Orzecznictwo

Baza orzeczeń sądowych

Przeglądaj tezy, sygnatury, sądy i podstawy prawne w czytelnej formie.

362 pasujących orzeczeń
Aktywne filtry
Podstawa: art. 492 kc Wyczyść wszystko
Wyniki wyszukiwania

Znalezione orzeczenia

362 wyników
Sortowanie
Najnowsze Najstarsze
I ACa 553/19 19 listopada 2019 Sąd Apelacyjny w Szczecinie Krzysztof Górski

Wyrok z 19 listopada 2019, sygn. I ACa 553 19

Podstawa prawna
art. 492 kc Odstąpienie od umowy
...powiednikiem świadczenia pieniężnego powoda. Skoro zatem po spełnieniu świadczenia przez Z. M. nie doszło do spełnienia świadczenia wzajemnego pozwanej to powód skorzystał z uprawnienia wynikającego z treści art. 492 1 k.c. i odstąpił od przedmiotowej umowy. W następstwie tych zdarzeń po stronie powoda powstało roszczenie o zwrot przez pozwaną wszystkiego, co otrzymała od niego na mocy majątkowej umowy związku partnerskiego z dnia 7 października 2013r. To roszczenie powoda jest usprawiedliwione z uwagi na treść art. 494§1 k.c. W...
#Sąd Apelacyjny w Szczecinie #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
I AGa 84/19 14 listopada 2019 Sąd Apelacyjny w Krakowie Paweł Rygiel

Wyrok z 14 listopada 2019, sygn. I AGa 84 19

Podstawa prawna
art. 492 kc Odstąpienie od umowy
...nieuzasadnionym przyjęciem, że skoro w umowie została przewidziana możliwość jej rozwiązania za wypowiedzeniem, strony nie mogą rozwiązać tej umowy w trybie natychmiastowym; - naruszenie prawa materialnego tj. art. 492 k.c. przez jego niezastosowanie. Strona pozwana wniosła o zmianę wyroku w zaskarżonej części poprzez oddalenie powództwa oraz o zasądzenie kosztów postępowania za obie instancje. Powodowa spółka, zaskarżając wyrok w części oddalającej powództwo tj. co do kwoty 9.165 zł, zarzuciła: - naruszenie przepisów postep...
#Sąd Apelacyjny w Krakowie #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
V AGa 413/18 22 października 2019 Sąd Apelacyjny w Katowicach Aleksandra Janas

Wyrok z 22 października 2019, sygn. V AGa 413 18

Podstawa prawna
art. 492 kc Odstąpienie od umowy
...e prac adaptacyjnych było możliwe. Pismo pozwanej o odstąpieniu od umowy z dnia 16 września 2011 r. uznano za nieskuteczne, bowiem nie zaszły przesłanki do odstąpienia od umowy określone ustawą (art. 491 k.c. i 492 k.c.), nie może też stanowić podstawy do rozwiązania najmu ze skutkiem natychmiastowym w trybie art. 664 § 2 k.c., bowiem to nie na poprzedniku prawnym powódki, ale na pozwanej, ciążył obowiązek dostosowania lokalu do potrzeb prowadzenia hotelu. Przy tym nie spełniono pozostałych przesłanek z art. 491 k.c. i 492 k.c. Tym...
#Sąd Apelacyjny w Katowicach #V Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
I AGa 45/19 18 października 2019 Sąd Apelacyjny w Białymstoku Beata Wojtasiak

Wyrok z 18 października 2019, sygn. I AGa 45 19

Podstawa prawna
art. 492 kc Odstąpienie od umowy
...mer (...)na podwoziu I. (...), o nr rej. (...), nr (...), jak również i to, że w związku z uiszczeniem przez powoda umówionej ceny za ten pojazd, pozwany nie miał podstaw do skutecznego skorzystania z uprawnień z art. 492 k.c. w zw. z art. 491 § 1 k.c., tj. złożenia oświadczenia o odstąpieniu od tej umowy. Tym samym w pełni trafne okazało się stanowisko Sądu Okręgowego, że powód jako właściciel pojazdu był uprawniony do żądania jego wydania (art. 222 § 1 k.c.). Nie znajdując zatem podstaw do uwzględniania apelacji, Sąd Apelacy...
#Sąd Apelacyjny w Białymstoku #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
I AGa 50/19 10 października 2019 Sąd Apelacyjny w Szczecinie Krzysztof Górski

