Baza orzeczeń sądowych

...ia. Sąd zważył, co następuje. Powództwo zasługiwało na uwzględnienie. Na kanwie niniejszego postępowania nie ulega wątpliwości, iż do łączącego strony stosunku prawnego ze względu na odesłanie zawarte w art. 658 k.c. należy stosować przepisy ulokowane w tytule XVI Kodeksu cywilnego, właściwe dla umowy o roboty budowlane. Zasadniczy spór między stronami sprowadzał się do zasadności naliczenia przez pozwanego na podstawie § 10 ust. 1 pkt 1 umowy, kary umownej w wysokości 243 534,75 zł za 14 dni zwłoki w ukończeniu robót prze...

...planów, czy też projektów. (pismo k. 56- 59) Do zamknięcia rozprawy stanowisko stron nie uległo zmianie, przy czym strona powodowa wskazała, że do roszczenia dochodzonego pozwem może mieć również zastosowanie art. 658 kc, który stanowi, że przepisy kodeksu cywilnego regulujące umowę o roboty budowlane stosuje się odpowiednio do umowy o wykonanie remontu budynku lub budowli. (protokół rozprawy k. 70- 75) Sąd Rejonowy ustalił następujący stan faktyczny: T. Ś. i L. B. są wspólnikami spółki cywilnej Przedsiębiorstwo Handlowo- Usł...

.... 227 k.p.c. w zw. z art. 217 k.p.c. poprzez pominięcie prawnej argumentacji skarżącego opartej na orzecznictwie Sądu Najwyższego; - naruszenie prawa materialnego poprzez błędną wykładnię art. 627 k.c. w zw. z art. 658 k.c. i niezastosowanie w sprawie. Przy tak sformułowanych zarzutach apelujący wniósł o uchylenie zaskarżonego wyroku i orzeczenie co do meritum zgodnie z treścią odwołania, ewentualnie uchylenie wyroku i skierowanie sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi pierwszej instancji, a ponadto zasądzenie od organu rentowego na j...

...dynie „akademickie”. Wyraził również pogląd, że w związku z tym, że była zawarta „umowa ryczałtowa”, to nie podlega ona rozliczeniu. Strony zawarły umowę o wykonanie remontu budynku, do której z mocy art. 658 k.c. stosuje się przepisy dotyczące umowy o roboty budowalne. Niewątpliwie umowa z dnia 30 kwietnia 2014 r. określała wynagrodzenie powódki jako ryczałtowe na kwotę 132.6445,81 zł brutto. Pomimo przewidzianych w umowie sytuacji, w których możliwa będzie zmiana zawartej umowy, strony ustaliły jednocześnie, że zmiana...

...ego wynagrodzenia. Analogiczne obowiązki ciążą na kontrahentach umowy, jeżeli jej przedmiotem jest remont budynków i budowli, przy czym zachowuje ona w takim przypadku nadal postać umowy „o roboty budowlane” (art. 658 k.c.). Ze względu na szczególny charakter przepisów rodzajowo wyodrębniających umowę o roboty budowlane, wszystkie jej składniki wymienione w art. 647 k.c. należy uznać za istotne (wyrok SN z dnia 6 października 2004 r., I CK 71 04 i wyrok SN z dnia 18 lipca 2002 r., IV CKN 1376 00).Wskazać trzeba, że w art. 647 k.c....

...zane z wymaga­niem projektowania i zinstytucjonalizowanym nadzorem. Strona, która twierdzi, że zawarta z nią umowa jest umową o roboty budowlane (art. 647 k.c.) lub umową o wyko­nanie remontu budynku lub budowli (art. 658 k.c.), powinna wykazać, że ma ona cechy pozwalające na takie jej zakwalifikowanie (art. 6 k.c.). W przeciwnym wypadku prawi­dłowe jest uznanie, że jest to umowa o dzieło (por. wyrok Sądu N.­szego z dnia 6 listopada 2002 r., III CKN 997 00, LEX nr 577476). Tak też przyjął Sąd w niniejszej sprawie wobec niewykazania pr...

...y zważył, co następuje: Powództwo okazało się w pełni zasadne. Zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 grudnia 2009 r. ( P 105 08, OTK-A 2009, nr 11, poz. 168) Art. 647 k.c, art. 647 1 § 4 k.c. i art. 658 k.c. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, ze zm.) są zgodne z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. W myśl przywoływanego przez powodów art. 647 1 § 1 k.c. w umowie o roboty budowlane, o której mowa w art. 647 k.c., zawartej między inwestorem a wykonawcą (generalnym wykonawcą...

