Baza orzeczeń sądowych

...Przyjmujący zamówienie zakład wyspecjalizowany ma obowiązek ustalenia w momencie zawierania umowy czy powierzona mu rzecz (garderoba) nie wykazuje właściwości wyłączających prawidłowe wykonanie usługi ( por. art. 634 k.c.). Powinien on więc wykazać się znawstwem materiału i jego właściwości tak, aby nie dopuścić do zniekształcenia rzeczy, jej fizycznego uszkodzenia czy zniszczenia. W związku z tym na przyjmującym zamówienie ciąży - stosownie do okoliczności - obowiązek poinformowania zamawiającego klienta o tym, że nietypow...

...ła, następnie - co niesporne - usuwanych przez powódkę, oraz pomimo podjęcia się przez powódkę realizacji prac w późniejszym jesiennym terminie i braku zgłoszenia pozwanej żadnych ku temu przeszkód w trybie art. 634 k.c. - pozwana nie była uprawniona do naliczenia kar umownych wynikających z zawartych umów, co przesądza o braku podstaw do dokonania potrącenia przez pozwaną, 2) art. 647 k.c. poprzez jego zastosowanie i przyjęcie, że łączące strony umowy były umowami o roboty budowlane, a w konsekwencji naruszenie przepisu prawa ma...

...ę uszkodzonych elementów nadwozia na części fabrycznie nowe. Koszt naprawy pojazdu marki J. (...) wyniósłby około 90.838,00zł, zaś pojazdu marki C. (...) około 102.481,00zł. Sąd Okręgowy przywołał przepis art. 634 k.c. , według którego jeżeli materiał dostarczony przez zamawiającego nie nadaje się do prawidłowego wykonania dzieła albo jeżeli zajdą inne okoliczności, które mogą przeszkodzić prawidłowemu wykonaniu, przyjmujący zamówienie powinien niezwłocznie zawiadomić o tym zamawiającego. Przepis art. 634 k.c. jest wyra...

...kich są montowane rolety lub żądania albo zalecenia zamawiającego mogą uniemożliwiać prawidłowe wykonanie prac. Ale po pierwsze w takim przypadku przyjmujący zamówienie winien zawiadomić o tym zamawiającego (art. 634 k.c.). Po drugie to na wykonującym zamówienie ciąży ciężar dowodu, że wadliwe wykonanie jest skutkiem stanowiska zamawiającego, który mimo zawiadomienia podtrzymywał swoje żądania odnośnie sposobu wykonania dzieła. Tymczasem pozwany żadnej z tej okoliczności nie wykazał. W związku z tym odnośnie samej zasądzon...

...z obu pozwanych dotyczących niepoinformowania przez powódkę pozwanej spółki (...) o przeszkodach w wykonaniu przedmiotu umowy ; naruszenie prawa materialnego przez niezastosowanie w rozważanym przypadku przepisów art. 634 k.c. art. 641 k.c., 651 k.c. i art. 655 k.c. i uznanie, że powódka nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie lub uszkodzenie dzieła oraz błąd w ustaleniach faktycznych polegający na przyjęciu przez Sąd I instancji, że skarżąca spółka odpowiada za roszczenie powódki, podczas, gdy usunięcie wad dzieła za powoda p...

...rzyjmujący zamówienie zakład wyspecjalizowany ma obowiązek ustalenia w momencie zawierania umowy, czy powierzona mu rzecz (garderoba) nie wykazuje właściwości wyłączających prawidłowe wykonanie usługi ( por. art. 634 k.c). Powinien on więc wykazać się znawstwem materiału i jego właściwości tak, aby nie dopuścić do zniekształcenia rzeczy, jej fizycznego uszkodzenia czy zniszczenia. Mając na uwadze powyższe Sąd w punkcie pierwszym wyroku zasądził od pozwanego na rzecz powódki kwotę 2847,00 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dni...