Wyrok z 10 października 2019, sygn. I AGa 50 19

Podstawa prawna
art. 492 kc Odstąpienie od umowy
...dstąpieniu od umowy nr (...) z przyczyn leżących po stronie wykonawcy wobec prowadzenia prac niezgodnie z harmonogramem i opóźnieniem w wykonaniu prac niecki basenowej ze stali nierdzewnej, działając na podstawie art. 492 k.c. w zw. z § 11 ust. 1 pkt d) umowy. Jednocześnie na podstawie § 9 ust. 3 umowy pozwany naliczył powodowi karę umowną w wysokości 430.500 zł, wzywając do jej zapłaty w terminie 7 dni od dnia doręczenia pisma. W odpowiedzi na powyższe, w piśmie z 25 stycznia 2016 r., powód uznał oświadczenie o odstąpieniu od umo...
#Sąd Apelacyjny w Szczecinie #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
I ACa 363/19 29 sierpnia 2019 Sąd Apelacyjny w Białymstoku Krzysztof Adamiak

Wyrok SA w Białymstoku z 29 sierpnia 2019 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Zgodnie z art. 484 aby kara umowna była rażąco zawyżona, a tym samym, żeby spełniła się druga z przesłanek jej miarkowania, powinna na pierwszy rzut oka znajdować się w rażącej dysproporcji do szkody, jakiej rzeczywiście doznał wierzyciel

Podstawa prawna
art. 492 kc Odstąpienie od umowy
...ść za niewykonanie zobowiązania, stanowiło kwestię istotną w sprawie, bowiem determinowało m.in. możliwość skorzystania przez powoda z prawa odstąpienia. Uprawnienie to przysługuje m.in. na podstawie normy z art. 492 zd. 2 k.c., która aktualizuje się na mocy samej ustawy (patrz: Legalis. red. K. Osajda. Kodeks cywilny. Komentarz. Wydanie 23. 2019 r., art. 492 , Nb 10; LEX. M. Lemkowski. Wykonanie i skutki niewykonania zobowiązań z umów wzajemnych. Komentarz do art. 487 -497 Kodeksu cywilnego. LexisNexis, 2011 r., art. 492 , cz. I), kiedy...
#Kary umowne
Czytaj orzeczenie
I AGa 186/18 18 czerwca 2019 Sąd Apelacyjny w Szczecinie Dariusz Rystał

Wyrok z 18 czerwca 2019, sygn. I AGa 186 18

Podstawa prawna
art. 492 kc Odstąpienie od umowy
...awa odstąpienia wskazanego w umowie strony mogą odstąpić od umowy na zasadach określonych w ustawie, a więc na zasadach regulujących ustawowe prawo odstąpienia od umowy, przewidziane w przepisach ogólnych np. w art. 492 k.c. lub szczególnych, między innymi w art. 635 k.c. Z powyższego wynika więc zgoła odmienna konkluzja niż ta na którą skarżący się powoływał. Zdaniem Sądu Apelacyjnego skarżący w żaden sposób nie wykazał (nie przejawił w tym zakresie skutecznej inicjatywy dowodowej), że § 14 ust.1 pkt 3 umowy należało tak...
#Sąd Apelacyjny w Szczecinie #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
VII AGa 697/18 14 maja 2019 Sąd Apelacyjny w Warszawie Dorota Wybraniec

Wyrok z 14 maja 2019, sygn. VII AGa 697 18

Teza Brak zastrzeżenia w wezwaniu, o którym mowa w art. 491 § 1 k.c., możliwości odstąpienia od umowy w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego odpowiedniego terminu rzutuje na ważność późniejszej czynności prawnej polegającej na odstąpieniu od umowy.

