Baza orzeczeń sądowych

...ego pismem z 20 lutego 2014r. oświadczenia o potrąceniu, co bezpośrednio wiąże się z oceną zasadności obciążenia powoda karą umowną, którą strony przewidziały w § 17 pkt 1 a umowy . Wskazując na przepis art. 483 § 1 k.c., zgodnie z którym można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kary umownej) podkreślił Sąd Okręgowy, iż strony umowy o roboty budowlane tego rodzaju zastrzeżenie (zarówno w interes...

...ej instancji źródłem roszczenia powoda jest umowa o roboty budowlane, o której mowa w art. 647 k.c. (...) S.A. wobec (...) spółki z o.o. zostało skonstruowane jako roszczenie o zapłatę kary umownej w rozumieniu art. 483 k.c. Sąd Okręgowy wyjaśnił, że kara umowna jest dodatkowym zastrzeżeniem umownym, wprowadzanym do umowy w ramach swobody kontraktowania, mającym na celu wzmocnienie skuteczności więzi powstałej między stronami w wyniku zawartej przez nie umowy i służy realnemu wykonaniu zobowiązań (por. uzasadnienie wyroku Sądu Na...

...ności, za które odpowiada druga strona. W niniejszej sprawie kara umowna została zastrzeżona na wypadek odstąpienia od umowy, jako świadczenie należne w związku z jej niewykonaniem, co odpowiadało jego istocie (art. 483 k.c.). Nie mogło budzić wątpliwości, że strony objęły w ten sposób swoim zamiarem należne im odszkodowanie związane z tym, że jedna z nich skorzysta z uprawnienia do wcześniejszego zakończenia kontraktu, a więc doprowadzi do jego niewykonania. Analizując zapis umowy należało uwzględnić, że z pism procesowych s...

...wną za opóźnienie w dostawie. Sąd Okręgowy zakreślił jako istotne dla rozstrzygnięcia sprawy zagadnienie, czy zgłoszone przez powoda żądanie miarkowania kary umownej jest zasadne. Zgodnie z treścią przepisu art. 483 §1 k.c. można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy. Zgodnie z art. 483 §2 k.c. dłużnik nie może bez zgody wierzyciela zwolnić się z zobowiązania poprzez zapłatę kary umownej. Mają na uwadze...

...arę umowną jest zasadne. Można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna – art. 483 § 1 k.c.). Zwrot sprzętu w postaci dekodera wraz z kartą jest świadczeniem niepieniężnym. Należało zatem owe 340 zł zasądzić. Powód może dochodzić odsetek ustawowych za opóźnienie od 2 lipca 2016 roku (art. 481 § 1 i 2 zd. I k.c.). Nie dochodzi do wyjścia ponad żądanie, gdyż powód owych odsetek dochodzi pozw...

...ródło dodatkowego zysku, ukryte przed konsumentem, pozwalającego mu omijać przepisy dotyczące wysokość odsetek maksymalnych oraz niedopuszczalności kary umownej za niespełnienie świadczenia pieniężnego (art. art. 483 § 1 k.c.), zwłaszcza gdy są „ubrane” w postać opcjonalnych usług dodatkowych faku atywnie związanych z zawarciem umowy pożyczki. Na gruncie niniejszej sprawy w kontekście powyższych przepisów zastrzeżenia Sądu budziła możliwości obciążenia pozwanego opłatą za tak zwany (...) pakiet” w kwocie 900 złotych...

...cy źródło dodatkowego zysku, ukryte przed konsumentem, i pozwalają omijać przepisy dotyczące wysokość odsetek maksymalnych oraz niedopuszczalności kary umownej za niespełnienie świadczenia pieniężnego (art. art. 483 § 1 k.c. ). W niniejszej sprawie za niedozwolone postanowienie umowne należy uznać ustaloną w umowie opłatę administracyjną. Przysługiwać ona miała powodowi za obsługę pożyczki, ustanowienie zabezpieczeń i inne koszty, a jej łączna wysokość wynosiła (...) 720 z. Kwota ta stanowi ponad 60% całkowitej kwoty udzi...