...kszenie ryzyka związanego z wdrożeniem. Powód był przez pozwanego uświadomiony w tym względzie i mimo to podjął decyzję o zawarciu umowy. W tej sytuacji bez wątpienia dla oceny powyższego istotny jest przepis art. 634kc, stanowiący, że jeżeli materiał dostarczony przez zamawiającego nie nadaje się do prawidłowego wykonania dzieła albo jeżeli zajdą inne okoliczności, które mogą przeszkodzić prawidłowemu wykonaniu, przyjmujący zamówienie powinien niezwłocznie zawiadomić o tym zamawiającego. W takim przypadku wykonawca nie odp...

...daniem bezsporny jest fakt, że to pozwana nie wykonała dzieła, a jej prace były wadliwe. Zaprzeczyła, aby pozwana informowała ją niezwłocznie o ewentualnych przeszkodach w wykonaniu dzieła zgodnie z dyspozycją art. 634 k.c. Zarzuciła, że nie są prawdziwe twierdzenia pozwanej, iż nie współpracowała z firmą (...) oraz nie wiedziała o zabezpieczeniu budynku impregnatem. Zaprzeczyła zarzutom pozwanej. W dalszych pismach i w toku rozprawy strony podtrzymały swoje stanowiska. Wyrokiem z dnia 19 stycznia 2012r. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy w...

...ili oni badań w zakresie sprawności przewodu kominowego oraz systemu wentylacji należy wskazać, że te okoliczności pozwany powinien wyjaśnić podczas przyjmowania lub wykonywania zlecenia. Bowiem w myśl przepisu art. 634 k.c. jeżeli zajdą inne okoliczności, które mogą przeszkodzić prawidłowemu wykonaniu, przyjmujący zamówienie powinien niezwłocznie zawiadomić o tym zamawiającego. Pozwany jest profesjonalistą i przed przystąpieniem do wykonania dzieła powinien sprawdzić prawidłowość działania instalacji kominowej i wentylacyjne...

...i przekazania sprawy Sądowi pierwszej instancji do ponownego rozpoznania. Jednocześnie wnosił o zasądzenie na jego rzecz kosztów postępowania apelacyjnego. Rozstrzygnięciu Sądu Rejonowego zarzucił naruszenie: - art. 634 k.c. poprzez przyjęcie, że pozwany ponosi odpowiedzialność za wszystkie wady przy wykonywaniu umowy stwierdzone w toku postępowania, gdy tymczasem to powód dostarczał materiały niezbędne do wykonania umowy, w tym niewłaściwe rozmiarowo parapety okienne (zarzut 1); - art. 636 § 1 k.c. poprzez nieuwzględnienie faktu br...

...ć o tym inwestora, o ile miałoby to mieć wpływ na rozmiar i wartość robót. Obowiązek taki można wyprowadzić z art. 651 k.c., a gdyby nawet zawartą przez strony umowę kwalifikować jako umowę o dzieło – z art. 634 k.c. Sąd Okręgowy oddalając wniosek o dopuszczenie dowodu z opinii innego biegłego z zakresu budownictwa, nie dopuścił się naruszenia art. 217 §2 k.p.c. w zw. z art. 227 k.p.c. i art. 278 k.p.c. Na wstępie podnieść należy, iż działanie Sądu pierwszej instancji należałoby rozpatrywać poprzez pryzmat art. 286 k.p....

...że, by uprzedzał powódkę, że krzywizna ścian, sufitów lub pozostawienie parkietu, mogą przeszkodzić w prawidłowym – tj. zgodnym ze sztuką budowlaną – wykonaniu umowy. W tej sytuacji (odpowiednio stosując art. 634 k.c.), za wady w lokalu powódki, których istnienie zostało w sprawie wykazane, winę – w postaci niedbalstwa i nienależytej staranności – ponosi pozwany. Odnośnie wysokości szkody Sąd Rejonowy stwierdził, iż pozwany na podstawie art. 471 k.c. odpowiada nie za wady, ale za szkodę spowodowaną wadą wynikłą z nien...

...nast. k.c. . Należy zauważyć również, iż pozwana, stosownie do pkt. 4 umowy, była zobowiązana do naprawy podłoża w zakresie umożliwiającym trwałe zamontowanie deski podłogowej, a zatem stosownie do treści art. 634 k.c., co zasadnie podnosi skarżący, jeżeli podłoże było niewłaściwe, innymi słowy jego jakość nie gwarantowała prawidłowego wykonania podług, winna podjąć prace naprawcze, a jeżeli było to niemożliwe, winna w trybie tego przepisu niezwłocznie zawiadomić zamawiającego. Oznacza to, iż nie może ona wadliwośc...

...onała umowę, a ponadto nie wykazała, że taras ma wadę, za którą ponosi odpowiedzialność pozwana. Nadto Sąd wskazał, że w niniejszej sprawie bezpodstawne było twierdzenie, że powinien znaleźć zastosowanie art. 634 k.c. Zgodnie z treścią tego przepisu jeśli wykonawca nie poinformował, że dostarczony przez zamawiającego materiał nie nadaje się do wykonania dzieła, nie może uchylić się od odpowiedzialności za wady dzieła powstałe z tej przyczyny. Wadliwość zakupionego przez powódkę materiału była tego rodzaju, że wymaga...

...W tym miejscu też wskazać należy, iż jak zeznał świadek J. T. (1) autor projektu budowlanego na podstawie którego była wykonywana inwestycja to jego dobry kolega i wszelkie zmiany uzgadniał z nim telefonicznie. Art. 634 k.c. stanowi, że jeżeli dostarczony przez zamawiającego materiał nie nadaje się do wykonania dzieła, albo jeżeli zajdą inne okoliczności, które mogą przeszkodzić prawidłowemu wykonaniu, przyjmujący zamówienie powinien niezwłocznie zawiadomić o tym zamawiającego. Przywołany przepis jest wyrazem przyjęcia przez...

...ych elementów nadwozia na części fabrycznie nowe. Koszt naprawy pojazdu marki J. (...) wyniósłby około 90.838,00zł, zaś pojazdu marki C. (...) około 102.481,00zł. Należy w tym miejscu wskazać też na przepis art. 634 k.c., według którego jeżeli materiał dostarczony przez zamawiającego nie nadaje się do prawidłowego wykonania dzieła albo jeżeli zajdą inne okoliczności, które mogą przeszkodzić prawidłowemu wykonaniu, przyjmujący zamówienie powinien niezwłocznie zawiadomić o tym zamawiającego. Przepis art. 634 k.c. jest wyraz...

...owania, że ewentualna zła jakość tych części wpłynęła na jakość naprawy. Nadto - w razie gdyby stan tych elementów wykluczał wykonanie naprawy, to pozwani powinni niezwłocznie powiadomić o tym powódkę ( art.634 k.c.). Sąd Rejonowy podkreślił także, iż wola powódki co do możliwie najtańszego wykonania naprawy nie była równoznaczna ze zgodą na wadliwe jej wykonanie, np.nieusunięcie korozji przed lakierowaniem. Skoro wady naprawy nie wynikały z wyraźnego zakresu określonego w umowie, to znaczy,że pozwani ponoszą za nie odpo...

...kojmi za wady fizyczne wybudowanej hali sportowej, pomimo prawidłowego ustalenia przez sąd, że wada fizyczna hali została wykryta i zgłoszona pozwanej w terminie 3 lat od dnia oddania hali do użytku; b) naruszenia art. 634 k.c. w związku z art. 656 k.c. i przyjęcie, że współodpowiedzialność za niewykonanie zobowiązania przez pozwaną ponosi powódka, w sytuacji gdy zgodnie z brzmieniem powyższych przepisów, w przypadku niezgłoszenia przez wykonawcę inwestorowi niemożności wykonania hali zgodnie z normami techniczno-budowlanymi na skut...

...akresie ww. opinia nie zawiera. Zdaniem Sądu Odwoławczego, nawet gdyby przychylić się do stanowiska, iż przyczyną wadliwości instalacji było zastosowanie materiałów o niskiej jakości, to - zgodnie z treścią art. 634 k.c. - obowiązkiem pozwanej było niezwłoczne zawiadomienie powoda o tym, iż dostarczony materiał nie nadaje się do prawidłowego wykonania instalacji, czemu pozwana nie sprostała. W takiej sytuacji przyjmujący zamówienie powinien również powstrzymać się od używania do wykonania dzieła nieprzydatnych (nienadających...

...ną wykładnię polegającą na przyjęciu, że powód przyczynił się w 50% do zaistniałego zdarzenia, podczas gdy w ocenie pozwanej przyczynienie to wynosi co najmniej 80%, co miało wpływ na treść orzeczenia, b) art. 634 k.c. poprzez jego niezastosowanie i nieuznanie przez Sąd I instancji, że powód J. Z. nie miał obowiązku zawiadomić pozwanej o okolicznościach, budzących jego wątpliwości co miało wpływ na treść orzeczenia, c) art. 639 k.c. w zw. z art. 640 k.c. poprzez ich błędną wykładnię i uznanie, że powód J. Z. nie musia...

...rzeszkodzić prawidłowemu wykonaniu robót. W literaturze wskazuje się, że przepis ten konkretyzuje obowiązek ścisłego współdziałania stron umowy o roboty budowlane (podobnie, jak przy umowie o dzieło czyni to art. 634 k.c.). Do obowiązków wykonawcy należy prawidłowe odczytanie projektu i realizacja inwestycji zgodnie z jego założeniami oraz z zasadami sztuki budowlanej (por. wyrok Sądu Najwyższego z 27 marca 2000 r„ III CKN 629 98, OSNC 2000 9 173, wyrok z 26 czerwca 2008 r., II CSK 101 08, Lex nr 637702). W oparciu o powyższe możn...

...no w projekcie. Fakt, że powódka oznaczyła taśmę zgodnie z wolą inwestora wyrażoną w notatce służbowej z dnia 9 grudnia 2011 roku nie zwalnia jednak powódki od obowiązku weryfikacji tego wskazania. Zgodnie z art. 634 kc jeżeli materiał dostarczony przez zamawiającego nie nadaje się do prawidłowego wykonania dzieła albo jeżeli zajdą inne okoliczności, które mogą przeszkodzić prawidłowemu wykonaniu, przyjmujący zamówienie powinien niezwłocznie zawiadomić o tym zamawiającego. Materiał nie nadaje się do prawidłowego wykonania...

...obót ale nie maiło to wpływu na dotrzymanie terminu w realizacji obiektu a ewentualne opóźnienie nie miało wpływu na termin oddania obiektu 3. Naruszenie art. 5 kc w związku z art. 483 § 1 kc i art. 656 kc oraz 634 kc poprzez brak uznania ,że odstąpienie od umowy z powodu zwłoki wykonawcy stanowiło po stronie powoda nadużycie prawa w sytuacji gdy powód nałożył na wykonawcę dodatkowy istotny zakres robót bez zmian w harmonogramie, a następnie z powodu opóźnienia w realizacji odstąpił od umowy 4. Naruszenie art. 805 kc w zw. z art....

...z wierzytelnością pozwanej, co w konsekwencji oznacza, iż wierzytelność pozwanej wygasła, 9 naruszenie przepisów prawa materialnego tj. art. 6 k.c. w zw. z art. 472 k.c. i art. 483 k.c. oraz atr.484 k.c. w zw. z art.634 k.c. i art.640 k.c. poprzez przyjęcie przez Sąd pierwszej instancji w ramach odwołania się do ustaleń poczynionych przez Sąd Rejonowy w Sieradzu, że to na stronie powodowej spoczywa ciężar udowodnienia, że przyczyny opóźnienia się przez pozwaną z oddaniem dzieła były przez nią zawinione czy też, że leżały po j...

...ie trudno w okolicznościach faktycznych sprawy uznać za wyraz dążenia li tylko do ułatwienia sobie pracy. Przy tak specjalistycznym przedmiocie zamówienia powód jako wykonawca zachował się zgodnie z dyspozycją art.634 k.c., niezwłocznie zawiadamiając zamawiającego o okolicznościach, które, według jego oceny, mogą przeszkodzić prawidłowemu wykonaniu dzieła. Także umowa stron zawierała zapisy, umożliwiające wykonawcy zgłoszenie zastrzeżeń i akceptujące zwolnienie go z odpowiedzialności w sytuacji zastosowania się do - nawet b...

...i i rękojmi. W tym momencie strony nie doszły do porozumienia co do dalszych warunków umowy i dlatego pozwany zaprzestał kontynuowania naprawy. W ocenie Sądu I instancji zaszła zatem okoliczność, o której mówi art. 634 k.c. powołany przez powoda, że pozwany zawiadomił go o tym, że dostarczone przez niego regenerowane części nie nadają się do wykonanie naprawy w taki sposób, że udzieli na nią gwarancję i rękojmię. Takiego sposobu naprawy strony nie uzgodniły w dniu zlecenia z dnia 27 stycznia 2012 r. nie można zatem, zdaniem Sąd...

...tkie warunki do prowadzenia takiej działalności gospodarczej, a do takich warunków należy posiadanie wiadomości i umiejętności fachowych na poziomie wymaganym w obowiązujących przepisach. Koreluje z tym przepis art. 634 k.c., będący wyrazem przyjęcia przez ustawodawcę słusznego założenia, że wykonawca (przyjmujący zamówienie) posiada odpowiednią wiedzę i profesjonalne (fachowe) przygotowanie, a zatem to on powinien dokonywać oceny, czy materiał dostarczony przez zamawiającego nadaje się do prawidłowego wykonania dzieła. Zamawia...

...gicznego rozumowania. Jeżeli powód twierdzi, że projekt zawierał rozwiązania niestosowane w praktyce, odbiegające od stosowanych zasad projektowania powinien, jako profesjonalista zwrócić na to uwagę pozwanemu (art. 634 kc). Powód natomiast, mimo obowiązku przedłożenia operatu geodezyjnego przy odbiorze (opinia biegłego k. 327), nigdy tego nie zrobił i w konsekwencji zupełnie gołosłownie twierdzi, że wykonał posadzkę prawidłowo, zgodnie z umową, wiedzą techniczną i sztuką budowlaną. Biegły potwierdzając w opinii nieprawidłow...

...oku Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie zapadłego w sprawie o sygn. akt X GC upr 225 09 w dniu 29 lipca 2010 r. Z treści tego uzasadnienia wynika, że powództwo oddalono przede wszystkim z uwagi na przepis art. 634 kc, zgodnie z którym jeżeli materiał dostarczony przez zamawiającego nie nadaje się do prawidłowego wykonania dzieła albo jeżeli zajdą inne okoliczności, które mogą przeszkodzić prawidłowemu wykonaniu, przyjmujący zamówienie powinien niezwłocznie zawiadomić o tym zamawiającego. Sąd Rejonowy wskazał, że dosta...

...awił żadnych dowodów na okoliczność stosownego ostrzeżenia powoda w tym zakresie i w tych okolicznościach, Sąd Rejonowy przyjął, że takiego ostrzeżenia nie było. Kontynuując, wskazał następnie na przepis art. 634 k.c. i uznał, że w świetle poczynionych ustaleń faktycznych pozwany, jako przyjmujący zamówienie dokonał oceny przydatności dostarczonych części zamiennych uznając je za nadające się do dokonania naprawy pojazdu. Zgromadzony w sprawie materiał dowodowy nie pozwolił przy tym na ustalenie, że pozwany poinformował p...