Podstawa prawna
art. 492 kc Odstąpienie od umowy
...art. 491 § 1 k.c.). Zdaniem Sądu Apelacyjnego podstaw oświadczenia powoda o odstąpieniu od umowy nr (...) nie można znaleźć również w innych przepisach k.c. Wbrew sugestii powoda podstawą taką nie może być art. 492 k.c., który stanowi, że jeżeli uprawnienie do odstąpienia od umowy wzajemnej zostało zastrzeżone na wypadek niewykonania zobowiązania w terminie ściśle określonym, strona uprawniona może w razie zwłoki drugiej strony odstąpić od umowy bez wyznaczenia terminu dodatkowego. To samo dotyczy wypadku, gdy wykonanie zobowi...
#Sąd Apelacyjny w Warszawie #VII Wydział Gospodarczy #wyrok
Czytaj orzeczenie
I AGa 1/19 2 kwietnia 2019 Sąd Apelacyjny w Szczecinie Halina Zarzeczna

Wyrok z 2 kwietnia 2019, sygn. I AGa 1 19

Podstawa prawna
art. 492 kc Odstąpienie od umowy
...esądzone, że porozumienie z 22 grudnia 2009 nie było umową przedwstępną, a umową wzajemną. Od umowy tej powód mógł więc odstąpić, przy czym odstąpienie nie nastąpił w oparciu o art. 395 § 1 kc, tylko o art. 492 kc w zw. z § 10 ust. 4 porozumienia. Odstąpienie od umowy w oparciu o art. 492 kc jest tzw. ustawowym odstąpieniem od umowy, a zawarte przez strony porozumienie, w § 10 ust. 4 jedynie modyfikowało to prawo, określając warunki jakie muszą zostać spełnione dodatkowo, aby odstąpienie było możliwe. Warunkiem tym było uc...
#Sąd Apelacyjny w Szczecinie #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
V ACa 113/18 27 lutego 2019 Sąd Apelacyjny w Warszawie Edyta Jefimko

Wyrok z 27 lutego 2019, sygn. V ACa 113 18

Podstawa prawna
art. 492 kc Odstąpienie od umowy
...chomości oraz zmniejszającymi jego użyteczność ze względu na cel w umowie oznaczony oraz w związku z tym, że rzecz sprzedana nie ma właściwości, o których sprzedający zapewniał kupujących, 2. na podstawie art. 492 k.c. wobec zwłoki sprzedającego w wydaniu niewadliwego przedmiotu umowy. Decyzją numer (...) z dnia 22 marca 2016 r. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego stwierdził wykonanie obowiązku nałożonego decyzją Wójta Gminy M. z dnia 23 listopada 2008 r. Podstawą poczynionych przez Sąd Okręgowy ustaleń faktycznych były z...
#Sąd Apelacyjny w Warszawie #V Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
I ACa 225/18 24 stycznia 2019 Sąd Apelacyjny w Krakowie Józef Wąsik

Wyrok z 24 stycznia 2019, sygn. I ACa 225 18

Podstawa prawna
art. 492 kc Odstąpienie od umowy
...arczej). Niezależnie od tego z art. 65 § 2 k.c. wynika nakaz kierowania się przy wykładni umowy jej celem. Nie jest konieczne, aby był to cel uzgodniony przez strony, wystarczy – przez analogię do art. 491 § 2, art. 492 i 493 k.c. – cel zamierzony przez jedną stronę, który jest wiadomy drugiej. Dokonana przez Sąd Okręgowy wykładnia ugód i aneksów odpowiada przedstawionym wymaganiom zwłaszcza w zakresie ustalenia co stanowiło jej przedmiot. Jeszcze raz powtórzyć wypada, że ugoda jest umową, która polega na wzajemnych ustępstwach...
#Sąd Apelacyjny w Krakowie #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
V ACa 37/18 23 stycznia 2019 Sąd Apelacyjny w Warszawie Ewa Kaniok

