Baza orzeczeń sądowych

...z inny podmiot (por. wyrok SN z dnia 23 sierpnia 2012 r., II CSK 21 12). Jednakże powierzenie wykonania lub poprawienia dzieła innej osobie prowadzi do przesunięcia terminu oddania dzieła (tak. E. G. w komentarzu do art. 646 kc, L.). Nie ulega bowiem wątpliwości, że przez dzień, w którym dzieło miało być oddane w rozumieniu, należy uznać dzień, w którym dzieło było kompletne i posiadało właściwości czyniące je przydatnym dla zamawiającego (por. wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 20 czerwca 2018 r., I AGa 101 18). W przed...

...owanie winien znaleźć 3 letni termin przedawnienia przewidziany dla roszczeń wynikających z działalności gospodarczej określony w art. 118 k.c., a początek biegu przedawnienia określa art. 120 § 1 k.c. Przepis art. 646 k.c. nie ma w tym przypadku zastosowania ani przez odesłanie z art. 656 § 1 k.c., ani per analogiam. Zaprzestanie przez powoda prowadzenia działalności gospodarczej nie skutkuje niestosowaniem powyższego terminu przedawnienia. W przypadku roszczenia o zwrot nakładów Sąd Okręgowy przyjął 10 letni okres przedawnienia sto...

...enie powódki dokumentacji projektowej oraz uzyskanie na rzecz powódki ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę lub dokonanie zgłoszenia, gdy uzyskanie decyzji o pozwoleniu nie było wymagane dla zadania. Zgodnie z art. 646 k.c. roszczenia wynikające z umowy o dzieło przedawniają się z upływem lat dwóch od dnia oddania dzieła, a jeżeli dzieło nie zostało oddane - od dnia, w którym zgodnie z treścią umowy miało być oddane. W ocenie sądu dochodzona pozwem kara umowna ewidentnie stanowi roszczenie wynikające z zawartej z pozwanym umowy...

...ótszy niż trzyletni termin przedawnienia (tak też Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 21 października 1994 roku, III CZP 136 94, OSNC 1995, nr 2, poz. 38), na przykład art. 554 k.c. co do roszczeń z umowy sprzedaży, art. 646 k.c. co do roszczeń wynikających z umowy o dzieło czy też art. 751 k.c. dotyczący umowy zlecenia. Zgodnie z art. 120 §1 k.c. bieg przedawnienia rozpoczyna się od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne. Roszczenie staje się wymagalne w ostatnim dniu przewidzianego dla zobowiązanego terminu do spełnienia świadc...

...wystąpił przeciwko B. T. początkowo z wnioskiem o zawezwanie do próby ugodowej, a następnie z pozwem częściowym. Wskazując na treść art. 117 k.c., art. 118 k.c., art. 120 § 1 k.c., art. 123 § 1 pkt 1 k.c. i art. 646 k.c., Sąd podkreślił, że do czynności przerywających bieg przedawnienia zalicza się zawezwanie do próby ugodowej, co potwierdza orzecznictwo (np. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 16.04.2014 r., V CSK 274 13 i postanowienie z dnia 17.06.2014 r., V CSK 586 13). Skutek w postaci przerwania biegu przedawnienia następuje nieza...

...arczej przedawniają się z upływem lat trzech. Jednakże należy zwrócić uwagę, iż pozwany powołuje się na przepisy obowiązujące w polskim porządku prawnym. Tylko na marginesie wskazań należy, że zgodnie z art. 646 k.c. roszczenia wynikające z umowy o dzieło przedawniają się z upływem lat dwóch od dnia oddania dzieła, a jeżeli dzieło nie zostało oddane - od dnia, w którym zgodnie z treścią umowy miało być oddane. Jak już jednak zostało wykazane, w przedmiotowej sprawie zastosowanie mają przepisy prawa czeskiego, również...