.... 290). Pozwany zapłacił powódce kwotę 40.050 zł (okoliczność niesporna). Sąd zważył co następuje: Powództwo jest zasadne co do kwoty 881,54 zł oraz odsetek od dnia 2 sierpnia 2015 roku. Zgodnie z przepisem art. 658 kc przepisy dotyczące umowy o roboty budowlane stosuje się odpowiednio do umów o wykonanie remontu budynku. Zgodnie z przepisem art. 647 kc w zw. z przepisem art. 658 kc przez umowę o remont budynku wykonawca zobowiązuje się do wykonania pracy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, a inwestor do przekazania terenu na jakim...

...sądowy R. K. wartość prac wykonanych przez powoda w budynku W. w G. objętych pozwami określił na kwotę 33.072,42 zł. Sąd Rejonowy wskazał, że podstawę prawną roszczeń powoda stanowił art. 647 k.c. w zw. z art. 658 k.c., uznając umowy łączące strony za umowy o remont budynku. Samo wykonywanie prac Sąd ten uznał za niesporne, stwierdzając, że fakt ten potwierdziły nie tylko dowody z dokumentów w postaci wystawionych przez powoda rachunków i wezwań do zapłaty ale i zeznania przesłuchanych świadków. Na podstawie potwierdzeń pr...

...i wykonanych prac wymagały zweryfikowania poprzez dopuszczenie dowodu z opinii biegłego z dziedziny budownictwa. Sąd Okręgowy w swoich rozważaniach wskazał, iż strony łączyła określona w art. 647 k.c. w zw. z art. 658 k.c. umowa o roboty budowlane z dnia 29 marca 2010 roku, na podstawie której powód miał wykonać prace budowlane. Warunki umowy określały obowiązki każdej ze stron. Spór pomiędzy stornami dotyczył prawidłowości oraz zakresu robót zleconych powodowi. Sąd Okręgowy wskazał, że umowa o roboty budowlane charakteryzuje...

...akt jak i oddalił wniosek o przeprowadzenie dowodu z opinii innego biegłego. Uwzględniając te ustalenia faktyczne Sąd Rejonowy zważył, że strony łączyła umowa o wykonanie remontu budynku, do której zgodnie z art. 658 k.c. odpowiednie zastosowanie mają przepisy dotyczące umowy o roboty budowlane tj. art. 647 k.c. Dalej wywiódł, że w rozpoznawanej sprawie strony uzgodniły zarówno zakres robót i ich koszt. Ulegały one zmianie w toku postępu prac, a to w związku z ujawnionymi wadami budynku, w którym roboty były przeprowadzane. Z uwa...

...ych oświadczenia woli, tj. od zawarcia umowy z dnia 25 czerwca 2015 r. Zasądzenia tej samej kwoty powódka domagała się w oparciu o dwie zasadniczo sprzeczne ze sobą podstawy. Do umowy zawartej przez strony zgodnie art. 658 k.c. miały zastosowanie przepisy regulujące umowę o roboty budowlane – tj. art. 647 – 657 k.c. Zasadniczy spór sprowadzał się do odpowiedzi na pytanie czy wynagrodzenie przewidziane umową z dnia 25 czerwca 2015 r. było wynagrodzeniem kosztorysowym (jak twierdziła powódka) czy ryczałtowym (jak twierdziła pozwana)....

...rnym było, że strony łączyła umowa o wykonanie robót obejmujących remont dachu na nieruchomości powoda. Do umowy o wykonanie remontu budynku lub budowli stosuje się przepisy dotyczące umowy o roboty budowlane (art. 658 kc). Zgodnie z treścią art. 647 kc przez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej a inwestor zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót ora...

...erwszej kolejności wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 15 grudnia 2009 r. (P 105 08, Dz.U. 2009, Nr 218, poz. 1703). W ramach kompetencji kontrolnych, Trybunał badał zgodność z Konstytucją art. 647, 647 1 § 4 oraz art. 658 k.c. Wątpliwość dotycząca zgodności z Konstytucją tych przepisów powstała z uwagi na brak możliwości wskazania istotnych cech odróżniających umowę budowlaną od umowy o dzieło, przy czym proponowane przez judykaturę i doktrynę kryteria odróżniające, takie jak np. przedsięwzięcie o większych rozmiarach, zind...

...onego wynagrodzenia. Analogiczne obowiązki ciążą na kontrahentach umowy, jeżeli jej przedmiotem jest remont budynków i budowli, przy czym zachowuje ona w takim przypadku nadal postać umowy „o roboty budowlane" (art. 658 k.c.). Ze względu na szczególny charakter przepisów rodzajowo wyodrębniających umowę o roboty budowlane, wszystkie jej składniki wymienione w art. 647 k.c. należy uznać za istotne (wyrok SN z 6 października 2004 r. I CK 71 04 i wyrok SN z 18 lipca 2002 r., IV CKN 1376 00). Gdy idzie o elementy charakteryzujące umowę o...