Wyrok z 23 stycznia 2019, sygn. V ACa 37 18

Podstawa prawna
art. 492 kc Odstąpienie od umowy
...odarczej). Niezależnie od tego z art. 65 § 2 k.c. wynika nakaz kierowania się przy wykładni umowy jej celem. Nie jest konieczne, aby był to cel uzgodniony przez strony, wystarczy - przez analogię do art. 491 § 2, art. 492 i 493 k.c. - cel zamierzony przez jedną stronę, który jest wiadomy drugiej. Należy podzielić pogląd, że także na gruncie prawa polskiego, i to nie tylko w zakresie stosunków z udziałem konsumentów (art. 385 § 2 k.c.), wątpliwości należy tłumaczyć na niekorzyść strony, która zredagowała umowę. Ryzyko wątpliw...
#Sąd Apelacyjny w Warszawie #V Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
I ACa 1279/17 17 stycznia 2019 Sąd Apelacyjny w Warszawie Marzanna Góral

Wyrok z 17 stycznia 2019, sygn. I ACa 1279 17

Podstawa prawna
art. 492 kc Odstąpienie od umowy
...nia raczej, jaki był zgodny zamiar stron umowy, aniżeli opierania się na dosłownym brzmieniu umowy. Nie jest przy tym konieczne, aby był to cel uzgodniony przez strony, wystarczy - przez analogię do art. 491 § 2, art. 492 i 493 k.c. - cel zamierzony przez jedną stronę, który jest wiadomy drugiej. Nadto podkreślenia wymaga, że przy wykładni oświadczenia woli należy - poza kontekstem językowym - brać pod uwagę także okoliczności złożenia oświadczenia woli, czyli tzw. kontekst sytuacyjny (art. 65 § 1 k.c.), a także charakter podmiot...
#Sąd Apelacyjny w Warszawie #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
I ACa 339/18 21 grudnia 2018 Sąd Apelacyjny w Szczecinie Artur Kowalewski

Wyrok z 21 grudnia 2018, sygn. I ACa 339 18

Podstawa prawna
art. 492 kc Odstąpienie od umowy
...przez dłużnika wykonywania jego obowiązków wynikających z umowy kredytu zgodnie z postanowieniami ugody. Odstąpienie było więc oparte o konstrukcję lex commisoria znajdującą swoje oparcie normatywne w treści art. 492 k.c. Jak się powszechnie uznaje w literaturze konstrukcja ta jest możliwa do kształtowania w umowie (jeśli chodzi o przesłanki odstąpienia) w granicach zasady swobody umów. W judykaturze przyjęto natomiast także to, że strony mogą w granicach zasady swobody umów określić skutki odstąpienia od umowy odmiennie niż t...
#Sąd Apelacyjny w Szczecinie #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
I ACa 316/18 20 grudnia 2018 Sąd Apelacyjny w Szczecinie Artur Kowalewski

Wyrok z 20 grudnia 2018, sygn. I ACa 316 18

Podstawa prawna
art. 492 kc Odstąpienie od umowy
...powiednikiem świadczenia pieniężnego powoda. Skoro zatem po spełnieniu świadczenia przez Z. M. nie doszło do spełnienia świadczenia wzajemnego pozwanej to powód skorzystał z uprawnienia wynikającego z treści art. 492(1) k.c. i odstąpił od przedmiotowej umowy. W następstwie tych zdarzeń po stronie powoda powstało roszczenie o zwrot przez pozwaną wszystkiego, co otrzymała od niego na mocy majątkowej umowy związku partnerskiego z dnia 7 października 2013 r. To roszczenie powoda jest usprawiedliwione z uwagi na treść art. 494§1 k.c....
#Sąd Apelacyjny w Szczecinie #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
I ACa 504/18 5 grudnia 2018 Sąd Apelacyjny w Warszawie Katarzyna Jakubowska-Pogorzelska

