Baza orzeczeń sądowych

..., a więc dobrowolnie zrezygnował z takiej możliwości. Mając na uwadze powyższe, Sąd uznał, że roszczenie powoda jest zasadne w całości i z tych względów – na podstawie art. 69 ustawy Prawo bankowe w zw. z art. 471 k.c. orzekł jak w punkcie I wyroku. W ocenie Sądu powód wykazał, iż zadłużenie dochodzone niniejszym pozwem wynosi łącznie 183.901,69 zł tj. w wysokości 164.260,91 zł tytułem niespłaconego kapitału, 8.618,04 zł tytułem odsetek umownych za korzystanie z kapitału w okresie od dnia 20.12.2019 r. do 12.07.2020 r. or...

...rzeniem w związku pozostaje tylko część dochodzonych kosztów tj. ograniczających się kwotą 8.066,37 zł. Nadto Sąd uznał, że roszczenie powódki jest roszczeniem odszkodowawczy, znajdującym oparcie w treści art. 471 k.c. Pozwana Gmina ponosi bowiem - z mocy art. 474 k.c. - odpowiedzialność za działania osób (podmiotu trzeciego, wykonującego przyłącz centralnego ogrzewania), którym powierzyła wykonanie zadania na terenie oddanym powódce. O kosztach Sąd orzekł na podstawie art. 98 k.p.c. Od powyższego orzeczenia apelacje wniosły...

...1661150). Wobec powyższego zakres odpowiedzialności z tytułu kary umownej pokrywa się w pełni z zakresem ogólnej odpowiedzialności dłużnika za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania na podstawie art. 471 k.c. Wpisanie kary umownej w ramy odpowiedzialności kontraktowej oznacza, że zobowiązany do jej zapłaty może bronić się - jak każdy dłużnik zobowiązany do naprawienia szkody na podstawie art. 471 k.c. - zarzutem, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania jest następstwem okoliczności, za które nie po...

...szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania- że z niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi(art.471 kc; por. wyrok SA w Krakowie z 4.04.2019r., I Ga 295 18; k. 1656 akt). Umowa stron miała charakter umowy mieszanej zawierającej elementy pełnomocnictwa oraz umowy o dzieło oraz kwestii związanych z prawem autorskim. Działania i wydatki powodowej spółki nie przyniosły-z przyczyn leżących po stronie powodowej- żadnego re...

...ć na tym uzasadnienie wyroku bowiem nie ma żadnych przeciwdowodów które pozwalałyby potwierdzić stanowisko powoda o nienależytym wykonaniu przez pozwanego zobowiązania. Z tego względu nie zachodzą przesłanki z art. 471 kc które uprawniałyby powoda do skutecznego żądania odszkodowania. Na marginesie sąd jedynie podkreśla , że w toku postępowania dowodowego pojawił się wątek kolizji kolektora z torem posadowienia ciepłociągu, co uzasadniać miałoby tak znaczne ,, podniesienie poziomu kolektora’’ . Jednak dla rozstrzygnięcia ko...

...kwencja zwykłego związku przyczynowo-skutkowego, nie zaś jako efekt nadzwyczajnych zabiegów i zbiegów okoliczności. Tym samym stwierdzić należy, że utracona korzyść powodów w rozumieniu art. 361 k.c. w zw. z art. 471 k.c. i art. 18 ust. 5 ustawy o ochronie praw lokatorów powinna zostać ustalona na poziomie rynkowej stawki czynszu długoterminowego, jako obiektywnie możliwa (realna) korzyść do osiągnięcia przez powodów. Należne zatem powodom odszkodowanie obejmujące utracone korzyści z tytułu najmu długoterminowego powinno wynieś...

...onadto, że zarówno powódka, jak i pozwany sprzedali swoje udziały temu samemu podmiotowi, czyniąc to w tym samym czasie. Wreszcie wyjaśnił, że pozwani, jako kupujący spełnili swoje zobowiązanie wedle zasady z art. 471 k.c., że przepisy dotyczące sprzedaży nie przewidują instytucji dopłaty, że powódka nie uchyliła się od złożonego oświadczenia woli, że jeśli powódka miała rzeczywiście uzyskać kwotę wyższą, to wynosiłaby ona wg propozycji pozwanego 890.000 zł, tymczasem uzyskała sumę znacznie wyższą. (odpowiedź na poz...

...iż uprawnienia pozwanej z tytułu rękojmi wygasły, wobec czego oświadczenie o odstąpieniu od umowy było bezzasadne, a tym samym pozwana zobowiązana jest do zapłaty ceny na podstawie art. 535. ⸹ 1. k.c. w zw. z art. 471. k.c. Wskazał także Sąd I instancji, że żądanie pozwu w zakresie kwoty 455,23 zł – jako równowartości kwoty 100 euro tytułem zryczałtowanych kosztów odzyskiwania należności – pozostawało zasadne na podstawie art. 10. ust 3. ustawy z dnia 8 marca 2013r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach...