...budowy i dostarczenia projektu, oraz do odebrania obiektu i zapłaty umówionego wynagrodzenia. Przepis Kodeksu cywilnego o umowie o roboty budowlane stosuje się także do umowy o wykonanie remontu budynku lub budowli (art. 658 k.c.); do oceny tych robót zastosowanie mają bowiem te same zasady. Do umowy o roboty budowlane w zakresie wynagrodzenia mają odpowiednie zastosowanie przepisy umowy o dzieło. Zgodnie z dyspozycją art. 642 § 1 k.c. przyjmującemu zlecenie należy się wynagrodzenie w chwili oddania dzieła. Natomiast jeśli dzieło ma być...

...a pełnomocnikiem powodów, iż umowa ta jako mająca za przedmiot wykonanie części obiektu budowlanego miała charakter umowy o roboty budowlane Zdaniem Sądu Rejonowego - w sprawie nie ma także zastosowania przepis art. 658 k.c. zgodnie z którym przepisy umowy o dzieło stosuje się odpowiednio do umowy o wykonanie remontu budynku lub budowli. Zaznaczył, że zgodnie z art. 3 ust. 8 ustawy prawo budowlane przez remont należy rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego,...

...o roboty budowlane wskazywana jest także w praktyce za pomocą innych określeń, w szczególności jako umowa o realizację inwestycji budowlanej, umowa o wykonanie budynku czy też umowa o wykonanie remontu budynku (art. 658 k.c.). Rozgraniczenie umowy o roboty budowlane i umowy o dzieło wymaga w praktyce uwzględnienia wszystkich wskazanych wyżej kryteriów. W konsekwencji w odniesieniu do umów mających za przedmiot wykonanie usług o budowlanym charakterze, jako umowy o dzieło należy kwalifikować umowy dotyczące prac w mniejszym rozmiarze,...

...c ustalenia faktyczne dokonane w sprawie, Sad Okręgowy uznał, że powództwo zasługuje na uwzględnienie w całości. Z ustaleń tych wynika, że strony związały się umową o wykonanie remontu budynku w rozumieniu art. 658 k.c. Do tej umowy stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące umowy o roboty budowlane, a do tej – w zakresie wyznaczonym dyspozycją art. 656 k.c. – przepisy umowy o dzieło. Sąd zaznaczył, że powołuje przepisy w ich wersji obowiązującej w dacie realizacji umowy, to jest przed ich zmianą w dniu 25.12.2014 r. Z przepi...

...wnych (art. 498 k.c. art. 483 § 1 k.c.) z niekwestionowanego co do wysokości wynagrodzenia za wykonane prace było niezasadne (k. 146 oświadczenie pozwanego z dnia 16 września 2015 r.). Powództwo zatem na podstawie art. 658 k.c. w zw. z art. 647 k.c. zasługiwało na uwzględnienie. Na podstawie art. 386 § 1 k.p.c. Sąd Apelacyjny zmienił zaskarżony wyrok i zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 91.629, 80 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 30 października 2015 r i od 1 stycznia 2016 r. z odsetkami za opóźnienie. Wniosek strony powodow...

...ówionego wynagrodzenia. Analogiczne obowiązki ciążą na kontrahentach umowy, jeżeli jej przedmiotem jest remont budynków i budowli, przy czym zachowuje ona w takim przypadku nadal postać umowy o roboty budowlane (art. 658 k.c.). Jak podkreśla się w orzecznictwie, ocena przedmiotu świadczenia niepieniężnego wykonawcy stosownie do wymagań prawa budowlanego stanowi istotne kryterium rozróżnienia umowy o dzieło od umowy o roboty budowlane, której przedmiotem jest z reguły przedsięwzięcie o większych rozmiarach, zindywidualizowanych wła...

...iekt budowlany wykonany przez wykonawcę robót budowlanych zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej, do którego przepisy dotyczące umowy o dzieło będą mogły być stosowane jedynie w sprawach wskazanych w art. 658 k.c.oraz w zakresie, w którym nie odnoszą się do tego obiektu przepisy tytułu XVI księgi trzeciej kodeksu cywilnego. Rezu at umowy o dzieło powinien być obiektywnie osiągalny i w konkretnych warunkach pewny (zob. S. Buczkowski (w:) System prawa cywilnego, t. III, cz. 2, s. 420; W. Siuda, Istota..., s. 18; Z. Radwański,...

