Baza orzeczeń sądowych

...ec czego nie mają do niej zastosowania przepisy dotyczące umów wzajemnych, w tym art. 487, 491 i 493 k.c. Odstąpienie od takiej umowy jest możliwe tylko w wypadku zastrzeżenia umownego prawa odstąpienia zgodnie z art. 395 k.c. W ramach swobody umów strony mogą wprowadzić do umowy przedwstępnej dodatkowe postanowienia, których niewykonanie uzasadnia skorzystanie z umownego prawa odstąpienia od tej umowy, zaś zastrzeżenie prawa odstąpienia od umowy przedwstępnej w razie uchylenia się przez kontrahenta od zawarcia umowy przyrzeczonej w um...

...do umowy o roboty budowlane nr (...) z 15 lutego 2018 roku (tekst jednolity z 20 maja 2019 roku ze zmianami). Wskazał przy tym, że oświadczenie o odstąpieniu składa na podstawie § 9 ust. 2 pkt 1 umowy w związku z art. 395 k.c., z przyczyn zawinionych przez (...) Sp. z o.o. jako zamawiającego, oraz że dotyczy ono części niewykonanej. Uzasadniając złożenie oświadczenia wskazał, że stosownie do § 2 ust. 4 umowy termin rozpoczęcia i zakończenia prac oraz terminy pośrednie poszczególnych etapów ulegają przedłużeniu o okres równy zw...

...tosunku do terminów określonych w umowie. Dopuszczalność tego rodzaju postanowień w ramach swobody umów nie budzi wątpliwości w doktrynie i orzecznictwie; podkreśla się przy tym, że nie są to zastrzeżenia z art. 395 k.c., a w konsekwencji nie jest wymagane w tym przypadku określenie końcowego terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu (por. E. Gniewek, P. Machnikowski (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Wyd. 10, Warszawa 2021, komentarz do art. 395 k.c., Legalis), wyrok Sądu Najwyższego z 12.10.2018 r. (V CSK 493 17, L.). Podkreś...

...otyczące powinności oceny świadczenia powódki w świetle art. 395 i 396 k.c. Żaden z elementów stanu faktycznego nie wskazuje bowiem na to, aby strony zastrzegły w umowie prawo do odstąpienia od niej na zasadzie art. 395 k.c., to jest poprzez złożenie stosownego oświadczenia w ciągu oznaczonego terminu. Nie wykazała tez powódka, i nie podnosiła na etapie postępowania pierwszoinstancyjnego, aby rozwiązanie umowy mogło nastąpić w trybie art. 396 k.c. poprzez zapłatę oznaczonej sumy pieniężnej. Formułując te zarzuty powódka niedos...

...rzez Zamawiającego z obowiązku terminowej płatności faktur Wykonawcy. Umowne prawo odstąpienia Wykonawcy od umowy zostało zastrzeżone przez strony w ww. paragrafie 11 ustępie 6 bezskutecznie. Zgodnie z treścią art. 395 k.c. można zastrzec, że jednej lub obu stronom przysługiwać będzie w ciągu oznaczonego terminu prawo odstąpienia od umowy. Prawo to wykonywa się przez oświadczenie złożone drugiej stronie (§1). W powołanym postanowieniu nie przewidziano terminu, w ciągu którego Wykonawca mógłby skorzystać z umownego prawa do ods...

...to pozwani zainicjowali proces, w którym domagali się uznania postanowień umowy za niedozwolone. Nie mają również zastosowania per analogiam przepisy o zwrocie wzajemnych świadczeń w razie odstąpienia od umowy (art. 395 k.c. i 492 k.c.), bowiem brak jest jakiegokolwiek normatywnego odesłania do tych przepisów. Jedyną zatem podstawą prawną do czynienia przez strony wzajemnych rozliczeń w okolicznościach faktycznych niniejszej sprawy może być instytucja bezpodstawnego wzbogacenia i takie rozliczenie, wyczerpujące wzajemne roszczenia zost...