...cy karą umowną. Zwrócić przy tym należy uwagę, że z treści § 13 ust. 1 pkt a i b) bezsprzecznie wynika, iż wolą stron było zastrzeżenie w umowie kar umownych w pełni odpowiadających pojęciu kodeksowemu z art. 483 § 1 k.c. Powódka podnosiła natomiast, że do zakończenia prac doszło w istocie w dniu 14 lutego 2014 r. (110-dniowe opóźnienie), przy czym okoliczność ta nie była przez nią zawiniona, gdyż wynikała z nieprzygotowania przez pozwaną frontu robót, a nadto braku spójności w dostarczonej jej dokumentacji. Wyjaśniła...

...atu i faktycznej możliwości jego złożenia zasadnym zatem było naliczenie kary umownej przez stronę pozwaną, jednakże nie jest do zaakceptowania wysokość tej kary. Instytucja kary umownej uregulowana została w art. 483 § 1 k.c. Zgodnie z treścią przytoczonego artykułu można zawrzeć w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna). Zaś w razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania przez dłużnika,...

...ca (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 23 września 2016 r. II CSK 747 15). Z tych też powodów roszczenie główne podlegało w całości uwzględnieniu, jako znajdujące podstawę w zawartej umowie najmu. Zgodnie z art. 483 § 1 k.c. Można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna). W zakresie odsetek uzasadniony został właściwie termin od którego możliwe było ich żądanie tj. odpowiednio od 16 lutego 20...

...względu na fakt, iż wskazane postanowienie z § 8 ust. 10 regulaminu stanowiło w istocie karę umowną zastrzeżoną w związku z nieterminowym spełnieniem świadczenia pieniężnego, a wobec tego było sprzeczne z art. 483 § 1 k.c. i w konsekwencji – w świetle art. 56 k.c. – nieważne. Niezależnie od tego trafnie zauważył Sąd Rejonowy, co dodatkowo podkreśla bezzasadność zarzutu pozwanej, że powódka nie żądała zapłaty kwoty upusty za czas obowiązywania spornej umowy, zatem tym bardziej z mocą wsteczną od czasu złożenia oświ...

...yjnego charakteru weksla in blanco, co obligowało Sąd do sprawdzenia dokumentów zobowiązania podstawowego, to jest umowy stron i zasadności roszczenia. Poza tym pozwana zarzuciła naruszenie prawa materialnego, tj. art. 483 §1 k.c. w zw. z art. 58 §1 k.c. poprzez oparcie roszczenia podstawowego na karze umownej, mimo niedopuszczalności jej stosowania w sytuacji zobowiązania pieniężnego pozwanej, co skutkowało nieważnością roszczenia w tym zakresie i brakiem merytorycznej podstawy do wypełnienia i dochodzenia weksla. Pozwana wniosła o uch...

...ąd Rejonowy uznał, że powództwo zasługiwało na uwzględnienie niemalże w całości, wskazując, iż powódka żądała zapłaty kary umownej, ustalonej w § 9 umowy partnerskiej, zatem podstawę żądania stanowi art. 483 k.c., zgodnie z którym można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna). Tytułem wstępu Sąd Rejonowy zaznaczył, że kara umowna jest dodatkowym zastrzeżeniem umownym, wprowadzanym do u...

...§ 1 i 3 k. s. h. (z powodów i przy uzasadnieniu analogicznym jak przedstawione przy wcześniejszych zarzutach oraz ze względu na sprzeczność postanowień umowy Spółki, w zakresie zasad określania kary umownej, z art.483 k.c. w zw. z art.2 k. s. h.), e) sprzeczność sposobu podejmowania decyzji o nałożeniu kar za niewypełnienie obowiązków przez wspólników (§ 4 ust.4 pkt 4 regulaminu) z art. 245 k. s. h. (niespełnienie wymagania podejmowania uchwał przez zgromadzenia wspólników bezwzględną większością głosów), f) brak podstawy d...

...niami świadka M. Ł., że powodowa spółka żadnych kar umownych nie dostała (0:24:03, nagranie k. 449). Oczywistym jest, że gdyby faktycznie powód naruszał warunki umowy, to zostałby obciążony karami umownymi (art. 483 § 1 k.c.), jako kwotami, co do których nie trzeba nawet wykazywać faktu poniesienia szkody (która może mieć wpływ jedynie na ewentualne miarkowanie kary umownej). Co prawda, świadek A. K. zeznał, że Gmina miała zastrzeżenia do pracy R., były kwestionowane zapisy raportów (...), było bardzo dużo zgłoszeń od miesz...