...iana jest z uwzględnieniem zasad odpowiedzialności ex contractu tj. stosownie do art. 471 i n., w świetle których odpowiedzialność ta oparta jest na zasadzie winy, o tyle ustawa przewiduje domniemanie tejże winy (art. 471 k.c. in fine), a pozwana nie obaliła tego domniemania. Żeby zwolnić się z obowiązku zapłaty kary umownej musiałaby bowiem wykazać, że nienależyte wykonanie umowy (które pozostawało poza sporem) było następstwem okoliczności, za które nie ponosi ona odpowiedzialności. Pozwana zmierzała do wykazania tego, „obwin...

...ł Szkół w K. – punkt filialny w D.. Pozwany posiadał również wiedzę o tym, że powód w dniu 6 października 2017 r. zawarł umowę dotacji na realizację w w zadania. Pozwany, powołując się na przesłanki z art. 471 kc, podniósł jednak, że nie ponosi odpowiedzialności za powstałe opóźnienie. Pozwany wskazał, że w nocy z dnia 11 na 12 sierpnia 2017 r. nad terenem powiatu (...) przeszła nawałnica, która wypełnia definicję siły wyższej określoną w § 14 pkt 7 i 18 umowy stron. Gmina K., w tym miejscowość D., w której pozwan...

..., a tak poniesione wydatki finansowe powódki na etapie przedsądowego dochodzenia roszczeń pozostają w związku przyczynowym z działaniem pozwanego i jego odpowiedzialnością (por. art. 361 kc i art. 363 kc w zw. z art. 471 kc). Pozostałe wydatki powódki, które miała ponieść w związku z zakupem przedmiotowego pojazdu w tym kwotę 400,00zł z tytułu zakupu paliwa do pojazdu, kwotę 55,98zł z tytułu wymiany oleju, kwotę 228,00zł z tytułu opłat w urzędzie skarbowym, kwotę 188,00zł z tytułu kosztów ubezpieczenia OC pojazdu wobec ich n...

...e dla pozwanego, która ma ewentualne roszczenie wobec J. W.. Reasumując, strona powodowa wykazała źródło zobowiązania pozwanego, jego istnienie oraz wysokość. Tym samym Sąd Rejonowy na podstawie art. 720 k.c., art. 471 i nast. k.c. orzekł, jak w pkt I. sentencji wyroku. Mając na uwadze wynik procesu Sąd, w oparciu o przepis art. 98 k.p.c., zasądził od pozwanego na rzecz powódki kwotę 1 536,89 złotych tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym kwotę 1 517 złotych tytułem zwrotu opłaty sądowej od pozwu, kwotę 17 złotych tytułem zwrot...

...i oraz ustanawia obowiązek dokładania owej staranności. Niedostosowanie się przez dłużnika do opisanych wyżej wymagań sprawia, że dojdzie do nienależytego wykonania zobowiązania lub niewykonania całkowitego (art. 471 kc). Każda bowiem rozbieżność pomiędzy prawidłowym spełnieniem świadczenia a rzeczywistym zachowaniem się dłużnika rodzi odpowiedzialność kontraktową. Nienależyte wykonanie zobowiązania ma bowiem miejsce wtedy, gdy zachowanie dłużnika zmierzało do spełnienia świadczenia, jednak osiągnięty przez niego wynik...

...5 ust. 7 ustawy o kredycie konsumenckim, a faktycznie nie odnosi się do sytuacji pozwanego i wyliczeń powoda. W konsekwencji powyższego na podstawie art. 347 kpc w związku z przepisami art. 69 ustawy Prawo bankowe i art. 471 kc wydany w sprawie wyrok zaoczny z dnia 22 kwietnia 2021 roku podlegał utrzymaniu w całości w mocy. Na jego podstawie Sąd w całości uwzględnił roszczenie powoda, którego wysokość i podstawę dochodzenia wynikają z przedłożonych przez powoda dokumentów, które nie zostały skutecznie podważone przez pozwanego. O k...

...dkreślić także należy, że bank zobowiązany na mocy umowy rachunku bankowego do przechowywania środków pieniężnych i wypłacania ich tylko posiadaczowi rachunku lub jego pełnomocnikowi - odpowiada na podstawie art. 471 k.c. za szkodę wynikłą z wypłaty osobie nieuprawnionej (tak wyrok Sądu Najwyższego z dnia 24 lutego 1999 r., sygn. III CKN 393 98, Lex nr 1214435). Nie było sporne w niniejszej sprawie, że bliżej nieokreślona osoba nieuprawniona uzyskała dostęp do rachunku bankowego z którego korzystał J. B., a prowadzonego przez po...