...tronami w wypadku nieważności umowy podlega reżimowi prawnemu przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu wyczerpująco regulujących zobowiązania stron, co wyłącza stosowanie przepisów zobowiązaniach umownych (w tym art. 395kc). Nie ulega wątpliwości, że powodowie na podstawie nieważnej umowy uzyskali przysporzenie w wysokości udzielonego kredytu, zaś skutkiem dokonania przez bank na podstawie nieważnej umowy potrąceń było faktyczne przysporzenie na rzecz banku. Bezpodstawnie wzbogacona jest zatem strona, która w wyniku nienależnych świa...

...art. 54 ust. 1 i 2, art. 30 ust. 1 pkt 6 i 7 i art. 47 w zw. z art. 3 ustawy o kredycie konsumenckim w zw. art. 78a ustawy — Prawo bankowe, art. 353 1 i art. 353 2 w zw. z art. 720 k.c., art. 385 1 i art. 385 2 k.c., art. 395 i art. 481 § 1 i 2 w zw. z art. 6 k.c. w zw. z art. 316 § 1 k.p.c. z uwagi na bezzasadne przyjęcie, że umowa pożyczki jest zgodna z przepisami prawa w zakresie oprocentowania i powódka udowodniła roszczenie co do wysokości (pkt 3); - art. 720 k.c., art. 75 ust. 1 i 2, art. 75c ust. 1 i 2 i art. 78a ustawy - Prawo bankowe...

...tałej części, jedynie w sytuacji, gdy z okoliczności wynika, iż strony również bez nieważnych postanowień i tak umowę by zawarły (§ 3 art. 58 kc), o tyle eliminacja (ubezskutecznienie) postanowień po myśli art. 395 1 kc takich istotnych ograniczeń tu nie doznaje. Powyższe wzmacnia jedynie argumentację co do tego, że w pełni możliwe jest wykonywanie umowy za dokonaniem tejże eliminacji postanowień. Tym samym, skoro wzmiankowana wcześniej eliminacja niektórych postanowień jest możliwa bez uszczerbku dla całej umowy, a umowa nie j...

...nia. Niewątpliwie obowiązek spełnienia świadczeń dotychczas niewykonanych wygasa. W orzecznictwie przyjmuje się, że w sytuacjach objętych hipotezą art. 494 k.c. następuje, na podstawie stosowanego analogicznie art. 395 § 2 k.c., zniweczenie węzła obligacyjnego wynikającego z umowy, a więc umowę, od której odstąpiono w wykonaniu ustawowego prawa odstąpienia uważa się za niezawartą [vide wyrok Sądu Najwyższego z dnia 28 maja 2014 roku I CSK 345 13]. Odstąpienie od umowy, oparte czy to na umowie, czy też na ustawie, nie jest nienal...

...a, a w polskim prawie ugruntowana jest w orzecznictwie i piśmiennictwie zasada stosowania kursu średniego NBP do umów przewidujących rozliczenia w walucie, ale nie przewidujących sposobu określania tego kursu; 15. art. 395 k.c. w zw. z art. 5 k.c. przez jego niezastosowanie w niniejszej sprawie, albowiem Sąd uwzględniając powództwo na tej podstawie jakoby umowa po usunięciu z niej rzekomo abuzywnych postanowień nie nadawała się do wykonania i była nieważna, w rzeczywistości umożliwił powodowi odstąpienie od umowy, która stała się d...

...wie polskim ugruntowana jest w orzecznictwie i piśmiennictwie zasada stosowania kursu średniego NBP do umów przewidujących rozliczenia w walucie, ale nieprzewidujących sposobu określania tego kursu; 15) naruszenie art. 395 kc w zw. z art. 5 kc poprzez jego błędne zastosowanie w niniejszej sprawie, albowiem Sąd uwzględniając powództwo na tej podstawie jakoby umowa po usunięciu rzekomo abuzywnych postanowień nie nadawała się do wykonania i była nieważna, w rzeczywistości umożliwił powódce odstąpienie od umowy, która stała się dla...

