samym dniu powód wezwał pozwaną do niezwłocznego uregulowania należności stanowiących 70% kwot z tytułu dotychczas zatrzymanych na zabezpieczenie należytego wykonania inwestycji, w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania. Powód wskazał, że realizując przedmiotowe zadan...

...iotem której było wykonanie przez powoda na inwestycji (...) przy ul. (...) w W. dróg, jezdni, chodników, wjazdów, stanowisk postojowych i odwodnienia. Umowa ta miała charakter umowy o roboty budowlane. Dyspozycja art. 647 k.c. obejmuje wszelkie umowy o wykonanie prac noszących charakter budowlanych, realizowanych stosownie do wymogów prawa budowlanego, zawierane przez inwestora z wykonawcą. Użyte w tym przepisie pojęcia nie zostały w Kodeksie cywilnym zdefiniowane, w związku z tym zasadne jest posiłkowe posługiwanie się siatką pojęciow...

...go ad. 2 odstąpił od zawartej z nim umowy w części przez niego nie wykonanej. Zdaniem pozwanego podmiotem odpowiedzialnym za zapłatę na rzecz powoda należności określonej w pozwie jest pozwany ad. 2. A przepisy art. 647 1 § 5 k.c. nie mają zastosowania w sprawie, czyli nie stanowią podstawy do przypisania odpowiedzialności pozwanemu. (odpowiedź na pozew k. 68 - 70) Postanowieniem z dnia 11 grudnia 2015 roku Sąd Okręgowy w Łodzi, X Wydział Gospodarczy umorzył postępowanie w sprawie w stosunku do pozwanego Syndyka masy upadłości Przed...

...kwestia faktycznego terminu zakończenia wykonywania przez powoda przedmiotu umowy nr (...) z dnia 28 czerwca 2012 roku. Podstawą roszczenia strony powodowej o zapłatę pozostałej części wynagrodzenia jest przepis art. 647 k.c. W świetle zebranego w sprawie materiału dowodowego nie sposób jednak podzielić stanowiska strony powodowej, co do dochowania przez powoda umownego terminu przewidzianego na realizację prac objętych łączącą strony umową. Zgodnie z aneksem z dnia 31 lipca 2012 roku do umowy nr (...) strony wyznaczyły termin zakońc...

...ei w pkt. 4 tego załącznika wprowadzono zapis, iż pozwany ponosi koszty wszelkich robót dodatkowych zleconych po podpisaniu kontraktów. Pozwany utrzymuje, iż strony łączyła umowa o roboty budowlane w rozumieniu art. 647kc. Sąd Okręgowy, podobnie jak Sąd Rejonowy, tego poglądu nie podziela. Zamówienie u producenta hiszpańskiego dźwigu, a następnie montaż tego dźwigu dokonane w oparciu o wytyczne zawarte w charakterystyce technicznej nie stanowi zdaniem Sądu Okręgowego realizacji obiektu w rozumieniu art. 647 kc. To, że pozwany jako w...

...iony za pomocą pisma (a to szeregiem dokumentów zarówno prywatnych jak i urzędowych) oraz w zakresie w jakim Sąd nie uwzględnił, iż dochodzone roszczenie dotyczy w istocie stosunków między przedsiębiorcami; - art. 647 i n. k.c. (w szczególności art. 648 § 1 k.c.) w zakresie, w jakim Sąd uznał, iż w niniejszej sprawie mają zastosowanie przepisy regulujące umowę o roboty budowlane – pomimo, iż przedmiot zawartej umowy nie posiada wymaganych przez prawo cech jakie winien posiadać przedmiot umowy o roboty budowlane; b) niezastosowanie...

...wykonawcę kwot w sposób opisany w pozwie. Pozwana gmina zaprzeczyła jakoby była zobowiązana do zapłaty „niedopłaty” należności głównej w kwocie 28.333,56 zł. Strona pozwana wskazała m.in., że zgodnie z art. 647 ( 1) §5 kc inwestor odpowiada solidarnie z wykonawcą jedynie za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy (nie zaś za wszystkie zobowiązania w tym zapłatę odsetek). Podała również, że inwestor, w jej ocenie, nie odpowiada za skutki opóźnienia wykonawcy z zapłatą wynagrodzenia podwykonawcy, ale jedynie za własne opóźni...

...2 r. łączącej stronę pozwaną z J. D. (1), poprzez niezastosowanie tych przepisów i postanowienia umowy i przyjęcie, iż powód nabył od J. D. (1) wierzytelność o zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane, c. art. 647 k.c. poprzez niewłaściwe zastosowanie tego przepisu i zasądzenie powodowi wynagrodzenia za roboty budowlane których nie wykonał w ramach umowy, w której przyjęto obmiarowy (kosztorysowy) system rozliczania wynagrodzenia, d. art. 393 § 1 k.c. poprzez niewłaściwe zastosowanie tego przepisu i przyjęcie, iż strony sporu i...

...adków : T. M., A. N. (1), A. W., T. S., a także na podstawie zeznań powoda. Sąd pierwszej instancji zważył, iż powoda i generalnego wykonawcę robót przy omawianej inwestycji łączyła umowa o roboty budowlane (art. 647 k.c.), nie było bowiem przeszkód, aby przedmiotem umowy tego rodzaju było wykonanie nie całego obiektu, lecz jego części. W myśl zaś art. 647 1 § 5 k.c. zawierający umowę z podwykonawcą oraz inwestor i wykonawca ponoszą solidarną odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwyk...

...ł wraz z odsetkami od 5 stycznia 2012 r. W ustalonym przez siebie stanie faktycznym, po dokonaniu analizy zebranego w sprawie materiału dowodowego, Sąd Okręgowy uznał powództwo za uzasadnione w świetle przepisów art. 647 i 647 1 §1 k.c. Zgodnie z §4 ust. 1 umowy pozwany zobowiązał się m.in. do przekazania dokumentacji niezbędnej do wykonywania robót, wytyczenia przez uprawnionego geodetę obrysu budynku do wykopu i jednokrotnego wyznaczenia osi obiektu. Powód otrzymał od pozwanego stosowne dokumenty opracowane przez geologa dra J. B. (1)...