Wyrok z 5 grudnia 2018, sygn. I ACa 504 18

Podstawa prawna
art. 492 kc Odstąpienie od umowy
...ędzie mógł je zrealizować. Zastrzeżone w § 5 pkt 4 aneksu nr 2 prawo odstąpienia stanowi umowną modyfikację ustawowego prawa odstąpienia, o którym mowa w art. 491 k.c. Jego podstawę prawną stanowi natomiast art. 492 k.c., który ma zastosowanie tylko wówczas, gdy strony w umowie zastrzegły to prawo, łącząc je z zawinionym niewykonaniem zobowiązania w terminie ściśle określonym - zwłoką w wykonaniu zobowiązania. Zwalnia ona od konieczności wyznaczenia dodatkowego terminu dla wykonania zobowiązania, o którym mowa w art. 491 § 1...
#Sąd Apelacyjny w Warszawie #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
I ACa 1452/17 27 listopada 2018 Sąd Apelacyjny w Łodzi Wincenty Ślawski

Wyrok z 27 listopada 2018, sygn. I ACa 1452 17

Podstawa prawna
art. 492 kc Odstąpienie od umowy
...Najwyższy wskazał w wyroku z dnia 14 października 2015 r. wydanym w sprawie V CSK 720 14 (LEX nr 1929136), że odstąpienie od umowy o roboty budowlane przez wykonawcę może nastąpić na podstawie art. 491 kc, czy art. 492 kc. Oznacza to, że odstąpienie od umowy przez wykonawcę nie było bezskuteczne na podstawie art. 640 kc, ale mogło dojść do niego na podstawie art. 491 kc z konsekwencjami wynikającymi z tego przepisu (k 214 uzasadnienie w sprawie II CSK 323 16). Czynności odstąpienia od umowy wykonawca (pozwany) dokonał 17 sierpnia 201...
#Sąd Apelacyjny w Łodzi #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
I C 390/12 5 listopada 2018 Sąd Okręgowy w Zielonej Górze Beata Reichert

Wyrok SO w Zielonej Górze z 5 listopada 2018 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Zgodnie z treścią art. 647 k.c., celem umowy o roboty budowlane jest wzniesienie (w całości albo w części) określonego w projekcie "obiektu budowlanego", czyli budynku lub innej budowli względnie kompleksu obiektów. Na treść niniejszej umowy składają się prawa i obowiązki o charakterze cywilnoprawnym, które wynikają bezpośrednio...

Podstawa prawna
art. 492 kc Odstąpienie od umowy
...arą umowną za niewykonanie tego samego zobowiązania. Ustawodawca w sposób jednoznaczny w art. 494 k.c. przesądził, że wskutek odstąpienia od umowy - na podstawie upoważnienia ustawowego, jak również umownego (art. 492 k.c.) - powstaje stan, który należy zakwalifikować jako niewykonanie zobowiązania, skoro strona odstępująca od umowy może dochodzić naprawienia szkody wynikłej z niewykonania zobowiązania. Z tego względu, że odstąpienie od umowy powoduje przekształcenie się stanu zwłoki lub opóźnienia w stan niewykonania zobowi...
#Zapłata
Czytaj orzeczenie
I ACa 50/18 30 października 2018 Sąd Apelacyjny w Krakowie Jan Kremer

Wyrok z 30 października 2018, sygn. I ACa 50 18

Podstawa prawna
art. 492 kc Odstąpienie od umowy
...ez strony terminie wierzyciel będzie uprawniony do odstąpienia od umowy. W umowie nie wskazano terminu, po upływie którego prawo odstąpienia wygasa. Sąd podzielił jednakże pogląd, że odstąpienie uregulowane w art. 492 k.c. stanowi odmianę ustawowego prawa odstąpienia, co oznacza, że nie jest konieczne oznaczenie terminu do jego wykonania. Tym samym strony skutecznie zastrzegły prawo odstąpienia na rzecz kupujących a skoro termin wykonania zobowiązania nie został przez pozwaną dochowany przesłanki z art. 492 zostały spełnione a stos...
#Sąd Apelacyjny w Krakowie #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
I AGa 233/18 16 października 2018 Sąd Apelacyjny w Łodzi Krzysztof Depczyński