...jego pełnomocnika,. Tu trzeba podkreślić ponadto , że obowiązek zabezpieczenia obciążał także inwestora w związku z zawarciem porozumienia z powódką, stąd miał tu także zastosowanie art. 443 k.c. w zw. z art. 471 kc w zw. z art. 474 k.c. Ustalenie wskazują, że brak zabezpieczenia i zagrożenie związane z utratą stabilności budynku powódki było także dostrzegalne tak dla pracowników firmy (...) tj R. W. jak i dla przedstawicieli inwestora. Ma to także znaczenie dla odpowiedzialności inwestora na zasadzie winy. Trzeba wskazać, z...

...ął błędne wnioski z zebranego materiału dowodowego i w konsekwencji ustalił nieprawidłowy stan faktyczny, a w dalszej kolejności niesłusznie obciążył pozwanego żądaniem powództwa, 2. art. 535 k.c. w zw. z art. 471 k.c. i w zw. z art. 6 k.c. poprzez uznanie, iż pozwany nie uiścił powódce zapłaty za zamówiony i otrzymany towar, tj. błędne przyjęcie, iż pozwany nie wypełnił swoim zachowaniem essentialia negotii umowy sprzedaży, a w konsekwencji przyczynił się do powstania w jej majątku szkody z powodu niewykonania zobowiązani...

...udziału pozwanej spółki w realizacji pompowni na podstawie umowy podwykonawczej, a takiej strony nie zawarły. Brak umowy wykluczył możliwość zastosowania wobec pozwanego reżimu odpowiedzialności kontraktowej z art. 471 k.c. W ocenie Sądu nie sposób też doszukać się w zachowaniu pozwanego działania w warunkach deliktu cywilnego, o którym mowa w art. 415 k.c. Pozwany swoim zachowaniem nie naruszył norm obowiązujących podmioty prawa cywilnego. Wręcz przeciwnie, do momentu odrzucenia wniosku materiałowego w zakresie tłoczni, pozwany ws...

...ł, że w umowie nie określono przyszłych świadczeń pozwanego (cena zakupu poszczególnych przedmiotów, co nie pozwala ustalić czy szkoda powstała ani w jakiej wysokości. Nadto nie zostały wskazane przesłanki z art. 471 k.c., albowiem nie wykazano wysokości szkody, jej istnienia oraz związku przyczynowo skutkowego między niewykonaniem zobowiązania, a powstaniem szkody. Przedstawione przez powoda zestawienie rozliczenia kontraktu zawiera ceny odbiegające od cen ustalonych przez strony postępowania - powodowie dokonywali sprzedaży na rzecz...

...41 20 ma znaczenie dla pozwanej, która ma ewentualne roszczenie wobec J. W.. Reasumując, strona powodowa wykazała źródło zobowiązania pozwanej, jego istnienie oraz wysokość. Tym samym Sąd Rejonowy na podstawie art. 471 i nast. k.c. oraz art. 481 k.c. orzekł, jak w pkt I. sentencji wyroku. Mając na uwadze wynik procesu Sąd, w oparciu o przepis art. 98 k.p.c., zasądził od pozwanej na rzecz powódki kwotę 2 192,92 złotych tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym kwotę 2 171 złotych tytułem zwrotu opłaty sądowej od pozwu, kwotę 17 złot...

...aniu przedmiotu umowy (jej etapów), to ciężar wykazania, iż niedotrzymanie terminów umownych nie wynika z okoliczności obciążających wykonawcę spoczywa na stronie powodowej (art. 6 k.c. w zw. z art. 484 k.c. i art. 471 k.c.). W rezu acie to rzeczą strony powodowej było udowodnienie, iż znaczne opóźnienie z oddaniem dzieła w stosunku do terminów wynikających z umowy stanowiło następstwo okoliczności za które strona powodowa nie ponosiła winy. Temu obowiązkowi strona powodowa – pozwana wzajemna nie sprostała. Nie zostało wykaza...

...d drugiej strony odpowiedzialności odszkodowawczej za niewykonanie lub nienależyte wykonanie określonego zobowiązania niepieniężnego. O ile bowiem w przypadku odpowiedzialności kontraktowej na zasadach ogólnych (art. 471 k.c.) na wierzycielu spoczywa stosownie do art. 6 k.c. ciężar udowodnienia niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania przez dłużnika, powstania szkody w majątku wierzyciela oraz istnienia adekwatnego związku przyczynowego (art. 361 § 1 k.c.) między niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązania a sz...

