Baza orzeczeń sądowych

...wlane jest zawsze wykonanie przez wykonawcę obiektu o większych rozmiarach, który powstaje na podstawie projektu, w wyniku robót budowlanych, podlegającego przepisom prawa budowlanego . Sąd zważył, iż zgodnie z art. 647 k.c. przez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej, a inwestor zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególności do przekazani...

...pór pomiędzy stronami ogniskował się wokół kwestii udzielenia zgody na wykonywanie przez podwykonawcę robót budowlanych przy inwestycji budowy domu studenckiego. Sąd pierwszej instancji zważył, że w świetle art. 647 1 k.c. odpowiedzialność inwestora za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy jest zależna od zgody inwestora na zawarcie umowy generalnego wykonawcy z podwykonawcą. Odwołując się do ugruntowanego stanowiska orzecznictwa Sąd Okręgowy wskazał, że zgoda ta może przybrać postać zgody dorozumianej wyrażonej poprzez każde...

...er. Wyeliminowanie ograniczeń podmiotowych sprawiło, że stronami umowy o roboty budowlane mogą być wszyscy, którym we wzajemnych relacjach przysługuje przymiot inwestora i wykonawcy. Stosownie do treści przepisu art. 647 k.c. przez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej, a inwestor zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególności do przekazania...

...e roszczenie powoda w części zakwestionowanej przez generalnego wykonawcę, tj. co do kwoty 9.519,56 zł okazało się uzasadnione w stosunku do pozwanej spółki. Kwalifikując żądania pozwu, Sąd odwołał się do art. 647 k.c. w zw. z art. 647 1 § 5 k.c. wywodząc, że pierwszy z powołanych przepisów zawiera definicje umowy o roboty budowlane i przytaczając treśc tej regulacji. Z art. 647 1 § 5 k.c. wywiedzono wniosek o solidarnej odpowiedzialności inwestora i wykonawcy za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykona...

...osku, że także powód skutecznie nie odstąpił od umowy albowiem załączone do pozwu oświadczenie nie zostało podpisane i opatrzone datą. Ponadto powód nie wykazał winy pozwanego. Z tych względów na podstawie art.647 k.c. i art.484 k.c. a contrario Sąd Okręgowy oddalił powództwo, orzekając o kosztach procesu na podstawie art.98 k.p.c. Powód wniósł apelację zaskarżając wyrok Sądu pierwszej instancji w całości, zarzucając mu naruszenie: - art.177 § 1 pkt 1 k.p.c. poprzez nie zawieszenie postępowania do czasu zakończenia sprawy...

...szego, zdaniem Sądu Okręgowego odpowiedzialność solidarna pozwanych wobec powoda z tytułu roszczeń związanych z umową nr (...) z 27 lutego 2006 r. nie mogła budzić wątpliwości. Następnie powołując się na art. 647 i nast. k.c., a także treść zawartej pomiędzy pozwanymi a powodem umowy nr (...) z 27II 2006 r., w szczególności przedmiot tej umowy, Sąd Okręgowy uznał, że przedmiotowa umowa zawiera w sobie wszystkie elementy charakterystyczne dla umów o roboty budowlane, tj.: była realizowana w oparciu o projekt wykonawczy, jej prz...

...zyjęcie istnienia jakiejkolwiek więzi prawnej pomiędzy pozwanym a powodem w zakresie podwykonawstwa przy budowie autostrady. Dlatego też z uwagi na brak legitymacji biernej pozwanego oddalił powództwo na podstawie art. 647 k.c. Podkreślił, że z przedłożonej przez powoda umowy wynikało, iż P. G. (2) podpisał ją, jako reprezentant prawny D. S.. Apelację od powyższego wyroku wniósł powód, zaskarżając wyrok w całości i zarzucając: -dowolność ustaleń Sądu i dowolną ocenę dowodów, bez uwzględnienia i rozpoznania materiału dowo...

...y pl. (...) w P.. Wynagrodzenie za wykonane prace zostało wypłacone generalnemu wykonawcy przez inwestora, jednakże z uwagi na brak zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawców, Miasto P. w oparciu o uregulowaną w art. 647 1 k.c. odpowiedzialność solidarną inwestora, dokonało ponownej zapłaty na rzecz tych podwykonawców. Miasto P., w oparciu o zawarte z podwykonawcami (D. S., (...) sp. z o.o., (...) sp. z o.o. i (...) S.A.) porozumienia, dokonało w dniach 26-27 lipca 2012 r. na ich rzecz płatności w łącznej kwocie 1.761.915,00 złotych....