...prawie polskim ugruntowana jest w orzecznictwie i piśmiennictwie zasada stosowania kursu średniego NBP do umów przewidujących rozliczenia w walucie ale nie przewidujących sposobu określania tego kursu; naruszenie art. 395 k.c. w zw. z art. 5 k.c. przez jego niezastosowanie w niniejszej sprawie, albowiem Sąd uwzględniając powództwo na tej podstawie jakoby Umowa po usunięciu z niej rzekomo abuzywnych postanowień nie nadawała się do wykonania i była nieważna, w rzeczywistości umożliwił Powodowi odstąpienie od Umowy, która stała się d...

...prawie polskim ugruntowana jest w orzecznictwie i piśmiennictwie zasada stosowania kursu średniego NBP do umów przewidujących rozliczenia w walucie ale nie przewidujących sposobu określania tego kursu. naruszenie art. 395 k.c. w zw. z art. 5 k.c. przez jego niezastosowanie, albowiem Sąd uwzględniając powództwo na tej podstawie jakoby Umowa po usunięciu z niej rzekomo abuzywnych postanowień nie nadawała się do wykonania i była nieważna, w rzeczywistości umożliwił Powódce odstąpienie od Umowy, która stała się dla niej nieopłacalna...

...prawie polskim ugruntowana jest w orzecznictwie i piśmiennictwie zasada stosowania kursu średniego NBP do umów przewidujących rozliczenia w walucie ale nie przewidujących sposobu określania tego kursu; naruszenie art. 395 k.c. w zw. z art. 5 k.c. przez jego błędne niezastosowanie , albowiem sąd uwzględniając powództwo na tej podstawie jakoby umowa po usunięciu z niej rzekomo abuzywnych postanowień nie nadawała się do wykonania i była nieważna, w rzeczywistości umożliwił Powodom odstąpienie od Umowy, która stała się dla nich nieo...

...e z akt niniejszej sprawy wiadomo tylko tyle, że został zwrócony na zarządzenie z 10 października 2018 r.). W kontekście złożonych przez pozwanego oświadczeń o odstąpieniu od obu umów powódka przywoływała art. 395 § 2 k.c. jako podstawę do traktowania ich jako niezawartych oraz podstawę obowiązku zwrotu przez strony tego, co sobie wzajemnie świadczyły, w tym jako podstawę żądania odpowiedniego wynagrodzenia za świadczone na podstawie umów usługi i korzystanie z rzeczy. Należało przy tym mieć na względzie, że powódka w tok...

...a, a w polskim prawie ugruntowana jest w orzecznictwie i piśmiennictwie zasada stosowania kursu średniego NBP do umów przewidujących rozliczenia w walucie, ale nie przewidujących sposobu określania tego kursu; 13. art. 395 k.c. w zw. z art. 5 k.c. przez jego niezastosowanie w niniejszej sprawie, albowiem Sąd uwzględniając powództwo na tej podstawie jakoby umowa po usunięciu z niej rzekomo abuzywnych postanowień nie nadawała się do wykonania i była nieważna, w rzeczywistości umożliwił powodowi odstąpienie od umowy, która stała się d...

...dztwo w całości zasługiwało na uwzględnienie przywołując art. 483 § 1 k.c. Stwierdził, że zastrzeżone w § 10 ust. 3 lit. a umowy z dnia 25 czerwca 2014r. prawo odstąpienia od umowy jest nieważne w świetle art. 395 § 1 k.c. z mocy art. 58 § 1 k.c., gdyż nie zawiera elementów koniecznych przewidzianych ustawą dla ważności takiego zapisu, tj. terminu pewnego do skorzystania z tego prawa. Stwierdził, że nawet przyjąć, że prawo umownego odstąpienia zostało ważnie zastrzeżone w § 10 ust. 3 lit. a umowy stron, to powód nie zreal...