Wyrok z 16 października 2018, sygn. I AGa 233 18

Podstawa prawna
art. 492 kc Odstąpienie od umowy
...strony powodowej sformułowane w pozwie nie uległy przedawnieniu, 4) art. 635 k.c., polegającym na błędnej wykładni tego przepisu prawa i jego niezastosowaniu przez wydaniu zaskarżonego wyroku, 5) art. 491 k.c. i art. 492 k.c., polegającym na błędnej wykładni tych przepisów prawa i ich niezastosowaniu przez Sąd I instancji przy wydaniu zaskarżonego wyroku, 6) art. 627 k.c., polegającym na błędnej wykładni tego przepisu i jego nieuprawnionym niezastosowaniu przez Sąd I instancji przy wyrokowaniu, 7) art. 477 k.c., polegającym na błęd...
#Sąd Apelacyjny w Łodzi #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
V ACa 642/17 20 czerwca 2018 Sąd Apelacyjny w Warszawie Katarzyna Polańska-Farion

Wyrok z 20 czerwca 2018, sygn. V ACa 642 17

Podstawa prawna
art. 492 kc Odstąpienie od umowy
...ytucji odstąpienia od umowy z uwagi na niemożliwość świadczenia okazała się chybiona. W końcu należy także zauważyć, że żaden z powodów nie zastrzegł na swoją rzecz umownego prawa odstąpienia od umowy (art. 492 k.c.), kary umownej, ani jakiegokolwiek innego świadczenia o charakterze gwarancyjnym, którego mógłby w toku niniejszego procesu skutecznie dochodzić. W rezu acie apelacja powodów w tym zakresie podlegała oddaleniu na podstawie art. 385 k.p.c., o czym Sąd Apelacyjny orzekł w punkcie trzecim wyroku. O kosztach procesu w...
#Sąd Apelacyjny w Warszawie #V Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
I ACa 54/18 6 czerwca 2018 Sąd Apelacyjny w Szczecinie Edyta Buczkowska-Żuk

Wyrok z 6 czerwca 2018, sygn. I ACa 54 18

Podstawa prawna
art. 492 kc Odstąpienie od umowy
...aktu notarialnego, zatem umowa zawarta w formie zwykłej z dnia 15 sierpnia 2014r., nie mogła stanowić podstawy do żądania przeniesienia własności powierzchni strychowej przez Powoda od Wspólnoty Mieszkaniowej 8. Art. 492 1 § 1 k.c. poprzez brak jego zastosowania w sytuacji gdy powodowie skutecznie składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy mogli również złożyć je bez wcześniejszego wezwania - na co wskazani w treści oświadczenia, gdyż w związku z treścią oświadczenia złożonego wcześniej przez pozwanego wynikało, iż nie m...
#Sąd Apelacyjny w Szczecinie #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
VI ACa 1653/16 5 czerwca 2018 Sąd Apelacyjny w Warszawie Urszula Wiercińska

Wyrok z 5 czerwca 2018, sygn. VI ACa 1653 16

Teza Nie ma podstaw do uznania, że zapłata części ceny, która została przez strony w umowach sprzedaży lokali określona jednoznacznie, przy braku podstaw do zakwestionowania ważności czy skuteczności tych umów, stanowi świadczenie nienależne w rozumieniu art. 410 par. 2 k.c.

Podstawa prawna
art. 492 kc Odstąpienie od umowy
...dstąpienia na skutek klauzuli waloryzacyjnej w sytuacji, gdy w wyniku zawartych aneksów członkowie grupy mieli prawo odstąpienia od umowy na zasadach określonych w kodeksie cywilnym, tj. w oparciu o art. 491 k.c. i art. 492 k.c., a żaden z członków grupy nie wykazał, że podejmował jakiekolwiek próby odstąpienia od umowy z powodu podwyższenia ceny za lokal mieszkalny; - bezzasadnym przyjęciu, że Spółka nie zawarła z członkami grupy żadnych aneksów dotyczących rewizji wzorca zawartego w § 7 ust. 2, a wzorce umów nie przewidywały u...
#Sąd Apelacyjny w Warszawie #VI Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
VII AGa 244/18 24 kwietnia 2018 Sąd Apelacyjny w Warszawie Mariusz Łodko