...wykonalnym wyrokiem. Pozwany zaznaczył, że w obecnym stanie prawnym do ugody by nie doszło, gdyż (...) zwróciłoby się o zapłatę bezpośrednio do inwestora (zeznania na rozprawie 29.05.13; 00:32:32). Chodzi tu o art. 647(1) § 5 k.c., który wprowadził, jako zasadę, solidarną odpowiedzialność inwestora i generalnego wykonawcy, względnie wykonawców częściowych, za umowy zawierane z podwykonawcami oraz dalszymi podwykonawcami. Przepis ten wszedł w życie w dniu 24 kwietnia 2003 r. (dodany ustawą z 14 lutego 2003r. o zmianie Kodeksu cywil...

...rcie przez wykonawcę umowy z podwykonawcą. (...) spółka z o.o. potwierdziła tę okoliczność w toku procesu, a nadto wynika to ze złożonego oświadczenia o uznaniu powoda jako oficjalnego podwykonawcy. Zgodnie z art. 647 1 § 2 k.c. do zawarcia przez wykonawcę umowy o roboty budowlane w podwykonawcą jest wymagana zgoda inwestora (zd. 1). Jeżeli inwestor, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu, wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub projekcie,...

...ze wszystkimi jej elementami [ w tym narzutami ] , które złożyły się na nią, - naruszenia prawa materialnego poprzez błędne nieuwzględnienie lub nieprawidłowe zastosowanie następujących norm: a 632 §1 kc i 647 kc wobec nie wyciągnięcia prawidłowych wniosków z charakteru wynagrodzenia jakie uzgodniły w umowie strony mimo , że wbrew stanowisku Sądu I instancji wszystkie te prace , które uznał za stanowiące przedmiot wzbogacenia Powiatu wobec wykonawcy , na ogólną sumę 52 979, 97 złotego, były takimi , które na podstawie zało...

...ódka wykonała bowiem prace w oparciu o pisemną umowę o roboty budowlane oraz była zgłoszonym i zaakceptowanym przez inwestora podwykonawcą. Prace niewątpliwie miały charakter robót budowlanych. Wobec brzmienia art. 647 1 § 2 k.c. inwestor nie może powołać się na brak stosunku prawnego między nim a podwykonawcą. Rozliczenia z tytułu wynagrodzeń łańcucha podwykonawców stają się sprawą między nim a wykonawcą. Wynagrodzenie należy się, o ile zostanie wykonane należycie zobowiązanie. Zgodnie z art. 375 § 1 k.c. inwestor, które...

...Sądu Najwyższego z dnia 15 czerwca 2007 r., V CSK 63 07), to jednak w okolicznościach sprawy kwalifikacja umowy zawartej w dniu 21 lutego 2011 r. przez spółkę I. ze spółką D. nie jako umowy o roboty budowlane (art. 647-658 k.c.), lecz jako umowy o dzieło (art. 627-646 k.c.), nie budzi wątpliwości. W okolicznościach sprawy brak przesłanek mogących uzasadniać odmienne zapatrywanie w świetle przepisów art. 627 oraz art. 647 i 658 k.c.. Przedmiotem każdej z rozpatrywanych umów przelewu była jedynie część roszczenia przyjmującego zam...

...miało znaczenia dla rozliczeń dokonywanych pomiędzy uczestnikami konsorcjum. W odniesieniu do każdego rodzaju wynagrodzenia, należy się ono wykonawcy za prace rzeczywiście zrealizowane zgodnie z umową (art. 642, art. 647 k.c.). Wykładnia umów łączących uczestników konsorcjum powinna doprowadzić do oznaczenia podstawy prawnej roszczeń dochodzonych pomiędzy uczestnikiem a liderem, co uzależnione jest od charakteru stosunku prawnego, który był podłożem jego działania w imieniu uczestników. Roszczenie powoda obejmowało żądanie zwro...