...a, a jeśli dzieło ma być oddawane częściami, a wynagrodzenie zostało obliczone za każdą część z osobna – wtedy wynagrodzenie należy się z chwilą spełnienia każdego ze świadczeń częściowych. W myśl art. 646 k.c. roszczenia wynikające z umowy o dzieło przedawniają się z upływem lat dwóch od dnia oddania dzieła, a jeżeli dzieło nie zostało oddane – od dnia, w którym zgodnie z treścią umowy miało być oddane. Jak wskazuje się w orzecznictwie, przepis art. 646 k.c. jest przepisem szczególnym i w sposób samodzielny i j...

...cznym z logicznymi i rzetelnymi wnioskami biegłego sądowego; c naruszenie przepisów prawa materialnego tj. błędną interpretację art. 647 k.c. iprzyjęcie, iż strony łączyła umowa o roboty budowalne, a także art. 646 k.c. poprzezjego niezastosowanie. Mając na uwadze powyższe wniosła o zmianę zaskarżonego wyroku przez oddalenie powództwa ewentualnie o uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi I instancji oraz zasądzenie od powoda na rzecz pozwanego kosztów postępowania za obie instancje. Sąd...

...ć umówionego i dochodzonego wynagrodzenia. Pozwana podniosła zarzut przedawnienia roszczenia objętego pozwem, nie kwestionując jednak istnienia zobowiązania, a nawet jego dobrowolnej częściowej spłaty. Zgodnie z art. 646 k.c. roszczenia wynikające z umowy o dzieło przedawniają się z upływem lat dwóch od dnia oddania dzieła, a jeżeli dzieło nie zostało oddane - od dnia, w którym zgodnie z treścią umowy miało być oddane. Podniesiony przez pozwaną zarzut przedawnienia okazał się nieskuteczny. W ocenie Sądu, bez znaczenia w świet...

...robót na zadaniu inwestycyjnym „Przebudowa układu komunikacyjnego w Ś. (przebicie ul. (...) do ul. (...) z budową mostu przez rzekę C.)”, odbiór końcowy miał miejsce w dniu 29 stycznia 2014 r. Zgodnie zaś z art. 646 k.c., mającym poprzez treść art. 656 § 1 k.c. zastosowanie do skutków opóźnienia się przez wykonawcę z rozpoczęciem robót lub wykończeniem obiektu albo wykonywania przez wykonawcę robót w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową, do rękojmi za wady wykonanego obiektu, jak również do uprawnienia inwestora do odstąp...

...ałów oraz podzespołów handlowych oraz z uwzględnieniem kinematyki formy. Jednak pozwany wzajemny (...) Sp. z o.o. skutecznie zgłosił zarzut przedawnienia co skutkowało oddaleniem powództwa wzajemnego. Zgodnie z art. 646 k.c. roszczenia wynikające z umowy o dzieło przedawniają się z upływem 2 lat od dnia oddania dzieła. Powód wzajemny wystawił fakturę końcową określając termin płatności na 01.03.2015 r. tym samym uznawał on, że wykonał dzieło i je oddał. Powództwo wzajemne zostało złożone 05.09.2017 r. w trakcie rozprawy (...

...wymi przypadkami - do prowadzona dowodów z urzędu. (...) Art. 627 kc:” przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia.” Art. 646. kc stanowi zaś, że :”Roszczenia wynikające z umowy o dzieło przedawniają się z upływem lat dwóch od dnia oddania dzieła, a jeżeli dzieło nie zostało oddane - od dnia, w którym zgodnie z treścią umowy miało być oddane.” Pozew wpłynął w dniu 13.2.2018r, a usługa była wykonana w październiku 2017 r , wiec...