Wyrok z 24 kwietnia 2018, sygn. VII AGa 244 18

Teza Jeżeli strona jednoznacznie wskaże, że korzysta z umownego prawa odstąpienia od umowy, sąd rozpoznający sprawę jest związany takim oświadczeniem woli i brak jest podstaw do uznania, że powinien je kwalifikować na podstawie przepisów ustawy, skoro strona swoją wolę wyraziła wprost. Nie chodzi tu bowiem o podstawę prawną roszczeni...

Podstawa prawna
art. 492 kc Odstąpienie od umowy
...i wykonanie zobowiązania z umowy o roboty budowlane przez wykonawcę i skutkuje wymagalnością roszczenia o zapłatę wynagrodzenia przez zamawiającego; b) art. 65 § 2 k.c. w zw. z art. 10 ust. 2 pkt b umowy w zw. z art. 492 k.c. poprzez dokonanie błędnej wykładni i w konsekwencji błędne uznanie, że art. 10 ust. 2 pkt b umowy nie stanowi klauzuli prawa odstąpienia ( lex commissoria); c) art. 636 w zw. z art. 656 w zw. z art. 65 § 1 k.c. poprzez jego niezastosowanie i brak dokonania wykładni oświadczenia pozwanej z dnia 20 sierpnia 2013 r. p...
#Sąd Apelacyjny w Warszawie #VII Wydział Gospodarczy #wyrok
Czytaj orzeczenie
VII AGa 846/18 29 marca 2018 Sąd Apelacyjny w Warszawie Marcin Łochowski

Wyrok z 29 marca 2018, sygn. VII AGa 846 18

Podstawa prawna
art. 492 kc Odstąpienie od umowy
...sposób realizować roszczeń przedawnionych. Sąd Okręgowy nie podzielił poglądu powoda o nieskuteczności oświadczenia o odstąpieniu od umowy, przyjmując, że § 11 umowy nr (...), stanowił tzw. lex commisoria (art. 492 k.c.). Nieoznaczenie terminu wykonania prawa odstąpienia w klauzuli umownego prawa odstąpienia zastrzeżonego na wypadek nieterminowego wykonania zobowiązania wzajemnego (art. 492 k.c.), nie skutkuje nieważnością tej klauzuli. Ponadto § 11 ust. 1 pkt b umowy statuuje przesłanki odstąpienia identyczne jak art. 635 k.c. w...
#Sąd Apelacyjny w Warszawie #VII Wydział Gospodarczy #wyrok
Czytaj orzeczenie
I AGa 55/18 23 marca 2018 Sąd Apelacyjny w Białymstoku Beata Wojtasiak

Wyrok z 23 marca 2018, sygn. I AGa 55 18

Podstawa prawna
art. 492 kc Odstąpienie od umowy
...owy w przypadku, gdy zamawiający opóźnia się z płatnościami za faktury co najmniej 14 dni i mimo wezwania nie płaci, Sąd uznał, że należało to zakwalifikować jako klauzulę lex comissoria, o której stanowi art. 492 k.c. Redakcja tego postanowienia umownego przemawia za tym, że nie mógł on być traktowany jako zastrzeżenie prawa do odstąpienia w rozumieniu art. 395 § 1 k.c. Według treści wskazanego przepisu można zastrzec, że jednej lub obu stronom przysługiwać będzie w ciągu oznaczonego terminu prawo odstąpienia od umowy. Tym...
#Sąd Apelacyjny w Białymstoku #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
V AGa 8/18 2 marca 2018 Sąd Apelacyjny w Gdańsku Teresa Karczyńska-Szumilas