...nia biegłego k. 442-444 Sąd zważył, co następuje: Powództwo jest uzasadnione . W ocenie Sądu łączącą strony umowę nr (...) zakwalifikować należy jako umowę o roboty budowlane, do której stosować należy art 647 k.c. i n. Przyjęcie, że jest to umowa o dzieło bądź umowa nienazwana zawarta w ramach swobody umów, nie wpłynęłoby na treść rozstrzygnięcia. Zgodnie z art. 133 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych do udzielania zamówień sektorowych ustawę stosuje się, jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kw...

...ów pozwanego. Z tych względów Sąd pierwszej instancji uznał, że powództwo o zasądzenie dalszej części wynagrodzenia w kwocie 176.408,05 zł za wykonane przez powódkę roboty należało zasądzić na podstawie art. 647 k.c. z ustawowymi odsetkami od daty wskazanej w pozwie, która wynikała z faktur VAT (k. 120 i 123) - art. 481 § l k.c. Natomiast koszty postępowania, na które składa się opłata od pozwu (8.821,00 zł), wynagrodzenie pełnomocnika w wysokości określonej w taryfie radcowskiej (3.600,00 zł) i opłata od pełnomocnictwa (1...

...st. 2 umowy, uzależniającego termin zapłaty wynagrodzenia od protokołu odbioru robót, zaakceptowanego i podpisanego przez zamawiającego oraz inspektora nadzoru z ramienia inwestora, 5. pominięcie w ocenie prawnej art. 647 k.c., który nakłada na zamawiającego obowiązek odbioru wykonanych robót po zgłoszeniu mu do odbioru i zapłaty wynagrodzenia, a odmówić odbioru wykonanych robót może tylko wtedy, jeżeli posiadają wady istotne, przy czym zgodnie z art. 6 k.c. dowód w tym zakresie obciąża zamawiającego. Rozpoznając sprawę w granic...

...o efektu. Dzieło zawsze jest wytworem przyszłym, nie istniejącym w momencie zawarcia umowy. Z uwagi na przedmiot umów łączących strony - układanie instalacji, Sąd pierwszej instancji odwołał się również do art. 647 k.c., który dotyczy określenia umowy o roboty budowlane, jak również do art. 3 pkt 9 ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane, który zawiera definicję urządzeń budowlanych. Wskazał, że przyłącza i urządzenia instalacyjne miesząc się w kategorii tych urządzeń. Sąd Okręgowy zaznaczył, że ubezpieczeni wykonywa...

.... tylko umów treści umów pomiędzy jednostkami gospodarki uspołecznionej wywołany był faktem, ze wykonawcą czy to częściowym czy też generalnym mogła być jedynie taka jednostka. W ówcześnie obowiązującym art. 647 k.c. bowiem wyraźnie regulowano, że przez umowę o roboty budowlane jednostka gospodarki uspołecznionej (wykonawca) zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej, a druga jednostka gospodarki uspołecznionej (inwestor) zobowiązuje się do dokonania...

...ocześnie powoda do zapłaty 15.601,70zł z tytułu pozostałej części kary umownej. Poddając powyższe ustalenia ocenie prawnej, Sąd Okręgowy stwierdził, iż strony wiązała umowa o roboty budowlane w rozumieniu art. 647 k.c. Z umowy tej powód się wywiązał, niemniej z przyczyn zawinionych przekroczył termin zakończenia robót, co dało pozwanej podstawę do naliczenia kary umownej i potrącenia jej z wierzytelnością powoda, objętą żądaniem pozwu. Sąd Okręgowy podkreślił, iż w piśmie z 4 października 2012r. powód wskazał jako...

...rawy dotyczącej procesu realizacji tych prac wynikało, iż przedmiot umowy zlecenia z dnia 16 października 2012 r. powódka w zasadzie w całości wykonała już do dnia 30 listopada 2012 r. Należy zauważyć, że w art. 647 k.c. akcentowany jest obowiązek odbioru obiektu (robót) przez inwestora (a nie generalnego wykonawcy), który - co wynika z treści tego przepisu - uwarunkowany jest jego oddaniem przez wykonawcę (zgłoszeniem robót do odbioru). W takim działaniu wykonawcy mieści się zaś deklaracja nie tylko co do tego, że roboty został...