...m przekształcenie się zobowiązania pełnego w zobowiązanie niepełne (naturalne), czyli takie zobowiązanie, które zobowiązany spełnić nie musi, jeżeli podniesie oczywiście zarzut przedawnienia. Zgodnie zaś z art. 646 k.c. roszczenia wynikające z umowy o dzieło przedawniają się z upływem lat dwóch od dnia oddania dzieła, a jeżeli dzieło nie zostało oddane - od dnia, w którym zgodnie z treścią umowy miało być oddane. Artykuł 646 k.c. samodzielnie określa początek biegu przedawnienia i wiąże go z dniem oddania dzieła, a jeż...

...w dołączonych do pozwu, co pozwoliło dopuścić dowód z przesłuchania świadków i stron. Następnie należało odnieść się do podniesionego przez pozwaną zarzutu przedawnienia. Wobec tego wskazać należy, że art. 646 k.c. nie może znajdować zastosowania ani odpowiednio, ani przez analogię do roszczeń wynikających z niewykonania albo z nienależytego wykonania umowy o roboty budowlane. Katalog przepisów regulujących umowę o dzieło, do których odpowiedniego stosowania odsyła art. 656 § 1 k.c., wskazując przedmiot odesłania, nie ob...

...ż ten wskazany w pozwie. Prace wykonane przez pozwanego były realizowane według ustnych zaleceń powoda, a nie w oparciu o projekt i zostały ukończone w sierpniu 2008 roku. Podnosząc powyższe pozwany na podstawie art. 646 k.c. zgłosił zarzut przedawnienia i wskazał, że roszczenia z umowy o dzieło uległy przedawnieniu z dniem 1 września 2010 roku. Pozwany z ostrożności procesowej zaprzeczył, aby wykonane przez niego dzieło miało wady. Twierdził, że powód nie zgłaszał żadnych uwag i zastrzeżeń co do jakości dzieła, tak przy odb...

...j dysproporcji, wynikającej z porównania przychodu pozwanej z umownym wynagrodzeniem powódki, bez odniesienia wynagrodzenia ustalonego w umowie, do stawek obowiązujących na rynku wydawniczym w 2012 r.; - naruszenie art. 646 k.c., poprzez jego niezastosowanie, w sytuacji gdy roszczenie powódki było przedawnione, bowiem zgłoszono je po upływie 2 lat od dnia oddania dzieła; - naruszenie art. 5 k.c., poprzez uwzględnienie roszczenia, które powódka zgłosiła tylko w tym celu, by zrekompensować sobie straty wynikające z ugody pozasądowej, któ...

...ozważań należy podnieść, że zgłoszone przez powódkę roszczenie odszkodowawczego uległo przedawnieniu po upływie dwóch lat od spisania protokołu końcowego odbioru robót, czyli z dniem 14 listopada 2012 r. (art. 646 kc w zw. z art. 656 par. 1 kc). Okoliczność ta nie mogła zostać wzięta pod uwagę przez Sąd z urzędu, albowiem pozwany nie zgłosił zarzutu przedawnienia, a zgodnie z aktualnym stanem prawnym Sad bierze pod uwagę przedawnienie z urzędu tylko w przypadku roszczeń skierowanych przeciwko konsumentom, do których pozwany w...

...z od 15 lipca 2013 r. rozpoczął, w stosunku do roszczenia o zapłatę kwoty 11.808 zł za projekty podziału działek wskazanych w tych protokołach zdawczych, bieg terminu przedawnienia, który zgodnie z przytoczonym art. 646 k.c. jest dwuletni. Termin ten upłynął w konsekwencji z odpowiednio 13 lipca 2015 r. oraz z 15 lipca 2015 r., gdy tymczasem pozew w niniejszej sprawie został wniesiony co do tego roszczenia 30 lipca 2015 r., a zatem już po upływie terminu przedawnienia. Przedawnienie roszczenia powodów o zapłatę kwoty 11.808 zł, której...

...tszy niż trzyletni termin przedawnienia (tak też uchwała Sądu Najwyższego z dnia 21 października 1994 roku, III CZP 136 94, OSNC 1995, nr 2, poz. 38), na przykład art. 554 k.c. co do roszczeń z umowy sprzedaży, art. 646 k.c. co do roszczeń wynikających z umowy o dzieło czy też art. 751 k.c. dotyczący umowy zlecenia. Biorąc powyższe pod uwagę nie ulega wątpliwości, że termin przedawnienia roszczeń strony powodowej wynosił trzy lata. Nie można przy tym zgodzić się z zarzutem strony pozwanej, jakoby do roszczenia strony powodowej (j...

...r. i od tego momentu rozpoczął bieg dwuletni okres przedawnienia roszczenia powoda o wynagrodzenie, który upłynął z dniem 05 grudnia 2015 r. Do niniejszej umowy o dzieło znajdzie bowiem zastosowanie przepis art. art. 646 k.c., zgodnie z którym roszczenia wynikające z umowy o dzieło przedawniają się upływem lat dwóch od dnia oddania dzieła, a jeżeli dzieło nie zostało oddane - od dnia, w którym zgodnie z treścią umowy miało być oddane. Pozwany zaznaczył też, że przedmiotem umowy nie było wykonanie obiektu budowlanego, lecz wybu...

...hodzone należności. Pozwana (...) Sp. z o.o. w K. wnosiła sprzeciw od nakazu zapłaty, w którym wnosiła o oddalenie powództwa. Podniosła zarzut przedawnienia dochodzonych roszczeń wskazując na regulacje przepis art. 646 k.c. Sąd Rejonowy w R. Ś. w wyroku z dnia 21 11 2018 r. zasądził od pozwanej na rzecz powódki kwotę 3.690 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 1 07 2016 r. oraz orzekł o kosztach procesu. W ustalonym stanie faktycznym w motywach orzeczenia stwierdził, że stan faktyczny sprawy co do zasady był bezsporny pom...

... 114 oraz uzasadnienie wyroku Sądu Najwyższego z dnia 11 sierpnia 2010 roku, I CSK 653 09, LEX). Zarzut ten okazał się niezasadny. W sprawie znajdował zastosowanie dwuletni termin przedawnienia stosownie do treści art. 646 k.c. w myśl którego, roszczenia wynikające z umowy o dzieło przedawniają się z upływem lat dwóch od dnia oddania dzieła, a jeżeli dzieło nie zostało oddalone – od dnia, w którym zgodnie z treścią umowy miało być oddane. W niniejszej sprawie data oddania dzieła nie została precyzyjnie oznaczona, niespornie jed...

...rodowiskowych uwarunkowaniach, podczas gdy takie rozumowanie prowadziłoby do wniosku, że powód pozbawiony byłby ochrony prawnej, gdyż jego roszczenie wywodzone z umowy o dzieło uległoby przedawnieniu stosownie do art. 646 K.c. II) naruszenie przepisu prawa procesowego, tj. art. 232 k.p.c. w zw. z art. 3 k.p.c., art. 6 k.p.c., art. 127 k.p.c., art. 207 k.p.c., art. 217 k.p.c., art. 224 k.p.c., art. 232 k.p.c., art. 258 k.p.c. oraz 299 k.p.c. poprzez niezasadne oddalenie wniosku dowodowego powoda o dopuszczenie i przeprowadzenie przez Sąd dowodu z...

...czej – trzy lata. Jednakże w przedmiotowej sprawie strony sporu łączyła umowa o dzieło obejmująca wykonanie oraz montaż kominka, co w przedmiotowej sprawie stanowiło okoliczność bezsporną. Natomiast w myśl art. 646 k.c. roszczenia wynikające z umowy o dzieło przedawniają się z upływem lat dwóch od dnia oddania dzieła, a jeżeli dzieło nie zostało oddane - od dnia, w którym zgodnie z treścią umowy miało być oddane. Bieg terminu przedawnienia wskazanego w art. 646 k.c. rozpoczyna się więc od dnia jego oddania. W tej kwestii S...

...a kwalifikacja łączącej cedenta z pozwanym umowy jako umowy o dzieło nie miałaby wpływu ani na ustalenie zasadności dochodzonego roszczenia, ani też na ustalenie, że nie uległo ono przedawnieniu (art. 627 kc i art. 646 kc). Roszczenie cedenta z tytułu kwoty wynikającej z rachunku z dnia 30 listopada 2016 r. stało się wymagalne w dniu 08 grudnia 2016 r., zaś roszczenie wynikające z faktury VAT dnia 09 stycznia 2018 r. Tym samym ich przedawnienie nastąpiłoby odpowiednio dnia 08 grudnia 2018 r. i 09 stycznia 2019 r. Zaś pozew w przedmioto...

...ży traktować jako niezawartą, a roszczenie o zapłatę kary umownej, jakkolwiek pozostaje w związku przyczynowym z zawarciem umowy o dzieło, to nie stanowi roszczenia wynikającego z treści owej umowy, w rozumieniu art. 646 k.c. W konsekwencji, terminy przedawnienia przy odstąpieniu od tego typu umowy należy liczyć na zasadach ogólnych, a nie zmodyfikowanych treścią stosunku prawnego, którego dotyczy. Zdaniem Sądu Rejonowego, zastosowanie znajduje więc w tym wypadku przewidziany w art. 118 in fine k.c. 3-letni termin przedawnienia roszcze...

...z rzeczoznawców oszacowane na niższą kwotę . Ponadto w toku procesu pozwany podniósł zarzut przedawnienia roszczenia wskazując, iż umowa o prace wykończeniowe miała charakter umowy o dzieło, a więc zgodnie z art. 646 k.c. roszczenia powódki przedawniają się z upływem dwóch lat. Pozwany podniósł także zarzut przedawnienia roszczenia obejmującego odsetki za okres od dnia 6 września 2012 roku do dnia 3 grudnia 2013 roku. Wyrokiem z dnia 1 grudnia 2017 roku Sąd Okręgowy Warszawa‑Praga w Warszawie w punkcie pierwszym zasądził od po...

...r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Zdaniem Sądu roszczenie to nie jest umocowane w umowie, lecz wynika wprost z przepisu prawa, więc nie ma podstaw do stosowania terminu przedawnienia przewidzianego w art. 646 kc. Odnosząc się z kolei do zarzutu nadużycia przez powoda prawa podmiotowego z art. 5 kc Sąd uznał, że zarzut ten okazał się zasadny, ponieważ strona powodowa korzystała ze swojego prawa w sposób sprzeczny z jego społeczno-gospodarczym przeznaczeniem. Sąd wskazał, że każda ze stron powoływała się na uchwałę...

...476.686,20 zł przed Sądem Rejonowym wR. Zawezwany nie wyraził zgody na ugodę. W tym stanie rzeczy Sąd Okręgowy uznał zgłoszone roszczenie za bezzasadne, z uwagi na jego przedawnienie. Odwołując się do treści art. 646 k.c. Sąd wskazał, że roszczenia wynikające z umowy o dzieło przedawniają się z upływem 2-ch lat. Jakkolwiek z treści tego przepisu wynika, że bieg terminu przedawnienia rozpoczyna się z datą oddania dzieła, to jednak z uwagi na wysoce specjalistyczny i kompleksowy charakter dzieła w niniejszej sprawie (dokumentacji...

...gość terminów przedawnienia roszczeń o wykonanie wynikających z nich zobowiązań, a czasami także moment, od którego należy liczyć termin ich przedawnienia się (np. art. 390 § 3, art. 541, art. 624 § 1 i 2, art. 646 k.c., art. 677, art. 719, art. 722, art. 778, art. 792, art. 803 § 2 k.c.), ale nie stworzył ogólnych przepisów, które by regulowały zasady przedawnienia roszczeń o wykonanie zobowiązania albo o naprawienie szkody wyrządzonej ich niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem. Co do zasady, do tych roszczeń muszą być zate...