...telności są wymagalne i mogą być dochodzone przez sądem lub innym organem państwowym. Przechodząc natomiast co oceny wierzytelności, którą pozwana przedstawiła do potrącenia zauważyć należy, że zgodnie z art. 483 § 1 k.c. można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna). Jak wynika z § 16 ust. 1 pkt 1 lit. c zawartej pomiędzy stronami umowy podwykonawca zapłaci wykonawcy karę umowną za opóźni...

...łej czynności prawnej, gdyż w istocie nie ma podstaw do przenoszenia formy szczególnej zachowanej dla czynności pozornej na czynność dyssymulowaną, 6. z ostrożności naruszenie przepisów prawa materialnego tj. art. 483 § 1 kc w zw. z §8 umowy notarialnej z dnia 23.04.2009 r. poprzez błędną jego wykładnię polegającą na uznaniu, że zobowiązanie do zapłaty stanowiło w istocie klauzulę zabezpieczającą na wypadek gdyby powód nie wykonał zobowiązania, w sytuacji gdy obowiązek objęty aktem notarialnym nie istnieje przede wszystkim...

...nowego wierzyciela. Dowód: - pismo z dnia 20 września 2016 roku, k. 50; Sąd zważył, co następuje: Powództwo okazało się nieuzasadnione. Powództwo zostało oparte na dyspozycji wynikającej z art. 471 k.c. oraz art. 483 § 1 k.c. Zgodnie pierwszym z nich dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi. Zgodnie z drugim można zastrzec w umowie,...

...ycznych sprawy zasadnym było naliczanie przez powoda kar umownych za zwłokę w wykonaniu umowy za okres od 7 grudnia 2012 roku do29 maja 2013 roku. Wskazał ten sąd , że instytucja kary umownej została uregulowanaw art. 483 § 1 k.c. Przesłankami powstania obowiązku zapłaty kary umownej jest istnienie skutecznego postanowienia umownego kreującego obowiązek świadczenia kary oraz niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania, za które dłużnik ponosi odpowiedzialność. Na stronie domagającej się zapłaty kary umownej, jako na wierzy...

...enie. Dochodzone przez powoda roszczenie wynikało z faktu uprzedniego odstąpienia od umowy przez powoda, albowiem skorzystanie z tego uprawnienia dawało powodowi upoważnienie do obciążenia pozwanego karą umowną (art. 483 k.c. art. 484§ 1 i 2 k.c. ). W ocenie Sądu obciążenie przez powoda pozwanego dochodzoną pozwem karą umowną znajdowało uzasadnienie faktyczne i prawne. Zgodnie z art. 395 § 1 k.c. można zastrzec, że jednej lub obu stronom przysługiwać będzie w ciągu oznaczonego terminu prawo odstąpienia od umowy. Prawo to wykonywa...

...ę przedmiotowej opinii (głównej i uzupełniającej), albowiem była ona logiczna i zrozumiała, wnioski końcowe wyjaśniono w sposób czytelny, a kompetencja i rzetelność bie-głego nie budzą zastrzeżeń. Przepis art. 483 § 1 k.c. przewiduje, że można zastrzec w umowie, iż naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna). Zakres odpowiedzialności z tytułu kary umownej pokrywa się z zakresem ogólnej odpowiedzialności dłużnika z...

...ego obiektu, jak również do uprawnienia inwestora do odstąpienia od umowy przed ukończeniem obiektu stosuje się odpowiednio przepisy o umowie o dzieło. Podstawę prawną żądania pozwu stanowił natomiast przepis art. 483 § 1 k.c. zgodnie z którym można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna). Kara umowna zastrzeżona została w postanowieniu § 10 ust. 1.3 zawartej pomiędzy stronami umowy, w którym us...

...mowną z tytułu nieterminowego wykonania w wysokości 0,5 % wartości kontraktu netto za każdy dzień opóźnienia. Wysokość tej kary ograniczyły do kwoty nie wyższej niż 20 % wartości kontraktu netto. Zgodnie z art. 483 § 1 k. c. można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy. W razie kary umownej zastrzeżonej na wypadek niewykonania zobowiązania, kara należy się jedynie, gdy dojdzie do zwłoki dłużnika (art. 47...

...że takie działanie pozwanego jest niezgodne z zasadami współżycia społecznego. W sprawie o sygn. akt II C 1599 12 z kolei podstawą prawną odpowiedzialności powoda skutkującą oddaleniem powództwa był przepis art. 483 par 1 k.c. regulujący zasadność obciążenia powoda karą umowną w związku z art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku (w brzmieniu obowiązującym w roku 2008) o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 06 maja 2008 r. ora...

...owę wartości kwoty pożyczki. W tej sytuacji konieczna była ocena, czy koszty ustanowienia zabezpieczenia zostały faktycznie poniesione przez pożyczkodawcę, czy też ich ustalenie miało na celu obejście zakazu z art. 483 § 1 k.c. i art. 359 § 2 1 k.c. Zdaniem sądu brak jakichkolwiek dowodów, że wskazane koszty miały ekonomiczne powiązanie z kosztami rzeczywiście poniesionymi, bądź że zapewniały pożyczkobiorcy rzeczywiste zabezpieczenie wykonania umowy. W samej umowie nie określono w żaden sposób, o jakie zabezpieczenie chodzi, co...

...do opóźnienia w realizacji I etapu umowy, a na wypadek uznania, iż prawo to pozwanemu przysługuje – wnosił o miarkowanie wysokości tej kary z uwagi na jej rażące wygórowanie. Podnieść należy, iż zgodnie z art. 483 § 1 k.c. można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna). W świetle zaś art. 484 § 1 k.c. w razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania kara umowna należy się wierzy...

...owała się zatrudnić wyspecjalizowaną firmę do obsługi medialnej projektu i poprawy jej wizerunku. Wynagrodzenie tego podmiotu przekroczyło kwotę 100.000 zł. Powódka wskazała jako podstawę swojego roszczenia, art. 483 k.c. Pozwana M. Ł. wniosła o oddalenie powództwa zaprzeczając wszystkim okolicznościom faktycznym oraz zarzutom powodowej spółki zgłoszonych w treści pozwu. Ponadto pozwana wskazała, że kara umowna została zastrzeżona z tytułu naruszenia zasady poufności, a nie zasady lojalności, a ewentualnie, nielojalne zachowan...

...atę kary umownej w kwocie 70.000 zł. Przede wszystkim należy podzielić wniosek Sądu Okręgowego zgodnie z którym w § 5 pkt 6 umowy wiążącej strony w rzeczywistości została zastrzeżona kara umowna. Zgodnie z art. 483 § 1 k.c. można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna). Istota kary umownej wyraża się więc w obowiązku zapłaty przez dłużnika określonej sumy pieniężnej w związku z niewykona...

...ody. (wyrok SN z dnia 2003.12.04; II CK 271 02, lex nr 151630). Kara umowna ma na celu bez wątpienia naprawienie szkody poniesionej przez wierzyciela na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania. W art. 483 § 1 k.c. wyraźnie mowa jest o naprawieniu szkody, które następuje przez zapłatę kary umownej, a w art. 484 § 1 k.c. ustawodawca wskazuje, że kara umowna należy się bez względu na wysokość poniesionej szkody. Ustawowe określenie "bez względu na wysokość poniesionej szkody" nie może być utożsamiane z określenie...

...cji roszczenie powoda było także wykazane w pozostałym zakresie. Tu wskazano, iż zgodnie z § 20 Ogólnych Warunków Umowy Leasingu, zgodnie z którym pozwana zobowiązana była do zapłaty kary umownej w rozumieniu art. 483 k. c, w kwocie 1 30 pierwszej raty za każdy dzień opóźnienia w wydaniu. Wysokość stawki dziennej ustalono na faktury Vat nr (...) z dnia 3 listopada 2009 i na tej podstawie przyjąć należało, że kwota bazowa wynosiła 1 489,46 zł. Kara umowna w wysokości 49,65 zł nie może być uznana za wygórowaną. Uznając, iż p...