...eczne. Konsekwentnie więc brak było podstaw do zasądzenia kwoty 158.462,42 zł z tytułu kary umownej na podstawie. Zasadnie natomiast apelacja zarzuca Sądowi Okręgowemu naruszenie przepisów prawa materialnego tj. art. 395§ 1 k.c. , art. 61 § 1 k.c. oraz 77 § 2 k.c. w związku § 12 ust. 1 i 2 umowy nr (...) , 65 § 2 w zw. z § 10 ust. 1 lit d) umowy nr (...) i art. 498 § 1 i § 2 k.c. i uwzględnienie powództwa wzajemnego. W dniu 11 maja 2017 r strony zawarły umowę w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publiczneg...

...wnym wzbogaceniu orzekł na rzecz powodów obowiązek zwrotu ich świadczenia. Jego wysokość wynikała z zaświadczenia banku o wysokości dokonanych wpłat i wynosiła 46979,92 zł. O odsetkach orzeczono na podstawie art. 395 k.c. i art. 481 k.c. i art. 455 k.c. Jednocześnie sąd uznał za zasadny zgłoszony przez pozwanego zarzut zatrzymania (art. 496 k.c.), gdyż w ocenie sądu umowa kredytu bankowego z uwagi na swoją naturę ma charakter umowy wzajemnej, tak jak definiuje ją art. 487 § 2 k.c., zaś świadczenia obu jej stron są powiązane ze s...

...belach innymi kursami. Niezasadnie więc zarzuca apelacja naruszenie tych przepisu przez ich niezastosowanie. Powodowie nie odstąpili od umowy lecz powołali się na jej nieważność, chybiony jest zatem zarzut obrazy art. 395 k.c. Wbrew zarzutowi apelacji odnośnie do naruszenia art. 5 k.c., nie stanowi nadużycia prawa domaganie się przez powodów stwierdzenia nieważności umowy ( a nie jak podniósł skarżący, odstąpienie przez nich od umowy ) po skorzystaniu ze świadczenia spełnionego przez stronę pozwaną. Sąd Okręgowy przywołał w moty...

...konaniu części obiektu budowlanego strony odstąpią od zawartej umowy, rozliczeniu musi ulec wynagrodzenie za wykonane prace dotychczas uiszczone i faktycznie na­leżne, co znajduje także wyraz w ogólnym przepisie art. 395 § 2 zd. 2 k.c. Podzielić należy w pełni pogląd wyrażony przez Sąd Apelacyjny w Szczecinie w uzasadnieniu wyroku z dnia 17 października 2018 r. (I AGa 2 18, Legalis nr 2180618) „Podzielność świadczenia wykonawcy wynikającego z umowy o roboty budowlane nie budzi wątpliwości. A zatem, odstąpienie przez zamawiająceg...

...ę w realizacji prac, których nie odebrano protokolarnie), za to przy przyjęciu, jakoby zwłoka ta nie przekładała się na szkodę po stronie pozwanego i grupy kapitałowej, do której pozwany należy; 3) naruszenie art. 395 §1 k.c., pomimo że §6 ust. 6 oraz §9 ust. 9 łączącej strony umowy przewidywał prawo rozwiązania umowy, a nie odstąpienia od umowy; 4) naruszenie art. 635 k.c. i art. 636 §1 k.c. w zw. z art. 656 k.c., pomimo że §6 ust. 6 oraz §9 ust. 9 umowy modyfikowały te dyspozytywne przepisy; 5) naruszenie art. 58 §2 k.c., pol...

...owienia umownego przedstawione przez powoda stanowi nadużycie prawa podmiotowego i jest sprzeczne ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa. Prawo umownego odstąpienia od umowy znajduje swoje uregulowanie w art. 395 § 1 k.c., który pozwala na zawarcie takiego zastrzeżenia w umowie, przy czym zasadą jest, że oświadczenie to wywołuje skutki ex tunc, a więc umowa jest uważana za niezawartą (art. 395 § 2 k.c.). Co do zasady, strony nie mogą zatem dochodzić roszczeń przewidzianych w umowie, a jedynie te przewidziane w art. 494 k.c....