...rzypadku pompy, o ewentualnym zakupie nowego silnika. Powyższe okoliczności wskazują, iż diagnostyka i czyszczenie silnika nie zostały wykonane w sposób prawidłowy, za co odpowiedzialność ponosi z mocy przepisu art. 471 KC wykonawca naprawy firma (...). Zgodnie z brzmieniem tego przepisu dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi. Zgodnie z...

...zasądzono od pozwanego na rzecz powoda kwotę 3.000 złotych. Co więcej, roszczenie powoda o zwrot zapłaconej ceny za dzieło znalazło podstawę także na gruncie ogólnej odpowiedzialności kontraktowej. Zgodnie z art. 471 k.c. dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi. O możliwości dochodzenia roszczeń odszkodowawczych na podstawie art. 47...

...a niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania nie jest uwarunkowana poniesieniem przez wierzyciela szkody, natomiast jest uwarunkowana pozostałymi przesłankami odpowiedzialności kontraktowej przewidzianej w art. 471 k.c.(…) kara umowna stanowi odszkodowanie umowne i przysługuje wierzycielowi jedynie wtedy, gdy niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy jest następstwem okoliczności, za które dłużnik ponosi odpowiedzialność. Innymi słowy, zakres odpowiedzialności z tytułu kary umownej pokrywa się z zakresem ogólnej odpowiedz...

...óżnicy w wynagrodzeniu jakie otrzymywałaby, gdyby do przeniesienia nie doszło, a wynagrodzenia jakie otrzymywała po przeniesieniu. Powyższe roszczenie można interpretować jako roszczenie odszkodowawcze oparte na art. 471 k.c. Należy przy tym podkreślić, że sformułowanie takiego roszczenia jest dopuszczalne. Jak wskazano bowiem w wyroku SN z 12.03.2010 r., II PK 276 09 (LEX nr 602246) urzędnik służby cywilnej, który twierdzi, że wskutek przeniesienia go na inne stanowisko w urzędzie doznał szkody, może jej dochodzić na zasadach ogól...

...a 12 czerwca 2017 r. do dnia zapłaty, oddalając powództwo wzajemne w pozostałej części jako nieudowodnione i tej przyczyny bezzasadne. Jako podstawę prawną rozstrzygnięcia w tej części Sąd Okręgowy wskazał art. 471 k.c., art. 361 § 2 k.c. i art. 362 k.c. Jak wcześniej wskazano, w ocenie Sądu Okręgowego, T.nienależycie wykonał swoje zobowiązanie. W wyniku tego w majątku spółki (...) powstała szkoda, w ramach której jako straty należało uwzględnić koszty położonego betonu i materiałów, które w wyniku awarii pieca uległy...

...iednio przepisy o rękojmi przy sprzedaży. W tej sytuacji powód miał zatem do wyboru skorzystanie z uprawnień i roszczeń z tytułu rękojmi za wady dzieła, albo z roszczenia odszkodowawczego na zasadach ogólnych (art. 471 k.c.). Każdy z tych reżimów wymaga wykazania spełnienia odmiennych przesłanek, a także ograniczony jest innymi terminami przedawnienia (zob. uchwała Sądu Najwyższego z dnia 28 września 1995 r., III CZP 125 95, OSNC 1996, nr 1, poz. 11). W treści pozwu pełnomocnik powoda wskazał, że podstawę prawną roszczenia stano...

...statecznie precyzyjnego określenia rezu atu, który przyjmujący zamówienie ma osiągnąć. Jest to ważne dla oceny odpowiedzialności tego podmiotu z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (art. 471 kc), w tym także odpowiedzialności z tytułu ewentualnych wad dzieła. Dzieło powinno stanowić rezu at obiektywnie możliwy do osiągnięcia i w subiektywnej ocenie stron pewny. Przenosząc powyższe rozważania na grunt przedmiotowej umowy, Sąd Okręgowy stwierdził, że choć strony nadały zawartej umowie nazwę „umowa...

...banku na płaszczyźnie dwojakiego rodzaju przepisów, a mianowicie związanych z bezpodstawnym wzbogaceniem i nienależnym świadczeniem (art. 410 k.c. i nast.), a także regulujących odpowiedzialność kontraktową (art. 471 k.c. i nast.). W pierwszej kolejności omówienia wymaga ocena zasadności wywiedzionego roszczenia w kontekście przepisów regulujących instytucję nienależnego świadczenia. Stosownie do treści art. 385 1 § 1 k.c. postanowienia umowy zawieranej z konsumentem nieuzgodnione indywidualnie nie wiążą go, jeżeli kształtują...