...ręgowy doszedł do przekonania, że powództwo zasługiwało na uwzględnienie. Na wstępie podał, że strony łączyła umowa o wykonanie remontu, do której stosuje się przepisy dotyczące umowy o roboty budowlane (art. 658 k.c.), co oznacza że roszczenia z niej wynikające przedawniają się w terminie 3 lat (art. 118 k.c.). Pozew w niniejszej sprawie został zaś wniesiony w dniu 25 sierpnia 2014 r., a więc przed upływem tego terminu, wobec czego podniesiony przez pozwanego zarzut przedawnienia był niezasadny. Zdaniem Sądu pozwany nie wykaza...

...elacyjnego przemawia za uznaniem robót realizowanych przez powódkę za umowę nienazwaną, do której nie mają zastosowania ani przepisy umowy o dzieło, ani przepisy umowy o roboty budowlane, czy remont w rozumieniu art. 658 kc. Nie są trafne zarzuty apelacji, jakoby umowa zawarta przez Z. P. nie zawierała postanowień, co do wynagrodzenia należnego powódce. Oświadczenie Z. P. zobowiązującego się do zapłaty określonego wynagrodzenia za wykonane roboty zostało wprawdzie złożone dopiero w 2011 roku, ale wynika z niego, że Z. P. zobowiąza...

...ymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególności do przekazania terenu budowy i dostarczenia projektu, oraz do odebrania obiektu i zapłaty umówionego wynagrodzenia. Art. 658 k.c. stanowi, że przepisy niniejszego tytułu stosuje się odpowiednio do umowy o wykonanie remontu budynku lub budowli. Łączącą strony umowę należy zakwalifikować jako umowę o remont budynku, do której odpowiednio stosuje się przepisy o umowie o robotach budowlanych, gdyż zakres robót, do których wykonania zobowią...

...minów oraz odstąpienie od umowy dopiero w dniu 16 grudnia 2011 r. Podobna sytuacja zaistniała w przypadku leśniczówki w C.. Łączące strony umowy zakwalifikować należało jako umowy o remont budynkuw rozumieniu art. 658 k.c., do których poprzez art. 656 k.c. zastosowanie miał, jak słusznie wskazał Sąd Okręgowy, art. 635 k.c. Zauważyć w tym miejscu wypada, że przewidzianew powołanym w ostatniej kolejności przepisie prawo odstąpienia od umowy zachowuje swoją aktualność także w sytuacji, gdy termin wykonania umowy już upłynął, j...

...e rozwinięcie i uzupełnienie projektu budowlanego), uzasadnione jest także przyjętymi w kodeksie cywilnym rozwiązaniami dotyczącymi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady (por. J. A. Strzępka, Komentarz do art. 658 k.c., Legalis 2016). Tym samym w interesie wykonawcy leży sprawdzenie zgodności otrzymanego od inwestora przedmiaru z rozwiązaniami przyjętymi w projekcie budowlanym. Jeżeli wykonawca tego zaniecha przyjmuje się, że nie ma on zastrzeżeń do dokumentów opisujących przedmiot zamówienia. W konsekwencji, jeżeli roboty bud...

...m prawdziwości. Przechodząc do oceny żądania powoda, Sąd Okręgowy wskazał, że strony łączyła umowa o wykonanie remontu budynku, do której odpowiednie zastosowanie miały przepisy o umowie o roboty budowlane (art. 658 k.c.). Nie budziło wątpliwości, że powód (wykonawca) zobowiązał się do wykonania przewidzianego w umowie remontu zgodnie z bardzo ogólnym programem dostosowawczym, szczegółowymi wskazówkami przedstawicieli pozwanej i z zasadami wiedzy technicznej, a pozwana (inwestor) zobowiązała się do m. in. odebrania prac i zap...

...h przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególności do przekazania terenu budowy i dostarczenia projektu, oraz do odebrania obiektu i zapłaty umówionego wynagrodzenia. Przepis art. 658 k.c. każe stosować przepisy art. 647 i nast. k.c. do umów, których przedmiotem jest wykonanie remontu budynku. W wyroku z dnia 18.5.2007 r. Sąd Najwyższy stwierdził, iż umowa o roboty budowlane, w odróżnieniu od umowy o dzieło, dotyczy przedsięwzięcia większych rozmiarów, o zindywidualizowanych właściwościach, z...

...takiego pisma”. Uzasadniony jest zarzut obrazy prawa materialnego. Zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 grudnia 2009 r. ( P 105 08, OTK-A 2009, nr 11, poz. 168) Art. 647 k.c, art. 647 1 § 4 k.c. i art. 658 k.c. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, ze zm.) są zgodne z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. W myśl przywoływanego przez powoda art. 647 1 § 1 k.c. w umowie o roboty budowlane, o której mowa w art. 647 k.c., zawartej między inwestorem a wykonawcą (generalnym wykonawcą),...