...cały okres zwłoki usprawiedliwiałoby ich miarkowanie w granicach 20%, a zatem o kwotę odpowiadającą mniej więcej 10 dniom zwłoki. Z przedstawionych względów w ocenie Sądu Okręgowego, należało na podstawie art. 647 k.c. zasądzić od pozwanej na rzecz powoda kwotę 45.822,86 zł stanowiącą różnicę między karami naliczonymi przez pozwaną i potrąconymi z wynagrodzenia (224,523,56 zł), a należnymi karami za 39 dni zwłoki (178.709,70 zł). Odsetki należą się powodowi od zasądzonej kwoty od dnia 07 grudnia 2013 r., a więc od nast...

...ię do ustalonego przez strony zakresu świadczenia przyjmującego zamówienie (por. wyrok SN z dn. 25.06.2010 r., I CSK 544 09, nie publ.). Nie budzi zatem wątpliwości, że w umowie o roboty budowlane, uregulowanej w art. 647 i n. k.c., strony mogą określić wynagrodzenie za wykonane roboty, jako wynagrodzenie ryczałtowe, przewidziane w art. 632 § 1 k.c., jak też zastrzec możliwość jego modyfikacji, w zależności od zaistnienia konieczności wykonania robót dodatkowych lub zmniejszenia zakresu robót podstawowych. Prawnymi konsekwencjami uks...

...ąd Okręgowy zważył co następuje: Na gruncie ustalonego stanu faktycznego stwierdzić należy, że strony łączyła umowa o roboty budowlane. Istotne elementy umowy o roboty budowlane ustawodawca zawarł w przepisie art. 647 k.c. Według znajdującej się tamże definicji ustawowej, wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej, a inwestor zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczeg...

...żenia odnośnie jakości robót budowlanych po ich zaakceptowaniu przez inspektora nadzoru inwestorskiego i odebraniu. Odbiór prac, choćby wykonanych częściowo, wiąże się z koniecznością zapłaty wynagrodzenia (art. 647 § 1 k.c.). Kwestionując jakość prac i odmawiając zapłaty wynagrodzenia powinien zatem sformułować zarzuty materialnoprawne: albo z tytułu rękojmi – obniżenia ceny w odpowiednim stosunku, tj. w nawiązaniu do wynagrodzenia ryczałtowego (art. 637 § 2 k.c. w brzmieniu obowiązującym w dacie zawarcia umowy art. 51 us...

...ennictwie przedmiotu przyjmuje się, że umowa o dzieło jest umową rezu atu (a nie starannego działania). Ma ona na celu uzyskanie od wykonawcy konkretnego dzieła za umówionym wynagrodzeniem. Natomiast jak stanowi art. 647 k.c. rzez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej, a inwestor zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególności do przekazania...

...ązuje się do dokonania wymaganych czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególności do przekazania terenu budowy i dostarczenia projektu, oraz do odebrania obiektu i zapłaty umówionego wynagrodzenia (art. 647 k.c.). Zgodnie z art. 3 pkt 7 prawa budowlanego (w braku definicji kodeksowej przyjąć należy określenie z tej ustawy), roboty budowlane to budowa, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego, zaś stosownie do art.3 pkt 8 prawa budowlanego, remont to wykonywanie w istnieją...

...óry Sąd dopuszcza w przypadku jeżeli po wyczerpaniu środków dowodowych lub w ich braku pozostały nie wyjaśnione fakty istotne dla rozstrzygnięcia sprawy, poza tym pozwany nie stawił się na rozprawę. Zgodnie z art. 647 kc przez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w mowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej, a inwestor zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwie przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególności do przekazania te...

...nia za roboty budowlane w łącznej kwocie 415.050,59 zł na podstawie faktur: (...) z dnia 24 grudnia 2013 r., (...) z dnia 13 lutego 2014 r., (...) z dnia 29 stycznia 2014 r. i (...)z dnia 5 marca 2014 r. na podstawie art. 647 (( 1)) § 5 k.c. Pozwany 12 marca 2014 r., już po zakończeniu robót przez powoda, uzyskał wiedzę o treści zawartych przez niego z (...) S.A. 6 aneksów do umowy z 3 stycznia 2013 r., a w szczególności o określonym w nich zakresie prac i wynagrodzeniu. Tego dnia pozwany otrzymał od spółki (...) listę podwykonawców wr...