...a, wierzyciel zachowuje prawo do „na zasadach ogólnych naprawienia szkody wynikłej z niewykonania zobowiązania”. Tym samym pozwana popełnia ten błąd, że utożsamia skutki odstąpienia umownego, o jakim mowa w art. 395 k.c., które skutkuje „uważaniem umowy za niezawartą” z odstąpieniem ustawowym o charakterze sankcyjnym (na skutek nienależytego wykonania zobowiązania przez dłużnika), którego skutkiem jest zachowanie uprawnienia wierzyciela, który odstąpił od umowy, do dochodzenia odpowiedzialności odszkodowawczej w reżimie ex...

...eń opisujących wskazaną klauzulę. Trafnie dorowadziło to zatem Sąd I instancji do rozstrzygnięcia ustalającego jej nieważność w całości ab initio, Niezasadny jest też zarzut naruszenia art. 358 §2 kc oraz 395kc w zw z art. 5 kc Argumentacja służąca wsparciu tych zarzutów jest nie do końca zarozumiała ale należy wskazać , że ocena abuzywności postanowień umownych także o ile umowę kredytową traktować jako kreująca stosunek prawny o charakterze ciągłym następuje na datę jej zawierania i jej późniejsze zmiany ani te...

...3. art. 3, art. 5 pkt 7 i 12, art. 25 ust. 1 pkt 1, art. 54 ust. 1 i 2, art. 30 ust. 1 pkt 6 i 7, art. 47 w zw. z art. 45 ust. 1 ustawy o kredycie konsumenckim w zw. z art. 353 1 k.c. i art. 353 2 k.c. w zw. z art. 720, art. 395 k.c. i art. 481 § 1 i 2 k.c., art. 385 1 k.c., art. 385 2 k.c., art. 210 § 2 i art. 316 § 1 k.p.c. poprzez ich niezastosowanie z urzędu, mimo że umowa pożyczki w pkt 1.1, 1.2 i 1.4 obejmuje naliczanie odsetek od kredytowanych kosztów pożyczki i przyjęcie za zasadne zadłużenia podawanego przez powoda w zakresie odsetek...

...ie polskim ugruntowana jest w orzecznictwie i piśmiennictwie zasada stosowania kursu średniego NBP do umów przewidujących rozliczenia w walucie, ale nie przewidujących sposobu określania tego kursu; 20) naruszenie art. 395 k.c. w zw. z art. 5 k.c., poprzez jego błędne zastosowanie w niniejszej sprawie, albowiem Sąd uwzględniając powództwo i ustalając nieważność Umowy, w rzeczywistości umożliwił powodom odstąpienie od Umowy, która stała się dla nich nieopłacalna ze względu na niezależny od stron, późniejszy i nieistniejący w d...

...jeżeli umowa między wykonawcą a zamawiającym zostanie rozwiązana lub wypowiedzialna lub gdy właściwy organ wydał orzeczenie zakazujące prowadzenia robót. Sąd Okręgowy zwrócił również uwagę, że w myśl art. 395 § 1 k.c., można zastrzec, że jednej lub obu stronom przysługiwać będzie w ciągu oznaczonego terminu prawo odstąpienia od umowy. Prawo to wykonywa się przez oświadczenie złożone drugiej stronie. Podkreślił, że umowne prawo odstąpienia jest postanowieniem umownym, na mocy którego jedna strona lub obie mogą przed u...

...prawie polskim ugruntowana jest w orzecznictwie i piśmiennictwie zasada stosowania kursu średniego NBP do umów przewidujących rozliczenia w walucie ale nie przewidujących sposobu określania tego kursu; naruszenie art. 395 kc w zw. z art. 5 kc, poprzez jego błędne zastosowanie w niniejszej sprawie, albowiem Sąd uwzględniając powództwo na tej podstawie jakoby Umowa po usunięciu z niej rzekomo abuzywnych postanowień nie nadawała się do wykonania i była nieważna, w rzeczywistości umożliwił powodom odstąpienie od Umowy, która stała si...