Wyrok z 2 marca 2018, sygn. V AGa 8 18

Podstawa prawna
art. 492 kc Odstąpienie od umowy
...NC 2013 r. Nr 2, poz. 17) Sąd Najwyższy stwierdził, że ustawodawca w art. 494 KC jednoznacznie przesądził, iż wskutek odstąpienia od umowy - na podstawie zarówno upoważnienia ustawowego jak również umownego (art. 492 KC) - powstaje stan, który należy zakwalifikować jako niewykonanie zobowiązania, skoro strona odstępująca od umowy może dochodzić naprawienia szkody wynikłej z niewykonania zobowiązania. Tak też uczynił powód, który już w piśmie z dnia 5 sierpnia 2014 r. wezwał pozwanego do zapłaty kwoty 52.012,88 zł odszkodowa...
#Sąd Apelacyjny w Gdańsku #V Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
I ACa 830/17 21 lutego 2018 Sąd Apelacyjny w Białymstoku Dariusz Małkiński

Wyrok SA w Białymstoku z 21 lutego 2018 r. w sprawie o upoważnienie do wykonania zastępczego czynności na koszt pozwanego.

Teza Zgodnie z art. 65 § 2 k.c., w umowach należy raczej badać, jaki był zgodny zamiar stron i cel umowy, aniżeli opierać się na jej dosłownym brzmieniu (§ 2).

Podstawa prawna
art. 492 kc Odstąpienie od umowy
...iadomości o celu, do którego zmierza kontrahent. W myśl najczęściej ostatnio wyrażanego poglądu Sądu: "Nie jest konieczne, aby był to cel uzgodniony przez strony, wystarczy – przez analogię do art. 491 § 2, art. 492 i 493 k.c. – cel zamierzony przez jedną stronę, który jest wiadomy drugiej" (np. wyr. SN: z 15.12.2006 r., III CSK 349 06, L.; z 28.2.2013 r., III CSK 70 12, L.; z 5.3.2008 r., V CSK 418 07, L.; z 8.1.2010 r., IV CSK 269 09, L.; z 21.12.2010 r., III CSK 47 10, L.). W okolicznościach niniejszej sprawy Sąd nie miał wątpliw...
#Wykonanie zastępcze
Czytaj orzeczenie
V ACa 748/17 4 stycznia 2018 Sąd Apelacyjny w Gdańsku Katarzyna Przybylska

Wyrok z 4 stycznia 2018, sygn. V ACa 748 17

Podstawa prawna
art. 492 kc Odstąpienie od umowy
...słane w dniu 23 maja 2012r. drogą pocztową oświadczenie o odstąpieniu od umowy, tak więc nie było podstaw do przeprowadzenia odbioru dzieła. W związku tym Sąd Okręgowy na podstawie art. 627 k.c. a contrario i art. 492 k.c. oddalił powództwo O kosztach postępowania Sąd Okręgowy orzekł zgodnie z zasadą odpowiedzialności za wynik postępowania Apelację od wyroku Sądu Okręgowego w B. złożył powód, zaskarżając go w całości i zarzucając: 1. naruszenie przepisu postępowania art. 233 § 1 k.p.c. poprzez dokonanie rażąco dowolnej...
#Sąd Apelacyjny w Gdańsku #V Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
I C 586/17 20 grudnia 2017 Sąd Rejonowy w Chełmnie Julita Preis

Wyrok z 20 grudnia 2017, sygn. I C 586 17

Podstawa prawna
art. 492 kc Odstąpienie od umowy
...bezterminowym (zob. uwagi do art. 455 k.c.); czynności stanowiące konieczne współdziałanie wierzyciela z dłużnikiem (zwykle są to czynności faktyczne); odstąpienie od umowy wzajemnej na podstawie art. 491 lub art. 492 k.c. (warunkuje ono powstanie i wymagalność roszczeń odstępującego z art. 494 k.c.); wystawienie wymaganych umową lub przepisami dokumentów rozliczeniowych (zob. wyr. SN z 16.11.1995 r., II CRN 156 95, (...) 1996, Nr 3, s. 22). Nie chodzi tu natomiast o czynności niebędące warunkiem wymagalności wierzytelności, a jedy...
#Sąd Rejonowy w Chełmnie #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie